劳务分包工作总结

2022-07-09

工作总结是我们在工作过程中，获得的工作经验，通过工作总结的方式，我们可以更加了解自己的工作水平，了解自身的不足之处，从而明确自身的成长方向，一步步向着更好的目标前进。以下是小编整理的《劳务分包工作总结》，供需要的小伙伴们查阅，希望能够帮助到大家。

第一篇：劳务分包工作总结

水电劳务分包合同_水电劳务分包合同格式

在水利水电施工工程中,劳务分包合同是其施工合同中的一种,在执行中的作用越来越重要。你知道水电劳务分包合同是怎样的吗?以下是学习啦小编为大家整理的水电劳务分包合同范文，欢迎参考阅读。

水电劳务分包合同范文1

发包单位： (以下称甲方) 承包单位： (以下称乙方)

经甲乙双方协商，甲方同意将XXXX大厦项目地下室水电工程项目，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。

第一条、工程名称

XXXX大厦

第二条、工程地点

街区

第三条、承包范围

XXXX大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。

第四条、承包内容

1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装，部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。

2、材料的场内运输。

第五条、承包方式

1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。

2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。

第六条、承包价格

1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为人民币元。

2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。

3、付款的审批程序按甲方规定。

第七条、付款方式

1、每月结算一次，并按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收后付18%，剩余2%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。

2、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。

第八条、工期

1、按甲方的施工进度计划完成。

2、甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝和拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。

第九条、质量要求

乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求，精心组织施工，质量必须符合设计及施工验收规范要求，达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。

如由于乙方施工原因，出现质量问题或事故，造成的损失和返工费概由乙方负责，返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。

第十条、保修

工程保修期为二年，自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题，乙方必须在接到通知后三天内处理完毕，否则甲方有权另委他人维修，费用由乙方承担。

第十一条、双方的权利和义务

1、甲方的权利与义务

(1)政策指导：通过教育、引导和监督，使乙方贯彻国家的方针、路线、政策，遵纪守法。

(2)制定项目的管理措施，加强对乙方的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。

(3)在开工前，向乙方提供必需的施工图纸。

(4)保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。

(5)负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱，并提供施工用水用电。

(6)负责外墙脚手架的搭设。

(7)负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。

(8)施工期间，如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人，经整改无效的，甲方有权单方面收回工程承包权。

(9)负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险，但乙方必须按承包工费的6‰上缴甲方作为保险费用。

2、乙方的权利与义务

(1)认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条例，自觉接受上级有关部门的检查和监督;严格执行甲方有关规章制度。

(2)精心组织，保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。

(3)高度重视安全生产和文明施工，必须按建设部《建设工程施工现场管理规下》和《广东省劳动安全卫士条例》的规定，教育工人自觉遵守操作规程，认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施，杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故，由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。

(4)虚心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促。

(5)负责对生产工人技术交底工作并做好记录，坚持对各分项工程的自检的交接检查工作。做好班前交底，班后检查;做到工完场清。

(6)乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明，并进行登证，人员进场后应组织办理暂住证，费用自理。

(7)每月必须付清工人工资。

(8)按承包金额的6‰向甲方上缴工伤和伤亡保险费。

第十二条、现场的管理规定

1、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。

2、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清，不得任意毁坏、消费、没有工完场清的，甲方管理人员有权处罚班组。

3、严禁工人在工地吵闹、打架，如发现打架，每人每次罚款500元，3人以上参加打架每次处罚3000元以上，医疗费由先动手方负责。

4、严禁工人在工地内乱搭宿舍，乱用电炉及乱接电线，用电丝烧水，违者被管理人员查到，每次罚款200元，款项由承包人负责，造成严重事故均由承包人负责。

5、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地，违者被甲方管理人员发现，没人每次罚款100元，并责令立即离开工地。

6、禁止雇佣童工，如被有关部门发现，一切后果由承包人负责。

7、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖，每人每次罚款20元，发生大小事故由乙方负责。

8、乙方在施工过程中不按配比下料，浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。

9、楼地面每道工序完成后应进行打扫，保证施工场内清洁。

第十三条、其他约定

1、乙方须将本组人员名册上报甲方，如需办理临时养老保险，费用由乙方负责。

2、杜绝伤亡事故，负伤频率控制在2.4‰以下;如由于乙方发生工伤或安全事故，造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。

3、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员，否则甲方有权单方面回收工程承包权。

第十四条、违约责任

1、乙方须按期保质完成工程施工任务，如未能按期完成，则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元。

2、由于质量原因造成返工，返工工期计入乙方施工工期，逾期完成违约金同上款。

3、如乙方施工度达不到要求，管理措施较差，返工次数较多，甲方有权清退乙方，其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清，其余30%作为赔偿甲方损失。

第十五条、附则

1、本协议自签订之日起生效，工程竣工验收，结算完毕自行失效。

2、本协议一式四份，甲方执三分，乙方执一份。

甲方(盖章)：__________________

乙方：_________________________

代表人(签字)：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

水电劳务分包合同范文

2 发包人: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程水电工劳务事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中国科学院西双版纳热带植物园公寓食堂工程工程地点：西双版纳州勐腊县勐仑镇热带植物园内施工单位：云南CY集团建筑工程有限公司

承包范围：专家公寓(3种户型12栋)、食堂、化学药品库、1#、2#配电房、水池水泵房、制冷中心

建筑面积：本工程总建筑面积为7800㎡。该总建筑面积经建设方、设计方及监理方审核、认定。劳务费支付以此建筑面积为依据进行结算，不得另行调整。

施工条件：本工程为全框架结构，楼层多为1～2层，幢号多、分布广、面积小，因此，项目部不提供施工井吊(食堂除外)，上下楼层材料运输乙方自理，合同单价已结合施工难度有所提高。

二、工作内容：

专家公寓12幢、食堂、制冷中心、水泵房、药品库、变电所各幢号：

1、室内水电安装(不包括灯具、洁具);

2、临时用电、用水的安装、维护、使用;

3、配电房的低压出线端口的施工;

4、水泵房的动力电源和室内水电安装;

5、制冷中心电柜的安装;

6、弱电穿线、暖风系统预埋;

7、辅材：弯管器、热容器、水泥钉、铁钉、铁丝、扎丝、封口胶、剪刀、手提切割机、切割片、砂轮片、电焊条、小型电焊机、胶布、防水胶布、自粘胶、粉笔、焊锡、焊锡膏、电源线;

8、提前12天做好材料计划。

三、承包内容：

(1)承包工作内容中的全部人工费;

(2)涉及本工种的施工图纸自行复印，费用自理;

(3)承包工作内容中指定的材料费用及其它损失费;

(4)设备安装费用另计;

(5)承担材料浪费费用;

(6)图纸设计变更及增加工程量的处理：若施工过程中发生工作量增加，按实际增加工作量结算给乙方。若施工过程中发生工作量减少，按实际减少工作量从乙方劳务费中扣除。

四、质量要求：

1、严格按照项目部工长的《质量技术交底》内容执行;

2、乙方所做的成品必须符合建设方、监理方及项目部的验收要求，如果达不到者乙方必须及时整改至合格为止，如果乙方出现严重质量事故，甲方将对乙方进行现金处罚;如果乙方多次出现质量事故，甲方将勒令乙方退场，退场工资待工程完工后降位处理支付，乙方不得胡搅蛮缠。

五、工期要求：

1、严格按照项目部的进度计划进行施工，进度达不到者，甲方有权重新组织人员;

2、主体开工时间：

3、主体断水时间：

4、工程交工时间：

5、元(壹仟圆);

6、如因不可抗拒原因造成工期延误的，10日(拾日)内不作工期调整，拾日外甲方将给乙方顺延工期。

六、文明施工：

1工区内不准入住(包括在建工程内都不允许有人居住)，施工区要做到安全、整洁、美观;进入施工区的人员，必须遵守安全纪律，必须戴安全帽及上岗证。施工区内严禁吸烟(指定吸烟区除外)，每发现一次乙方向甲方支付50元/人次的违约金。

2定，不带家属、小孩进入施工区。乙方必须保持生活区宿舍、室内外的清洁卫生，严禁使用电炉、电炒锅、电饭锅、电老虎、煤油炉以及乱接乱拉电线，违者每发现一次罚款500元，并没收其电器，拆除违章架设的电线。

3现一次支付违约金1000元。

4发现一次支付违约金200元。作业面和周围必须清洁整洁，做到“工完、料尽、场地清”，严格保护成品的清洁卫生。

5检查结果，实行奖优罚劣。

6甲方对责任双方各处以2000元的罚款，情节严重者移交公安机关处理。如果对工程建设造成严重影响，甲方有权解除劳务合同，勒令乙方退场。

7发生火灾事故。

8金从乙方的进度款中扣除。

七、安全施工：

1、遵章守纪：乙方人员进入施工现场，必须认真执行甲方安全生产的规章制度，服从现场管理人员的指挥，按操作规程作业，严禁违纪、违章和冒险作业，避免伤亡事故的发生。

2、违章责任：在生产过程中，乙方违纪、违章及冒险作业所造成的大小伤亡事故由乙方承担全部责任，甲方不承担经济赔偿责任。因此，乙方必须加强对职工进行业务培训和思想教育。

3、劳务人员管理：进入施工现场的作业人员必须通过“三级教育”;作业前必须进行安全技术交底;乙方必须教育和培训职工掌握安全生产的知识，正确的使用“三宝”;严格遵守安全操作规程;特殊工种必须持证上岗;拒绝违章指挥,杜绝违章作业。

八、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商处理。

九、合同单价：

每平方米元正(大写每平方米圆整包干)。

十、付款方式：

1、乙方进入工地后，自行垫付一个月的生活费用;

2.一个月后，按进度的完成量的30%支付工资;

3.主体断水后,甲方将支付给乙方总工资的40%工资;

4、砖砌体、收尾工程完工后，甲方付给乙方总工资的60%;

5、本工程粉水完工后甲方付给乙方总工资的80%;

6、本工程交工后甲方付给乙方总工资的90%;

7、在建设方规定的使用期后甲方付给乙方总工资的95%;

8、剩余总工资的5%在工程交工半年后甲方支付给乙方;

9、工期延误处罚的金额将在乙方总工资中扣除;

10、如因乙方在施工中出现的各种违规处罚金将在结账中扣除。

本合同书自签订之日起生效，完工后自行废除。以上各合同条款具有法律效力，任何一方违约将视为违法!由项目部监督执行。

本合同书一式二份，由甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：__________________

乙方：_________________________

代表人(签字)：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

水电劳务分包合同范文3

甲方(公司或者个人)： (以下简称甲方)

乙方(公司或者个人)： (以下简称乙方)

兹有甲方承建的工程，为切实加强项目管理，确保工程质量及安全生产，顺利完成该工程施工任务，经甲方考察决定将该工程的水电劳务分包工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定，经双方商议达成一致协议如下：

一、承包内容

本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、VGA线安装、，(所有线材穿PVC管道)承包性质。

包工不包料，本工种施工所需工具(三脚架、车丝机等)均由乙方自理。

二、质量等级本工程确保工程质量达省级优良标准。

三、结算方式及工程款的支付

本工程结算按图纸内建筑大约面积 2000 M2(以实际施工量为准)，综合造价为(¥ 20 ) 元/M²，本工程总造价计大约人民币 (¥ 元)，本工程造价为一次性包干价，施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。工程款的支付采用按月进度支付的方法，每月按实际完成工程量的70%进行支付，全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。

非乙方原因造成的返工，甲方一切责任由甲方负责。

四、工期

本工程计划开工时间为 2011 年 12月 1日，计划竣工时间为 2012 年 1 月 30日，考虑本工程实际施工工期较紧，施工时将采用非间断流水施工，乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员，合理安排工作时间，确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节，乙方应无条件按甲方要求组织好工人，非甲方同意休假，乙方不得擅自宣布放假，且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。

五、双方责任

甲方：

1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备)。

2、协助乙方做好施工现场的准备工作，并提供施工用图纸一套。

3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底，并进行监督检查。

4、负责测量定位，放样，对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。

5、提供乙方水平运输翻斗车一部，负责提供材料的垂直运输设备。

6、确保施工用材料及时到位。

7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。

8、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。

乙方：

1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。

2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工，认真熟悉图纸，做好施工管理工作，及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格按照工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。

3、加强班组内部质量自检实行预检工作，班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查，对检查不合格的工程，应坚决返工，并承担全部费用。

4、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业，服从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品保护工作。

5、对甲方提供的机械设备进行维护保养，合理计划材料的使用，加强对本班组使用的材料进行管理，严格控制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理，配合项目顺利完成工程。

6、乙方应确保及时发放工人工资，不得无故扣留、拒付工人工资。

7、乙方应加强班组安全教育及管理，提高工人的安全生产意识，必须为操作工人购买意外伤害保险，该保险由甲方统一购买，费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。

七、质量控制措施

1、线管预埋必须畅通，不得出现堵塞现象，砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。

2、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款，乙方应无条件接受。

3、乙方必须加强工程质量质检，对质量隐患应安排第一时间组织整改，对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的，甲方将根据实际情况给予警告。

4、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担，并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。

八、安全生产、文明施工

1、乙方进行工地人员必须是身体健康，传染病者、癫痫、精神病史、弱智、痴呆者严禁进入施工现场，否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。

2、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育，并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工，若因为违规操作，发生的伤亡事故均由乙方负责。

3、甲方安全保护设施不完善，安全器具提供不到位的情况，乙方有权拒绝施工，由此造成的工期顺延，由甲方承担相应的误工费用。

4、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工，组织工人搞好生活区，食堂，厕所的卫生，保护好甲方提供的一切劳保及生活设施，对施工现场应做到随做随清，工完料尽，现场整洁。

5、所有进场人员必须带好有关证件，包括身份证及外出工作证等。

6、不准在施工现场内打架闹事，赌博，不得擅自进入项目部现有工作区域，若出现违纪现象，其后果自有乙方负责。

九、奖励与罚款

1、工期：

乙方应按合同提供合格的劳动力，以确保工程按计划工期进行，在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数，甲方将按80元/人给予处罚，并有权调派人员进行施工，调派人员工资按市场工资的3倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工，若因甲方原因造成工程延误，工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工，分段延期罚款可按罚款额的100%返还乙方。

2、质量

由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求，项目部将按工程总造价的5%给予处罚(含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款)。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。

3、对安全规章操作，根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚(另附项目部安全生产奖罚条例)。

4、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚(另附项目部现场标准化管理条例)。

5、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥，无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱，甲方有权单方面终止合同。

本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。

甲方(盖章)：__________________

乙方：_________________________

代表人(签字)：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

第二篇：专业分包、劳务分包及转包

建筑工程分包是承包人将建筑工程中的专业工程或者劳务作业交于其他建筑企业完成的活动。建设领域存在分包现象，首要原因是施工合同属于承揽合同，是承包人运用专业技术将建筑材料和劳务物化于建筑工程的过程，客观上需要将专业工程和劳务作业交于具备专业施工能力的第三人完成;其次建筑市场长期存在供大于求的状况，加之实行竞争性招标投标制度，许多资质低、信誉差的施工企业难以承揽工程，只能以分包工程谋求生存。工程分包按照施工内容可以分为专业分包和劳务分包，按照是否合法可分为合法分包和违法分包，不同分包方式产生不同的法律后果。本文作者对分包的合同效力、法律后果等问题逐一探析。

一、专业分包。

专业分包是总承包人根据合同约定或征得总发包人同意后，将专业工程交由具备法定资质的专业承包企业完成的活动。专业分包合同的有效条件有：

1、总承包合同中有约定或征得总发包人许可;

2、分包工程属于非主体结构工程;

3、分承包企业具有相应资质条件，在其资质等级许可的范围内承揽业务。

根据《专业承包企业资质等级标准》，专业承包企业分为以下60个资质类别：

1、地基与基础工程;

2、土石方工程;

3、建筑装修装饰工程;

4、建筑幕墙工程;

5、预拌商品混凝土;

6、混凝土预制构件;

7、园林古建筑工程;

8、钢结构工程;

9、高耸构筑物工程;

10、电梯安装工程;

11、消防设施工程;

12、建筑防水工程;

13、防腐保温工程;

14、附着升降脚手架;

15、金属门窗工程;

16、预应力工程;

17、起重设备安装工程;

18、机电设备安装工程;

19、爆破与拆除工程;20、建筑智能化工程;

21、环保工程;

22、电信工程;

23、电子工程;

24、桥梁工程;

25、隧道工程;

26、公路路面工程;

27、公路路基工程;

28、公路交通工程;

29、铁路电务工程;30、铁路铺轨架梁工程;

31、铁路电气化工程;

32、机场场道工程;

33、机场空管工程及航站楼弱电系统工程;

34、机场目视助航工程;

35、港口与海岸工程;

36、港口装卸设备安装工程;

37、航道工程;

38、通航建筑工程;

39、通航设备安装工程;40、水上交通管制工程;

41、水工建筑物基础处理工程;

42、水工金属结构制作与安装工程;

43、水利水电机电设备安装工程;

44、河湖整治工程;

45、堤防工程;

46、水工大坝工程;

47、水工隧洞工程;

48、火电设备安装工程;

49、送变电工程;50、核工程;

51、炉窑工程;

52、冶炼机电设备安装工程;

53、化工石油设备管道安装工程;

54、管道工程;

55、无损检测工程;

56、海洋石油工程;

57、城市轨道交通工程;

58、城市及道路照明工程;

59、体育场地设施工程;60、特种专业工程。60类专业承包企业按照其注册资本、收入状况、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件分为不同等级，专业承包企业在资质类别和等级范围内承揽工程。

与转包相比，二者的转让程度不同：转包是承包人将工程全部转让于第三人的行为，属于债的概括转让，为建筑法规所禁止;分包是承包人将部分工程转让于第三人，属于并存的债务转让，有合法与违法之分。承包人将其承包的全部建筑工程肢解后分包，则转化为转包。当分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视为转包。

专业分包合同效力涉及总发包人、总承包人(分包发包人)、分包承包人三方当事人。处理三者关系时应当注意：首先总承包人按照总承包合同约定就全部建设工程对建设单位负责，建筑工程主体结构的施工必须由总承包人自行完成;其次总承包人对专业分包工程的工程质量和安全生产进行管理，发现事故隐患，应当及时作出处理;再次分承包人按照分包合同的约定对总承包人负责，服从总承包人对质量和施工现场安全生产管理;最后分承包人成为并存债务人，和总承包人就分包工程对建设单位承担连带责任。

二、劳务分包。

劳务分包是指总承包人或专业工程承包人(劳务分包发包人)将其施工任务中的劳务作业根据《建筑业劳务分包企业资质标准》的规定，劳务分包企业分为13个资质类别：

1、木工作业分包企业;

2、砌筑作业分包企业;

3、抹灰作业分包企业;

4、石制作分包企业;

5、油漆作业分包企业;

6、钢筋作业分包企业;

7、混凝土作业分包企业;

8、脚手架搭设作业分包企业;

9、模板作业分包企业;

10、焊接作业分包企业;

11、水暖电安装作业分包企业;

12、钣金工程作业分包企业;

13、架线工程作业分包企业。每种劳务作业的分承包人均有相应的资质等级及作业范围。其中木工作业、砌筑作业、钢筋作业、脚手架搭设作业、模板作业和焊接作业六类企业分为两个等级，其他七类企业因作业过于简单不分等级。

与专业分包相同之处有：

1、分承包人必须具有相应资质，在资质等级范围内承揽工程;

2、分承包人必须亲自完成分包工程;

3、分承包人就其施工内容对分发包人负责;

4、必须接受分发包人的质量管理和安全生产管理。区别之处有：

1、专业分包的内容是分步分项工程，计取的是工程款，表现为包工包料;劳务分包的内容是工程中的劳务，计取的是人工费，表现为包工不包料，俗称“清包”。

2、专业分包的分发包人只能是总承包人，涉及三方当事人;劳务分包的分发包人可以是总承包人，也可以是专业工程承包人，可能涉及四方当事人。

3、分包专业工程，除施工总承包合同中有约定外，必须经建设单位认可;分包劳务作业无需总承包人同意。

4、专业分承包人不能再次分包，但可以将劳务作业分包，劳务分承包人不能将劳务作业再次分包。

5、专业分承包人和分发包人就专业工程对总发包人承担连带责任，劳务分承包人就劳务作业对分发包人负责，对总发包人不直接承担责任。

三、违法分包。

违法分包是违反法律强制性规定的分包行为，包括

1、将建设工程分包给不具备相应资质条件的施工企业;

2、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，总承包将其专业工程交由其他单位完成;

3、总承包人将建设工程主体结构的施工分包给其他单位;

4、分承包人将其承包的建设工程再分包。违法分包使不具有资质的施工人能够承揽工程，留下质量隐患，导致分包行为不规范，市场竞争无序，故为法律所禁止，属于无效合同。

《施工合同司法解释》违法分包合同中的承包人称为实际施工人。违法分包合同涉及到总发包人与总承包人(分发包人)之间的工程承包关系、分发包人和实际施工人之间的工程分包关系、总发包人与实际施工人之间的事实承包关系。处理三方当事人之间的三种法律关系时要注意：首先总承包人按照总承包合同约定就全部建设工程对建设单位负责，对分包工程的工程质量和安全生产进行管理;其次实际施工人按照分包合同约定对分发包人负责，服从质量管理、现场管理和安全生产管理;再次实际施工人成为并存债务人，和总承包人就分包工程对总发包人承担连带责任;最后实际施工人可直接以总发包人为被告提起工程款诉讼。

与合法分包相比，二者共同适用《施工合同司法解释》确立的工程质量高于合同效力原则。建筑工程经竣工验收合格，请求支付工程价款的，应予支持;经验收不合格，修复后仍然验收不合格，请求支付工程价款的，不予支持。所不同的是，合法分包合同中的分发包人可以收取配合费，而违法分包合同中的分发包人取得的利益被《建筑法》67条定性为非法所得，由建筑行政部门或人民法院收缴。

第三篇：专业分包与劳务分包区别详解

在工程施工管理中，存在两种分包形式，分别为专业工程分包和劳务分包。

专业工程分包是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业，即专业分包工程承包人完成的活动。

劳务分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务承包企业，即劳务作业承包人完成的活动。

这两者有哪些区别呢，具体来说有以下几点：

1、分包主体的资质不同。专业工程分包持有的是专业承包企业的资质，资质条件共有地基与基础工程等60种;劳务分包人持有的是劳务作业企业资质，资质条件共有木工作业等13种。

2、合同标的的指向不同。专业工程分包合同指向的标的是分部分项的工程，计取的是工程款，其表现形式主要体现为包工包料;劳务分包合同指向的是工程施工的劳务，计取的是人工费，其表现形式为包工不包料，俗称“包清工”。

3、分包条件的限制不同。总承包人对工程分包有一系列的限制，并且必须具备的一个重要条件是事先经发包人的同意;而总包人包括工程分包人的劳务分包则无需事先获得发包人的同意。

4、承担责任的范围不同。专业工程分包，总包要对分包工程实施管理，总、分包双方要对分包的工程以及分包工程的质量缺陷向发包人承担连带责任;而劳务分包条件下，分包人可自行进行管理，并且只对总包或者工程分包人负责，总包和工程分包人对发包人负责，劳务分包人对发包人不直接承担责任。

需要注意的是：在工程承发包领域还存在有一种违法分包行为，违法分包是针对专业工程分包而言的非法行为。

根据国务院《建设工程质量管理条例》第78条第2款规定，违法分包是指下列行为：

(一)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;

(二)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;

(三)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;

(四)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

这是法律对违法分包的四条禁令，违反这四条禁令的分包行为均是非法的无效的行为。

第四篇：专业工程分包与劳务分包的区别

专业工程分包与劳务分包的区别时间：2014-08-02|投稿人：姜晓杰|浏览：26

专业工程分包和劳务作业分包虽然从形式上区分比较容易，但实践中要准确区分两种施工分包难度比较大，主要是因为专业工程分包与劳务作业分包之间通常没有明确的界限，劳务作业与工程施工往往相互隐含，因而从施工方式上很难将两种分包截然划分。

专业工程分包和劳务作业分包虽然从形式上区分比较容易，但实践中要准确区分两种施工分包难度比较大，主要是因为专业工程分包与劳务作业分包之间通常没有明确的界限，劳务作业与工程施工往往相互隐含，因而从施工方式上很难将两种分包截然划分。此外，实践中，有些施工总承包企业或者专业工程承包企业为逃避法律规定，故意混淆使用两种分包合同，名为劳务作业分包，实为工程分包或者转包的情形非常普遍，致使两种分包合同的界限模糊不清。

根据原建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定，专业工程分包和劳务作业分包之间的主要区别在于：

1.两种分包合同的主体资格不同。劳务作业分包合同的主体是施工总承包人或者专业承包人与劳务作业承包人，也就是说，劳务作业发包人既可以是施工总承包企业，也可以是专业承包企业，而专业工程分包合同的主体是施工总承包人与专业分包工程承包人。

2.两种分包合同的标的不同。专业工程分包合同的标的是建设工程中除主体工程之外的专业工程，是建设工程中的分部分项工程，这些工程是建设工程的组成部分，因此，专业工程分包合同是建设工程总承包合同的一部分，而劳务作业分包合同的标的仅是工程施工中的劳务作业部分，并非建设工程本身。

3.两种分包合同承包人的资质要求不同。劳务作业承包人必须具有相应的劳务作业企业的资质，且不同的资质等级所承接的劳务作业的范围不同;专业工程分包的承包人必须具有专业承包企业的资质，每种专业工程具有不同的资质要求。

4.两种分包合同效力的限制条件不同。合同法、建筑法对专业工程分包的限制条件比较多。专业分包工程除施工总承包合同中有约定的外，必须经建设单位认可，并符合法律规定的其他分包条件，工程分包合同才是合法有效的。而我国现行法律对劳务作业分包的限制性规定比较少，即法律对劳务分包合同并无明确的禁止性规定，只要劳务作业承包人具有相应的劳务作业资质，其与施工总承包人或者专业承包人之间订立的分包合同，即是合法有效的。

5.两种分包合同承包人获取的对价不同。劳务作业分包合同中，劳务作业承包人计取的是工程价款中的人工费用以及相应的管理费用，而专业分包工程承包人计取的是工程价款，是建设工程总价款的一部分。

第五篇：劳务分包协议

甲方：

乙方：

甲乙双方本着精诚合作的态度、互利互惠、公正合理的原则。依据《中华人民共和国合同法》等相关法律，特签订本协议：

一、工程概况

1、本项目由

投资建设，位于杭州临安科技城产业区(市地街与干校路交叉口西南角)，新建基于新材料在口腔保健领域抗菌新产品的应用产业化项目，总用地面积43368㎡，占地面积20891㎡，总建筑面积86874㎡(地上83523㎡，地下3351㎡)，包括1#车间、2#车间、综合楼、1#传达室、2#传达室五个单位工程，车间地上4层(丙类厂房，总高度21.6米，底层7.2米高，二至四层4.8米/层高)，综合楼地下1层(层高4米)、地上6层(总高度23.2米，底层4.2米，二至六层3.8米/层高)。

2、本项目施工许可证编号为“青330185201704250101”，主体由浙江耀华建设集团有限公司施工总承包，总工期为360日历天，并已于2017年5月1日开工，将于2018年8月30日竣工，其主体质量标准为现行《建筑工程施工质量评价标准》优良及以上等级，并创双标化工地。

二、承包范围：本工程幕墙施工图纸及变更所含的石材幕墙、玻璃幕墙施工内容。

三、承包施工内容：包括石材幕墙、玻璃幕墙所有的骨架、面层制作、安装，层间防火隔断的安装，所有封修、背衬板的安装，打胶清理工作，所有到场材料的装卸车、搬运工作、现场场地清理整理工作。

四、计价方式：采用固定单价法，工程量按实际完成外露展开面积计算，单价中含所有施工工具、石材切割片、钢材切割片、电焊条、三级配电箱及电缆线。

安装价格如下表：

序号

分项工程名称

安装单价

备注

铝板幕墙

元/平米

钢结构雨篷

元/平米

含钢结构安装,氟碳喷涂，不含氟碳漆。

所有安装损耗率为0.3%(按面积计)，超出部分按原价赔偿

五、付款方式：

5.1

每月25日上报工程量，经甲方核定，次月15日支付上月核定款项的70%

5.2

工程完工后经甲方验收合格后付至85%，整个工程完成经质量监督部门、业主及监理单位验收合格并办理工程结算后付至95%，留5%作为保修金，两年保修期满后一个月内付清。

5.3

乙方必须每月造好工资表并每位工人亲自签名报给甲方，甲方将工资直接汇入工人的银行卡内，余下部分全部支付给乙方。

六、甲方职责：

6.1

甲方在现场设置项目部，派驻相应的管理和技术人员。

6.2

负责与工程参建各方的沟通和协调。

6.3如甲方能提供住宿场地，乙方自行解决床架及床上用品,并按甲方要求进行统一布置及管理，如达不到要求，甲方有权要求乙方离开。如甲方不能提供住宿，则乙方自行解决住宿。

6.4

负责按计划提供工程所需的材料。

6.5

负责现场及施工图，施工技术的指导和决策。

6.6

按时支付乙方的安装费用。

6.7

负责整个工地现场的进度计划的安排。

6.8

负责对乙方所承包的施工项目进行质量验收评定。负责对乙方所上报的已完工程量进行测定审核。

6.9

对乙方施工过程中安全质量、进度、文明施工的监管甲方有权对违反规章制度﹑不服从项目经理指挥﹑停工消极怠工，影响工程形象进度﹑产生施工安全﹑质量事故﹑违反治安管理条例﹑野蛮施工﹑浪费施工材料﹑破坏施工成品等现象的乙方予以随时解除协议及清除现场。因其上述原因所造成的经济损失均由乙方自负。

6.10

甲方负责为乙方的进场施工人员购买保险，费用由乙方承担，从乙方的工程款中扣除。

七、乙方职责：

7.1

乙方不得转包，乙方必须每月27天在现场，如有事需向项目部请假，并安排好请假期间的工作，如缺勤按500元一天罚款;每月请假不得超过三天。所有工人打卡上班。

7.2

乙方必须严格遵守甲方所制定的安全﹑质量﹑文明施工等各项管理制度。严格按着甲方所规定的安全标准﹑质量要求﹑施工工艺﹑施工进度等项要求进行施工。不得擅自行事。

7.3

乙方自行管理施工人员的安全施工，并负有直接的管理责任。随时接受行业﹑监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不利造成安全事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人独自承担。由于乙方施工人员违章作业导致发生安全事故的，由乙方承担主要责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。

7.4

乙方施工人员在上岗前，必须接受甲方的入场安全﹑文明施工教育和施工前的安全技术交底，并在甲方安全教育培训记录上签字;未经安全教育培训或安全考核不合格的人员乙方不得安排上岗。特种作业人员必须取得《职业资格证书》

和《特种作业操作证》，无证人员严禁安排上岗作业。

7.5

乙方施工人员进入施工场地，必须佩带安全帽﹑高空作业必须系安全带安全绳，随时接受甲方管理人员及有关部门的检查(如有违反按100元/次罚款)。

7.6

乙方严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，不得随意更改设计，如必须进行变更施工时，必须事先报请项目经理批准后方可进行施工。

7.7

乙方在施工中必须充分理解设计意图，掌握图纸设计深度;负责本工种材料的提料及材料进场计划的编制，并且按项目部规定的日期提前呈报，其材料数量偏差不得超过±5%。

7.8

甲方提供施工用二级配电箱，乙方施工所用三级电箱、电缆线、移动电箱、施工机具均自行负责解决，并且确保机具安全性能完好，不得使用带故障的机具进行作业。

7.9

因甲方设计变更所产生的工程量和项目增减，乙方应根据甲方设计变更的内容提出证件工程量清单和分项工程单价报价，并其按甲方所审定的人工费单价标准执行。

7.10

乙方严格执行施工技术规范的各项工艺标准，在施工过程中自检自查施工质量。对隐蔽施工需经监理或项目经理验收后，方可转入下道工序，对施工质量达标，负有施工责任。

7.11

乙方严格按着甲方所规定的各项材料消耗指标﹑质量标准进行施工，严禁偷工减料﹑削减工艺标准。超出甲方所规定的各项材料消耗指标部分，其费用均由乙方承担并从工程款中扣除。

7.12

甲方提供脚手架及吊篮，乙方按规定使用脚手架及吊篮;乙方自行负责脚手板铺设、移动;在甲方允许的情况下，乙方负责脚手架的小量的整改、搭拆。施工过程中，吊篮由乙方负责管理。

7.13按当地政策、总包方的要求须办理的手续、证件、备案等费用由乙方自负。

八﹑工程变更：

8.1

施工中如有工程变更，乙方按甲方所变更的工程量修改施工工期，履行申报﹑审批规定。因变更而影响施工进度，工期适当顺延，因变更而耽误工期﹑乙方自行负责调整施工人员。甲方不承担误工费。

8.2

因乙方自身原因导致的工程变更和返工，甲方视情节予以追加材料损失费用，乙方无权要求追加劳务报酬。

8.3

施工中乙方不得对原设计进行变更。因乙方擅自变更设计要求发生的费用和由此导致甲方的直接经济损失的，由乙方承担一切经济费用，延误的工期不予顺延。

十﹑施工现场卫生清理：

10.1乙方应对施工现场及周边环境保持清洁，施工及生活垃圾当日清理完毕，各班组负责本工种施工范围的垃圾清理工作，完工清场费用乙方自理，如垃圾清理不到位，由甲方派人清理，其费用由该区域施工队负责清理，费用从人工费中扣除。

10.2如甲方项目部安排专人负责清理现场垃圾清洁保洁工作，所产生的费用均由乙方各施工班组均摊负责。

十一﹑责任事故：

施工现场采取严格的安全及防火防护措施，

因乙方的原因造成的安全事故，应由乙方自行承担经济赔偿和法律责任，乙方必须购买意外保险。

十二﹑材料管理：

12.1乙方应根据工程进度要求提前提供材料计划单及对外委托加工材料计划，上报项目部归纳﹑整理﹑审核后提交公司经营部，并由经营部提交材料部。如未按时提供材料该计划，因此所造成的工期延误由乙方负责。

12.2

材料进入现场，乙方配合甲方进行材料验收，乙方负责装卸﹑搬运。材料堆放必须按项目部要求整齐摆放。

12.3施工中要按设计要求材料下尺准确，使用合理，注意节约，综合利用;决不允许公料私用，如发现按所适用的材料价款一倍进行经济处罚。

十三﹑质量及要求：乙方应按甲方提供的施工图﹑施工组织设计和建设单位的具体要求保质保量进行施工。确保验收合格。

13.1施工过程中，由于乙方的施工原因造成的质量问题，或没有按设计要求施工，造成返工的，由此产生的一切经济损失由乙方负责。

13.2如因乙方的原因不能按期完工，则每延期一日，按总工程款的5%扣工程款。

13.3乙方在施工过程中，要严格管理﹑文明施工﹑注意防火，保证施工整洁，满足用户使用要求。同时做好成品保护工作，如有损失由乙方承担。

13.4乙方自觉遵守施工现场各项管理规定。乙方违反甲方或建设单位有关管理规定或不服从管理，将根据情节轻重进行罚款和清除出场的处罚。

13.5乙方必须设置材料协调员﹑安全员，自己负责“五证”办理，并应由国家和政府要求的有关证件。

十四﹑保修：装饰保修期为二年，防水保修期为二年：

14.1保修期内由于乙方施工质量原因造成施工维修，发生的维修费用由乙方承担。

14.2

如因非责任内引起的维修任务一方必须及时到场配合施工，产生维修费用填写工程量清单经报价维修经理审核签字，上报工程部批准，费用纳入本工程乙方

人工费总价款。

14.3

保修期内，责任乙方在得到甲方维修通知后24小时应做出响应，3日内必须进场维修。如乙方在一周内在本维修项目未能做出积极响应，甲方有权委派其他施工人员进行维修，维修费用由乙方负担。如乙方连续三次不接受甲方维修任务，甲方视为乙方放弃维修权利，甲方重新指派施工人员负责乙方本项目所有维修工程，扣除其全部质保金。

十五﹑争议解决：

如本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决。如协商无结果，则双方同意由当地仲裁委员会仲裁解决。

十六、合同生效与终止：

本合同从签订之日起生效。竣工决算完成，两年保质期满以后，合同终止,未尽事宜，双方另行协商。合同附件及双方有关的书面协议或文件视为本合同组成部分，具有同等法律效力

附

件：

1、

安全生产协议书;

2、

治安、消防、交通安全协议书;

3、

施工管理规定及处罚条例;

十七﹑附加条款：

17.1工程验收达不到质量标准的部分，甲方有权要求乙方返工，返工的费用由乙方承担，直到符合质量标准，同时检查和返工不能影响其它专业和下道工序的正常施工，如影响了正常施工，乙方应对发生的费用和工期延误造成的损失负责。

17.2

现场卫生清理：各工种在其工程项目施工中所产生的工程垃圾自行清扫外运，生活区公共垃圾如责任不清，甲方指定人员清运时所产生的清运费由各施工单位均摊。

17.3

如质量、进度不满足要求经过一次整改还是不行的立即清除，中途清场者按已完合格工程量80%结算。

17.4乙方要加强自身管理，不准打架，偷窃。违反重罚。打架一次罚款2000元。偷窃的按所偷实物价值十倍罚款。

此协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司

身份证复印件正面张贴

甲方代表：

乙方代表：

日期：

年

月

日

日期：

年

月

日

附件1

安全生产协议书

发包方(甲方)：

浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司

承包方(乙方)：

为了强化施工现场安全管理，保护工人的人身安全，健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和建委关于建筑工程的有关规定，双方就

工程施工安全生产达成如下协议：

一、双方责任：

1、施工队在安全生产和文明施工中必须严格执行国家及行业有关操作规程和甲方的一切安全生产管理制度，服从甲方的安全生产管理，执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。

2、施工队必须认真贯彻执行市政府关于外地进京务工管理办法和公司的劳务用工制度，坚持先办合法手续后用工的原则，严禁私招乱雇及使用童工、残疾人员。

施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数、专职或兼职安全员、特种作业人员的证件复印件报予甲方备案，经核实无误后方可进场。特种作业人员必须正确使用各种劳动保护品(安全带、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜)，违者视同无证操作。

3、施工队进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工现场教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩报送甲方。

各分包队伍应根据该队的施工人数合理配备安全员。安全员要全脱产，人员要固定，并于每日在项目部报到，统一管理，佩带袖标上岗巡查。

4、各分包队伍必须严格执行各项施工方案以及安全技术交底，并在每日上班前针对当天任务，结合安全技术交底内容以及作业环境、设施设备状况以及本队人员素质、安全意识、自我保护意识，有针对性的进行班前安全讲话，并跟踪落实，做好记录。

5、对在施工过程的安全隐患，甲方有权发隐患通知书，并限期改正，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止施工队作业，由此产生的一切后果由施工队负责。

6、施工队自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。

7、由甲方提供给施工队使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用。现场机、电、架子以及各类防护设施设备严禁随意拆改，确实需要改动时，经项目部及相关人员同意，交由专业人员实施完成，并采取相应的防范措施。施工完毕后，应将拆除的安全防护及时恢复。施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。

二、施工人员职责：

1、现场施工人员应严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律，服从各级领导和安全检查人员的指挥，不得违章指挥、违章作业和反劳动纪律。

施工人员进入施工现场必须按要求正确佩带好安全帽，两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和甲方同意，禁止私自拆该现场的安全防护、机械防护和临时电防护设施。

2、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾从窗口或临边往外抛，防止物体打击伤人。

施工现场所有机电设施和机械设备均由甲方统一管理，经甲方同意，各分包队伍必须严格按照操作规程操作。施工用电不得乱接乱拉，需要接电时，必须由专职电工进行操作。各类手持电动工具必须装有漏电保护装置，并设有专人看管。

3、文明施工做到活完脚下清，各类材料、设备放置要安全合理，并在指定地点分类码放，严禁超高。材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害。

三、事故处理：

1、由于施工队作业人员违章指挥、违章作业或设备不完善造成的伤残事故，乙方参按国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。

2、由于甲方或甲方以外的责任造成分包作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，有责任方一次性给予施工队经济补偿，其善后事由施工队自行处理。

以上协议，望甲乙双方共同遵照执行，如有违反或拒不执行的，除按有关规定进行处罚外，造成重大损失及人员伤亡等一切后果由责任方自行负责,乙方同时要遵守和执行甲方的各项安全管理条例和规定。

甲

方：(盖章)

乙

方：(盖章)

甲方代表：(签字)

乙方代表：(签字)

日

期：

年

月

日

期：

年

月

日

附件2

治安、消防、交通安全协议书

发包方(甲方)：

浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司

承包方(乙方)：

为强化治安、消防、交通安全管理，增强施工人员的治安、消防、交通安全意识，确保施工生产的顺利进行，针对本工程项目，甲方特与乙方签订本协议，甲方双方应共同遵守。

双方责任：

一、甲方责任

1、甲方要负责对入场的乙方单位人员进行消防、治安等方面的教育。

2、甲方要按有关规定审批用火证。

3、甲方要负责检查现场的治安、防火工作，对严重违章按有关规定进行处罚。

二、乙方责任

1、进场后要向部门递交花名册，并要积极组织本队人员参加入场教育。

2、乙方要配备专兼职治安、消防、交通安全管理人员，并按施工人数的20%建立义务消防队，成立治保委员会和交通安全领导小组，做到人员、组织、任务层层落实，并将人员组织名单报甲方备案。

3、施工现场需用明火，要事先持有效上岗证，办好用火审批手续，清理作业面，清除易燃物，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护，指定看火人，携带灭火器具，在施工楼内或高空作业还应准备接火盘，堵住作业面下的孔洞，用火后须清除余火，确认不再复燃方可防开现场。

4、组建的义务消防队和使用的特殊作业人员，应熟悉消防设施，会使用各种消防器材和选用相应器材对初起火灾进行及时扑救，同时向有关人员进行汇报。

所使用施工工人必须遵守用工管理规定，身份证、暂住证、就业证齐全有效。

自进场之日必须从公司和总包方的治安、消防、匀通安全管理制度，组织定期或不定期的治安、消防、交通安全检查，发现隐患定人、定时、定措施加以解决，并做好检查记录。

5、应经常对施工人员进行治安、消防、交通安全教育，同时应积极参加甲方组织的治安、消防、交通安全方面的活动。

6、应严格控制人员外出，确须外出应实行请销假制度，遵守交通法规，做到严守信号，各行其道，不穿插、不猛拐、不抢行、不翻越护拦等，上下班乘班车时，要按顺序上下车，爱护公共设施。

7、应按施工现场平面图和有关规定，安装机械，堆放材料，易燃、易爆物品要分类、分库存放，制定措施，设专人负责，并注意保持防道路畅通，不压埋圈占消防器材。

8、不得随地便溺、严禁在建筑物上乱写乱画、不得损坏各种材料及安装的设备。

现场生活区严禁私自存放易燃易爆物品和使用禁用电器设备。乙方生产生活用电必须由专业人员负责安装，并符合防火要求，严禁有长明灯和卧床吸烟现象，禁止使用电炉、烧热器、电褥子、电饭锅、碘钨灯等取暖、照明、做饭、烧水，宿舍区保持卫生清洁，不准堆放易燃物;冬施取暖期间，遵守甲方和总包方下发的种种管理条例。

9、各种材料工具，库房自行管理，库房内必须配备灭火器，如保管不当发生丢失或火灾事故由乙方自负。凡偷窃、变相偷窃工地、仓库建筑材料、成品、设备另件、工具器械和私人财物的，除追回偷窃物品外，按所偷物品的价值处理一至五倍的罚款，对触犯刑律的要追究刑事责任。

10、在现场及生活区不准寻畔、打架斗殴、酗酒闹事、严禁赌博和传阅淫秽录相、画册、画片等淫秽物品，违反者根据情节给予批评教育直到罚款或追究刑事责任。

11、凡违反治安、消防、交通安全管理的单位和个人，按有关规定处罚，乙方应接受处罚，如因乙方人员引起的治安、火灾及交通安全事故，乙方全部负责。

以上协议，望甲乙双方共同遵照执行，如有违反或拒不执行的，除按有关规定进行处罚外，造成重大损失及人员伤亡等一切后果由责任方自行负责。

甲

方：(盖章)

乙

方：(盖章)

甲方代表：(签字)

乙方代表：(签字)

日

期：

年

月

日

期：

年

月

日

附件3

施工管理处罚条例

发包方(甲方)：

浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司

承包方(乙方)：

为保障工程施工质量和安全，树立良好的公司形象，提高施工队伍管理水平和增加责任感，节约材料，针对本工程，特制定本施工管理处罚条例：

一、质量方面

1、进场后，施工队未按项目部要求做样板就开始大面积施工，处罚500元;

2、施工队管理人员(施工队长、安全员、质检员、技术员)必须参加每日例会。不请假缺席者每人次罚款15元，超过六次必须撤换。

3、施工队应加强管理，有效防止质量通病，在验收中发现质量通病，每发现五个部位罚款50元，以下是常见质量通病举例：

3.1后补埋板偏位超出规范要求或与结构面贴合不紧密;

3.2胀栓紧固、外露长度、化学锚栓植入深度等不符合验收要求;

3.3焊缝未熔透、焊缝饱满度和焊脚尺寸不合规范要求，清渣不干净、防腐不彻底;

3.4龙骨标高、垂直偏差超出规范要求;铝型材无保护膜;

3.5石材开槽过大、注胶不满、人为磕边掉角、少用挂件、螺栓不紧;

3.6两种不同材料间不加绝缘垫片;面材缝泡沫棒打结、深浅不一、规格不匹配;

3.7打胶前面材缝不清理清洁、干挂胶处不处理、铝板缝不上底漆;

3.8胶缝不平滑、毛边;

3.9开启扇阻滞、反弹、开闭不严，执手开启不灵活。

工序不报验或报验未通过就私自进行下一道工序施工，对施工队相关人员罚款200元/人。

不认真看图和进行工序交接，由施工队自身原因造成每一检验批返工面积在20平方米以上的，除罚款5000元外，浪费的材料以原价两倍扣除。

施工队技术员或施工队长不对施工班组和工人进行书面交底，每检查发现一次罚款100元;

二、安全、用电方面

1、所有进入施工现场的劳务人员，由施工队长在5天内把身份证、务工证、暂住证、特殊工种(电工、焊工、架子工、测量工)操作证、厨师健康证等复印件交到项目部，逾期一天每人罚款20元;

2、对有以下情形者，每人每次罚款50-100元;个人一周内超过3次，则清退出场;一周内超过6人次，则主管安全员处罚100元，额外对施工队处罚500元，另外造成安全隐患的事件从重罚。

2.1在施工区域，不戴安全帽或不系好帽带;(每人每次罚款50元)

2.2在高空施工区域，不系安全带或安全带系挂不正确;(每人每次罚款50元)

2.3赤裸半身或穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班;(每人每次罚款50元)

2.4酒后上班;(每人每次罚款50元)

2.5现场抽烟;(每人每次罚款50元)

2.6专职看火人员擅离工作岗位或施焊区域易燃易爆物品清理不干净;

(每次罚款100元)

2.7工地仓库或伙房私自违章用电(热得快、电炉等)(每次罚款100元)

2.8外架上追逐打闹;(每人罚款100元)

2.9电焊不使用接火斗或不正确使用;(每人每次罚款50元)

2.10一闸两用或多用;(每次罚款100元)

2.11私自更改脚手架拉接点;(每处罚款500元)

2.12小型工具(螺丝刀、扳手、角尺、手电钻等)和小材料(螺栓、挂件、垫片、钢材头等)不使用物料桶，直接放在架子或龙骨上;(每次罚款50元)

2.13随手从楼层或外架子上往下扔东西;(每次罚款100元)

2.14氧气乙炔瓶间距小于5米或离施工点距离小于10米，乙炔瓶倒地使用;氧气乙炔瓶没有防震垫;(每次罚款500元)

3、电焊机一次线长度大于3米，绝缘套管防护;二次线长度超过30米，双线不到位，劈裂、烧焦、炭化现象，接头超过3个，电线裸露，焊机有空载降压开关和防护罩;设备外壳做保护接零;焊机二次线严禁使用结构中的钢筋或外架接地;电焊工操作时应穿戴绝缘防护用品;如不符合安全要求，责令限时停工整改，直到符合规定，当事人罚款200元并停工学习两天。

4、使用金属外壳的I类手持电动工具，必须加装漏电保护器，其参数为30mA*0.1s，外壳做保护接零;其自带的软电缆线不允许随意拆除或延长，插头不得随便拆除更改，作业人员应穿戴绝缘防护用品，达不到要求，当事人停工学习一天，罚款100元。

5、各种用电设备都应作到“一机、一闸、一漏、一箱”，符合三级配电两级保护要求，开关箱内必须有有效的漏电保护器，且参数匹配(漏电动作电流100~200mA);电箱内须装隔离开关，配电有标记，有门、有锁、有防雨措施;施工队达不到此配置，停工整改，罚款1000元;

6、仓库、厨房、宿舍及手持照明工具都必须使用36伏以下安全电压，灯具离地面距离不能小于2.5米;严禁私拉乱扯和在水中拖曳电线，电线应使用绝缘良好的五芯线;如有特殊情况使用220伏电压，必须报项目部及总包方项目经理部，并获得批准;违反规定，处罚500元，限时整改;

7、吊篮施工：

7.1吊篮厂家提供的产品，应有产品合格证及安装、使用、维护说明书，必须提供安装施工方案及设计计算书，并有上级审批，否则不允许交付使用;

7.2吊篮安装完毕，必须做空载安全运行和2倍均布静止荷载试实验，并做试验记录，吊篮必须有专业人员持证维护;违反此规定，不予验收，当事人罚款100元;

7.3吊篮平台可采用焊接或螺栓连接，严禁使用钢管扣件组装;吊篮必须安装安全锁、与提升钢丝绳相同型号的保险绳、行程限位器、制动器，吊篮临边防护高度不低于1.2米、外侧用钢板网封闭及其它相关保险措施。不能满足安全要求，停用整改，罚款1000元，并赔偿相关停工费用。

施工队违章操作，造成安全事故，费用自行负担，罚款5000元。

三、文明施工方面

1、

以下情形违反一次罚款50元，超过三次清退出场;

1.1不准随地大小便;