第一篇:油漆工种劳务分包合同
油漆工劳务分包合同
涂料劳务分包合同
发包人:_____________________(以下简称甲方)
承包人:_____________________(以下简称乙方)
为确保甲方承建的工程顺利完工,根据施工安
排,甲方将_工程劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国
合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠
纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保按期完成施工任务,
严格按要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工
过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如
下:
第一条工程项目
—、工程名称:_____________________
二、工程地点:_____________________
三、工程编号: _____________________
四、工程范围和内容:
五、工程造价:1.本劳务分包工程采取固定工序单价形式,工
序单价包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管
理)、各类材料消耗超耗、施工机械、小临设施、施工风险、成本节
约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
单价:
2、分包工程合同总价人民币_______元,
大写:。
第二条工程期限
一、开竣工日期:劳务分包工程自_____年_____月_____日
开工,至_____年_____月_____日竣工。
二、施工前各项准备工作,甲乙双方应根据工程协议书中第四条
规定负责按时完成。
三、在施工过程中,如遇人力不可抗拒的情况,被迫停工可顺延
工期。
第三条 履约保证金
1.合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价5%的履
约保证金
2.若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程,甲
方有权扣留部分或全部履约保证金,剩余部分在乙方所承包劳务工程
施工完成并结算完毕后一次性付清。
3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后,出现所雇佣民工或
债主到甲方索要欠款,甲方将从工程款中代付相关款项,并加扣5%
的手续费,不足部分从履约保证金中扣除,剩余的履约保证金在工程
结束后同结算款一同付清。
第四条物资采购
一、全部工程所需的物资。
1、该分项工程全部主要材料、设备均由甲方采购。
2.乙方需要自行准备施工所需机具、安全防护用品。
二、由甲方负责采购的材料和设备的品种、规格、数量及进场
期限必须符合设计及工程进度要求。
三、乙方设专人向甲方办理申请用料、领料手续。乙方应严格
按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及
不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中使用材料,做到
日用日清,活完料净,保持现场整洁。
第五条工程质量要求
1、甲乙双方约定的涂料工程质量为按现行有关质量验收标准验收(包
括材料),必须确保一次性合格,如由于其涂料材料或施工质量问题,
导致工程质量验收不合格,除乙方无条件返工处理合格外,甲方根据
有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚,乙方应无条件接受甲方的
质量处罚。
2、该涂料分项工程包括贴墙纸工程。
3、壁纸不能产生色差。
第六条工程款结算
一、分包工程造价的结算方式。
1.按固定工序单价包干结算,工程量以实际收方为准,单价
乘以工程量得总价,各项工作总价相加得结算总价,其他费用不再计
取。
二、工程款拨付
1.工程进度款采取阶段性支付,分项工程完成分包工程进度的
60%时支付40%的工程进度款,完成90%时,再次支付40%工程进度款,
竣工结算后支付至劳务分包工程结算总价100%。
第七条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设
计要求组织施工,要全部达到合格。
二、乙方必须按甲方施工人员技术交底和按施工图施工。
三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必
须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。
第八条竣工验收、结算
在进行所承包的劳务施工完成后中,以经甲方、建设单位、监理
单位以及相关质量监督部门验收合格作为验收依据,验收合格后进入
工程款结算。
第九条 安全施工
1.在施工中,乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定,
重视施工现场作业安全,制定安全措施,做好特殊工种的劳动保护工
作,特殊工种必须持证上岗。乙方必须为进场工人办理工伤保险和危
险作业意外伤害保险,并承担该费用。
2.乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方
必须安排专员,负责施工段内的一切安全,经常检查设备、安全标志
的完好情况,杜绝一切安全事故的发生。
3.为了保护工程、保障施工人员和群众的安全,在必要的地点
和时间内,乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保
护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施,甲方不承担任何费用。
4.乙方工作人员不得在施工现场抽烟,不能携带不安全物品及无
关人员进入施工现场。
第十条 环境保护
1.乙方在施工中注意噪音污染;不得乱倒建渣,在清运建渣过
程中注意防尘,不得将武侯祠园内不属于建渣的物品装运出去,清运
车辆必须经甲方检查后才能放行。
2.乙方应在施工中采取有效的防范措施,保护施工现场环境,
避免和减少因施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生,
其后果乙方自负,并承担相关费用(乙方必须避免乱拉、乱弃、乱排,
由此发生的纠纷、处理费用及其后果责任由乙方自负)。
3.施工过程中不得违反武侯祠碧草园的管理规定,如有违反,甲方有
权作出一次元的处罚,罚款在工程款中扣除。
第十一条 文物保护
乙方在施工中应保护好武侯祠碧草园内原有的文物,不得破坏现
场文物,损坏责任由乙方承担全责。
第十二条违约责任和仲裁
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工(以竣工验收合格
日期计算),每逾期一天,应当给甲方按合同造价的逾期违约金;
二、 实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关
政策的规定,另订协议。
三、分包工程发生合同纠纷时,甲乙双方可以选择协商、调解,
仲裁,起诉的解决方式。
五、有关补充合同:
1.____________________________
2.____________________________
第十三条合同份数及有效期
一、本合一式贰份,甲乙双方各执一份。
二、本合同自双方签订之日起生效。在分包工程竣工验收并结清
尾款后失效。
甲方:(签字)_____________
电话:____________________
乙方:(签字)___________
电话:____________________
年月日
第二篇:油漆涂料分包合同
甲方:
乙方:
甲方因工程施工需要,将工程的油漆分项工程承包给乙方施工。为了明确双方权、责、利,保证工程施工顺利进行,为社会提供高品质的建筑产品。特制订以下合同条款,双方必须信守执行。
一、适用法律法规:国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。
二、工程名称:工程地点:
施工工艺要求:符合国标。
备注:质量及施工标准:按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
承包方式:包工包料、包设备、包脚手架等。
工程内容包括:按图纸和实际需要。
三、合同单价
1、批腻子,不涂涂料:元/m2;
2、批腻子,涂普通涂料:元/m2;
3、批防霉腻子,涂防霉涂料:元/m2;
4、阳台、露台:元/m2;
注:结算经实际发生的工作面积为准。
3、本合同一式两份,甲乙方各一份,两份合同具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入补充条款,之补充条款与正文具有同等效力。
4、附建设工程承发包安全管理协议书。
第三篇:6.劳务施工承包合同(20工种)资料
劳 务 施 工 承 包
合同编号:
合
同
书
1 甲方(发包方): 乙方(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,甲乙双方达成如下一致意见,双方共同遵守执行。
第一条 工程概况
工程名称: 工程地点: 第二条 工程承包内容
承包内容为: 第三条 工程承包范围:
2
第四条 合同工期
开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数: 天 第五条 保证金缴纳
(一)履约保证金:占承包总价的10%;乙方保证按合同所签订的内容按期完成,如乙方未按甲方要求完成,甲方有权扣除履约保证金。如甲方替乙方找第三人完成工作量则费用由乙方承担。该履约保证金乙方应当于本合同生效后 内交付甲方。甲方保管履约保证金期间不计算利息,在本工程结算后 内退还乙方。
(二)工程质量保证金、安全文明施工质保金:占承包总价的10%(其中工程质量保证金5%、安全文明施工保证金5%);乙方保证工程质量、安全文明按合同所签订质量、安全文明标准完成,如乙方未按合同所签订质量、安全、文明施工标准完成,甲方有权没收其质保金。甲方保管工程质量保证金、安全文明施工保证金期间不计算利息,在本工程结算后 内退还乙方。
第六条 合同价款的确定及结算方式
(一)工程施工承包价格:按 。
(二)本合同总承包价款暂定为: 元,完工后据实决算。
(三)价款的结算方式和付款方式:
每月的25日由甲方结算当月发生的人工费,乙方在下月 日前付款,付款时支付当月人工费的90 %,预留10 %作为工程质量保证金、安全文明施工质保金.如乙方按合同要求完工,待工程竣工并按国家现行的建筑施工验收规范验收通过后,预留工程质量保证金 %,预留安全文明施工保证金 %转为工程保修金,各单项工程保修期全部满后 日内一次性付清。
第七条 工程质量、安全文明施工标准及验收规范
(一)乙方承包工程范围内的工程质量必须达到:
(二)安全文明标准:
(三)工程验评标准:根据国家现行的建筑施工验收规范。 第八条 双方的权利、义务和责任
(一)甲方的权利、义务和责任
1、乙方进入施工现场后,甲方工程应具备施工条件;如不具备施工条件,乙方有权拒绝进入施工现场施工。
2、甲方向乙方提供必要的安全保护用具和安全施工措施,如果甲方安全施工措施不到位,乙方有权拒绝进行施工,直到甲方安全保护措施到位后,再进行施工。
3、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
4、甲方制定合理的施工进度计划并监督落实。
5、甲方负责施工的管理和质量控制。
6、由甲方原因造成的工程返工,甲方承担返工费用,由此造成的工期延误,工期顺延。
7、甲方有权要求乙方做好成品保护。
(二)乙方的权利、义务和责任
1、乙方必须按《施工人员花名册》与施工人员签订劳务合同或者劳动合同并存档备查。
2、乙方责任本合同范围内的工程质量,乙方应按照合同规定的质量标准、评分制度和技术要求进行施工;乙方必须按甲方要求填写表格,认真执行三检制度,必须设专职质检员持证上岗。
3、因乙方原因造成的工程返工,乙方除按要求进行返工外并承担返工费用外,由此造成的工期延误,工期不顺延。
4、乙方应对工程进度负责,乙方应按照甲方的进度计划施工,并在合同规定的时间按期完工。如果乙方不能按进度计划施工,甲方有权扣除履约保证金;如甲方替乙方找他人完成工作量则费用由乙方承担。情节严重者甲方有权终止合同,并且不承担任何法律责任,乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失。
5、乙方自备施工需要的小型工具。
6、乙方根据自行施工内容报材料计划或工程量清单,经甲方审核后,按计划与甲方办理材料出库手续,如材料丢失或亏损由乙
5 方负责赔偿。乙方从甲方所领出的周转材料、机具设备在工程竣工前按甲方要求全部退还,如丢失按市场价赔偿,乙方从甲方所领出易耗品费用由乙方全部承担。
7、乙方应服从甲方的管理,乙方进入施工现场应统一着装。其中,安全帽由甲方统一提供,费用由乙方全部承担;工作服由甲方统一提供,费用甲乙双方各承担50%。
乙方及其所属人员必须遵守与甲方所签订的各项质量、安全、文明施工等管理制度,如未按本合同约定的质量、安全文明标准完成甲方要求的,甲方有权扣留其预留的工程质量保证金、安全文明施工保证金。情节严重者,甲方管理人员有权将不服从管理的乙方人员驱逐出现场;如果乙方多次不服从管理,甲方有权提前终止合同,而不负任何法律责任。
8、乙方应对施工作业人员的安全负责,具体见附件《安全生产协议书》。乙方在其施工人员进入施工现场施工前,应组织其施工人员接受工地安全管理人员的入场安全教育,管理施工作业人员按照安全要求和现场安全管理进度进行施工,如果乙方未按各项安全措施及安全制度进行,甲方有权停止其所进行的工作,乙方应承担由此而给甲方造成的损失。对于施工过程中发生的安全事故均由乙方负责。
9、乙方应遵守施工现场文明施工管理规定,每天应做好施工现场的清理工作,甲方将不定期检查考核,按照相关制度兑现奖罚。乙方在施工过程中应当杜绝野蛮施工,爱护甲方企业财产,节约用
6 料,对损坏甲方企业财产者除按价赔偿外,还要由乙方向甲方支付等额的违约金。
乙方除做好施工现场管理外,还应做好工人宿舍、食堂及周围环境的管理,并教育职工遵守公德,维护企业形象,搞好个人卫生及环境卫生,做文明职工。
10、乙方所用施工人员自行招聘管理,并且组织施工人员学习施工、验收规范,监督施工人员按照要求规范化施工,乙方必须进行自检,并如实填写自检记录。若因自检不到位出现质量问题,甲方负责人有权让其限期整改,情节严重者甲方负责人有权对其进行经济处罚;乙方有事须请假,经批准后方可离开;乙方必须建立《施工人员花名册》向甲方申报,以便综合控制管理。
11、乙方必须按甲方要求做好成品保护,如损坏应照价赔偿。
12、因甲方资金紧张未按合同支付乙方工程款,乙方应无条件的继续履行本合同,不能延误工期。
13、乙方不得将本工程转包或分包给第三人进行施工。 第九条 保 险
(一)乙方必须为其在本工程施工场地内的所有人员办理保险,并由乙方支付保险费用。
(二)保险事故发生时,甲乙双方应当积极配合并采取必要的措施以减少损失。
第十条 施工验收
(一)乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保隐蔽工程等施工质量。隐蔽工程等施工完毕后3日内,乙方应向甲方提
7 交自检报告,并通知甲方进行初步验收;甲方应当在接到通知之日起3日内对乙方隐蔽工程等施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
本工程最终竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致的甲方相关损失,不因先期已经甲方的初步验收而减轻乙方的责任。
(二)乙方应配合甲方对其承包的工程范围进行初步验收及对本工程最终的竣工验收工作;甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。
第十一条 质量保修责任及保修期限
(一)乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方使用的工程在保修期内承担质量保修责任。
(二)属于保修期内的项目,乙方应当在接到修理通知之日起3日内派人修复。乙方不在约定期限内派人修理或在3日内未修复,甲方可以委托其他人员修理,修理费用从质量保修金内扣除。
(三)本工程总保修期限: 年,各单项工程保修期分别为:
第十二条 违约责任
(一)如果乙方未按工期完工,则每迟延一天,乙方应向甲方支付本合同总价款万分之五的违约金,违约金从履约保证金中扣除,直到本工程结束时或甲方替乙方找他人完成本工程时止。
(二)因乙方原因导致工程需返修,致使工期延长的,每延长一日,应当按照工程总价款的千分之一向甲方承担违约责任,同时应当赔偿因返工给甲方造成的一切损失。
(三)如果乙方未按安全文明标准施工,每出现一次,甲方有权对乙方进行1000 元的处罚。
(四)如果乙方有转包或分包的行为,乙方应向甲方支付本合同总价款 %的违约金,甲方并有权解除本合同。
(五)乙方未经甲方同意,单方撤离施工现场或者单方终止、解除本合同,应当向甲方支付本合同总价款 %的违约金。
第十三条 其他事项
(一)乙方所用人员必须遵守国家法律,严禁违法、违纪行为发生,如有发生,一切后果由乙方负责。
(二)乙方所用人员必须持有本人有效身份证件,并将证件复印件交到甲方存档,增加人员必须与甲方协商,不得随意改变在册人数。
(三)乙方应做好职工教育,配合当地街道、派出所及综合治理计划生育部门工作,做好流动人口管理工作,做好法制教育、防火、安全工作。
第十四条 合同的解除
(一)如因不可抗力致使本合同无法履行或因一方违约、本工程业主方原因造成工程停建或缓建,致使本合同无法履行的,双方可以协商解除合同。
(二)因不可抗力或本工程业主原因造成的合同解除,乙方应当妥善做好已完工程和剩余材料、设置图示的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十五条 解决合同争议的方式
(一)甲乙双方因履行本合同发生争议,应在法定期限内向本工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
(二)争议发生后,除非甲方同意或者乙方已向人民法院提起诉讼,甲乙双方都应继续履行本合同,各自保持其工作的连续状态,并保护好已完工作成果。
第十六条 合同生效及合同份数
1、合同订立地点:
2、本合同一式 五 份,甲方 四 份,乙方 一
份。
3、本合同生效及失效时间:经双方代表人签字和盖章后本合同生效,保修期满工程款付清后本合同失效。
10 甲方:
法定代表人:
签字时间: 代表人: 签字时间:
乙方:
法定代表人: 签字时间:
代表人: 签字时间:
11
附件:
20工种工程承包内容及范围
一、木工:
工程承包内容:模板的安装,拆除工程的全部工作内容 。 工程承包范围:
1、模板的安装、拆除,模板支撑架子的搭拆,零星木工制作、刷隔离剂;
2、地脚螺栓孔的制作、安装、拆除,止水带埋设;
3、配合项目部管理人员弹线、放线;
4、进场材料的卸车码垛,现场材料倒运及水平运输(甲 方提供运输车辆);
5、木方、模板完工后必须起钉、按规格码垛。完工场清, 文明施工的所有零工。
6、乙方自备电锯、锯片、钉子、铅丝、胶带、密封条、 工程线、铅笔等辅材及小型工具。
7、乙方承包工程所用的卡子、步步紧、丝杠、扣件、销子等凡从公司领用的材料必须木工所需的必须执行公司领用管理制度,
12 如丢失照价赔偿,销子损耗按2%执行。
8、预埋件的安装费不在承包范围内如发生另行增加费用。设计、核定变更增减的人工费在 500元以内按原承包价执行;超过500元按本工程所使用的定额人工费进行增减实际发生人工费执行。(所依据的是已签证的技术问题核定单)。
二、瓦工、砼工:
承包内容: 混凝土、砌体、屋面保温等瓦工的全部工作内容。 工程承包范围:
1、砼工部分包括:所有砼浇筑、振捣、抹面、砼常规养护及覆盖;后台上料、加添加剂及搅拌站周围的清理;砼浇筑过程中泵 管的接、拆、倒运及清理;乙方自备的工具包括振捣器、振动棒、木抹子、水鞋、胶手套、扳手、手锤、工程线、铁锹、洋镐、等小型工具(维修自理)完工清理及文明施工的一切零工。
2、瓦工部分包括:所有砌体,屋面保温、找坡、找平层,屋面挂瓦,回填土及夯实,暖沟成活,地沟盖板的浇筑、安装,填充墙拉筋,室外散水卵石灌浆,台阶砼浇筑;一层地面卵石灌浆及找平层,预留孔灌浆,配电箱砌筑,施工洞口的砌筑,架眼的封堵;搅拌机、提升机安装及底座制作;料池分割墙,料场场地硬化,搅拌机前后台硬化,集水井及垃圾池砌筑,外脚手架基础制作,瓦
13 工用小型工具;基槽清理,基础找平层;完工场清及文明施工的一切零工,主体验收前必须清理干净交于抹灰班组验收。设计、核定变更增减的人工费在500元以内按原承包价执行;超过500元按本工程所使用的定额人工费进行增减实际发生人工费执行。(所依据的是已签证的技术问题核定单)。
三、钢筋工:
承包内容: 钢筋工程全部工作内容 工程承包范围:
1、所有钢筋及钢筋马镫的制作、绑扎、除锈、焊接、丝 接、成型;
2、钢筋机械的摆放安置;
3、乙方自备绑丝、焊条、切割机、刀片等辅材;
4、乙方自备的机械由切断机、弯曲机、调直机、围弯机、电焊机等钢筋机械及小型工具;
5、甲方提供闪光对焊机、套丝机及套筒;
6、进场钢筋的卸车及分类码垛,现场倒运钢筋及现场水平运输(甲方提供运输车辆)及文明施工的一切零工。设计、核定变更增减的人工费在500元以内按原承包价执行;超过500按本工程所
14 使用的定额人工费进行减增实际发生人工费执行。(所依据的是已签证的技术问题核定单)。
四、架子工:
承包内容: 脚手架工程的全部工作内容
工程承包范围:内外脚手架搭拆,安全防护(包括安全网、密目网、脚手板的搭拆;临边防护、洞口防护、安全通道、架体防护、操作棚的搭拆等),架管、脚手板、扣件、安全网等进场材料的卸车及分类码垛;凡从公司领用的扣件等材料必须执行公司领用管理制度,如丢失照价赔偿;完工场清及文明施工的一切零工。设计、核定变更增减的人工费在 500元以内按原承包价执行;超过500 按本工程所使用的定额人工费进行增减实际发生人工费执行。(所依据的是已签证的技术问题核定单)。
五、电工:
承包内容: 电照工程的全部工作内容
工程承包范围: 现场所有临电布置及临设临时用电,图纸设计的全部电照孔洞的预留,完工场清、文明施工的所有零工及电工用小型工具。设计、核定变更增减的人工费在 500元以内按原承包 15 价执行;超过500元按本工程所使用的定额人工费进行增减实际发生人工费执行。(所依据的是已签证的技术问题核定单)。
照明系统包括: 照明插座等配管配线的安装,安装配电箱、普通灯具、开关面板等,图纸设计的全部施工内容。
弱电工程包括:有线、电话、楼宇宽带预留管的安装,有线、电话穿线以及箱的安装等,图纸设计的全部施工内容。
动力系统工程: 主要包括电梯、风机、水泵等动力设备的配电箱的安装,配管配线的安装等,图纸设计的全部施工内容。
六、水暖工:
承包内容: 给排水采暖、消防、通风等工程全部工作内容 工程承包范围:现场所有临电布置及临设临时用水,雨水管安装、图纸设计相关工程内容全部孔洞的预留,完工场清、文明施工的所有零工及水暖工用小型工具。设计、核定变更增减的人工费在500元以内按原承包价执行;超过500元按本工程所使用的定额人工费进行增减实际发生人工费执行。(所依据的是已签证的技术问题核定单)。
给排水、采暖工程包括:室内给水、排水、采暖系统的安装,洁具、设备等安装,图纸设计的全部施工内容。
16 消防工程包括:消火栓、水喷淋和火灾自动报警系统的预留、预埋安装调试等 ,图纸设计的全部施工内容。
通风工程包括:通风管道、附件以及设备安装 ,图纸设计的全部施工内容。
七、抹灰工:
承包内容: 抹灰工程的全部工作内容
工程承包范围: 内、外墙抹灰,天棚抹灰,零星抹灰,室外散水成活,台阶面成活,室内地面垫层浇筑,楼梯面层铺贴,抹子、靠尺、灰斗等小型工具,文明施工的所有零工。设计、核定变更增减的人工费在500元以内按原承包价执行;超过500元按本工程所使用的定额人工费进行增减实际发生人工费执行。(所依据的是已签证的技术问题核定单)。
八、室内刮腻子、室外涂料:
承包内容:室内刮腻子、室外涂料的全部工程内容 工程承包范围:
室内刮腻子:室内刮腻子、楼梯侧邦刷乳胶漆或油漆、污染物的清理及完工清理的所有费用,进场材料码垛,现场倒运材料及文明施工的一切零工。设计、核定变更增减的人工费在500 元以内 17 按原承包价执行;超过500元按本工程所使用的定额人工费进行增减实际发生人工费执行。(所依据的是以签证的技术问题核定单)。
室外涂料:除涂料为甲方提供外的全部费用;污染物的清理及完工清理的所有费用,进场材料分类码垛,现场倒运材料及文明施工的一切零工。设计、核定变更增减的人工费在500元以内按原承包价执行;超过 500元按本工程所使用的定额人工费进行增减实际发生人工费执行。(所依据的是以签证的技术问题核定单)。
室外涂料:包工包料;污染物的清理及完工清理的所有费用,进场材料分类码垛,现场倒运材料及文明施工的一切零工。设计、核定变更增减的费用在500元以内按原承包价执行;超过 500元按本工程实际发生费用进行增减。(所依据的是以签证的技术问题核定单)。
工程承包方式:室内刮腻子为包工包料(使用材料须经甲方确认或甲方指定);室外涂料除:涂料为甲方提供;
室外涂料:包工包料(使用材料须经甲方确认或甲方指定);。
九、828找平、室内涂料:
承包内容:828找平、室内涂料的全部工程内容
18 工程承包范围:828找平:污染物的清理及完工清理的所有费用,进场材料分类码垛,现场倒运材料及文明施工的一切零工。设计、核定变更增减的人工费在 元以内按原承包价执行;超过 元按本工程所使用的定额人工费进行增减实际发生人工费执行。(所依据的是以签证的技术问题核定单). 室内涂料:除涂料为甲方提供外的全部费用;污染物的清理及完工清理的所有费用,进场材料分类码垛,现场倒运材料及文明施工的一切零工。设计、核定变更增减的人工费在500元以内按原承包价执行;超过 500元按本工程所使用的定额人工费进行增减实际发生人工费执行。(所依据的是以签证的技术问题核定单)。
工程承包方式:
828找平:包工包料(使用材料须经甲方确认或甲方指定); 室内涂料:包工包料(使用材料须经甲方确认或甲方指定);。
十、土方工程:
承包范围:机械挖土方、自卸车运土方、机械分层摊平、洒水车洒水、机械碾压等土方相关工作内容。
合同价格为土方总价,含成本、利润、税金、风险等相关费用,如油涨价幅度在15%内(含15%)此价格不做调整,如油涨价幅度超出15%价格另议(以中标日期的油价为基价)。乙方必
19 须按国家及地区验收规范安全施工,如违规操作造成的安全事故,乙方承担全部费用及责任;乙方必须按国家及地区的交通法律、法规进行承运,如违规操作规程造成的安全事故,乙方承担全部费用及责任。
十一、砌毛石:
承包范围:毛石砌筑完工清场的全部工作内容
十二、防水工:
承包内容:防水工程的全部工程内容
工程承包范围:进场材料分类码垛,现场倒运材料及文明施工的一切零工。设计、核定变更增减的人工费在500元以内按原承包价执行;超过500元按实际增减调整。(依据以签证的技术问题核定单)。
承包方式:包工包料; 使用材料:
屋面:屋面防水为 ,材料进施工现场后经甲方抽样送当地检验部门检验合格后方可使用。
卫生间地面:卫生间防水为 ,材料进施工现场后经甲方抽样送当地检验部门检验合格后方可使用。
20 墙面防水为 ,材料进施工现场后经甲方抽样送当地检验部门检验合格后方可使用。
基础防水为 ,材料进施工现场后经甲方抽样送当地检验部门检验合格后方可使用。
十三、硬化地面:
承包内容:
砼硬化工程包括:清土方、夯实、卵石灌浆、砼面层、切缝、灌缝等所有施工项目,施工所用机具(搅拌机公司提供)、工具(含周转工具)、完工清场及文明施工所有费用;
铺砖(广场砖、面包转)工程包括:清土方、夯实、砼垫层、铺砖面层等所有施工项目,施工所用机具(搅拌机公司提供)、工具(含周转工具)、完工清场及文明施工所有费用;
安装道牙工程包括:清土方、夯实、道牙基层、道牙安装等所有施工项目,施工所用机具(搅拌机公司提供)、工具(含周转工具)、完工清场及文明施工所有费用;的全部工作内容。
十四、砼工程:
承包内容: 混凝土结构工程的全部工作内容 工程承包范围:
21
1、浇筑砼、振捣、抹面、砼常规养护及覆盖;
2、后台上料、加添加剂及搅拌站周围的清理;
3、砼浇筑过程中泵管的接、拆、倒运及清理;
5、乙方自备的工具包括振捣器、振动棒、木抹子、水鞋、胶手套、扳手、手锤、工程线、铁锹、洋镐、等小型工具(维修自理);完工清理及文明施工的一切零工,设计、核定变更增减的人工费在500元以内按原承包价执行;超 过500元按本工程所使用的定额人工费进行增减实际发生人工费执行。(所依据的是已签证的技术问题核定单)。
十五、焊工:
承包内容: 按甲方要求焊接工程项目的工作内容 工程承包范围:
1、预埋铁件下料、成型、除锈、焊接;
2、钢梯、钢平台、钢制预留孔、钢栏杆、钢支撑、钢柱、钢梁、等项目的下料、成型、制作、除锈、焊接、安装;
3、焊工机械的摆放安置;
4、乙方自备的机械有电焊机、焊把、焊把线、氧气、乙炔、焊条、电钻等小型工具及辅材;
22
5、进场钢材的卸车及分类码垛,现场倒运材料及现场水平运输(甲方提供运输车辆)及文明施工的一切零工。
贴墙砖、地转: 承包内容:用时再补充
23
第四篇:劳务分包合同
(BF―2009―0208)
合同编号:GFF2018015000-FL-004
北京市房屋建筑和市政基础设施工程
劳务分包合同
二○一八年七月
- 12
建筑面积:
4、合同价款总额 元(人民币),
大写 元。
5、分包工作期限
总工期152日历天, 2018 年 7 月 28 日开工(具体开工日期以甲方通知为准)至 2018年12月27日(以甲方施工进度要求为准)。
工期总日历天数与开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准;且具体执行满足甲方总体施工计划,满足甲方与业主工期要求,具体情况以甲方通知为准。
6、劳务作业人数: 30 人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同;
(2)中标通知书(如有); (3)投标书及其附件(如有); (4)专用条款; (5)通用条款;
(6)标准、规范及有关技术文件; (7)图纸及工程量清单;
(8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;
- 34
第二部分 通用条款
9、发包人权利和义务:
9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。 9.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。 9.8 认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。
9.9检查承包人工人持证情况,禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之
- 56
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8 做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同,并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外,承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时,承包人应按发包人的指令予以配合。
10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.14 劳务作业全部内容经验收合格后,承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人,不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。
10.16其它承包人应当承担的义务。
- 78
费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达:
本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为:一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址,对方应当在收到之日起7日内予以书面答复,逾期未答复或无人接收、拒收的,视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时,应当在7日内书面告知对方,逾期告知或不履行告知义务的,由过错方承担相应责任。
15、事故处理:
15.1 发生重大伤亡及其他安全事故,发包人应按有关规定立即上报有关部门,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作,及伤亡人员家属的安抚工作,避免过激行为的发生。
16、施工变更:
16.1施工中如需对原工作内容进行变更(工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据),发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; 16.1.2增减合同中约定的工程量;
- 910
20.1承包人和发包人协商一致的,可以解除劳务分包合同。 20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的,发包人可以发出通知解除本合同。
20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款,承包人可以停止工作。停止工作超过28天,发包人仍不支付合同价款,承包人可以向发包人发出通知解除合同。
20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务,其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时,发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的,发包人可以发出通知解除合同。
20.5如因不可抗力致使本合同无法履行,或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,发包人和承包人可以解除合同。
20.6本合同约定的解除条件成就时,发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后,承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场,给发包人造成经济损失的由承包人承担。
20.7合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。
20.8合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
- 1112
第三部分 专用条款
22、项目经理、施工队长及劳动力管理员:
22.1发包人中标建造师(项目经理)为 ,职务: 项目经理 ,工程建造师(项目经理)证书号 。身份证号码: 。委托权限: 现场管理 。发包人也可委托
周代杰 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人员如有变动,应提前7日书面通知承包人。
22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 ,职务: 施工队长 ,岗位证书号: ,身份证号码: 。委托权限: 现场施工管理 ,人员如有变动,应提前7日书面通知发包人。
22.3发包人现场劳动力管理员 ,上岗证号 ,职责为 现场劳务管理 ;承包人现场劳动力管理员 敬君萍 ,上岗证号 ,职责为现场劳务管理 。
22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为 ,身份证号码: ,职务: 经理,联系电话: ,在京住址: 北京市 ,
家庭住址: 。
23、图纸:
发包人应在劳务分包工作开工 7 天前,向承包人提供与分包工程有关的图纸 0 套。
24、材料:
24.1承包人应在接到图纸后 7 天内,向发包人提交材料、设备、构配件供应计划;经发包人确认后,发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人;
- 1314
(6)发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。 (7)发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为;
(8)本合同9.10、10.15所列事项; (9)双方约定的其它情况。
28、本合同价款核算规则及构成方式
28.1 本工程的合同价款采用下列第 (1) 种方式计算: (1)固定合同价款; (2)工种工日单价; (3)综合工日单价; (4)建筑面积综合单价。
28.2分包合同价款包含以下内容:机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等(包括但不限于)。
28.3分包合同价格风险幅度范围为 / ,超过风险幅度范围的,应当及时调整。调整标准为 / ,调整依据为 / ,调整程序为 / 。
28.4本工程的合同价款,除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同28.3条约定的价格调整的因素以外,不再调整。
28.5采用第(1)种方式计价的,
合同价款中包含机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所
- 1516
22
22
2
2
22
2
9、施工过程中分包合同价款结算及支付方式:
29.1施工过程中,发包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认,书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算,最长不得超过3日。书面确认后,双方约定采取以下 电汇 方式结算支付分包合同价款:
29.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。
29.1.2发包人每月 25 日支付 30万 元分包合同价款。 29.2由于发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规、违约支付行为的,造成后果由发包人负责。
30、违约责任: 30.1发包人违约责任:
30.1.1不按约定向承包人支付分包合同价款的,除应向承包人支付违约金 5000 元以外,还应按同期银行利率向承包人支付利息;如该违约金不足以弥补承包人的损失,承包人可以要求发包人继续予以赔偿。
30.1.2不按约定核实承包人完成的工程量,除向承包人支付违约金 5000 元以外,还应按同期银行利率向承包人支付利息;如该违约金不足以弥补承包人的损失,承包人可以要求发包人继续予以赔偿。
30.1.3不能提供足够的工作面,造成窝工的,除支付窝工费用外,还应向承包人支付违约金 5000 元。
30.1.4不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的,除应支付窝工费用外,还应向承包人支付违约金 3000 元。
30.1.5发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时,应向
- 1718
30.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
30.4发包人先有30.1.1、30.1.2行为的,承包人的30.2.4行为不构成违约。
30.5承包人先有30.2.4、30.2.5行为的,发包人自行为发生之日起 一个计量周期 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的,自连续状态终止之日起计算时限。
30.6发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。
发包人:姓名 周代杰 身份证号: 513021197405232915 姓名 / 身份证号:
姓名 / 身份证号:
承包人:姓名 徐汝见 身份证号: 342123197301261813 姓名 / 身份证号: / 姓名 / 身份证号: /
31、特别约定:
31.1发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款,如存在违约行为,造成承包人拖欠本工程务工人员工资的,除按照本合同的违约条款承担责任外,还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。
31.2承包人先有30.2.4行为的,双方约定自行为发生之日 起 5 日内,双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。
31.3发包人30.1.1、30.1.2的违约行为、承包人30.2.4的违约行
- 1920
34、补充条款:
35、附件: 附件一:保证书
附件二:
附件三:
/
21
保证书
中标建造师(项目经理)
本人 是 项目发包人中标建造师(项目经理)。 本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。
本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中,作为发包人的授权委托人,在职责范围内禁止本合同30.1.1、30.1.2行为发生。如因本人原因发生上述行为,本人将依照本合同30.6的约定,对发生的债务承担连带责任。
中标建造师(项目经理):
时间:
- 2223
第五篇:劳务分包合同
甲方:四川航利泰格建设有限责任公司 乙方:四川资阳市天宇劳务公司
甲方将
工程的劳务承包给乙方。根据《合同法》《建筑法》《劳动法》的有关条款,本着平等互利的原则,经甲、乙双方共同协商达成如下条款。
一、工程名称:
工程地址:
二、劳务分包人资质情况
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:
三、工程承建方式
1、承建方式:实行包人工费、包周转材料(不含施工用电的电缆、配电箱、保护器、开关等)、包机械设备。
2、设计变更或要求增减工程项目按实结算
四、工作承包范围、内容
1、施工图中(散水沟范围内)的工程内容(除土方工程、 防水工程、 门窗工程、栏杆工程、保温工程、涂料工程、楼梯扶手、楼地面),
2、本工程承包范围外,需乙方配合的,由甲方书面形式指派,乙方收取相应的配合费用,费用由双方协调解决。
五、承包单价 l、本合同价款:采用固定综合单价合同方式确定。
2、本合同结算方式:所有工程量按乙方实际完成的建筑面积为准,建筑面积计算方式:按四川省建筑工程计价定额(SGD-2000)。其中,基础工程与屋面工程合计计算一层建筑面积(该建筑面积的大小以总面积/楼层数量的标准进行计算)。
3、工程造价
1)、按建筑面积 框架--剪力墙结构 元/m
2、多层砖混结构 元/m2计算。
2)、基础工程与屋面工程合计计算一层建筑面积,单价按 元/ m2计算。
3)、承建价款包括人工工资、劳保费用、机械费用、低值易耗品费用。
4)、如需配合其他项目的计时用工,杂工每工日为 元,技术工人每工日 元。
六、价款支付:
按每月乙方完成工程量进行验收收方支付 、工程竣工验收合格后支付到 、竣工结算经甲方审核完毕后支付到 , 作为质量保证金,质保期为 ,质保期满后 个工作日支付给乙方。
七、质量要求
1、工程质量等级:合格。质量等级按国家验收标准进行评定,达到质检站认定的合格标准;
2、乙方接受任务后,由甲方管理人员向乙方人员进行技术交底,每道工序完工后由乙方进行自检,在得到甲方所管工长的书面认可后,将检查数据存档,并交甲方项目部留存一份;
3、质量必须按施工方案及现场施工技术交底内容作业施工。
八、安全要求
为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。
3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、施工前,甲方应对乙方的管理、工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工入。员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,履行签字手续,交底材料归档备查。每周项目召开安全例会制并作好记录。
5、施工期间,乙方指派、负责本工程项目的有关安全、防火工作,甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须在限期内整改,过期不整改者,将进行经济处罚。
6、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品,必须具有“三证”(即:生产许可证、产品合格证、产品检测报告)。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品。
7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态,乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。
9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,乙方必须进行检查,并做好书面记录,乙方一经接收,设备和工具的保管、维修应由乙方负责,并严格执行安全操作规程。
10、乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除变动的,必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,要追究当事人的责任。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”,和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
12、乙方必须严格执行各类防暴制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪动他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守“十不烧,规定,严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖,冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时,应取得工地主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。
3、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。 l
4、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
l
5、贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲方应协力进行紧急抢救伤
员、保护现场,并按程序逐级上报。
l
6、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场人员名单和相关证 件,包括作业人员身份证复印件及有关证件,人员确定后人员应相对稳
定,凡需变动,必须及时通知甲方,征得同意后方可变动。
17、凡发生工伤事故,按照“四不放过”的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。
九、工期要求
l、开始工作工期: 年 月 日,结束工作日期: 年 月 日。
2、按照甲方编排的总工期、月、旬、周、日施工进度计划按时完 成。
3、如因甲方原因或不可抗力自然灾害造成工期延误其工期相应顺延。
十、文明施工要求
1、乙方现场使用的所有材料必须堆码整齐。
2、施工现场必须达到工完场地清。
3、每间工人宿舍内的被盖、碗、鞋、毛巾必须整齐,生活垃圾必须按指定地点堆放。
4、乙方应自行完善其它标准化文明施工要求的工作。
5、乙方必须加强现场施工保卫工作,进入施工现场的材料,乙方必须派专人守护。如有遗失,乙方承担全部责任。
6、现场内的文明施工,乙方派专人进行打扫(生活区、办公区、厕所及大门外处)。
十一、甲乙双方职责
l、甲方及时提供甲方应该提供的材料(钢材、铁件、施工图、更通知单、会审纪要)。
2、甲方为乙方提供食宿条件,乙方自备生活费。
3、甲方管理人员应尽最大努力,组织好交叉施工,防止或尽量减 少乙方窝工。
4、甲方项目部组织会议时,乙方负责入必须参加,否则甲方将给予经济处罚。
5、如泵送不能满足施工要求,为满足进度要求,进行人工搅拌的费用由甲方负责。
6、如图纸更改造成与原图纸工程量上的差异,甲方计算乙方其增加量。
7、劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。
8、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)。
9、乙方必须服从甲方项目部安排、调整、管理,否则按拖延工期处罚。
10、乙方应按照安检、质检和相关法规和施工规范施工。
11、乙方应满足整个施工进度计划要求。
12、乙方所有提供机具材料应具有合格证明书交甲方项目部存档。
13、乙方的务工证、身份证、计划生育证由乙方解决。
14、乙方负责人必须陪同甲方项目经理、主办工长、钢筋工长一起参加质检站的质量检查并作好记录。
15、如因乙方不听从甲方安排,甲方有权随时勒令乙方退场。乙方在进度、质量方面,如达不至到甲方要求,甲方有权对该分项工程进行分割分包,如经整改,仍达不到甲方要求,甲方有权将该班组清退出场。
16、如乙方自行退场或有未完成的工作,未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出,扣完为止。
17、乙方严禁招用未满16岁的童工及55岁以上的人员。
18、乙方必须按成都市社会保险有关《成都市非城镇从业人员综合社会保险》规定,为乙方现场所有人员购买非城镇从业人员综合社会保险并报甲方备案。
十二、材料及设备
1、周转材料由乙方自备。
2、乙方提供的材料及设备符合有关质量标准和工艺规范。
3、乙方采用的材料、成品、半成品、设备均按有关要求附有出厂合格证明等资料。
十在、工程量的确认和施工验收
以甲方与建设单位所签订的合同方式为准,具体每层工程量需由项目经理、工长、预算人员确认的为准。
十四、违约
协议双方之任何一方不能全面履行协议条款,均属违约。违约造成的所有责任和经济损失均由违约方承担。
十
五、如有未尽事宜,双方另行以补充合同形成协商解决。
十六、乙方不服从现场管理或达不到合同要求,甲方有权终止合同。
十
七、合同份数:本合同一式肆份,甲方叁份、乙方壹份。
十八、合同期限;本合同双方签字后生效,财务结算完毕后,自动失效。