有答案建筑工程项目管理试题招投标管理

有答案建筑工程项目管理试题招投标管理（通用8篇）

篇1：有答案建筑工程项目管理试题招投标管理

建筑工程项目管理

建筑工程招标投标管理

一.单项选择：

⒈以下关于工程量清单说法不正确的是()

A.工程量清单应以表格形式表现； B.工程量清单是招标文件的组成部分；

C.工程量清单可由招标人编制；D.工程量清单是由招标人提供的文件； ⒉关于施工招标的范围，下列说法正确的是()。

A.可以是单位工程的分部、分项工程招标B.只能是单项工程招标

C.可以是全部工程、单位工程、特殊专业工程招标D.只能是单位工程招标 ⒊工程施工招标的标底可由()编制。

A.招标单位B.施工单位C.招标管理机构D.定额管理单位 ⒋投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则()。

A.允许投标单位补充填写B.视为废标C.退回投标书

D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中

⒌不属于施工投标文件的内容有()。

A.投标函B.投标报价C.拟签订合同的主要条款D.施工方案

⒍中标通知书发出()内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程施工合同。

A.15天B.20天C.25天D.30天

⒎公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否解答投标单位的答疑B.是否组织现场考察

C.是否公开开标D.是否进行资格预审

⒏建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，()人，根据招标人的意图和要求提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定得标人的一种经济活动。

A.公开招标B.邀请投标C.邀请议标D.公开招标和邀请投标1

⒐工程施工招标的标底可由()编制。

A.招标单位B.施工单位C.招标管理机构D.定额管理单位

⒑设备、材料采购可通过邀请招标方式选定设备、材料供应商。这种方式一般适用于()。

A.采购额在100万美圆以上

B.合同金额小，工程地点分散且施工时间拖得很长

C.不宜进行公开采购的事项

D.现货采购或价值较小的标准规格产品

⒒下列对建设工程招标的意义描述错误的是（）

A.有利于降低建设工程成本，优化社会资源的配置；

B.有利于合理确定建设工程价格，提高固定资产投资效益；

C.有利于加强国际经济技术合作，促进经济发展；

D.有利于降低工程的风险;

⒓根据《中华人民共和国招标投标法》的具体规定，主要有几种招标方式()种

A.1B.2C3D.4

⒔公开招标的优点是()

A.投标的承包商多、范围广、竞争激烈，业主有较大的选择，有利于降低工程造价提高工程质量和缩短工期；

B.目标集中，招标的工作组织工作较容易，工程量比较小；

C.投标的承包商多，招标工作量大，组织工作复杂，需投入较多的人力、物力，招标过程需较长时间；

D.参加投标单位少，竞争性较差，使招标单位对投标的单位的选择余地较少； ⒕邀请招标的缺点是()

A.投标的承包商多、范围广、竞争激烈，业主有较大的选择，有利于降低工程造价提高工程质量和缩短工期；

B.目标集中，招标的工作组织工作较容易，工程量比较小；

C.投标的承包商多，招标工作量大，组织工作复杂，需投入较多的人力、物力，招标过程需较长时间；

D.参加投标单位少，竞争性较差，使招标单位对投标的单位的选择余地较少； ⒖通常的招标程序都是类似的，一般经过()阶段

A.1B.2C.3D.4

⒗未中标的单位的投标保证金，招标单位应尽快将其退还，一般最迟不得超过有效期期满后()天

A.7B.14C21D30

⒘一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。

A.二B.三C.四D.五

⒙FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（）天内向监理工程师发出索赔意向通知。

A.18B.28C.36D.56

⒚建筑业企业连续（）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。

A.二B.三B.四D.五

⒛开标由（）主持，邀请所有投标人参加。

A.招标人B.行政监督部门C.评标委员会代表D.招标代理机构

二、多选；

⒈建筑市场的主体包括（）。

A.业主 B.承包商C.工程监理公司 D.招标代理机构E.建筑产品

⒉成本加酬金合同最适用于以下那些工程（）。

A.边设计，边施工的紧急工程B.新型工程项目

C.工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程D.灾后修复工程

E.工程招标时设计深度已达到施工图设计深度的工程

⒊（）属于要约邀请。

A.寄送的价目表B.招标公告C.拍卖公告

D.投标书E.中标通知书

⒋工程变更包括（）

A.工程量变更B.设计变更C.新增工程

D.当事人变更E.施工条件变更

⒌根据《招标投标法》中招标程序的规定，在发售招标文件之前需要进行的工作包括（）

A.发布招标公告或发出投标邀请书B.对潜在投标人进行资质审查

C.组织投标人踏勘现场D.成立招标组织

E.编制招标文件

⒍建设项目招标投标的意义主要有（）。

A.基本形成了由市场定价的价格机制

B.能够不断降低社会平均劳动消耗水平

C.节约选择施工单位的时间

D.便于供求双方更好地相互选择

E.有利于规范价格行为

⒎施工招标文件应包括（）内容。

A.投标须知B.投标函C.拟签定合同的主要条款

D.投标函的格式及附录E.施工组织设计

⒏投标文件应当包括的内容有（）。

A.投标函B.投标邀请书C.投标报价

D.施工组织设计E.投标须知

⒐开标会议上应宣布投标书为废标的情况包括（）。

A、未密封递送的标书

B、投标工期长于招标文件中要求工期的标书

C、关键内容字迹、无法辨认的标书

D、没有委托代理人印章的标书

E、投标截止时间以后送达的标书

⒑建筑单位(业主)招标应当具备的条件()

A.招标单位是法人或依法成立的其他组织

B.有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员

C.有组织招标文件的能力

D.有审查招标单位资质的能力

E.有组织开标、评标、定标的能力

⒒通常的招标程序都是类似的，一般经过()阶段

A.招标准备阶段B.申请批准阶段C.招标阶段D.决标成交阶段 ⒓决标成交阶段从开标之日起到与中标人鉴定承包合同为止的时间阶段，主要工作有（）

A.中标B.评标C.开标D.授标

⒔投标文件应当在开标时当场宣布无效的是（）

A.未密封的B.逾期送达的C.没有代理人印签D.内容不全、字迹辩认不清

⒕在工程承包招标投标竞争中招标择优一般包括（）

A.较低的价格B.先进的技术C.优良的质量D.较短的工期

⒖投标人的投标班子的人才组成有（）

A.经营管理类人才B.技术专业类人才C.有较高驾驶专业类人才D.商务经融类人才

⒗正确编制投标文件，应该做到的是（）

A.必须根据招标人的具体要求编制投标文件

B.投标文件的内容必须完整

C.投标文件使用的语言必须符合招标人的规定

D.投标文件中各类文件的具体格式应满足招标人的要求

⒘下列属于在投标过程中步骤的是（）

A.资格预审；投标前的调查与现场考察

B.分析招标文件、核对工程量、编制施工计划

C.投标报价的计算；编制招标文件；准备备忘录提要

D.递送投标文件；退还保证金

⒙投标按性质可分为（）

A.风险标B.保本标C 盈利标D 保险标 ⒚工程招标施工招标应具备的条件（）

A.已经履行审批手续B.工程资金或者资金来源已落实

C.有满足施工招标需要的设计文件及技术资料

D.不按国家规定审批手续的工程E法律、法规、规章规定的其他条件

⒛新型的项目运作模式有（）

A.BOT项目模式B.PPT项目模式C.PPP项目模式D.BOP项目模式

单项选择答案

1-5 ABADC6-10 DBDAC11-15 DBADC16-20 BBBBA

多项选择答案ABCD2 ABD3 ABC4ABCE5 ABDE6 ABDE7 ACDE8 ACD 9 ACDE10 ABCDE11 ACD12 BCD13 ABCD14 ABCD15 ABD 16 ABCD17 ABC18 AD19 ABCE20 AC

篇2：有答案建筑工程项目管理试题招投标管理

1.建筑市场的特征包括哪些？（交换关系复杂）、（直接性）、（完全性）2.工程招投标活动应当遵循公开、公平、公正和（诚实守信）原则。

3.建设工程监理招标一般实行哪两种招标形式？（公开招标）、（邀请招标）。4.合同订立的过程包括哪两个阶段？（要约）、（承诺）。

5.建筑市场定价方式，具有（独）特性

6.7.投标文件技术规格书中的技术指标超出允许偏离最大范围或（最高项数的），应予废标。

8.初步评审的内容包括对投标文件的符合性评审、（技术性评审）和（商务型

评审）

9.评标工作应最大限度体现（公平）、（公正）、（公开）原则。

10.监理工作指导原则包括哪些？目标原则、预控原则、科学原则、合同原则 11.招标文件编制的原则包括哪些？完整性、灵活性、遵守法律法规 12.投标人资格审查的内容，一般包括哪些？能力审查、经验审查 13.索赔的重点内容包括哪些？工期延长、施工条件变化、工程加速 14.合同的形式包括书面形式、（口头形式）、（推定形式）。

15.《施工合同文本》由“协议书”、（通用协议）、（专用协议）组成。

16.建设工程办理交工验收手续后，在规定时间内，如有质量问题，应当由(施工

设计单位)负责维修。

17.建设工程合同按计价方式划分固定价合同、（可调价合同）、（成本加酬金合同）18.根据招投标法的有关规定，招标人应在确定中标人的(15天)之内，向招标管

理监督部门提交有关招投标情况。

19.合同变更应该满足哪些条件？

原合同已经生效、当事人协商一致、当事人对合同变更的内容约定明确 20.引起建设工程索赔的起因有哪些？

（1）建设工程项目的特殊性。（2）工程项目内外环境的复杂性和多变性。

（3）参与建设工程建设主体的多元性。（4）工程合同的复杂性及易出错性。21.工程索赔费用的构成？

（1）招标代理人必须以被代理人的名义办理招标事务。（2）招标代理人应具有独立进行意思表示的职能。（3）招标代理人的行为应在委托授权的范围内实施。

（4）工程招标代理行为的法律效果由被代理人承担。

22.工程设计招标工作的程序包括哪些？

（1）招标登记（2）发布招标公告与发出投标邀请（3）投标资格预审

（4）编制发放招标文件（5）现场勘查与澄清答疑

23.工程招标代理机构具有哪些特征？

（1）招标代理人必须以被代理人的名义办理招标事务。（2）招标代理人应具有独立进行意思表示的职能（3）招标代理人的行为应在委托授权范围内实施。

篇3：浅析建筑工程招投标管理

随着社会主义市场经济改革的不断深入, 我国在建筑业市场先后制定了各项法律法规, 规范了建筑工程招投标制度, 整顿了建筑市场秩序。对工程建设领域的腐败现象加大了监管处罚力度。然而, 由于计划经济遗留下来的痼疾, 一些建设和施工单位还不能适应形势发展的需要, 建设工程中私招滥雇、规避招标、假招标, 以行贿受贿手段承揽工程的腐败案件时有发生。所有这些, 严重违反了《招投标法》的贯彻实施, 影响了公开、公正、平等竞争的建筑市场秩序的建立, 败坏了党风和社会风气, 阻碍了建筑业的健康发展。如何建立起适应新形势发展需要的管理模式, 推进建筑工程招投标工作向前发展, 是当前摆在我们面前的新问题。

2 招投标现状分析

2000年1月1日《中华人民共和国招标投标法》正式实施, 标志着我国工程建设项目实行招标投标制驶入正轨。《招标投标法》实施以来, 我国的招标投标工作已经取得了长足进展。招标投标领域不断扩大, 招标投标行为逐步规范, 招标投标已经成为推进现代市场体系建设的重要手段, 对打破行业垄断和地区封锁, 提高经济效益, 保证项目质量, 预防和减少腐败发挥了重要作用, 但也存在如下问题。

2.1 招投标运作不够完善

有的建设单位没有法律、合同方面的专门人才, 对涉及招投标工程管理方面的业务不熟悉, 制定评标细则时考虑不够全面, 导致标底不准确。还存在监督机制不健全、泄露标底、串标等现象, 影响招投标文件的公正性。同时因施工企业自身需要, 为达到中标目的, 有意压低报价, 采用微利标、无利标甚至亏损标, 致使投标书编制缺乏规范性。

2.2 建筑工程交易市场主体行为不规范

近年来, 我国的招标代理业务取得了长足的发展。这些机构的出色工作对保证招标质量, 提高招标效益起到了有益的作用。但是, 当前我国建设市场机制尚未成熟, 建设市场主体信用观念淡漠, 从业行为缺乏规范。一方面, 业主的行为难以得到有效的制约、压价, 回扣、垫资、拖期、拖欠款被形象地比喻为压在承包商头上的数座大山。另一方面, 非法转包、资质挂靠、偷工减料、逃避保修责任等现象发生在承包商身上屡见不鲜, 从而使招标投标缺乏公平和公正, 使施工单位的利益受到损害。所有这些, 已成为导致工程建设质量低劣, 建设市场行为混乱的根源。’

2.3 评标定标工作缺乏科学性评标定标是

招标工作中最重要的环节, 要体现招投标的公平合理, 必须要有一个公正合理、科学先进、操作准确的评标办法

目前, 国内还缺乏这样一套科学有效的评标方法, 致使一些建设单位仍单纯看重报价高低, 以取低标为主;评价小组成员中绝大多数是建设单位派出的人员, 有失公平公正;评标过程中, 评标专家作为评标工作的主体, 其职业道德、专业水平和法律知识等因素直接影响评标工作的质量;开标后议标现象仍然存在, 甚至把公开招标演变为透明度极低的议标招标。建设工程招投标是一个相互制约、相互配套的系统工程, 目前招投标本身法律、法规体系尚不健全, 改革措施滞后。市场监督和制约机制不够, 配套的改革措施还不完善。这样, 就给招投标过程带来很大的风险。

2.4 工程造价管理制度滞后

工程造价不能反映竞争机制的要求。在市场经济范围内, 资源实现最优化配置的前提是自由竞争市场体系, 建筑领域内的竞争集中体现在建设工程招标投标, 而竞争的核心必然是价格。但事实上现行的工程造价计价方式有碍公平竞争局面的形成。工程量的计算规则是对施工方法和施工措施都严格区分, 使竞争性费用无法从造价中分离出来。工程招标投标中采用合理低价中标法。合理低价中标方法的目的在于通过专家的评审选择不低于其成本而报价的投标人, 其前提是专家对工程量清单中各项内容的企业成本有相当程度的了解, 但各企业的成本为其商业秘密, 因此, 专家在评审某投标单位的报价过程中, 很难保证有充分理由肯定某家企业报价是否低于其成本价。在大多数情况下, 除非投标单位在报价中有明显错误, 否则很难确定报价是否真正意义上的低价合理。

3 方法与对策

3.1 加强制度建设, 规范招投标运作建设单位行为不规范, 是当前建筑市场存在的主要问题之一

同时加强与工商、税务、银行及保险、担保机构的合作, 将各有关部门和执法机构对企业和专业人员的处罚决定、不良行为记录和履行合同的情况载人数据库, 列入“黑名单”, 并在网上公布, 以加大企业或人员违法违规的成本, 利用经济手段强化市场准入管理。

3.2 完善招标投标信息网, 提高信息透明度

寻找潜在的交易方, 签订并履行合同需要花费大量的成本

信息技术的发展及其在商务中的运用可以节省大量交易成本。建立全国统一的招标投标信息网, 招标方在网上定期发布招标信息, 投标方在网上公布有关自己生产能力、履约情况、技术水平等信息, 减少大量的搜寻成本。借助于信息网, 还可以提高招标、投标、评标的效率, 提高信息透明度, 大大节约签约及相关交易的成本。

3.3 加强企业内部人才管理, 提高技术水平, 促进企业内部定额体系的建立

并把是否具有完备的信息作为企业准入市场的一个条件, 由于工程造价管理的改革过程中, 政府逐渐开放价格, 定价的自主权落到企业手中, 企业理所当然地应该建立一系列可行的报价制度, 企业内部定额体系是企业进行成本控制的有效手段和自主报价的依据。同时也要求企业具有相当高的技术水平和管理水平, 并能发挥显示企业实力的传递功能和促进企业对现有水平的提高。

3.4 强化工程招投标监督执法力度, 加强薄弱环节监管

项目法人招标自主权依法受到保护, 对依法制定招标工作的一切活动, 应当依法由项目法人自主决定。任何政府部门、机构和个人不得直接参与或者干预具体的招标投标活动。各有关行政监督部门应当严格按照职责分工, 加强对招标投标活动的全过程监督。建设行政主管部门要加强对执法队伍和执法人员的严格管理, 建立有效的监督机制。招投标管理办公室要充实力量, 认真履行职能, 加强对招投标管理过程中薄弱环节监管。同时, 要进一步明确招投标办与建管部门的责任, 对招投标工作涉及最多的建设工程实施监督, 对建设项目的全过程动态管理和跟踪监督, 通过审查、评价、检查等方式, 及时发现存在的问题, 努力从源头上杜绝违法犯罪, 推进建筑市场法制化管理。

4 结语

篇4：探讨建筑工程招投标管理

关键词：建筑工程;招投标;管理研究

引言：在社会主义市场经济条件下，招投标活动作为一项最具竞争力的采购方式，对提高建筑市场的管理水平，具有重要意义。经过多年的探索和实践，建筑工程招投标工作取得了良好进展，但是有光就有暗，相对的招投标工作中的腐败、“暗箱操作”等等现象也比比皆是，因此必须通过加强建筑工程招投标管理来规范建筑市场。

一、建设工程招标类型

1、建设工程的全过程招标

全过程招标是指从工程项目可行性研究开始，包括可行性研究、勘察设计、设备材料采购、工程施工、生产准备、投料试车，直至投产交付使用为止全部工作内容的招标。全过程招标一般由业主选定总承包单位，再由其去组织各阶段的实施工作。无论是由项目管理公司、设计单位，还是施工企业作为总承包单位，鉴于其专业特长、实施能力等方面的限制，合同执行过程中不可避免地采用分包方式实施。

全过程招标由于对总承包单位要求的条件较高，有能力承担该项任务的单位较少，大多以议标方式选择总承包单位，而且在实施过程中由总承包单位向分包商收取协调管理费，因此，承包价格要比业主分别对不同工作内容单独招标高。这种招标方式大多适用于业主对工程项目建设过程管理能力较差的中小型工程，业主基本上不再参与实施过程中的管理，只是宏观地对建设过程进行监督和控制。这种方式的优点是可充分发挥工程承包公司已有的经验，节约投资，缩短工期，避免由于业主对建设项目管理方面经验不足而对项目造成损失。

2、建设工程的单项招标

单项招标是指工程规模或工作内容复杂的建设项目，业主对不同阶段的工作、单项工程或不同专业工程分别单独招标，将分解的工作内容直接发包给各种不同性质的单位实施。如勘察设计招标、物资供应招标、土建工程招标、安装工程招标等。

3、建设工程专项招标

专项招标是指某一建设阶段的某一专门项目，由于专业性较强，通过招标择优选择专业承包商来完成。例如，勘察设计阶段的工程地质勘察、洪水水源勘察、基础或结构工程设计、工艺设计;施工阶段的基础施工、金属结构制作和安装等。

二、建筑工程招投标活动中存在的问题

1、行政干预、行业垄断和地方保护

许多工程项目在招投标的实施操作过程中，表面看是招投标双方在平等互利的基础上进行，制定的各项交易规则也符合国家和地方的规定，但实际上有些建设单位不能独立进行，其要受到来自各方行政力量的制约，把工程内定给某个施工单位，其他投标单位只是做个陪衬，使招投标徒具形式。

2、背离招投标文件订立施工合同

在工程施工中，有些建设单位为了逃避招投标程序，经常把建设工程进行分拆或肢解，从而达到指定施工单位的目的。而招投标管理部门在审核报建单位的工程造价时只根据报建单位提供的资料进行备案，缺少严格的审核把关，给某些业主提供了钻政策、法规的空子的机会。

三、加强建筑工程招投标管理的手段

1、对工程合理分标

对于一个大型工程建设项目施工，往往需要划分若干个标段。适当的进行分标有利于造成竞争的态势。标段的划分应该遵循以下的原则：适度的工程量。在划分标段时应该考虑各个标段的工作任务量，工程量太大，则起不到分标的作用;工程量太小，则承包商投标的积极性不高。同时，也会加大承包商的成本开支，不利于控制工程造价。各标段应该相对独立，减少相互干扰。各个标段应该能独立组织施工。尽可能减少各个标段之间的干扰，以免造成索赔事件的发生。尽可能按专项技术分标。即充分发挥具有专项技术的企业的特长。既可以保证工程质量，又可以降低工程造价。从系统理论的角度合理分标以保证整体最优。建设项目是一个系统工程，局部最优并不能保证整体最优。在划分标段时，应该从整体的角度，合理分标。

2、规范建筑企业之间的竞争模式

市场经济条件下的自由竞争机制有可能导致不公平的竞争方式，需要国家在以市场经济为主导的前提下进一步规范建筑企业之间的竞争模式。为在工程招投标的具体实施过程中，有章可循，把人为因素消除到最小限度，消除不正当竞争方式和行为，真正体现竞争的公开、公平、公正。完善投标、评标、定标过程，制定严密的评标细则，做好投标文件的技术评审，并采用百分制的综合评分法、专家论证法或其它先进方法进行评标。为加强工程招投标管理，施工单位的资格预审工作可委托政府招投标中心进行。为避免优秀施工队伍的落选，资格预审及后审可适当增加那些参加过同类工程项目并得到质量奖项的施工单位的预审及后审分数。建设单位应选择有资质且素质高、信誉好的施工企业来承担项目。

3、加强法律法律的执行力度

对在工程招投标工作中违法违规行为的投标企业和评审人员，也要在巩固完善法律法规的基础上加大惩罚力度，促进工程招投标工作的公平顺利进行，建立一个持续有序的竞争市场。作为工程投资主体的交通部和地方政府交通行政主管部门应切实加强工程招标投标工作的管理，严格按照建设市场管理办法的要求和规定来审查工程招标投标主体资格的合法性、适应性，招标文件的公平性和招标程序的可操作性，以及评标定标的客观公正性。

4、实行惩处激励机制

（1）要进一步利用已有信用信息系统，在现有的信用档案系统的基础上，解决地区间企业信用信息数据的兼容共享问题，并逐步实现区域及至全国联网;

（2）制定《建筑市场责任主体行为使用标准》，尽快发布，尤其针对当前建筑市场中存在招投标过程不规范、拖欠工程款和黑白合同等突出问题，制定信用标准，明确哪些属于失信行为;

（3）构建失信惩戒机制，充分调动和发挥各方信用体系建设中的作用，对企业的市场行为进行信用评价，将招投标当事人在招投标和合同履行阶段的各种失信行为和违法违规行为记录在案，并向社会公开并接受查询，将其信用状况与其投标工作挂钩，引导信用好的企业多中标，使得不守信用的企业得到制裁。

5、完善招投标机制，坚持公开原则

招标投标的基本原则是“公开、公平、公正”，将采购行为置于透明的环境中，防止腐败行为的发生。招标投标活动的各个环节均体现了这一原则：招标人首先要在指定的报刊或其他媒体上发布招标通告，邀请所有潜在的投标人参加投标;在招标文件中详细说明拟采购的工程、货物或服务的技术规格，评价和比较投标文件以及选定中标者的标准;在提交投标文件截止时间的同一时间公开开标。这样，招标投标活动完全被置于社会的公开监督之下，可以防止不正当的交易行为。

结语：建设单位和施工企业都要维护各自的经济利益，是市扬竞争中的合理现象。建筑工程招投标是我国实行改革开放下的产物，这种制度的大力推行，有效的改变了过去建筑市场的秩序混乱现象，能够很好地保证工程质量，达到优质，快速的目的，同时也能保证建筑市场的公开公平公正原则。

参考文献：

[l]王炎松.哀铮.鄂西宣恩县土家族吊脚楼民居特征及其保护研究[J].华中建筑.2005.（51）：91-94.

[2]石群勇.龙晓飞.民族文化生态特征与民族文化生态保护关系研究[J].青海民族研究，2011，v22：No.8901：156一159.

篇5：工程招投标与合同管理期末试题

一、单选题（1*20=20分）：

1、在下列合同中，（）合同是可变更的合同。答案：C A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的

2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）。

A总价可调合同 B总价不可调合同 C 单价合同 D成本加酬金合同 答案：B

3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。

A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书 答案：B

4、一般认为，投标是一种（）。

A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为 答案：B

5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生中止是由，该是由持续5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）。

A 9个月 B 6个月 C 4个月 D 2个月 答案：C

6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（）天发出招标通知书。

A5 B7 C9 D15 答案：B

7、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（）内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。

A 14 B10 C 28 D56 答案：C

8、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（）。

A工程量清单 B工程预算书 C工程变更协议书 D施工图纸 答案：C

9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（）。

A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行

B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行

D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 答案：D

10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。A（1）（2）（3）B（3）（2）（1）C（2）（3）（1）D（2）（1）（3）答案：B

11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）

A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏

C 业主原因要求暂停全部项目施工

D 因设计变更而导致工程内容增加 答案：B

12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（）。

A对是否参加投标作出决定 B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价 答案：A

13、唱标按送达投标书的（）顺序进行。A先后 B逆 C任意 D无相关规定 答案：A

14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国

家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（）万元人民币以上时，必须进行招标。A3000 B1000 C100 D50 14 答案：C

15、投标人少于（）的，招标人应当依

照《中华人民共和国招投标法》重新投标。A3 B4 C5 D10 15答案：A

16、关于投标报价策略论述正确的有（）。A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价

B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价

C一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价

D当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价 16答案：C

17、关于评标，下列不正确的说法是（）A评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数

C评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 17答案：D

18、某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）。A费用由工程师承担，工期由承包方承担 B费用由承包人承担，工期由发包方承担 C费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D费用和工期均由承包方承 18答案：D

19、《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（）。A承包人分包工程一览表 B承包人承揽工程项目一览表 C发包人供应材料一览表 D工程质量保修书 19答案：A 20、投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。A允许投标单位补充填写 B视为废标 C认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D由招标人退回标书 20答案：C

二、多选题（10*2=20分）

1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（）A设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意 C改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E变更工程价款的报告应由承包人提出 1答案：C D E

2、评标过程中应当作为废标处理的情况包括（）

A投标文件未按对投标文件的要求予以密封 B拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正 C投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应

D经评标委员会确认投标人报价低于其成本价E组成联合体投标，投标文件未附联合体各方投标协议

2答案：C D3答案：A B C E

3、凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）

A勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上

B重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

C施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D项目总投资额在1000万元人民币以上 E项目总投资额在2000万元人民币以上

4、投标文件的技术性评审包括（）A实质上响应程度 B质量控制措施 C方案可行性评估和关键工序评估 D环境污染的保护措施评估 E现场平面布置和进度计划 4答案：B C D5答案：A B C E

5、工程索赔的依据有（）A工程检验报告B工程进度计划 C施工合同文本及附件 D施工许可证 E招标文件 6答案：A C D7答案：A B D E

6、《施工合同文本》由（）组成。A协议书 B中标函 C通用条款 D专用条款E规划许可证

7、招投标应遵循的原则有（）A公开 B公平C投标方资信好 D公正 E诚实信用

8、根据国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准所作出的具体规定，关系到社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（）A石油项目 B供电项目 C教育项目 D商品住宅 E娱乐场所项目

8答案：B C D

9、标底的编制依据有（）。A招标文件确定的计价依据和计价方法 B经验数据资料 C 工程量清单 D工程设计文件E施工组织设计和施工方案等

10、建设工程的招标方式可分为（）A公开招标 B邀请招标 C议标 D系统内招标 E行业内招标 9答案：A C D10答案：A B C

三、简答题。（20分）

2、建设项目施工招标程序是什么？6分 答案： 建设项目的报建 审查建设单位资质 招标申请 资格预招标文件的编制与送审资格预审 发放招标文件 现场勘察 投标预备会 工程标底的编制与送审 开标、评标、定标 签订合同

3、我国对建设工程的最低保修期限有何要求？（5分）答案：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工

程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年 供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期 电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年

四、名词解释：（8分）

1、不平衡报价法（4分）

答案：不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济效益。

2、工程项目招标（4分）答案：工程招标是指在建筑市场上，建设单位，也称发包方或招标方，即通常指业主或项目投资人通过招标的方式，将工程建设项目的勘察、设计、施工、建筑装饰装修、材料设备供应、监理和工程总承包等业务全部或分阶段发包，并对投标商及其报价和施工规划等进行审查、评比，最终选定中标人的行为。

五、案例分析题（32分）

1、（16分）某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包{即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构；(2)委托招标代理机构代理招标；(3)发出投标邀请书；(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；(5)向所有获得投标资格投标者发售招标文件；(6)召开投标预备会；(7)招标文件的澄清与修改；(8)建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；(9)召开开标会议，审查投标书；(10)组织评标；(11)与合格的投标者进行质疑澄清；(12)决定中标单位；(13)发出中标通知书；(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。问题：（1）指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。（2）该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；3)开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。指明以上处理是否正确，并说明原因。答案：问题1 第（3）条发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通告（或公告）。（1分）第（4）条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥，资格预审的结果应通知到所有投标者。（2分）

第(6)条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。（2分）

第(8)条制定标底和评标定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。（2分）问题2．

第(1)的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章；（3分）

第(2)的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件；（3分）

篇6：工程招投标与合同管理模拟试题

一、选择题

单项选择题1．承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。

A、包工不包料

B、统包

C、包工部分包料

D、包工包料

A

2．根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（），接受当地建设行政主管部门的监督管理。

A、报建制度

B、监理制度

C、工程咨询

D、项目合同管理

A 3．若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（）A、不平衡报价法

B、多方案报价法

C、突然袭击法

D、低投标价夺标法 B 4．根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款

B、专用条款

C、监理合同

D、协议书

B 5．某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是（）。

A．费用由工程师承担，工期由承包方承担

B．费用由承包方承担，工期由发包方承担

C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商

D．费用和工期均由承包方承担

D 6．编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。此种方法称为：（）A、工料单价法

B、综合单价法

C、清单计价法

D、其他方法 A 7．《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：（）。

A、同时履行抗辩权

B、后履行一方享有的抗辩权

C、先履行一方享有的抗辩权

D、不安抗辩权 B 8．（）是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示（）A、要约

B、承诺

C、留置

D、定金 A 9．合同的（）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。

A、成立

B、订立

C、质压

D、定金 A 10．（）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。

A、质押

B、定金

C、债务的免除

D、债务的混同

A 11．（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。A、固定总价合同

B、计量估价合同

C、单价合同

D、成本加酬金合同

D 13．（）是依据法律的规定或合同的约定，合同当事人一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产，以保扩自己的合法权益。

A、留置

B、定金

C、抵押

D、债权人免除债务

A

14．（）是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为。A、合同的变更

B、合同的订立

C、合同的终止

D、合同的转让

D 15．（）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。

A、合同的变更

B、合同的订立

C、合同的终止

D、合同的转让

C 16．设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料，这种招标方式叫做（）A、国际竞争性招标

B、有限国际竞争性招标

C、询价采购

D、直接订购 A 17．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（）

A、根据中标项目的不同特点采用不同报价

B、多方案报价法

C、可供选择的项目的报价

D、不平衡报价法

D 18．建设项目总承包招投标，实际上就是（）。

A、按照合同有关条款

B、项目全过程招投标 C、勘查设计招投标

D、材料、设备供应招投标

B 19．索赔必须以（）为依据。

A、工程预算

B、结算资料

C、工程变更

D、合同

D 20．建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。

A、成本加酬金

B、单价

C、总价可调

D、总价不可调

A 21．编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完 成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。工程量清单计价法的单价主要采用此种方法，被称为：（）。

A、工料单价法

B、综合单价法

C、定额法

D、其他方法

B 22．（）是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定，但可以根据 合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。

A、合同中明示的索赔

B、合同中默示的索赔 C、工期索赔

D、道义索赔

B 23．根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分。必须采取特定形式的为（）A、要式合同

B、不要式合同

C、单务合同

D、无偿合同

A 24．（）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明 确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。

A、计量估价合同

B、固定总价合同

C、单价合同

D、成本加固定百分比

B 25．（）是在合同履行过程中，当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务，或者就可 归责于对方的原因而造成的经济损失，向对方提出赔偿或补偿要求的行为。

A、变更

B、终止

C、反索赔

D、索赔

D 26．招标公告是一种（）

A、要约

B、承诺

C、要约邀请

D、合同

C

27．承包人只负责提供施工所需的全部人工和一部分材料，其余部分则由建设单位或总包单位负责供应，此种承包方式称为（）

A、包工包料

B、包工部分包料

C、包工不包料

D、包清工

B 28．当工程内容明确，工期较短时，发包人宜采用（）合同。

A、总价可调

B、总价不可调

C、单价

D、成本加酬金

B

29．一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（）

A、分承包

B、总承包

C、阶段承包

D、专项承包

B 30．竣工结算在（）之后进行。

A、施工全部完毕

B、保修期满

C、竣工验收报告批准

D、装修完毕

C 31．在施工中由于（）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。

A、不可抗力

B、承包人的设备损坏

C、设计变更

D、工程量变化

B 32．采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（）

A、允许投标单位补充填写

B、视为废标

C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中

D、由招标人退回投标书

B 33．通常把承包商向业主提出的为了取得（）的要求称为“施工索赔”。

A、施工损失和利润损失

B、超额利润或工期延误 C、经济补偿或工期延长

D、经济补偿和工期延长

C 34．当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向（）人民法院申请强制执行。

A．合同签订地

B．工程所在地 C．发包人住所地 D．承包人住所地

B 35．在合同订立过程中有（）行为的，给对方造成损失的，行为人应当承担损害赔偿责任。A、故意抬高价格的 B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的 C、合同谈判缺乏诚意

D、故意隐瞒与合同有关的重要事实

D 36．在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（）。

A、施工单位

B、监理单位

C、建设单位

D、设计单位

C 37．业主在（）合同中承担的风险最小。

A、可调总价

B、不可调总价

C、单价

D、成本加酬金

B 38．承包商在（）合同中承担的风险最小。

A、可调总价

B、不可调总价

C、单价

D、成本加酬金

D 39．工程反索赔是指（）

A、承包商向业主提出的索赔

B、分包商向总包商提出的索赔 C、承包商向供货商提出的索赔

D、业主向承包商提出的索赔

D 40．在进行建设项目总承包时，总包单位与施工单之间是经济合同关系，具体来说（）。

A、总包单位是甲方，相当于业主身份

B、总包单位是甲方，相当于业主代理商身份 C、施工单位是乙方，相当于业主代理商身份

D、总包单位与施工单位都是乙方，总包单位相当于总承包商，施工单位相当于分包商

B 41．关于评标，下列不正确的说法是（）。

A、评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密

B、评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数

C、评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平

D、评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

B 42．工程项目投标是指具有（）的投标人，根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定 期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。

A、合法资格

B、良好信誉

C、委托丰富经验

D、合法资格和能力

D

二．多项选择题。

1．建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括：（）

A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 B、增减合同中约定的工程量

C、改变有关工程施工时间和顺序

D、法院要求停止施工 E、仲裁机关要求停止施工

ABC 2．

《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期 相应顺延：（）。

A、承包人未能按合同约定质量标准施工

B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行 C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 D、设计变更和工程量增加

E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

BCDE

3．《建设工程施工合同（示范文本）》中，属于发包人的义务有：（）

A、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。

B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要。

C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通。

D、向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。

E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

ABC 4．

有下列（）情况，标书可判为无效标书.A、投标人未按时参加开标会

B、投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估

C、标书情况汇总表与标书相关内容不符

D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴 E、数据和文字清晰

ABCD 5．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（）

A、法人资格

B、商业信誉

C、财务能力

D技术能力

E、施工经验

ABCDE 6．编制工程施工招标标底的主要依据包括：（）

A、招标文件

B、市场价格信息

C、投标文件

D、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底

E、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料，施工组织设计或施工方案等

ABDE 7．21．工程施工任务必须发包给持有（）的施工企业。

A、营业执照

B、相应资质等级证书

C、投标文件

D、招标文件

E、施工组织设计

AB 8．在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化为：（）三种方式。

A.包工包料

B.包工部分包料

C.包工不包料

D.建造—经营—转让承包

E.建设全过程承包

ABC

9．《合同法》规定合同无效的情形有（）

A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益 B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 C、以合法形式掩盖非法目的 D、损害社会公共利益

E、违反法律、行政法规的强制性规定

ABCDE

10．我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括（）

A、预算

B、经济效果评价

C、产品成本估算

D、投资估算和资金筹措

E、环境保护

BCDE

11．材料采购合同的订立方式有：（）

A、公开招标

B、邀请招标

C、询价、报价、签订合同

D、直接订购

E、抵押

ABCD 12．施工合同订立应具备的条件是：（）

A、竣工结算文件已编制完成 B、工程项目已经列入建设计划

C、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料 D、建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实

E、招标工程中标通知书已经下达

BCDE

13．通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（）。

A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目

B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目

C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大

D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目

E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目

ABCD 14．建设工程施工招标的条件有：（）。

A.招标人已经依法成立

B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准

D.有相应资金或资金来源已经落实

E.有招标所需的设计图纸及技术资料

ABCDE

15．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括（）等。

A、协议书

B、通用条款

C、结算报告

D、专用条款

E、预算书

ABD 16．“三通，一平”是指：（）

A、施工场地平

B、施工场地路通

C、给排水通

D、电通

E、通信通

ABCD

17．在工程设计招标中，选择中标单位的标准有（）。

A、设计方案的优劣

B、设计单位的人员多少

C、设计进度的快慢

D、设计费报价高低

E、设计单位信誉的好坏

ACDE 18．施工分包合同的当事人为（）。

A建设单位

B承包人

C监理单位

D设计单位

E分包方

BE 19．按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A、乙方未能及时调配施工机械

B、发生不可抗力

C、雨季天数增多几天

D、工程量变化和设计变更

E、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

BDE

20．施工图预算的编制依据主要有（）

A、施工图纸及说明书

B、预算定额

C、施工组织设计或施工方案 D、人工、材料、机械台班预算价格

E、资金筹措方案

ABCD 21．编制一个合理、可靠的标底，必须在工程概算或施工图预算的基础上考虑（）等因素。

A、目标工期

B、质量要求

C、价款的支付

D、材料差价因素

E、施工组织设计

ABDE

22．《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括（）等。

A、协议书

B、通用条款

C、工程质量保修书

D、专用条款

E、发包人供应材料设备一览表

CE 23．建设工程勘察设计合同中，（）是承包人的责任

A、支付勘察设计费

B、提供开展勘察、设计工作所需的有关基础资料

C、提交勘察设计成果

D、勘察设计人员进入现场时，提供必要的生活条件

E、解决施工过程中有关设计问题

CE 24．工程测量包括：（）

A、平面控制测量

B、高程控制测量

C、地形测量

D、摄影测量

E、线路测量

ABCDE 25．合同的内容一般包括条款（）

A、当事人的名称或者姓名和住所

B、标的C、数量

D、质量

E、价款或者报酬

ABCDE 26．收到投标单位提出的问题后，招标单位应通过（）方式通知所有投标单位。

A、书面形式

B、投标预算会

C、口头形式

D、补充文件

E、电话形式

AB 27．我国建设工程施工招标标底主要采用（）来编制。

A、基本直接费单价法

B、工料单价法

C、全费用单价法

D、综合单价法

E、混合单价法

BD

三．简答题。

1．1.说明可行性研究的作用体现在哪些方面？

答：1)作为建设项目投资决策的依据 2)作为编制设计文件的依据 3)作为向银行贷款的依据

4)作为建设单位与各协作单位签订合同和有关协议的依据 5)作为环保部门、地方政府和规划部门审批项目的依据 6)作为施工组织、工程进度安排及竣工验收的依据 7)作为项目后评估的依据。

2．说明在建筑工程施工招标中，评标的主要任务。

答：评标的主要任务：

（1）开标前制定评标办法（2）对投标书进行分析、评议（3）决定中标单位

3．说明在建筑工程施工招标中，评标工作的主要内容。答：（1）投标文件的符合性鉴定。（2）价格分析。（3）技术评估。（4）商务评估。

（5）投标文件的澄清。（6）综合评价与比较。

4说明在建筑工程施工公开招标中，资格预审的程序。答：（1）刊登资格预审公告。（2）出售资格预审文件。（3）对资格预审文件的答疑。（4）报送资格预审文件。（5）评审资格预审文件。（6）通知评审结果。

5．简述监理招标的程序。答：（1）招标人确定招标方式；到建设行政主管部门办理备案手续。（2）编制招标文件。3）发布招标公告或发出投标邀请通知书。

（4）向投标人发出投标资格预审通知书，对投标单位进行资格预审。

（5）向投标人发出招标文件。采用投标人资格预审方式的，招标人只向资格预审合格的投标人发出招标文件

（6）组织必要的答疑、现场勘察、解答投标人提出的问题，编写答疑文件或补充投标文件等。

（7）接受投标书。

（8）组织开标、评标、决标。

（9）招标人自确定中标人之日起十五日内建设行政主管部门提交招标投标情况的书面报告。

（10）向投标人发出中标或未中标通知书。（11）与中标人订立书面委托监理合同。

6.某施工企业投标一施工项目，准备采用不平衡报价法，请简述不平衡报价法的基本内容。答：不平衡报价法：在工程项目投标中,在不提高总报价的前提下,通过调整个别分部分项工程的报价,这样既不影响总价,又能在中标后得到更理想的经济效益。采用这种方法主要为实现两个目的：一是早收钱，二是多收钱。

7.简述我国施工招标过程中，标底的编制方法的具体内容。答：（1）工料单价法 工料单价法的具体做法是根据施工图纸及技术说明，按照预算定额规定的分部分项工程子目，逐项计算出工程量，再套用相应定额单价(或单位估价表)确定直接费，然后按规定的取费标准确定其他直接费、间接费、计划利润和税金，还要加上材料调价系数和适当的不可预见费，汇总后即为工程预算，也就是标底的基础。（2）综合单价法 综合单价法编制标底各分部分项工程的单价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润税金以及采用固定价格的风险金等全部费用。确定综合单价后，再与各分部分项工程量相乘汇总，即可得到标底价格。

8.解释建设工程招 投标的概念。

答：建设工程招投标的概念： 建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，公开招标或邀请投标人，根据招标人的意图和要求提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定得标人的一种经济活动。建设工程投标是工程招标的对称概念，指具有合法资格和能力的投标人根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书、提出报价并等候开标，以此决定能否中标的经济活动。

9.简述设备、材料采购中的公开招标方式的具体内容。答：公开招标又称为国际竞争性招标和国内竞争性招标。国际竞争性招标就是公开地广泛地征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料。国内竞争性招标适合于合同金额小、工程地点分散且施工时间拖得很长、劳动密集型生产或国内获得货物的价格低于国际市场价格，行政与财务上不适于采用国际竞争性招标等情况。国内竞争性招标亦要求具有充分的竞争性，程序公开，对所有的投标人一视同仁，并且根据事先公布的评选标准，授予最符合标准且标价低的投标人。

10.在建设工程施工招标方式过程中，分标应考虑哪些因素？

答：分标时应考虑的因素有：（1）工程特点。（2）对工程造价的影响。（3）有利于发挥承包商专长。（4）工地管理。（5）其他因素（如资金问题、设计图纸完成时间）。

11.简述我国施工招 标中编制标底的主要依据。

答：施工招标中，编制标底的主要依据：(1)招标文件。(2)工程施工图纸、工程量计算规则。(3)施工现场地质、水文、地上情况的有关资料。(4)施工方案或施工组织设计。(5)现行工程预算定额、工期定额、工程项目计价类别及取费标准、国家或地方有关价格调整文件规定等。(6)招标时建筑安装材料及设备的市场价格。

12.简述设备、材料采购中的邀请招标方式。

答：设备、材料采购的邀请招标是由招标单位向具备设备、材料制造或供应能力的单位直接发出投标邀请书，并且受邀参加投标的单位不得少于三家。这种方式也称为有限国际竞争性招标，它适用于合同金额不大，或所需特定货物的供应商数目有限，或需要尽早交货等情况。

13.简述建设监理招标的方式

答：建设监理招标一般实行公开招标或邀请招标两种方式。招标人采用公开招标方式的，应在当地建设工程发包承包交易中心或指定的报刊上发布招标公告。招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备资质条件的特定监理单位发出邀标通知书。招标公告和邀标通知书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质和数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

14.简述设计招标文件的主要内容。

答：为了使投标人能够正确地进行投标，设计招标文件应包括以下几方面的内容： 1)投标须知。包括工程名称、地址、竞选项目、占地范围、建筑面积、竞选方式等。2)设计依据文件。包括经过批准的设计任务书或项目建议书及有关行政文件的复制件。3)项目说明书。包括对工程内容、设计范围或深度、图纸内容、张数和图幅、建设周期和设计进度等方面的说明，工程项目建设的总投资限额。4)合同的主要条件和要求。5)设计基础资料。包括提供设计所需资料的种类的审查方式。6)现场勘察和标前会议的时间和地点。7)投标截止

日期。8)文件编制要求及评定原则。9)招标可能涉及的其他有关内容。

四．论述题。

1.论述建设工程施工投标的工作程序。

答：建设工程施工投标的主要工作程序：（1）投标的前期工作（2）申请投标和递交资格预审书（3）接受投标邀请和购买招标文件（4）研究招标文件（5）调查研究和澄清问题（6）编制施工计划 ①核实工程量 ②施工组织设计（7）估价和确定投标标价（8）编制投标文件（9）投标文件的投递（10）参加开标会、授标与签约

2.请论述建设监理招标与投标的基本程序。

答：建设监理招标与投标的基本程序如下：（1）招标人组建项目管理班子，确定委托监理的范围，自行办理招标事宜的，应在招标投标办事机构办理备案手续；（2）编制招标文件；（3）发布招标公告或发出邀标通知书；（4）向投标人发出投标资格预审书，对投标人进行资格预审；（5）招标人向投标人发出招标文件，投标人组织编写投标文件；（6）招标人组织必要的答疑、现场勘察，解答投标人提出的问题，编写答疑文件或补充招标文件等；（7）投标人递送投标书，招标人接受投标书；（8）招标人组织开标、评标、决标；（9）招标人确定中标单位后向招标投标办事机构提交招标投标情况的书面报告；（10）招标人向投标人发出中标或者未中标通知书；（11）招标人与中标单位进行谈判，订立委托监理书面合同；（12）投标人报送监理规划，实施监理工作。

篇7：有答案建筑工程项目管理试题招投标管理

二、多选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE

三、案例分析

1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。

2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。

3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。4）有相应资金或资金来源已经落实。

5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。

（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：

1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。

2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。

获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。

2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。

（2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法：

1）审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中，审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查，如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下，采信了某个申请人“爱打官司，合同履约信誉差”的说法等；同时审查过程不完整，如审查委员会仅对末位申请人进行审查，而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。2）对申请人实行了歧视性待遇，如认为区县级施工企业实力差的做法。

3）以不合理条件排斥限制潜在投标人，如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审 查的申请人”的做法等。第四章

一、单选题 题号 1 2 3 4 5 答案 D A D D B

二、多选题 题号 1 2 3 4 5

答案 BCD ABCD ABCD BD ABE

四、案例题

1．招标单位的有关工作人员不应拒收承包商的补充文件，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。

投标单位（施工企业或承包商以下同）运用了两种投标报价技巧，即增加建议方案法和突然降价法。

（1）增加建议方案法运用得当，通过对两个结构体系的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价），论证建议方案（框架体系）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。

（2）突然降价法运用得当，原投标文件的递交时间比规定的投标时间仅提前1天多，这即是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起对手的怀疑。而在开标前1h突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。2．根据我国《招标投标法》，应由招标人（招标单位）主持开标会，并宣读投标单位名称、投标价格等内容，而不应由市招投标办工作人员主持和宣读。

公证处人员无权对承包商资格进行审查，其到场的作用在于确认开标的公正性和合 法性。第五章

一、单选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 D C D A A D C B A C B D B A C

二、多选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 AD ABD AC ACDE ABDE BCDE BCD BE ABD ABCDE

三、案例分析

1、（1）见课堂笔记

（2）招标人与投标人之间的串标。指招标人与投标人相互串通操纵招投标结果的行为。表现形式主要有:①招标人预先内定承包单位,但迫于法律法规的压力,不得不采用公开招标的形式,但在具体操作过程中,使用种种违规手段,千方百计使内定的投标单位能够中标;②招标人在公开招标前,开启标书,并将投标情况告知某投标人,或者协助投标人撤换标书,更改标价;③招标人向投标人泄露标底。

2、（1）临时用地因素调整： 投标人甲：（400-500）×5000=-500000元 投标人乙：（500-500）×5000=-0元 投标人丙：（550-500）×5000=-250000元（2）提前竣工因素调整 投标人甲：(28-30）×500000=-1000000元 投标人乙：（29-30）×500000=-500000元 投标人丙：（30-30）×50000=-0元（3）评标价格比较表： 项目 投标人甲 投标人乙 投标人丙 算术性修正后的投标报价（元）60000000 55000000 50000000 临时用地因素导致投标报价的调整（元）-500000 0 250000 提前竣工因素导致投标报价的调整（元）-1000000-500000 0 评标价（元）58500000 54500000 50250000 排序 3 2 1

虽然投标人丙经评审的投标价最低，但其投标文件对招标文件做出了实质性改变，所以。评标委员会应推荐乙为第一中标候选人。第六章

引例参考答案

提示：商品房买卖合同的效力是无效的，违反了法律法规强制性规定。合同是否能有效力主要看是否具备3个条件：

1.当事人具备相应的民事权利能力和民事行为能力 2.意思表示真实 3.不违反法律或者社会公共利益

一、单选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 D D A B A D B D A A B B D A D

二、多选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 BC ABCDE BDE ACD BC ABCD ABCD ABDE AD BCD

四、案例分析题 1.略

2.不正确，合同的解除分为约定解除与法定解除。根据合同法，当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同，该解除属于法定解除，无须与对方协商。建筑公司的偷工减料行为是违法行为，也是违约行为，该违约行为导致了“获得一个合格工程”的目的无法实现，开发公司可以与建筑公司解除合同而不需要征得建筑公司的同意 引例

提示：商品房买卖合同的效力是无效的，违反了法律法规强制性规定。合同是否能有效力主要看是否具备3个条件： 4.当事人具备相应的民事权利能力和民事行为能力 5.意思表示真实 6.不违反法律或者社会公共利益 第七章

引例参考答案：

1、合同有效性判定：

（1）甲与乙签订的总承包合同有效

（2）乙与丙签订的分包合同有效，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。

（3）乙与丁签订的分包合同无效。承包人不得将其承包的全部工程转给第三人或者将其肢解后以分包名义转包给第三人。

2、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。甲与丙不存在合同关系，乙和丙之间是总包和分包关系，根据《合同法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的工程质量向总包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。应追加建设工程总公司为共同被告。

3、工程存在严重质量问题的责任划分：丙未对现场进行考察导致设计不合理，给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。

4、承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收 非法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%~50%的罚款；对施工单位处合同价款0.5~1%的罚款：监理单位转让工程监理任务的，处合同约定的监理酬金25%~50%的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

一、单选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 A C C C B C B B B B C A D C D

二、多选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答 案 BD ACE ACE BCD ACE CE ACDE AC BC ABDE

四、1．不应直接致函设计单位。理由：无权进行设计变更。正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。

2．(1)不妥。理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。

(2)不妥。理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因乙施工单位和建设单位没有合同关系。

3．不正确。理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系(或答“甲、乙施工单位有 合同关系”)，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。4．不正确。

理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应由监理单位承担

第八章

一、单选题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B D C C D D D D A D

二、多选题 题号 1 2 3 4 5 6 答案 ACD ABCE ABC ABCD ABCDE ABCD

三、案例分析

事件1：建设单位承担；延误4天的工期予以顺延并补偿施工单位相应费用。理由：钢筋混凝土预制桩供应不及时，是建设单位的责任。

事件2：建设单位承担；延误10天的工期予以顺延并补偿施工单位相应费用。理由：建设单位支付工程款不及时，导致工期延误和费用增加，属于建设单位应承担的责任。事件3：施工单位承担。延误8天的工期不予以顺延，施工单位费用的增加不予补偿。理由： 建设单位与施工单位有合同关系，和材料供应商无合同关系。施工单位可以材料供应商承担违约责任。

事件4：施工单位承担。施工单位费用的增加不予补偿。理由：施工过程中，保证工程质量的措施费用已经包括在合同总价款内。

篇8：完善建筑工程招投标管理

1 目前我国建筑行业招投标存在的问题分析

(1) 公开招标是我国招投标法明确规定的一种招投标形式, 招标人通过特定的媒介公布招标信息, 投标人根据招标信息自由进行投标竞争, 国有资产或者国家融资的项目必须进行公开招标, 但是目前国内的公开招投标工作中“暗箱操作”、“违规操作”的情形时有发生, 这类招投标从任何一个环节上来分析都很难定性为违规操作, 但是却在无形之中剥夺了很多潜在投标人的公平竞争机会, 甚至很多公开招标的项目存在着“一人定标”的管理模式, 这就造成了很多“权利标”和“关系标”的诞生, 给整个行业的公平竞争氛围蒙上了一层阴影, 这对于整个行业的健康发展的影响不言而喻。往往这类招投标工作从开始到最终定标都很难定性为违规, 但是却处处渗透着腐败的气息。

(2) 由于种种的不正当竞争行为的存在, 导致监管部门的监督工作很难开展, 这就给另外的一些建筑企业的不正当竞争行为开辟了一片沃土。很多建设单位为了追求利益的最大化而过分压低标价, 这就使得很多建筑企业不得不压低自身报价以获得中标, 而很多企业在投标过程中并没有详细的考察工程项目所在的自然情况以及市场情况, 盲目报价, 最终导致以正常施工行为难以取得成本上的平衡, 因此很多施工企业在这种情况下以工程质量的牺牲来换取成本的降低, 甚至还有一些建筑企业为了平衡企业的经济利益过分压低工人的工资或者是拖欠工人工资, 造成了极为恶劣的社会影响。同样也是由于造价监管部门的工作不到位, 使得目前很多施工企业都是以低价中标, 然后在合同履行过程中极力的索要签证, 导致工程项目在实施的过程中现场管理一片混乱, 质量难以保证, 甚至出现了很多“豆腐渣”和“烂尾楼”工程, 造成了极大的社会资源的浪费。

2 完善招投标管理的策略探析

2.1 加强政府监管力度, 提高招投标行为的规范性

我国目前招投标工作违规行为随处可见的根本原因还是监管力度的不足导致很多施工企业和相关人员敢于违规, 再加上建设工程项目涉及到的经济利益又非常可观, 巨大的利益使得很多人禁不住诱惑而通过违规操作牟利。因此作为政府监管部门应该提高自身的监管力度, 依法进行招投标各个环节的监督和管理, 严厉打击招投标过程中不公平竞争、腐败交易、违规招标等行为, 一旦发现类似行为要及时制止并给予相关人员以严厉的行政处罚, 构成犯罪的还要追求其刑事责任, 这样才能够从根本上遏制建设工程招投标过程中的违规行为。另外在加强监管力度的同时也要细化监管制度, 做到每一个环节都能够有章可循, 另外还要强调招投标过程各参与单位规范自身的招投标行为, 严格按照招投标制度进行竞争, 对于建设单位尤其要控制其在发布招标信息和资格预审阶段的招标行为, 防止其通过违规手段刻意的排斥潜在的投标人, 破坏公平竞争环境。对于投标人则要严格控制其在投标过程中的报价以及行为, 杜绝行贿事件的发生, 在评标过程中要加强对于评标委员会各人员的监管, 提高评标过程的公平性和透明性。

2.2 加强造价部门的监管力度, 保护参建各方的经济利益

造价监管部门对于建设单位的设计概算的审批要严格控制, 尤其是在国有资产或者是国家融资的项目中, 确保国有自然的合理化使用, 避免腐败现象的发生。虽然造价监管部门不直接参与招投标工作, 但是却是招投标的关键, 造价监管部门批准的设计概算往往就是建设单位也就是招标单位的招标控制价或者是标底编制的重要依据, 而对于施工单位也就是投标单位来说, 为了提高建设工程质量, 确保建设工程项目的社会效益, 造价监管部门还要严格审核投标单位的投标报价, 杜绝投标单位低于成本报价, 以牺牲工程质量来换取成本的平衡, 对于建设单位为了追求最大利益而选择此类投标单位的现象要严格加以控制。

2.3 重视招投标的前期工作, 提高决策的准确性

不论对于招标单位还是投标单位, 在正式的招投标之前都需要进行详尽的前期准备工作, 招标单位要根据设计图纸合理编制工程量清单, 根据工程量清单来确定工程的设计概算, 并将设计概算报送造价监管部门审批, 并以获批的设计概算为基础编制招标控制价或者是标底。作为施工单位更是要注重前期的准备工作, 根据招标单位发布的招标信息和设计图纸来分析工程项目在实施过程中的重点和难点, 合理制定施工方案, 并且根据自身企业的施工定额来编制投标报价。另外也要实际的考察工程项目所在地, 了解当地的自然环境和经济环境, 为投标决策打下一个有力的基础。

3 结语

在工程项目建设的过程中, 对于招标投标过程的控制不仅是各方实现经济效益的途径, 同时也是促进建筑行业健康发展的途径, 因此在此过程中作为政府监管部门要加大监管力度, 严厉打击违规操作行为, 对此过程中的各种行贿受贿行为以及不正当竞争行为要给予严厉的行政处罚, 对于构成犯罪的责任人要追究其刑事责任。而作为参与各方要不断的规范自身的招标投标行为, 以提高自身的竞争力为根本途径来获得经济效益的增长, 而不是通过不正当行为的实施来谋取利益。

摘要：招投标工作是建设工程项目实施过程中非常重要的一个阶段, 在此阶段中建设单位通过招标、评标以及定标来确定最为合适的项目施工单位, 施工单位则通过投标、竞标来赢得施工合同, 实现企业的经济效益。但是在目前我国的招投标管理中存在着诸多的问题, 制度的不完善以及监管力度的匮乏导致了很多虚假招标、围标、陪标、串通作弊等等的违规行为, 这样的做法不仅扰乱了建筑行业公平竞争的发展氛围, 同时也给工程项目的质量、安全、成本以及社会效益等留下了极大的隐患。