工程合同管理试卷答案

第一篇：工程合同管理试卷答案

工程合同管理考试试卷

(四)

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分,共30分)

在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 下列是承包商的主要合同关系有( B)。

A.勘察合同B.加工合同C.监理合同D. 设计合同 2. FIDIC土木工程施工合同类型是( A)。

A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同 3.工程合同管理的目标不包括(D)

A.质量控制B.成本控制C.工期控制D.技术控制

4. 工程施工投标的主体是(C)。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位

5.一般情况下，由招标人有权(A)。

A.确定中标人B.评标情况说明

C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人

6.分包商与下列各方是合同关系的是(B )。

A.发包方B.承包方C.监理单位D.设计单位

7.在合同权利义务终止的原因中，最主要和最常见的原因是(A)。

A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消

8.按索赔的合同起因分类的是(A)。

A.合同错误索赔B.总索赔

C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔

9.建设工程合同的最基本要素是( A)。

A.标的 B.承包人和发包人C.时间 D.地点

10. 对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更，一般作为( C)。

A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任

11. 建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是(A)。

A.确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平

B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款

C.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

12. 投标文件的核心组成部分是(B)。

A.招标文件B.投标书C.标底D.标价

13.以下关于索赔的说法不正确的是(C )。

A.索赔是相互的

B.索赔是双向的

C.发包人不可以向承包人索赔

D.承包人可以向发包人索赔

14.合同履行中的情势变更原则实质上是按(D)。

A.实际履行原则履行合同的延伸

B.全面履行原则履行合同的延伸

C.协作履行原则履行合同的延伸

D. 诚实信用履行原则履行合同的延伸

15. 合同分析的要求不包括( D )。

A.准确客观

B.简明清晰

C.协调一致

D.战略长远

16. 工程质量达不到约定的质量标准，则承担违约责任的是(C )。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位

17.依据施工合同示范文本规定，索赔意向通知书发出后的28天内，承包人应向工程师递交(C )。

A.现场同期记录B.索赔意向通知

C.索赔报告书D.索赔证据

18.工程变更的内容包括( B)

A. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

B. 删减任何工作

C. 增减合同中约定的工程量

D. 改变有关工程的施工时间和顺序;

19.业主与施工承包商签订的合同为(C)。

A.勘察合同B.销售合同C.工程施工合同D.监理合同

20.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况称为( C)。

A.暂定项目B.合同风险

C.不可抗力D.环境风险

21.工程合同信息在全生命周期中不是静态的，随着项目的进展不断更新，体现了工程项目信息管理的 (B)。

A.前瞻性B.动态性C.系统性D.预测性

22.工程担保的措施属于工程合同风险对策的( B )。

A. 经济措施

B. 合同措施

C. 技术措施

D. 组织措施

23.通常认为调停的方法有评估法和( B)。

A. 和解法

B. 促进法

C. 逼近法

D. 市场法

24.工程合同总体策划是确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和(D )。

A.战略性的合同问题B.目标性的合同问题

C.系统性的合同问题D.方向性的合同问题

25.下列不是一揽子承包的特点有( D)

A.减少业主面对的承包商的数量

B.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统

C.对于业主项目的责任体系是完备的

D.业主可以分阶段招标

26.建设工程合同属于(C )。

A.实践合同

B.非要式合同

C.诺成合同

D.无偿合同

27.招投标过程中，招标公告是(B)。

A.要约B.要约邀请C.新要约D.承诺

28.施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式不包括(C)。

A.支付违约金B.赔偿损失

C.顺延工期D.继续履行

E.采取补救措施

29.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约责任原因为( B)。

A.不可抗力B.承包方的不合理的进度计划 C.设计变更D.工程师错误的指令

30.招标标底是工程项目的(B)。

A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.竣工决算价格

二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

31.业主的风险管理包括( ABCD )。

A.风险预防

B.风险降低

C.风险转移

D.风险自留

E.共享利益

32. 项目合同体系管理中注意做好(ABCDE)。

A.

B.

C.

D.

E. 工程和工作内容的完整性的协调 价格上的协调 时间上的协调 合同管理组织的协调 技术上的协调

33. 合同总体策划对工程项目顺利实施的重大作用体现在(BCDE)。

A. 促进甲乙双方和谐相处

B. 决定着项目的组织结构及管理体制

C. 起草招标文件和合同文件的依据

D. 摆正工程过程中各方面的重大关系

E. 合同是实施项目的手段

34. 施工合同属于(BCDE)。

A.单务合同B.双务合同C.诺成合同D.实践合同E.有偿合同

35.联营合同的基本原则是(BCE )。

A.互相忠诚

B.互相信任

C.互相帮助

D.共同承担风险

E.共享利益

36.工程合同谈判的策略与技巧有( ABDE )。

A. 合理分配谈判时间，始终注意抓主要的实质性的问题

B. 高起点战略C. 避虚就实D. 合理充分地分配谈判角色

E. 充分发挥专家的作用

37.编制投标文件应注意的问题有(ABCDE)。

A. 全面分析和正确理解招标文件B. 全面进行建设工程项目环境条件调查

C. 重视工程合同风险管理D. 投标文件的补充、修改或撤回E. 有效避免废标

38.合同交底主要内容一般包括( ABCDE )。

A. 工程概况B. 合同工作范围C. 合同关系及各方权利义务责任D. 合同工期控制总目标及阶段控制总目标、关键线路E. 合同质量控制目标及相应标准、验收程序

39.工程师预防和减少索赔的措施有( ABCD )。

A.正确理解合同规定

B.做好日常监理工作，随时与承包人保持协调

C.尽量为承包人提供力所能及的帮助

D.建立和维护工程师处理合同事务的威信

E.坚决拒绝承包商的第一次索赔

40.DRB(ispute Review Board一纠纷审议委员会)的优点有(ABCD)。

A.DRB委员可以在项目开始时就介人项目，了解项目管理情况及其存在的问题

B.DRB委员会公正性、中立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见

C.DRB 委员是发包人和承包人自己选择的，容易为他们所接受

D.由于DRB提出的建议不是强制性的，不具有终局性和约束力

E.DRB费用较高

三、名词解释 (本大题共5题，每小题4分，共20分。)

41.成本加酬金合同：工程最终合同价按承包商实际成本加一定比例酬金计算。这类合同中，业主承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。

42.招标 :是指招标人(买方)发出招标通知，向特定的投标人(卖方)发出投标邀请的行为。

43.保留金 : 是按合同约定从承包商应得工程款中相应扣减的一笔金额，保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的保证措施之一。

44.工程分包：指承包人根据工程合同约定或发包人同意，将其承包范围内的非主要部分及专业性较强的工程内容另行发包给具有相应自制的承包人承包的法律行为。

45.合同外索赔：引起索赔的干扰事件已经超出了合同条件的范围或是在条文中没有规定，索赔的依据需要扩到相关法律法规等。

四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)

46. 合同管理应遵循哪些基本原则?

(1)合同权威性原则

(2) 合同自由性原则

(3) 合同合法性原则

(4) 诚实信用原则

(5) 公平合理原则

47. 在我国许多业主都喜欢将工程分专业分阶段平行发包。这对项目的实施和业主的项目管理产生什么影响?他会带来什么问题?

答：业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间;

业主必须负责各承包商之间的协调，对各承包商之间互相干扰造成的问题承担责任;业主控制和管理比较细，对中间环节做出决策，必须具备较强的项目管理能力;直接管理的承包商数量多，管理跨度大，容易造成协调难，造成混乱和失控现象，管理费增加，最终导致总成本增加。业主可以分阶段招标，通过协调和项目管理加强对工程的干预，承包商之间、专业工程施工之间存在制约关系。项目的计划和设计必须周全、准确、细致，否则极易造成项目实施中的混乱状态。

48. 工程合同风险对策包括哪些?

经济措施;合同措施;工程保险;技术和组织的措施;加强索赔;采取合作措施。

49. 投标文件文件有哪些内容组成?

.投标文件一般由下列内容组成：

1、投标函;

2、投标函附录;

3、投标保证金;

4、法定代表人资格证明书;

5、授权委托书;

6、具有标价的工程量清单与报价表;

7、建设工程项目施工方案及施工进度计划表

8、辅助资料表;

50. 在哪些情况下中标无效?

.招标代理机构泄密或恶意串通;招标人泄漏招标情况或标底;招标人在定标签与投标人进行实质性谈判;招标认为法确定中标人;投标人串标或行贿;投标人弄虚作假骗取中标。

51. 工程合同争议的特点哪些?

引发合同争议的因素多;争议金额大;责任认定复杂;争议持续时间长

第二篇：工程合同管理考试试卷

(二)

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分,共30分)

在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分

1. 下列不是业主的主要合同关系有(D )。

A.勘察设计合同B.施工合同C.监理合同D.运输合同

2. 最典型的合同类型是(B)。

A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同

3.业主与承包商之间的关系是(B)。

A.上下级关系B.合同关系C.经济管理关系D.领导与被领导关系

4. 当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，履行应在(B)。

A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地

C.货币存放地D.货币使用地

5.现阶段最值得推行的工程合同担保是(C)。

A.保证B.抵押 C.银行保证 D.定金

6.建设工程项目施工总承包商承包的建设项目主体结构必须由(C)。

A.监理单位自行完成B.业主自行完成

C.总承包商自行完成D.分包主体结构的分包商自行完成

7.对整个合同实施过程进行全面检查、对比、分析、纠正的管理活动是( B)。

A.合同评价B.合同控制 C.合同履行 D.合同变更

8.争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(D)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

9.如果设计变更由业主承担责任，则相应的施工方案的变更也由(C)。

A.承包商负责B.设计单位负责C.业主负责D.监理单位负责

10.工期索赔分析的重点是(A)。

A.非承包商原因造成的延误B.分包商原因造成的延误

C.承包商原因造成的延误D.设备供应单位原因造成的延误

11.工程施工投标的主体是(C)。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位

12.当事人应当严格按合同约定的数量、质量、标准、价格、方式、地点、期限等完成合同义务，体现了(B)。

A.实际履行原则B.全面履行原则C.协作履行原则 D. 情势变更原则

13.在开标前保密,衡量或择优选择投标人的依据是(C )。

A.招标文件B.投标文件C.标底D.标价

14.订立合同过程中，要约邀请是(A)。

A.招标公告B.投标书C.开标D.中标

15.确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和方向性的合同问题是(C)。

A.合同订立B.招投标C. 工程合同总体策划D.合同实施

16.对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更，一般作为(C )。

A.承包商的责任B.设计单位的责任C.业主的责任D.监理单位的责任

17.组织评标委员会评标，择优选择中标人的是(B )。

A.投标人B.招标人C. 招标代理机构D.政府主管部门

18.承包商将要求索赔的意向通知监理工程师并抄报业主，应在索赔事件发生后的(D)。

A.7天内B.14天内C. 10天内D.28天内

19.工程合同体系的主干为( C)。

A.勘察合同B.销售合同C.施工合同D.监理合同

20.合同总体策划反映工程项目的实施战略和(C)。

A.全局战略B.系统战略C.企业战略D.经营战略

21.合同中以及由合同引起的不确定性是(B)。

A.管理过程风险B.合同风险C.实施控制风险D.预测风险

22.合同进度、质量、费用等动态数据属于 (C)。

A.合同前期信息B.合同原始信息

C.合同跟踪信息D.合同变更信息

23.承包商采取多方案报价的措施属于工程合同风险对策的(A)。

A. 经济措施B.合同措施C.技术措施D.组织措施

24.中华人民共和国招标投标法规定招标的方式有公开招标和(B )。

A. 分阶段招标B.邀请招标C.议标D.两阶段招标

25.风险分配应该按照公平原则和( B)。

A. 合理原则B.效率原则C.适用原则D.目标原则

26.根据各国法律规定，损害赔偿的方法一般有金钱赔偿和(C)。

A. 精神赔偿B.返回财产C.恢复原状D.继续履行

27.承包人未取得建设施工企业资质或者超越资质等级签订的建设工程施工合同为(C)。

A. 效力待定合同B.有效合同C.无效合同D.无法判断

28.承包商在( D)合同中承担的风险最小。

A. 可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金

29.一般合同价格调整的方法有公式法调价和( D)。

A. 单价法调价B.综合法调价C.市场法调价 D.文件证据法调价

30.在工程施工过程中，工资和物价上涨属于(A)。

A. 外界环境的风险

B. 项目组织成员资信的风险

C. 工程技术风险

D. 管理过程的风险

二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

31.合同总体策划的过程包括(ABCDE)。

A. 研究企业战略和项目战略

B. 确定合同总体原则和目标

C. 分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究

D. 对合同的各个重大问题做出决策和安排，提出合同措施

E. 准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。

32. 一揽子承包的特点有( ACE )

A.减少业主面对的承包商的数量,给业主带来很大方便

B.业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间

C.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统，避免多头领导，降低管理费;

D. 业主必须负责各承包商之间的协调

E.业主必须加强对承包商的宏观控制，选择资信好、实力强、适应全方位工作的承包商。

33.联营合同的基本原则是( ABCDE)。

A.互相忠诚B.互相信任C.互相帮助D.共同承担风险E.共享利益

34.标底的主要作用包括(ABC)

A. 确定工程合同价格

B. 核实建设工程规模的依据

C. 衡量、评审投标保级和理性的依据和尺度

D. 投标报价的依据

E. 制定标书的可靠信息

35.合同分析的要求有(ABCD )。

A.准确客观B.简明清晰C.协调一致D.全面完整E.战略长远

36.工程变更的内容包括(ABCDE)。

A.任何工作质量或其他特性的变更

B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变

C.删减任何合同约定的工作内容

D.进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务 E.改变原定的施工顺序或时间安排

37. 按索赔的依据分类的是(ADE)。

A.合同内索赔B.总索赔C.工期索赔D.合同外索赔 E.通融性索赔

38. 关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有(ABCD)。

A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

B.建设工程合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

D.分包单位将其承包的建设工程再分包的

E.不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人承包的行为

39. 建设工程总承包合同的主要条款有(ABCD)。

A.词语涵义及合同文件，总承包的内容，双方当事人的权利义务

B.合同履行期限，合同价款，工程质量与验收

C.合同的变更，风险，责任和保险，工程保修

D.对设计、分包人的规定，索赔和争议的处理，违约责任

E.合同价款，合同工期开始日期，竣工日期

40. 我国建设工程项目施工招标标底主要采用编制方法(BC)。

A.预算单价法B.工料单价法C.综合单价法D.生产指数法E.单位估价法

三、名词解释 (本大题共5题，每小题4分，共20分。)

41.分包合同 : 承包商把从业主处承包的工程任务中的某些分项工作分包给另一承包商，明确分包工程中各自的权利义务的合同。

42.缺陷责任期 :一般也叫保修期，指正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期(一般为竣工验收的日期)后一段时期(一般为一年或更长)。

43.联营承包 : 是指两家或两家以上的承包商(最常见的是设计承包商、设备供应商、工程施工承包商)联合投标，共同承接工程

44.工程担保: 建设工程合同的当事人双方为了全面履行合同，根据法律、行政法规定的规定或双方约定，经协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。

45. 固定单价合同: 合同合同单价时固定的，不因物价变动而调整。承包商承担物价上涨风险。

四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)

46. 建设工程合同实施分为哪几个方面??

合同分析;合同控制;合同变更管理;合同信息管理

47.在项目的开始阶段，业主必须就哪些合同问题做出决策?

承发包模式的策划;合同种类和合同条件的选择;合同主要条款和管理模式的策划;工程项目相关的各个合同在内容、时间、组织、技术上的协调。

48.在工程项目中有哪些主要的风险?

外界环境风险 ;工程技术和实施方法等方面的风险 ;项目组织成员资信和能力风险 ;管理过程风险。

49. 固定总价合同应用的前提是什么?

工程范围必须清楚，工程报价的工程量准确;工程设计细、图纸完整;工程结构、技术简单，风险小，报价方便;投标期相对宽裕。

50. 投标文件审查和分析的内容?

投标文件总体审查;报价分析;技术性评审;其他评标因素分析。

51.合同争议的种类有哪些?

合同主体的争议;工程款支付的争议;工程质量的争议;工程分包与转包的争议;设计变更的争议;工期进度和工程量的争议;合同竣工验收的争议;安全事故赔偿的争议;不可抗力的争议;其他争议。

第三篇：工程合同法律制度与工程合同管理试卷A

一、 选择题(共10题，每题3分)

1.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( D)。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

2.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( B)。

A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失

3.合同公证与鉴证的相同点是(C )。

A.目的、法律效力、原则 B.范围、性质、目的 C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质

4.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( C)的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务

D.债务人向第三人履行债务 5.合同解除后，合同中的(A)条款仍然有效。

A.结算和清理

B.仲裁和诉讼

C.结算、清理、违约

D.结算、仲裁、违约 6.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明(A )。

A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成

C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算

7.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( B)提出。

A.发包人 B.设计单位

C.承包人 D.监理单位

8.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是(C)。

A.工程验收通过 B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款

9.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交(B )。

A.合同公证书 B.仲裁协议书

C.履约保函 D.合同担保书

10.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( D)方式发包。

A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标

C.应该采用议标 D.可以采用直接委托

二、多项选择题(共5题，每题5分)

1.合同无效的法律责任形式有( ABCD )

A.返还财产

B.赔偿损失 C.收归国家所有

D.返还第三人2.合同全面履行包括( ABCD )

A.履行的主体要正确

B.履行的地点要正确 C.履行的方式要正确

D.履行的期限要正确 3.合同担保的方式有( ABCD )

A.保证

B.抵押 C. 质押

D.留置 4.JCT合同系列包括( ABCD )

A.单价合同

B.小型工程合同 C.固定总价合同

D.总包标准合同

5.国际工程施工合同争议解决方法有( ABCD )

A.协商

B.仲裁 C.诉讼

D.调解 6.合同的形式有( ABCD )

A.书面

B.口头 C.电报

D.传真 7.合同终止的原因包括(ABCD )

A.债权债务同归于一人

B.债务相互抵消

C.债权人免除债务

D.债务人依法将标的物提存 8.保证合同的特点(

ABC )

A.诺成合同 B.当事人权利和义务不对等

C.具有从属性 D.保证人和主合同的当事人可以是同一人 9.工程设计资质分为( ACD )

A.工程设计综合资质 B.工程勘察专业资质 C. 工程设计行业资质 D. 工程设计专项资质 10.工程合同文件一般包括( BCD )

A.合同书及其附件 B.中标通知书 C.合同专用条款 D.图纸

三、简答题(共2题，每题10分)

1有效的合同是否一定能够取得工程款?

答：有效的合同不一定能够取得工程款，这取决于工程的质量，合同有效但工程质量不合格的，工程能够修复的进行修复，修复后符合质量要求的，发包方应支付工程款，工程不能修复的不能取得工程价款。以上两个问题反映建设工程合同的效力服从于质量要求即质量至上原则

2、建设工程合同的哪些情况会导致合同无效 ?

答：合同法 第 52 条规定了无效合同的五种情形， ( 一 ) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;

(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;

(三)以合法形式掩盖非法目的;

(四)损害社会公共利益; (五)违反法律、行政法规的强制性规定。 根据建设工程的特点，最高人民法院对建设工程施工违反法律、行政法规的情形作了特别规定：

(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;

(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; (三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。(四)承包人非法转包、违法分包的

3、工程未经验收发包人擅自使用的，承包人是否可对质量一概不负责任?

答：最高院司法解释第十三条规定，承包人应在合理的使用寿命内对地基基础工程及主体结构存在的质量问题承担责任。合理的使用期限根据设计规范确定。大型建筑为一百年以上，普通的民用建筑五十年，次要的一般建筑为二十五年

4、哪些情况下工期可以顺延?

答：

1、发包人未按专用条款约定提供图纸及开工条件;

2、发包人未按约定支付进度款、工程款致使施工不能正常进行;

3、工程师未按合同约定办理批准手续等致使工程不能正常进行的;

4、因设计变更而工程量增加;

5、一周内因非承包人原因造成工程停工，停工待机时间超过八小时的;

6、不可抗力;

7、其他情况

四、案例分析(25分)

1.甲公司与乙工厂洽商成立一个新公司，双方草签了合同，甲公司要将合同带回本部加盖公章，临行前，甲公司法定代表人提出，乙工厂须先征用土地并培训工人后甲公司方能在合同上盖章，乙工厂出资1000万元征用土地培训工人，征地和培训工人将近完成时，甲公司提出因市场行情变化，无力出资设立新公司，要求终止与乙工厂的合作。乙工厂遂起诉到法院。请问：

(1)甲公司与乙工厂之间的合同是否成立，为什么? (2)甲公司应承担什么责任，为什么? (3)乙工厂能否要求甲公司赔偿1000万元的损失?为什么?

答案： (1)合同未成立。因甲公司未加盖公章。

(2)缔约过失责任。因为发生在合同订立过程中。

(3)应当赔偿。因为这属于基于诚实信用原则产生的信赖利益的损失。

第四篇：招投标与合同管理试卷A(答案)

江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试 《招投标与合同管理》课程试卷A卷(供造Z0601班使用) 班级：学号：姓名：

[注意]：本试卷采取闭卷形式，共5大题， 4页。满分为 100分。

一、单项选择题(本大题共10题，每小题2分，共20分).1.投标文件一般情况下(B)附带条件。

A.都带B.不能带C.上级批准可带

2.设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于(B)。

A.公开招标B.邀请招标C.议标D.直接发包

3.单项金额在(A)万元以上的设计项目必须招标。

A、50B. 100C. 200D. 3000

4.公开招标在开标时，应当由(C)

A.招标监督机构主持，所有投标人自愿参加 B.招标监督机构主持，投标人自愿参加

C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加

5.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，(A)后推迟开工日期.

A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准

C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人

6.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由(A)承担.

A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别

7.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(C)招标.A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购

8.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照(C)处理.

A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

9.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期

完成，则建设单位可以要求(A)承担责任。

A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理

10.在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由(B)承担。

A.业主B.承包商C.监理单位D.业主和承包商共同

二、多选题(本大题共6小题，每小题 4 分，共24分。在每小题给出的四个选项中，有二

至四个是符合题意的，把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。全部选对该小题得满

分，少选、多选、错选、不选该小题均为0分。)

1.建筑市场的主体是(ABC).A.业主B.承包商C.工程咨询服务机构D.建筑产品

2.国际承包工程的合同计价方式有(BCD)

A.BOTB.固定总价C.单价合同D.成本加酬金

3.法人应当具备的条件(BCD)

A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称，组织机构和场所D.能够独立承担民事责任

4.在代理中，通常涉及三方关系人，即(ACD)

A.代理人 B.利益相关人C.被代理人D.第三人

5.公开招标的程序分为：建设项目报建，编制招标文件，开标、评标和定标外还有

(BCD)。

A.发投标邀请书B.资格预审

C.发放招标文件D.签订合同

6.在工程项目招标中，可采取的主要方式有(AB)。

A.公开招标B.邀请招标C.议标D.直接发包

三、判断题(本大题共12小题，每小题2分，共24分。下列命题你认为正确的在题后括号

内打“√”;错误的打“×”。)

1.国家实行建设工程招投标的目的是为了加强国家对建设工程的管理力度。

( ×)

2.根据《招投标法》的规定，投标人互相串标，可处投标金额的1%以下的罚款。

( ×)

3.世界银行又可称为国际复兴开发银行，简称IBRD。( ×)

4.作为招标方式的一种，邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制

的竞争方式，在世界上被广泛地采用。( ×)

5.投标是承包单位以提报标价的形式争取承包建设工程项目的经济活动，是目前承

包商取得工程项目的一种最常见的行之有效的活动。( √)

6.货物的到岸价，等于货价加上在途运费。(× )

7.住宅工程的监理必须招标。( √)

8.施工合同履行充满了风险，而投标行为则无风险可言。( ×)

9.评标评审成员人数由5人以上的双数组成。(×)

10.在投标截止日期后撤回投标文件，投标保证金不能退还。(√)

11.工程师发给承包商的指令一定要采取书面形式(√)

12.工程价款支付方式包括预付款、工程进度款、最终付款和退还保证金。(√)

四、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分。)

1.工程建筑招标——建筑单位(业主)就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目

的承包单位单价竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法

律行为.

2.建筑工程招标代理——建筑工程招标人将建筑工程招标事务委托给招标代理中介服务机

构，由该中介服务机构在招标人委托授权范围内以委托人的名义同他人独立进行工程招标投

标活动，法律后果由委托人承担的一种法律制度

3.追加合同价款——合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合

同价款的方法增加的合同价款。

4.工程索赔——在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。

五、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

1.招投标为什么要进行资格预审?

⑴保证参与投标的法人或其他组织在资质和能力方面都能满足完成招标工作的要求. ⑵能够选出综合实力强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标工作量.2.订立合同的基本原则?

平等、自愿/公平/诚实信用/合法

3.和解和调节的区别?

前者有第三人参加，并主要是通过第三人的说服教育和协调来达成解决纠纷的协议;而后者则完全是通过当事人自行协商来达成解决合同纠纷的协议。

4.试述公开招标的“六公开原则”。

答：公开招标的“六公开原则”为：公开发布招标信息、公开发布投标报名的条件、公开接受投标报名、公开选定投标单位、公开评标的办法与程序、公开招标结果。

5.为什么要进行投标决策?其主要内容是什么?

答：由于投标活动具有强烈的竞争性和高风险性的特点，因此，在投标过程中进行慎重的投标决策是必须的。投标决策包括：投不投标、投何种标、采用何种策略和技巧等。

第五篇：招投标与合同管理试卷一及答案

一、单选题(共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上)

1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当( A )。 A.进入有形建筑市场进行招标投标活动

B.进入无形建筑市场进行招标投标活动

C.进入有形建筑市场进行直接发包活动

D.进入无形建筑市场进行直接发包活动

2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的(

B )证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。 A.技术职称

B.执业资格

C.注册

D.岗位

3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为(

A )服务。 A.工程咨询

B.工程管理

C.工程监督

D.工程策划

4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于( B )家。 A.2

B.3

C.4

D.5

5、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在( B )万元人民币以上的，必须进行招标。

A.2

B.50

C.100

D.150

6、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是(

C )。

A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目

B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目

C.商品住宅，包括经济适用住房

D.生态环境保护项目

7、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于(

A )。

A. 20天

B. 30天

C .10天

D. 15天

8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按(

B )资质确定等级。

A.一级

B.二级

C .三级

D.特级

共 9 页 第 1 页

9、下列不属于招标文件内容的是 ( D )。

A.投标邀请书

B.设计图纸

C.合同主要条款

D.财务报表

10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括( B )。

A.增加合同中约定的工程量

B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施

C.改变承包人原计划的工作顺序和时间

D.更改工程有关部分的标高

11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以(

B )为依据。

A. 工程量清单

B. 实际工程量

C .承包方报送的工程量

D.合同中的工程量

12、《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是(

B )。

A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币

B.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币

C.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币

D.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币

13、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( D )为准。

A.招标文件中的规定

B.现场考察时招标单位的口头解释

C.招标单位在会议上的口头解答

D.发给每个投标人的书面质疑解答文件

14、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是( C )。

A .建设单位

B.施工单位

C.招标代理

D.设计单位

15、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。根据《招标投标法》规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于(

D )。

A. 1000万元

B. 950万元

C .900万元

D.800万元

共 9 页 第 2 页

16、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为(

A )

A.要约撤回

B.要约撤销

C.承诺撤回

D.承诺撤销

17、合同争议的解决顺序为(

A )

A.和解—调解—仲裁—诉讼

B.调解—和解—仲裁—诉讼 C.和解—调解—诉讼—仲裁

D.调解—和解—诉讼—仲裁

18、业主在(

B )合同中承担的风险最小。

A.可调总价

B.不可调总价

C.单价

D.成本加酬金

19、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照(

C

)处理.

A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

20、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是( C )。 A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。

B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确行负责。

C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。

D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

二、多选题(共10小题，每小题2分，共计20分;每题有两个或两个以上的正确答案，全部选对得2分，少选得1分，错选得0分;请将答案填在选择题答题卡上。)

21、获得施工总承包资质的企业，可以( ABCE )。

A.对工程实行施工总承包

B.对主体工程实行施工承包 C.对所承接的工程全部自行施工

D.将主体工程分包给其他企业

共 9 页 第 3 页

E.将劳务作业分包给具有相应资质的企业

22、根据我国《招标投标法》规定，招标方式分为(

AC ) A. 公开招标

B. 协议招标

C. 邀请招标

D. 指定招标

E.行业内招标

23、在招标准备阶段，招标人的主要工作包括( BC )。

A.组织现场勘察

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.对招标文件澄清

24、采用工程量清单报价法编制的投标报价，主要由( ABCD )几部分构成。 A.分部分项工程费

B.其它项目费

C.措施项目费

D.规费和税金

E.间接费

25、投标文件有(

BCD )情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。 A.大写金额与小写金额不一致

B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书 C.关键内容字迹模糊、无法辨认的标书 D.未按招标文件要求提交投标保证金的 E.总价金额与单价金额不一致

26、所有的合同的订立过程都必须经过(

BC )过程。 A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.公证

E.签证 27.《建设工程施工合同(示范文本)》由(

ACE )组成。

A.协议书

B.中标通知书

C.通用条款

D.工程量清单

E.专业条款 28.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向(

BC )请求撤销合同。

A.建设行政主管部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.工程师

E.设计单位

29.按照FIDIC施工合同条件规定，属于业主承担责任的风险有(

DE

) A.承办商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 C.因承办商施工原因造成的爆炸 D.汇率变化

共 9 页 第 4 页

E.法律变化

30.某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则(

AE

)。

A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担

B.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担

C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励 D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任

三、案例分析(本题共计10分。)

【背景】某工程项目招标，招标人根据项目实际情况，确定了项目招标工作主要内容和工作程序确定为：

1、成立招标工作小组;

2、发布招标公告;

3、编制招标文件;

4、编制标底;

5、发放招标文件;

6、组织现场踏勘和招标答疑;

7、投标单位资格审查;

8、接受投标文件;

9、开标;

10、确定中标单位;

11、评标;

12、签订承发包合同;

13、发出中标通知书。

【问题】上述招标工作程序是否妥当?(2分)如果不妥，请确定合理的招标工作程序。(8分) 答:不妥当。

共 9 页 第 5 页

正确的招标工作程序应为：1-3-4-2-7-5-6-8-9-11-10-13-12。

四、案例分析(本题共5个问题，共计15分。)

【背景】某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20-22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。

在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车;10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。

评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告，B企业综合得分第一名。11月10日招标人向B企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。 【问题】

(1)企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。(3分) (2)C企业和E企业投标文件是否有效?说明理由。(3分) (3)请指出开标工作的不妥之处，说明理由。(3分)

(4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。(3分)

(5)业主和中标单位于12月12日签订书面合同的做法是否妥当?说明理由。(3分)

(1)答：不妥当。根据《招标投标法》(第十一条)规定，省、自治区、直辖

共 9 页 第 6 页

市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。 (2)答：C企业和E企业投标文件无效。理由：

根据《招标投标法》(第二十八条)规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。

根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。 (3)答：

1)根据《招标投标法》(第三十四条)规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。本题招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一; 2)根据《招标投标法》(第三十五条)规定，开标应由招标人主持。本题由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。 (4)答：

根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本题技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。 (5)答：不妥当。理由：

第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本题11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了《招标投标法》的相关规定。

共 9 页 第 7 页

五、案例分析(本题共5个问题，共计15分。)

【背景】某施工单位通过对某工程的投标获得了该工程的承包权，并与建设单位签订了施工总价合同，在施工过程中发生了如下事件。

事件1：基础施工时，建设单位负责供应的混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误4天。

事件2：建设单位因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工10天。

事件3：在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签订了室内隔墙板供销合同，在合同内约定，如供方不能按照约定的时间供货，每天赔偿订购方合同价0.05%的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延8天。

事件4：施工单位根据合同工期要求，冬季继续施工，在施工过程中，施工单位为保证施工质量采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共计20万元。

事件5：施工单位进行设备安装时，因业主选定的设备供应商接线错误导致设备损坏，使施工单位安装调试工作延误5天，损失12万元。

【问题】以上各个事件中，施工耽误延误的工期和增加的费用应由谁来承担?说明理由。(每个事件各得3分) 答：

事件1：建设单位应给予施工单位补偿工期4天和相应的费用。因为混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误，是属于建设单位的责任。

事件2：建设单位应给予施工单位补偿工期10天和增加费用的责任。这是因为建设单位的原因造成的施工临时中断，从而导致承办商工期的拖延和费用支出的增加，因而应由建设单位承担。

事件3：应由材料供应商支付违约金，施工单位字迹承担工期延误和费用增加的责任。材料供应商在履行该供销合同时，已经构成了违约行为，所以应由材料供应商承担违约金。而对于延误的工期来说，材料供应商不可能承担此责任，反映到建设单位和施工单位的合同中，属于施工单位应承担的责任。 事件4：施工单位应承担的责任。在签订合同时，保证施工质量的措施费已包括在合同价款内。

共 9 页 第 8 页

事件5：应由建设单位承担由此造成的工期延误和费用增加。建设单位分别与施工单位和设备供应商签订了合同，而施工单位与设备供应商之间不存在合同关系，无权向设备供应商提出索赔，对施工单位而言，应视为建设单位的责任。

共 9 页 第 9 页