水电班组长岗位职责

第一篇：水电班组长岗位职责

水电工班组

日常规范

1、工人进入施工现场前必须戴安全帽，不允许穿拖鞋、高跟鞋上班，喝酒不允许上班，遵守规章制度，遵守操作规程，不违章作业，禁止酒后作业。在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋;

2、新进场的作业人员，必须首先参加入场安全教育培训，经考试合格后方可上岗，未经教育培训或考试不合格者，不得上岗作业;从事特种作业的人员，必须持证上岗，严禁无证操作，禁止操作与自己无关的机械设备，施工现场的各种安全防护设施、安全标志等，未经施工负责人及安全员批准严禁随意拆除和挪动。

3、工人进场前必须由代班代队做每个工人的安全技术交底工作和三级安全教育，班组长每天作业前要求工人作班前安全活动记录，并上交每个工人的身份证复印件一张给项目部资料室。不配合的没有证件的工人不允许上工地上班，项目部将否认是工地上的工人。不满18周岁的未成年人(童工)不允许到工地上班。

4、工人上工地施工作业必须戴安全帽，高空作业须采取措施戴安全带和系安全绳正确使用挂勾和保险。在场地上作业尽可能避开危险区域、和高空危险区域，不允许与其它班组及工人垂直交叉施工作业，临边、洞口、电梯井内及外墙作业要采取安全措施防范如系挂安全带安全绳、搭内架和双排脚手架等，注意自身安全和他人的安全。工人不允许碰触配电箱和乱搭乱接电源，有事请叫工地现场电工。

5、班组工人不允许私自拉匣断电(不管任何原因)，造成因断电造成塔吊和施工电梯及其它特种设备及人员安全事故，后果自负。当事人承担全部责任和经济损失。

6、工人在高空作业时，不允许向低空和地面抛工具和丢材料和其它物体，以免造成高空坠物安全事故，请各班组工人配合。在楼层临边作业要小心作业不要把材料和其它物体弄落下下方地面以免造成高空坠物安全事故，造事者承担全部责任和经济损失。

7、各班组工人不允许操作施工电梯，施工电梯有专人操作，否则后果自负。塔吊吊运材料用塔吊专用的提料斗来吊运材料。木方、木板、钢管吊料时，用塔吊专用的钢丝绳和御扣吊料，钢丝绳作两个吊点提料，同时长料捆长料、短料捆短料进行捆绑吊料，不允许长短混在一起捆绑，不允许木方和钢管混在一起捆绑必须分开单独吊，顶托不允许插在钢管端头吊。另外，水泥、标砖、砂石、扣件、顶托、螺杆、小料匝筋、钢筋垫块、木匠用的混凝土内撑和其它零星零散物必须用塔吊专用的提料斗来吊料，违者重罚，现场听从塔吊指挥的安排，现场指挥吊运材料。

8、工人要有自我安全意识，不在危险的地方作业，要采取相应的安全措施，不违章作业，不乱指挥，在深基础和深基槽和临边、岩石悬壁下作业要有较强的自我安全意识，防范自身安全，防止高空坠物、临边坠物、高处岩壁松石、泥土塌方等高危安全隐患的地方，注意安全，防范事故。对自已认为有安全隐患问题的地方有权拒绝施工作业，明知有安全隐患的地方仍有人强行安排施工，工人可以不施工停止作业，谁安排诉负责。

9、水电工剔槽打眼，锺头不得松动，铲子应无卷边，裂纹，作业人员必须戴好防护器，灵敏有效，靠梯不准碰压电源电线。管子穿线时，不得对口呼唤、吹气，防止带线弹力勾眼，穿导线时，应互相配合防止挤手，管子预埋位置必须准确，绑扎牢固;

10、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料，必须通行时，应在木枋上铺设脚手板。

11、人力弯管器弯管，应选好场地，防止滑倒和坠落，操作中面部要避开，管子加热时，管口前不得站人或通过。

12、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作，设备未做有效接地前，不准通电试机，不得拆除施工现场的安全防护设施，酒后禁止进入施工现场。

13、水电工在施工作业层施工作业，水电、线管材料不允许堆放在作业层外架上，做到工完料清。使用电焊机机具时，要使用三相四线制电缆或三相五线制电缆，符合临电安全使用规范要求，三级配电，两级保护，一箱一机一闸一漏，电焊机做重复接地线，配电箱、开关箱符合PN-S接地保护(PE线)，开关箱离电焊机机具的距离为3米。电缆线禁止拖放在作业层楼层钢筋板面上和挂在柱子钢筋上或用扎丝拴在钢筋上，必须架空处理。在临边作业时要采取安全措施戴安全带正确使用挂勾和保险。在雷雨天不允许在高空楼层施工作业层作业，防止被雷击。

14、利用塔吊吊电焊机时必须用塔吊专用的料斗或专制的吊笼吊电焊机，禁止用一根钢丝绳提吊电焊机，防止电焊机高空坠落伤人。

15、在楼层中水电工要注意自身的安全，注意楼层中未覆盖严实封闭不严或洞口盖板不坚实的施工预留洞口和收缩缝口，防止坠落。下楼层负层视线不好，必须自带灯具照明。在高空作业避免与其它班组人员及临工禁止垂直交叉作业。注意自身安全同时关心他人的安全，不要做伤害他人的事情，对现场经验不足的同班组的新员工要隋时提醒注意安全。

16、各班组人员禁止操作施工电梯，施工电梯有专人操作，违者重罚，造成施工电梯安全事故后果自负，电焊机操作人员必须持证上岗，有电焊工操作证。并把电焊机操作证和电工证复印件一张上交项目部资料室或安全主管人员。

17、 严禁酒后作业，不准穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、大脚裤等。

18、 要正确使用施工电器，不准任意乱拉乱接电源，按规范、规程要求进行施工。

19、 不准任意拆除施工现场的安全防护设施和脚手架拉结点。 20、 不允许在结构上乱打洞及剔槽，配合土建施工预留预埋正确位置。

21、 每天施工完成的部位应及时清理干净做好工完场清、文明施工观念。 质量管理

1、严格按设计图纸及有关验评标准施工，质量以建设、监理、设计、质监等单位验收为准。

2、当施工员提出质量整改措施时，班组须及时、认真整改，如整改不及时或不到位造成损失，对班组采取赔偿、罚款直到退场等处理。

3、班组必须具备与所施工工程的技术水平和技术力量，杜绝盲目施工，由此造成的材料和其它损失由班组承担。

4、由班组负责的资料须及时准确按规范要求完成，并与施工日志相吻合。

1主体施工过程中，预留、预埋必须及时、准确

5、施工过程管理：○到位;管线走向合理，点位准确，管径不得随意更改，否则所造成的

2所有给水管隐蔽之前必须进损失由班组承担，并视情况给予处罚。○行第一次试压，二次配管后进行第二次试压，竣工验收之前进行第三次试压。排水管隐蔽前必须进行渗水试验，所有隐蔽工程必须由监理

3所有明装设备必须符合规范要求，旁站检查验收合格。○统

一、整齐、清洁，如须贴标识(标牌)的设备要张贴齐全、统

一、整齐

6、 邀约班组定期对施工质量进行详细的检查，并且班组对每天完成的工程进行自检。

7、 设置施工质量控制点随时进行，施工质量进行跟踪检查。

8、 把一些难点问题，薄弱环节、关键操作过程、经验不足事项等列为重点控制，进行专项落实和跟踪控制。

9、 出现的质量、安全隐患问题及时要求班组整改处理，随时抽查整改情况，检查达到合格为止，才能进行下道工序的施工。

第二篇：水电班组分包合同

阜阳俊业建筑劳务有限公司内部专业班组承包协议

水电班组承包协议

一、 工程概况：

1.1 工程名称：盈创再生聚酯切片项目研发中心及办公楼工程 (以下简称“本工程”)。

1.2 工程地点：北京市顺义区天竺空港开发区A区

1.3发 包 人：阜阳俊业建筑劳务有限公司

1.4班 组 长：身份证号码：

一.专业班组承包合同文件

2.1 本专业班组承包合同的语言为中文

2.2 专业班组承包合同文件的构成和解释顺序

专业班组承包合同由以下内容构成，且互为说明，但在出现含糊和/或歧义时，如果发包人认为有必要对这样的含糊和/或歧义向专业班组颁发任何指示加以解释和校正时，则发包人有权发布此类指示。在此情况下，应按以下先后次序解释。

a). 工程图纸;

b). 技术说明;

c). 其它往来信函、工程洽商变更等构成专业班组承包合同一部分的任何其它文件。

2.3 发包人向专业班组提供工程图纸套数： 1套 ，该图纸未经发包人同意不得复印，专业班组在承包工程完工后，将工程图纸交回发包人。

三. 工程范围、承包方式及专业班组承包合同价款

3.1 工程名称：盈创再生聚酯切片项目研发中心及办公楼水电安装工程

3.2工程承包范围：本工程包含图纸内给、排水、建筑电气、消防工程的预留预埋工程及发

包方承包的所有安装工程具体见以下图纸编号()

3.3 承包方式：本专业班组承包合同采用固定单价合同，本合同所指固定单价应按照以下含义理解：

a)合同价格反映现行市场价格;

b)采用的单价为包死的固定价格，一切为专业班组承包合同履行所需(除发包人责任及发包人提供资源外)所有费用均含在分项报价单价内，此单价且认为已作了充分考虑。单价中包含了(但不限于)人工费、自身安全文明施工、管理费、利润、风险、三天以内的窝工、

自身原因造成的返工等一切费用。

c)合同履行期间价格固定不变。

3.4 专业班组承包合同的价款，按北京市建筑安装工程2001年预算定额计算，单价为34元/工日(其中含小型机具费)具体价款按实际完成工程量为准。

四. 发包人的义务：

4.1 发包人提供的材料

发包人按照本承包工程图纸理论量的需求，考虑一定的合理损耗，向专业班组提供以下

材料。在此理论量的理解应为，根据工程图纸的净尺寸，计算出的分项工程所需材料的实际需用量，除设计变更及发包人错误外不予调整，超出部分由专业班组承担，相应从承包工程款中扣除。

a) 线材的损耗率为2%，管材的损耗率按3%，超出部分专业班组按当月北京市建筑市

场信息价赔偿。

b) 灯具的损耗率为%，洁具的损耗率为%，超出部分专业班组按市场信息价双倍赔偿。

所有材料，由发包方保管，专业班组领取使用后如损坏、丢失超出上述规定的损耗，超

过部分按原价赔偿。

一旦上述材料移交给专业班组，专业班组应负责材料的保管、储存，坚持厉行节约、严

格管理、限额领料的原则，并承担除发包人原因造成的施工中材料损耗增加的全部费用和保管不善造成材料损失、破坏或丢失的费用与索赔。

4.2发包人提供的机械设备、设施、材料专业班组负责保护、保养，并由发包人协调使用。

五. 测量、定位、放线

发包人负责提供建筑物(构筑物)的主轴线、控制点、控制线、高程，但上述发包人的

工作并不免除专业班组对测量、定位、放线工作的检验和校核，并校正工程的位置、标高、尺寸或准线出现的任何差错的责任。一旦班组接受了上述测量工作，则被认为已对其准确性做出了确认，并承担任何由于测量、定位、放线的误差而导致的损害和损失。

六. 工期

6.1 本承包工程暂定开工日期2006年7月20日;2006年12月26日竣工。(具体工期时间

以发包人与总承包单位合同约定执行)

专业班组应严格遵守发包人的施工进度

6.2 工期延误

专业班组如不能按照发包人批准的施工进度计划的要求完成整个承包工程或其中任一

区段的工作，则每一区段工作的延误都将被视为工期延误。工期延误违约金在补充条款中约定。

七. 工程质量

7.1本承包工程质量应达到设计图纸的要求及国家和北京市施工验收规范标准及发包人ISO9000 质量管理体系的规定和要求。如果图纸和发包人的要求与国家和北京市施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方，专业班组应按照质量要求较高者进行施工，由此引起的费用均由专业班组承担。

7.2 本承包工程质量双方约定为

承包单位元工程质量等级达到：合格

检验批一次交验合格率达到：100%;

质量问题整改率：100%。

7.3 为保证工程质量，专业班组必须

7.4 违约责任

如果专业班组不能达到7.2条款规定的质量要求，专业班组将承担如下违约责任：承包

工程验收等级如低于专业班组承包合同规定的质量等级，将根据实际情况按以下规定罚款。

发包人根据项目经理部统计资料为准，每月统计核实质量情况一次，以上各项质量指标，

如低于7.2条款规定的质量标准，则从工程款中处以以下金额的罚款：

检验批一次交验合格率，每降低一个百分点，处以 500元的罚款;

质量问题整改率，每降低一个百分点，处以 500 元的罚款。

为达到总包方对本工程的质量要求，发包人有充足的权利采取任何发包人认为必要的措

施，直至解除本专业班组承包合同。

八. 承包款的支付

承包款按现场实际人数，每人400元/月的标准向班组支付，工程完工撤场付到工程总承

包款的80%，其余部分待工程验收合格后一次付清。

九. 质量、安全文明施工

9.1对质量和工期的控制

合同价格确定以后，一旦因专业承包班组施工质量达不到合同约定的特殊要求，合同单

价向下浮动1%予以处罚。

9.2安全、文明施工

本工程安全文明施工要求达到北京市安全文明工地标准。专业班组应作到安全、文明施

工，满足国家和行业有关法律、法规、标准、规范的要求及现场发包人现场文明施工的措施和要求;免除发包人因此可能遭受的任何形式的损失，发包人不受理任何与此有关的索赔。非发包人原因政府相关部门对工程的罚款全部由专业班组承担，同时视为专业班组违约，违约金等同于政府相关部门的罚款。

十. 材料、工程设备、工艺和检查、验收

10.1 预检工序

专业班组应按照总包工程总进度计划编制的专业分项工程预检工序计划，交发包人审

核，并根据双方联签审定后的计划实施承包工作。

10.2偷工减料行为的处罚

对于任何专业班组偷工减料、不按正常标准工序施工的工作，一经发现，将处以每次3 次的工作队、组，发包人将勒令其退出现场，并在专业班组应付工程款中再次处以合同总价 0.05 %的罚款作为严惩，且专业班组还应承担一切相应的损失、损害费用。

十一.保险

专业班组自费，办理所属班组工人的人身意外险等相关保险。且发包人建议专业班组办

理其它必要的保险。如需发包人代为办理的，由专业承包班组承担此相应费用(每人按50元/年的标准执行)。

十二.纠纷的处理 双方发生争议时，可以通过协商或调解解决纠纷，协商不成或调解不成的，可向北京仲裁委员会申请仲裁。

十三.补充条款

有权将该工程中的部分任务单独拿出自行完成或交给其它班组完成，此部分工程价款由专业班组承担，并不得因此提出要求变更所中标部分的单价或提出索赔要求。

负责修复并赔偿给发包人造成的损失。

审核后的进度计划，根据施工需要和发包人要求无条件追加人员、材料、机械，且不要求增

加任何费用。

原因造成的安全事故，专业班组承担全部责任和损失。现场施工按照北京市安全文明工地标准执行。

力人数向发包人支付20元/人.天的违约金。

面通知三日内无条件退场，并不进行任何索赔;

②专业班组负责其危险工种重点防护部③发包人聘请专人进行现场保安工作，专业班组服从发包人管理并设专人负责本工程范围内发包人已移交材料物资的保管工作，此类物资如有损失，由专业班组承担。

9、冬雨季施工措施按照发包人或发包人批准的方案执行，费用已包含在合同价款中，

专业班组不得再提出任何费用增加;

10、专业班组应服从发包人现场管理人员及专职安全员的工作指令(专业班组认为发包

人现场管理人员指令将造成安全隐患，可暂不执行，但必须在2小时内提请发包人安全员审批后执行)。专业班组如对合同范围有疑义，可书面向发包人提出报告，由发包人商务部门澄清，商务澄清不影响专业班组无条件执行发包人现场管理人员指令;

11、材料在使用过程中应注重节约，对于施工中存在的浪费现象，如被发包人发现一次

按500元的处罚标准执行。小钢模在使用过程中严禁用电焊开眼或焊接，如被发包人发现一次按500元的处罚标准执行。

12、如专业班组因劳动力或其他原因不能完成上述全部或部分工程时，专业班组应在工

程正式实施前7天及时通知发包人，以便于发包人及时调整施工部署。

13、如非专业承包人原因造成连续3天以上的停工，发包人同意按照每人15元/天的标准予以补偿。

14、工程款的领取由专业班组派专人领取并签字认可本分包合同，并委派现场代表协助管理本工程的一切事宜。

十四、本合同一式六份，正本二份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份

发包人：专业班组：

法人代表或班组现场代表或其委托代理人：其委托代理人：

电话：电话：

日期：年月日日期：年月日

第三篇：水电工班组合同

水暖、电气安装工程劳务合同

甲方:湖南黄花建设集团股份有限公司项目部

乙方:水电安装班组

根据<<中华人民共和国建筑法>>和<<劳动法>>及有关管理规定,为优质、高速、安全、低耗完成警苑星城1#栋工程及附属工程的施工任务,经过双方友好协商,将上述该项工程的水电安装工程承包给乙方施工,为明确双方权利与义务,特拟订如下合同,并共同遵照执行.一、工程概况:

1. 工程名称2. 工程地点3. 建筑面积4. 结构类型及高度

二、承包方式及承包内容:

1. 承包方式:

包工(包括辅材)不包料、包质量(优良工程标准)、包维护、包安全及文明施工.2. 承包内容及结算价款:

1.水暖承包范围:

① 本工程中的图纸技术交底、设计变更、所示室内、外电气、给水,

排水,保温(热水)给水安装.② 室内给水系统包括各功能不同部位的房间的管道敷设(无论明装还

是暗装),不分什么品牌材料,按图预留预埋施工,预留套管制作并包括配套件安装.

③ 室内外排水系统包括所有不同的功能房间的排水管道,预留预埋安

装,预留套管制作并包括套件安装;空调排水套管安装;管沟开挖及敷设.

④ 所以管道穿墙、穿楼板的预留洞口的砼浇捣、补眼并包不渗漏.

⑤ 热水给水系统,包括管道敷设安装,配件套安装.⑥ 临时工棚、宿舍、生活区的用水的安装及维护.

⑦ 基坑抽、排水工作.⑧ 管道保温、管道油漆涂刷等.

⑨ 施工期间负责施工及饮用水的及时维护,自带施工用的各种测试仪

器仪表和工具、用具,机械设备,包括:雨具、安全帽、电焊机、焊条、管道焊机、铁丝、扎丝、钉子、切割机、切割片、钢锯(条)、锤子、凿子、电锤(钻花)、电钻(钻花)、人字梯等.2.电气承包范围:

① 本工程中图纸所示及技术交底、设计变更内容的强电系统,(公用部

分弱电)包括配电箱柜、灯具、开关、插座、接线盒、照明管线、及其它动力配线安装全过程.② 室、内外电气工程包括所有不同的功能房间的预留、预埋安装.

③ 所有接地装置、等电位联结、房间及屋顶防雷安装.④ 所有穿墙、穿楼板的预留洞口的砼浇捣、补整,并包不渗漏.

⑤ 临时工棚的用电的架设及维护.⑥ 施工期间负责施工用电的及时维护,自带施工用的各种测试仪器仪

表和工具、用具,机械设备,包括:雨具、安全帽、焊机、焊条、管道焊机、铁 - 1 -

丝、扎丝、钉子、切割机、切割片、钢锯(条)、人字梯等.⑦ 及时、准时地开、关照明灯具和送电,并每天对所有用电设备进行安全测试并填写记录.

⑧ 施工期间负责成品的保护,必要时派专人守护 ,如发生偷盗,损失由

乙方负责30%,甲方负责70%..

⑨ 负责塔吊、电梯和灰机等甲方设备的维修，保养，价格另行协商.

三、劳务承包费用

1. 乙方完成规定的工作内容,施工质量达到优良标准,工期安全生产及文明施工等均达到甲方要求,劳务承包费用按图示建筑面积单价为元/㎡.2. 劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容,辅材、自带机具及自带机具维修费用外还包括各种津贴补助,节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、安全用品费、医疗费、劳务管理费;现场文明施工费以及质量、安全、工期、文明施工达标所发生的费用和其他一切可预见和不可预见的费用。还包括所存在的风险因素发生而导致的风险事件的损失费用,特别是安全风险.

四、劳务款支付:

1. 支付条件:乙方在完成本工程形象进度标准层三层后开始予付劳务费,以后每月月底予付一次生活费,但予付劳务费用时,要遵循以下几点:

① 付款必须由主管施工员、质检员、总工审核工程量及金额,项目经理签字方予以支付.② 本工种进度、质量、安全生产、文明施工和材料使用等达到甲方要求时,按完成工程量的70%办理予付手续。

③ 本工种进度、质量、安全生产、文明施工和材料使用等方面中有达不到甲方要求者,除承担相应的罚款和经济损失责任外办理予付手续,分别按以下标准执行:A.局部施工质量经返工后达不到优良标准时,本次予付按工程量40%办理予付手续,B.进度达不到要求时.本次按工程量45%办理予付手续,C.文明施工达不到甲方要求时本次按工程量的40%办理予付手续.④ 乙方劳务结算书必须有甲方现场主要负责人和专业施工员的质量、进度、文明礼貌施工和材料使用等情况的评定结果,否则为无效结算书。

2.付款方式:施工期间按工程进度劳务费的70%支付生活费,以现金支付,乙方需开据收据。主体竣工予付款80%，竣工验收后三个月余款全部付清。劳务费予付款支付时，严格兑现本合同规定的其它罚款。乙方如承包范围的工作未完成就要求退场或达不到合同要求被甲方勒令退场，劳务费予留款不予支付。(强电、消防不在承包范围之内)

五、双方职责

(一)双方职责

1.及时提供设计要求的各种电器材料。

2.负责提供民工临时工棚住房。

3.负责委派现场管理人员、施工技术人员进行质量和现场管理。如果乙方因施工质量和施工进度不能满足要求或不服从甲方统一指挥时,甲方有权责令乙方整改、停工直至退场。

4.负责办理民工的暂住证并承担费用(办证必须的计划生育证,由乙方办理,并承担费用)

(二)乙方职责

1. 乙方施工人员必须持证配牌上岗,如发现不持证配牌上岗每人次罚款贰佰元.2.乙方负责提供电工所用的工具.

3.乙方必须严格按设计图纸、施工规范及甲方技术人员提出的要求,精心组织施工,确保工程质量和工程进度。

4.乙方必须根据现场实际线路走向位置提交竣工图叁套,并且所提交的竣工图要求准确无误,如果因乙方提交的竣工图线路位置不正准,而住户在装饰装修时损电线线路,一切责任和费用由乙方承担。

5.服从甲方委派的现场管理人员和技术人员的统一指挥。

6.负责保管甲方提供的机械设备,并保证在竣工后如数交还给甲方,丢失或无故损坏,则照价赔偿。

7.施工中施工人员所需的雨衣、雨鞋、雨裤、安全帽及各种所需的劳保用品及电工所用的工具,由乙方自备。

8.乙方班组长必须坚守工地,如特殊情况,必须向甲方管理人员请假。并保证每天有专人配合其他班组跟班作业。

9.密切配合好各工种的施工,处理好各工种之间的关系。

10.乙方施工人员必须在甲方职工食堂就餐,任何人不得另起炉灶,一经发现,每次罚款伍佰元。

六、材料要求:

1. 本工程所有用材乙方在开工一周前必须造出预算清单交给甲方,预算数量应保证95%以上准确。

2. 乙方所用材料按照乙方预算使用,乙方须提前向甲方申报所用材料计划并填写领料单，领材料必须由班组长签字。

3. 乙方所用管材,配件等不得乱丢乱放,必须随时随地清理入库,如有遗失,按原价格2倍赔偿.4. 施工所用材料,必须遵循节约、合理使用的原则，不得大材小用、长材短用、整材散用、不得乱丢、乱用材料，如发现乙方在施工中浪费材料现象,甲方按材料的价值加倍罚款,并在工程结算款中扣除。

七、安全生产、文明施工

(一)安全生产

1.乙方施工人员必须严格遵守安全技术操作规程,乙方经常对施工人员进行安全教育,并做好记录,确保施工安全,违反操作规程,一般安全事故5000元以内均由乙方承担。

2.乙方施工人员不遵守安全操作规程或在工地以外发生的安全事故,甲方不承担任何责任和费用。乙方不按安全技术操作规程操作,甲方有权当场进行处罚,罚款在发工资时扣除。

3.乙方必须有一名专职安全员配合甲方安全员做好本工种的安全生产文明工作,乙方用电设备、线路必须符合安全用电的要求。

4.乙方施工人员严禁高空投掷任何物品,一经发现.,每次罚款伍佰元。

(二)文明施工

1.乙方必须遵守建设单位的和甲方的规章制度,不得在工地内打架、赌博、嫖娼等,一经发现立即辞退外,每次罚款伍仟元(打架双方进行处理)情节严重的移交当地派出所或司法部门处理。

2.乙方必须保持场内清洁、设备、机具及时清理干净,工具材料不得随意堆

放,应及时收捡、成堆、入库,民工宿舍及时清扫.。

3.施工人员不得任意大小便,一经发现,责令清理外,每次罚款壹佰元。

八、其他事项:

1. 签定劳务合同后,乙方进场人员必须证件齐全,不得有三无人员和犯罪人员,必须将进场人员造册报给甲方,所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字相符,并配合甲方办理当地行政工作.乙方必须保证其他队伍工作人员的稳定,不能随意增减人员,如有变动必须在三天前向甲方提供其变更人员名单,乙方应在甲方指定和同意的时间办增减劳动力,否则按每增减人数差额甲方予以罚款。

2. 乙方指定等同志为现场负责人,负责与项目部及各班组的协调工作,乙方负责人不得擅自离岗,且每天早晚均要向甲方专业施工员报到,如需离开必须征得甲方主要负责人同意,并委派代理负责人,如因现场负责人擅自离岗造成的其他影响,乙方承担其所有经济损失责任和相关责任。

3. 施工过程中,如无甲方指令、乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方无条件赔偿甲方一切损失,并根据对工程的影响程度处以1000元至10000元的罚款。

4. 乙方必须做好承包范围内的成品、半成品保护工作,不得破坏其他成品和半成品,否则按损失状况加倍处罚。

5. 乙方承包工程范围工作内容不得转包,否则将无条件退场,并同时终止合同。

6. 乙方必须随时做好雨、雪天的施工准备,配备雨、雪天施工所需劳保用品,所有劳保费用已包含在承包单价内,甲方不另承担。

7. 如乙方不履行合同,其余款作为支付甲方违约金。

8. 未尽事宜双方协商解决。

以上条款自双方签字之日起生效,工程款支付完毕合同自动解除;本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份

甲方代表(签章)：乙方代表(签章)：

年月日

第四篇：水电班组协议书

内部承包协议书

甲

乙方：方：

身份证号码：

联系方式：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方相互考察，甲方同意选定乙方为青岛警备区福州路经济适用房工程的劳务班组，乙方同意在甲方的项目管理下承担劳务施工()工作。

双方本着诚信平等、互惠互利、风险共担、利益共享的原则，就劳务施工(木工)事项协商一致达成如下协议，共同遵照执行。

第一条工程概况

1、工程名称：青岛警备区福州路经济适用房工程

2、工程地点：青岛市市北区福州北路

3、承包范围：

4、承包内容：根据施工图纸提供的基础及主体结构设计的工程和现场安全文明施工等工作内容

第二条合同工期

1、2011年月日开工，竣工日期以建设方确定日期为准。

2、除不可抗力因素外，乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包含新调整的进度计划),及时安排充足的劳动力进场。其中阶段性工期执行甲方批准的施工进度计划。

第三条工程质量、安全文明施工

1、工程质量标准：一次性交验合格，确保本工程质量合格率达100%。

2、主要标准规范如下：

(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002);

(2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002);

(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(6B50300—2002);

3、安全文明施工目标：杜绝重大安全伤亡事故，杜绝火灾事故，杜绝食物中毒事故。轻伤负伤频率控制在2‰以内。

第四条图纸

1、图纸：甲方向乙方提供图纸一套;

2、乙方不能将甲方提供的图纸挪作他用，完工时有义务要将图纸完整交回甲方，乙方对图纸有保密的义务。

第五条甲方职责

1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工组织计划、物资需用量计划

1表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的监督、检查。

2、组织图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。负责对乙方的安全文明施工管理和安全教育培训、安全技术交底工作。

3、根据工作情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量恶劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退(退场人员的工资由乙方自行负责，退场人员不得以没有结清工资为由寻衅闹事、扰乱工地正常施工，一旦出现每次罚款2000元)。

4、协调现场有关单位的关系，及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5、按本协议约定，向乙方支付生活费及劳动报酬。

6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。

第六条 乙方职责

1、遵守国家政策和和法律法规：遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、乙方应承诺为满足工期、质量要求，会随时按甲方指令无条件追加现场使用的设备、机具、辅材、安全设施及人员投入，以满足甲方的要求为止;(乙方采用各种措施的费用已包含于协议价款中，不再增加任何费用。)

3、乙方人员必须经考试培训合格后持证上岗。乙方聘用的特种作业人员，如电焊工等必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，经考试合格并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。特种作业证必须按规定进行年审，乙方的特种作业人员必须报甲方相关部门备案。

4、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

5、乙方必须按有关国家政策规定与每个务工人员签订《劳动协议》，并按协议所约定条款及时足额支付务工人员工资(甲方只是在施工期间支付生活费，不足部分乙方自行垫资)，乙方须将工资发放记录造册交甲方备案;若移交的发放记录有虚假情况，甲方视情节严重程度给予乙方1000-3000元的罚款。

6、乙方所有进场人员名单及身份证复印件必须报项目部办公室备案，经过安全教育培训，考试合格、并经三级安全教育和安全技术交底、持证上岗后方可进入现场作业。

7、乙方须禁止聘用18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

8、甲方随时有权对乙方的工作进行监督、检查，如由于乙方履约不力时(如乙方不具备工程施工能力等)，不能达到业主或甲方要求时，甲方可另行分包该分包范围内的部分或全部，另行分包的费用由甲方经谈判后确定，无须征求乙方意见，发生费用从乙方费用中扣除并追加索赔(包括工期、费用等)。

9、乙方代表或者指定责任人应对甲方下发的各种文件及时签字确认或书面回复，如文件下发两天内不予签字或书面回复，甲方视同完全接受。

10、乙方应管理好工人，乙方工人不得以任何理由、任何形式到甲方所属公司、所在项目部、施工现场闹事。以上情况如出现一次罚款1000元，一次以上

无条件清退出施工现场。

11、乙方责任人对本组工人安全生产管理负总责，每天上班前须对工人进行安全技术交底，严格按操作规程进行施工。对存在安全隐患和危险较大的部位要派人到现场指挥，由专人施工;由于乙方工人自身原因造成的意外伤害事故，乙方应及时妥善处理，不能影响工地的正常施工，否则造成的所有后果由乙方独自承担。

第七条、工程质量验收

1、乙方应按本协议约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿整修，不顺延工期，并承担由此导致的甲方的相关损失(材料费、工期赔偿等)。

2、竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

3、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须和乙方配合;在整个施工期间，乙方应为业主或甲方所雇用的任何机构和人员提供一切合理的方便。

第八条、安全生产奖罚规定

1、对一般违反操作规程行为的工人，给以20-100元/次处罚，一个月内5次以上违规者予以辞退;

2、对于特殊工种工人违反操作规程，将给予50-200元/次处罚，5次以上违规者予以辞退;

3、施工人员必须戴好安全帽上班，高空作业必须系安全带，否则给予当事人50元/次罚款;

4、高空作业，严禁向外、向下抛散杂物，如故意抛散者，每人每次罚款200元，若发生安全事故，当事人负全部责任;

5、不准擅自拆除安全防护措施装置(脚手架、防护栏杆、钢支撑、安全网等)，需拆必须经过施工技术负责人同意，如有擅拆者，给予当事人罚款100元;

6、要遵纪守法，如有发现偷窃工地公物者，予以加倍处罚(以偷窃实物价格的5-10倍罚款)，数额较大或情节严重者移交公安机关处理;

以上行为一经发生，将直接从班组当月生活费中扣除，乙方不得有任何异议。

第九条合同价款

1、本工程综合单价实行一次性包死， 综合单价按施工面积元/㎡，工程量约计㎡;

合同总价(大写)人民币;小写￥：;

2、本协议综合单价在协议执行期内固定不变，协议约定的所有劳务用工都已综合考虑进协议单价内，乙方不得以协议价未包含为理由要求给予点工、签证或拒绝施工，否则应承担相应的违约责任。

第十条付款方式

1、生活费支付方式：乙方每月20号向甲方报送上月实际施工人员的出勤工

日，按每人每天元标准制作工资表(签发发放)，甲方按审批后工资表总额支付。

2、承包劳务费支付方式：

(1)劳动报酬的中间支付：按月计划进度拨付，即：甲方拨付额=(上月完成劳务费-上月完成工程量甲方代购、代付费用)×80%。

(2)竣工结算：工程竣工验收合格后，甲方拨付额=(实际工程量-完成工程量甲方代购、代付费用)×100%。

3、现场施工人员的确认：甲方派人每天和乙方负责人共同对其施工人数进行签字确认，作为发放生活费的依据。

第十一条工期延误

1、若因乙方原因不能按照工期要求完成本协议任务，或不能按施工需要提供人力及机械设备，每延误一天罚款500-1000元，如乙方屡教不改情节严重的，甲方有权终止合同并选用其他班组进场施工，乙方不得有任何异议，不得提出任何补偿。

2、工期延误的判断：第一点，不能完成主要工期节点计划：第二点，在抢工期时，不能完成甲方每天发的工作量清单。

第十二条：违约和争议

1、违约：当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

(1)乙方将其承包的分包工程转包或未经书面允许再分包，应承担违约责任：由此引起的一切后果均由乙方负责，甲方保留向乙方索赔的权利，并按有关规定及相关约定追究乙方的责任;

(2)乙方不能按照本协议书约定的工期竣工或未按照甲方同意顺延的工期竣工、因乙方原因工程质量达不到规定的标准，应承担违约责任：如因乙方原因使甲方受到业主处罚的，甲方将按业主处罚金额的两倍对乙方进行处罚，同时甲方视延误情况严重性和影响程度保留进一步追究乙方责任的权利;

第十三条补充条款

1、工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费、乙方特殊工种的上岗培训等费用由乙方自理，因拒绝办理而受到地方主管部门的罚款，也由乙方承担。

2、本工程工地值班电工由乙方负责，乙方必须及时配合各班组用电事宜，夜班须有电工值班。外部水务安装由乙方负责，但人工费由甲方负责，消防与乙方无关。

第十四条争议的解决：

本合同在履行过程中，如发生争议，双方应协商解决;协商不成的，双方可向甲方工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条、本协议书甲乙双方签字或盖章后生效，一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代 表 人：代 表 人：

年月日年月日

第五篇：水电工班组 施工合同

甲方：

乙方：身份证号码：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的水电装饰装修工程的有关事宜达成如下协议：

第一条 工程概况

1 工程地点：__________________________________________

2工程内容及做法：详见设计图、施工纲要

3工程承包方式：乙方包轻工。

4工程期限

开工日期：___年___月 ____日竣工日期：___年___月 ____日共

5 手工费：

A本合同工程水电手工费：

B工程结束，按室内面积结算水电手工费。

第二条甲方义务

1 开工前一天，为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则;乙方不对余留陈设负责。2 提供施工期间的水源、电源，并承担其费用。否则由此造成的工期拖延由甲方承担。

3 物管部门收取工人出入证费用由甲方支付。

第三条 乙方义务

1严格按甲方签字认可的图纸施工。

2施工中严格执行施工规范和质量标准，保质按期完成工程施工。

3 施工中严格执行安全施工规范。施工中出现工伤事故，由乙方内部自行承担，与甲方无关

4施工中严格执行施工防火要求。因施工造成火灾事故，由乙方承担，给甲方造成损失，负赔偿责任。 5保证施工现场的整齐有序。

6 因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;

7工程竣工后负责清扫施工现场。(不包括专业保洁)

8 负责做好成品保护工作(甲方委托他人进行其他施工项目造成交叉施工除外)。

第四条 工期延误

1 对以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延：

a、工程量变化或设计变更;

b、不可抗力;

c、甲方同意工期顺延的其他情况;

d因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

e甲方未按期支付手工费，合同工期相应顺延。

f因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

2 本合同工程甲方与业主签定天完工，其合同规定，工期每延误一天罚款元。

A乙方必须按本合同约定日期完工，每超一天，罚款元

B乙方不得以任何借口拖延工期，超期5天后，甲方自行组织人员施工，其所余手工费不予支付，充做罚金，乙方并返还己支付手工费用50%

第五条 质量标准

双方约定本工程施工质量****。

第六条 工程款支付方式

11.1合同生效后，甲方按下表中的双方约定直接向乙方支付水电手工费：

第一次：

第二次：

第三次：

第四次：

11.2工程验收后，乙方应同时结清工程尾款。

第七条 工程保修

12.4 工程保修期内，甲方通知乙方维修时乙方须在24小时内到达现场查项，并在双方约定时间内维修。

第八条 有关施工项目

13.8 乙方负责施工所有水电工程项目，

乙方负贵安装除吊灯外所有灯具、换气扇。开关插座面板，卫浴设备(厂家免费安装的除外)

第九条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，按下列第______种方式解决：

依法向人民法院提起诉讼。

第十条 附则

16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

16.2本合同一式_______份，双方各执______份。

16.3 本合同附件包括施工图纸、报价单为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

电话：电 话：

年月日年月日

签约地点：