第一篇：施工安全协议书2
建设工程施工合同附件2安全生产协议
附件2：
主协议单位：编号：
(甲方)以下简称甲方
承包单位：云南德浩建筑工程有限公司(乙方)以下简称乙方
甲方(建设方)将云南省罗平县西苑花园商住楼建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时：(受建设方的委托，乙方在施工期间的安全生产活动，纳入总包安全管理范围，在建设方与乙方签订合同的同时)签订本协议，双方必须严格执行。
一、承包工程项目：
1、工程项目名称：云南省罗平县西苑花园商住楼建筑工程
2、工程地址：云南省曲靖市罗平县罗雄镇西关街388号
3、承包范围：主体工程、建筑装饰、门窗安装、水电安装等
4、承包方式：按照双包工程(包工、包料)承包给承包方施工(包含：主体工程、建筑装饰、门窗安装、水电安装等)。
二、工程项目期限：暂估自2011年12月起开工至2012年12月止完工(退场)。
三、协议内容：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门办法的有关生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各建筑安装施工安全生产协议 发包单位：云南榕博房地产开发有限公司罗平分公司
级专职和兼职的安全干部;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场
(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计;
(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计;制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、施工期间，甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关安全、防火工作，共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。
8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙方都应监督施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
9、甲乙双方人员对各自所出的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示施工单位确认施工现场。作业环境，设施设备，工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
10、由甲方提供的机械设备，脚手架等设施，在搭设、安装完毕提前使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。
如甲乙双方必须相互借用和租赁。应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。
12、甲乙双方的人员。对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作;严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
14、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。
16、贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
17、甲乙双方的施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
19、贯彻谁施工谁负责安全原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等)，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有权追究乙方对甲方造成相关损失。
20、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式六份，甲、乙各执二份。送劳动局劳动保护监察科，区(县)城建办(建设局)安监站各一份备案。
发包人：(公章)承包人：(公章)
云南榕博房地产开发云南德浩建筑工程有限公司 有限公司罗平分公司
住所：罗平县罗雄镇西关388号住所：昆明市官渡区小街青棚村113号
法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人：
电话：0874-8261019电话：0871-8029691 传真：传真：0871-8029692 开户银行：农行罗平县支行开户银行：中国银行昆明市浅水湾支行
账号：047401040001435账号：
邮政编码：邮政编码：
年月日年月日
第二篇：2#楼地砖施工协议书
甲方：
乙方：
经甲乙双方商定同意，甲方承接的合肥晶澳太阳能科技有限公司2#宿舍楼部分墙地砖工程分项委托给乙方施工，双方商定就有关合作中的具体事宜达成如下协议：
一、工程名称： 1#楼全部墙地砖工程
二、建筑面积： 按实际施工面积
三、承包内容： 所有卫生间墙地砖、房间及阳台地砖、踢脚线，走廊地砖及踢脚线，楼梯砖等铺贴，清理整理、堆放整齐并符合文明施工现场要求。
四、承包方式：包工不包料，所有小型工具均由乙方自理，安全帽及雨衣雨鞋由乙方自行解决。
五、施工工序：按现行施工规范及技术交底施工并符合合肥市质监部门要求。
六、材料供应：甲供。(乙方负责上楼)施工中，乙方必须服从甲方现场管理人员的正确管理，做到完工场清。
七、质量要求：工程质量必须达到合格，(具体要求：墙地面砖平整度及垂直度在5mm以内，空鼓面积不大于2%，阳台内粉平整度垂直度控制在5mm内，空调箱4至6层上下垂直一条线，每层一个水平线，阳台及卫生 墙面粉刷两遍厚度一致，垂直平整。)乙方严格按施工规范和合肥市质检部门要求严密组织施工，凡因乙方原因造成的质量事故，均由乙方承担。如乙方在施工过程中偷工减料，不按规范施工，一经发现，甲方有权处以1000-5000元的罚款。
八、安全生产：施工中双方共同做好安全生产工作，文明施工，争创文明工地。乙方必须遵守甲方安全生产规定及相关条例，安全防护用品均由乙方自己提供并保证合格产品，乙方应按规定使用，如发生安全事故，上报有关政府部门处理分清责任后由责任方承担责任和损失。
九、施工期限：自2011年
月
日至2011年
月
日，在实际施工中若因乙方原因未能如期保质保量按甲方月、旬进度计划完成者(其他工种影响除外)，甲方有权对乙方处1000-5000元罚款，对严重影响工期者或者严重影响其他班组下道工序施工者所产生的损失均由乙方承担，同时甲方 有权更换班组或另请其他班组介入施工，其产生的费用均由乙方支付。
十、工程结算与付款：本工程墙地砖铺贴综合单价为人民币每平方贰拾五元。(25元/m2)梁柱修理及阳台空调箱粉刷每户人民币五百元整。
以上单价均包含工人三险。付款方式：每人每月预付生活费800元，工程结束时工程款付至总价的80%，其余工程款到年终分配时结清。乙方的管理人员和工人的工资劳务问题均由乙方自行负责，倘若因乙方拖欠工人工资等原因而造成工人上访，甲方有权直接从乙方工程款中扣出相关款项发放到被拖欠工人手上，同时甲方有权另处罚乙方人明币五万元整，如因乙方原因造成中途整体闹事，罢工，甲方有权终止协议，清退工人，拒付所有已完成合格工程款项，情节严重者对本公司造成严重影响的，甲方有权通过法律途径解决。
十一、食宿：甲方提供临时用房及水电，食堂由乙方自行解决。 十
二、双方违约责任约定：如乙方中途未能履行合同自动退场者，双方同意对已完合格工程量计50%给予结算，其余作为违约金处理，如甲方无正当理由辞退乙方者必须结清已完工程费。
十三、工程未尽事宜，双方协商解决，如不能协商解决的可向工程所在地的仲裁机构作最后的裁定。
十四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即生效，工程竣工结清工程款后此协议自行失效。
：
甲方代表签字：
年
月
日
乙方代表签字： 年
月
日
第三篇：砼挡墙施工劳务协议书 (2)
工程劳务施工协议书
发包人(以下简称甲方)：
中铁二十二局驻清湖项目部
承包人(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目经协商一致，订立本协议。 第一条 工程概况
工程名称：观澜河整治工程(第五标段) 工程地点：深圳市龙华镇清湖村 工程质式： 本工程为钢筋混凝土挡土墙
第二条 为了明确双方责任，保证工程施工顺利进行，经双方协商，达成以下条款：
一、工程承包方式：
甲方以包工不包料的方式将该钢筋混凝土挡土墙工程发包给乙方，由乙方全面组织施工，含施工技术、工程质量、现场文明、生活区域整洁、施工安全和他人安全、施工进度(含建筑材料试件、试块的制作)。
二、工程承包范围：
乙方根据甲方提供的施工图纸，设计说明(含图纸会审记录、设计变更、施工组织设计方案)及配合管道预埋、预留孔洞口及其堵塞，建筑材料的现场装卸工作(除大批量钢筋、水泥外，但应包括方木、模板、脚手架等)。
三、双方责任义务：
1、甲方负责施工现场场地的“三通一平”，负责把水电接至现场，其余支线及支管由乙方自行拉接。
2、甲方提供建筑设计施工图纸，设计说明(含图纸会审记录、施工图
1 变更内容、施工组织设计方案)、主要建筑施工材料(所需的水泥、钢筋、建筑模板、模板支撑)、大型施工机械(钢筋制作所需的加工机械：钢筋调直机、切断机、钢筋闪光对焊机、弯曲机、商品砼、砼泵送机)，并提供乙方施工用临时设施用地但住宿工棚由乙方负责搭建，如需统一做大饭堂，厨房设备及餐桌由乙方自行解决;宿舍区内的水电由乙方自行拉接。
3、甲方负责现场统一调度，各施工单位间的协调。宏观控制施工进度、工期，并对施工安全、现场文明、施工质量、材料使用进行监督，对发现的问题提出建议及整改措施并有权责令乙方停工整改及作出相关的经济处罚。
4、甲方负责按协议规定提供给乙方施工人员劳动所得、工资预付款，保证工程施工顺利进行。
5、工程如有变更时，甲方需提前以书面形式通知乙方，但因变更内容引起的工程增减以实际发生量签证为准。
6、乙方须熟悉施工图纸，对相关设计图纸有疑问或不详之处应提前提出咨询，以便由甲方同设计人员协商解决，若遇到需对图纸作变更情况时，应及时和甲方人员取得联系并做出书面处理方案提交给乙方后方可实施。
7、乙方在施工过程中要做好各工序交接班自检工作，并经甲方验收合格同意方可进行下道工序施工。
8、乙方应提前15天内提供计划工程所需材料按分规格、型号、数量清单并注明进场时间提交给甲方审核以便及时采购，满足施工需求。
9、乙方须严格按照国家有关建筑施工操作和验收规范施工，遵守协议承诺，创造优质服务和社会信誉。对工程质量、现场文明、施工工期、施工安全和他人安全、生活区域整洁负全部责任。
10、乙方务必遵守社会公德，遵守当地政府部门的法令法规，遵守甲方的规章制度，不得在工地内有酗酒、斗殴、偷盗等不良违法行为。一旦发现将处以人民币500元至2000元的罚款，对乙方的罚款从当月工资款中扣除，
2 造成严重后果的，将报送公安机关依法处理。所有责任由乙方及当事人全部承担，甲方概不负责。
11、乙方负责施工现场卫生清洁和工人生活区域卫生整洁，施工及生活垃圾不得随意放置，须打包集中并及时处理，不得随地大小便，违者将处以200元/人次的罚款。
12、乙方上岗人员必须持有国家认可颁发的上岗证，不得无证上岗。(机械操作人员、电工、安全员)并向甲方提供一份主要管理人员和生产班组人员名单(含身份证复印件、相片二张)。
13、施工过程中乙方必须严格按照施工操作验收规范及施工安全等条例进行施工，由乙方违规操作造成的事故及人员伤亡，甲方不承担任何责任，一切责任均由乙方承担。
14、乙方负责协助甲方现场施工抄平放线等技术工作及各工种之间的协调。
15、乙方负责在施工过程中所需的小型施工机械，其中包括斗车、木锯台、锯片、电钻、锹铲、切割机以及电箱、电源线、照明灯具和模板钢筋制安工程中的电焊机、铁钉、铁丝，砼工程施工中的平板振动器、振动棒，砼养护用水管、清洁卫生的扫帚等(含施工劳保用具用品)，基础施工中排水用的水泵由甲方提供，蝴蝶扣和栓芯螺丝由甲方提供，乙方负责保管，如有丢失由乙方负责赔偿。
16、乙方施工人员的生活用电实行装表计量，每人每月用电量为1度，超出部分的费用由乙方承担。乙方不能利用甲方的模板材料生火做饭，否则甲方将处以500元/次的罚款。
17、工程竣工未交付使用前，乙方负责已完成工程的半成品和成品保护，在此期间发生的一切损坏，由乙方负责自费修复。
18、乙方须文明施工，做到工完料清，负责施工周转材料分规格、型号、
3 按甲方指定地点整齐堆放，模板扒钉并清理干净、刷隔离剂，确保工程质量和生产安全，缩短施工周期，降低物资消耗，严禁偷工减料(或偷盗甲方材料)和浪费资源，违者乙方除将赔偿甲方材料损失外，甲方视情节轻重对乙方处500元至2000元的罚款，并于当月在乙方人工工资中扣除。
19、乙方应组织有专人负责对砼浇筑后的覆盖或包裹洒水养护，及生活区和施工现场的卫生清理工作。
20、乙方需负责施工现场的清理和建筑垃圾的装车，甲方负责运走。
21、春节期间放假四天，其余时间应保证有足够人力施工。 第三条 协议工期及奖惩办法：
开工日期： 甲方提前五天通知乙方进场的日期为准。
竣工日期： 根据甲方计划分段完成日期为准(另详俱体要求)。 乙方应在甲方制订工期天数内完成，如遇雨天气候连续六小时以上，工期顺延一天，遇到台风、地震等人力不可抗拒的因素，含建设方原因造成停工的，不计入总工期。除此之外因乙方原因造成工期延误的以每延误一天甲方罚乙方 1000 元，依此类推，并在当月人工工资款中扣回(施工工期是以甲方制订的日程进度计划为准)，同时甲方可视乙方现场施工进度情况有权随时调入其他生产班组进入施工，其所增加的赶工费用应由乙方承担。若属甲方原因造成停工者，按以下处理：
(1)连续停工待料3天以上，则按第4天算起，甲方补给乙方每天每人生活费 10.00 元计。
(2)若甲方估计停工较长时间者，则甲方应提前五天通知乙方，但乙方应自行裁员处理，甲方不予作生活补偿。 第四条 工程计量计价与付款方式:
一、工程计量分别按如下计算：
砼浇筑按立方米计，模板按展开面积计，钢筋按吨位计，甲方临时派用
4 乙方工人，其工人工资均按每天35元计，以现场签证为准。
二、计价：
1、泵送砼垫层 (含基础土方高差10CM内的清理整平);泵送砼基础、墙身每立方米 12 元 。
2、模板按展开面积计算每平方为 15 元(前胸为清水模板，含模板搬运、辅补材料。
3、钢筋安装(含场内搬运、焊接等)每吨为 220 元。
4、外脚手架自垫层面算至挡墙顶每平方米为 3 元(按实际搭设面积)。
三、付款方式：首期乙方负责垫付施工生产人员生活费用及工程施工辅助零星材料费一个月。而第二个月开始甲方付给乙方上个月的工程完成量工资总价的 70 %，而第三个月依第
一、第二个月类推。工程全部竣工验收合格后的第六个月付至工资总价的95%，最后留工资总价的 5%待一年后付清。 第五条 工程施工质量、施工安全、施工现场文明标准与奖罚条例：
一、总体要求
1、工程质量标准：本工程协议质量标准为合格。
2、奖罚标准：工程质量达不到合格的由乙方自费返工并赔偿甲方材料费。工程质量达到合格，则不奖不罚。
3、施工安全和他人安全：乙方务必确保施工安全和他人安全，严格按照施工操作规范及施工安全条例进行施工，违者处100元至1000元的罚款。由于乙方违规操作造成事故及人员伤亡，甲方不承担任何责任，一切责任均由乙方承担。
4、施工文明现场：乙方务必天天做到工完料清，保持施工现场整洁(含材料堆放)违者甲方处乙方每天次100元至300元的罚款，同时乙方应在当天内整改完毕，否则加倍罚款。
二、工程施工要求
5 ㈠、钢筋：
1、钢筋制作严格按照设计施工图纸和施工验收规范标准施工，合理取材下料做到综合利用，如若造成浪费则由乙方负责承担赔偿经济损失(协助甲方作钢筋试件送检)。
2、钢筋安装：按规定要求做好砼保护层垫块。
3、在砼浇筑时应派有专人护筋，否则每次处300元的罚款。
㈡、模板：
1、严格按照设计施工图纸和施工验收规范标准施工，合理取材下料做到综合利用材料不浪费，如若造成浪费者则由乙方负责承担和赔偿甲方的经济损失。
2、新模板使用前务必涂刷隔离剂和模板拆除后的扒钉及表面清除干净再涂刷隔离剂，违者甲方处乙方每次300元至500元的罚款。
3、模板安装应牢固、接缝密实、不漏浆、不胀模，如若产生漏浆胀模者，乙方除打凿砼和做结构补强修复外还应接受甲方的处罚，视情节轻重给予每次处200元至1000元的罚款。
4、在砼浇筑时应派专人负责看模护模工作。 ㈢、砼浇筑：
1、严格按照设计施工图纸和验收规范标准施工，砼振捣密实平面光滑平整砼施工缝留设位置正确且做毛面处理和砼接缝处理，并派有专人负责砼浇筑后的养护工作(含表面覆盖，柱拆模后的表面包裹养护，砼试块件的制作和养护)。
2、砼拆模后如发现有麻面、蜂窝、漏浆、板面高低不平，乙方除做补强修复外还应赔偿甲方材料费用，同时甲方可视情节轻重对乙方处200元至1000元的罚款。
第六条 组成协议的文件：
6 组成本协议的文件包括： 1、本工程劳务施工协议书; 2、本协议专用条款; 3、本协议通用条款;
4、施工质量标准、按国家质量验收标准规范及有关技术文件(含经审批的施工组织设计方案或专项施工方案);
5、设计施工图纸含图纸说明、设计变更文件等; 6、工程量清单;
7、工程现场签证单，结算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。 第七条 承包人向发包人承诺按照协议约定条款负责进行全面组织施工、工程竣工并在质量保修期一年内承担工程质量保修责任。 第八条 发包人向承包人承诺按照协议约定的条款负责。 第九条 协议生效：
协议订立时间： 年 月 日
协议订立地点： 本协议一式两份，由双方代表签名盖章后生效，即具有法律效应。
发包单位：(公章) 承包单位：(公章) 代表人： 代表人：
第四篇：2经济适用房绿化施工合同协议书（推荐）
绿化分包施工合同协议书 发包人(简称甲方)：福建宏晖市政工程有限公司 承包人(简称乙方)：宁德市绿友园林有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规
定及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙
方向甲方承包宁德市金涵片区保障性住房一期
1、
2、
3、4幢绿化工程事宜，为
明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务和责任，经甲、乙双方协商一致同意签
订下列条款以资共同遵守：
一、 承包方式：包工包料、包种包活。
二、 承包内容：填土、 挖穴、苗木种植、养护。
三、 承包时间：开工日期：2010年11月日，完工日期为2010年月日。
总工期天数：日历天。(不含苗木养护期，苗木养护期以市城投公
司要求的绿化工程养护期为准)
四、 施工期间的工程质量、安全等全部由乙方自行负责。
五、 本工程苗木品种、规格、数量、单价由乙方与业主进行交涉，甲方不得
干涉。若需要甲方协同沟通，甲方应予以配合。
六、 本工程按总造价的28%作为甲方的配合期管理费，剩余72%作为乙方的
承包费。业主支付本工程价款，甲方应及时、按上述比例支付给乙方。
七、 本工程结算时，乙方要提供总价款的60%的正式发票。
八、 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或业主同意顺延的工期
竣工的，承包人违约应承担的违约责任：总工期每延误一天罚款100
元，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵;误期赔偿费限额为合同价
款的0.5%。若甲方违约，造成的损失由甲方全面赔偿。
九、 甲方为乙方施工中所需图纸、水、电等提供必要的便利。
十、 本合同经双方法定代表人签字并加盖公章生效后。全部工程竣工验收合
格，缺陷责任养护期满、结清工程款后失效。
本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同未尽事宜由双方协商解
决，协商结果以书面形式做为合同的补充条款。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表人代表人
或委托代表人 ：或委托代表人：
单位地址：单位地址：宁德商城D-303
电话：电话：
开户银行：开户银行：建行宁德市分行营业部帐号：帐号：3500168243305000056
4签订时间、地点：2010年11月14日.宁德
第五篇：修改后空白 园林绿化工程施工承包协议书2
园林绿化工程施工承包协议书
甲方：贵州睿龙风景园林有限公司(以下简称甲方)
乙方：
为了确保工程优质、快速、安全、顺利的进行;经甲乙双方共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。
第一条： 工程概况
1、 工程名称：贵州省丹寨县房地产开发项目东湖公园园林工程
2、工程地点：贵州省丹寨县
3、工程内容：毛石档土墙
4、承包方式：包工包料
5、工程造价： 每立方米人民币贰佰贰拾伍元，含挖基础50公分深，机构费甲方负责，人工费由班组负责费用。
第二条： 工程工期
本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方同意的时间为准，该工程竣工有效工期为 40天;工期自 2012年8月11日 至 2012年9月20日;人力不可抗拒的自然灾害及甲方原因造成的停工，工期顺延。
第三条： 工程工期延误
1、 乙方应及时组织人力、物力、财力按时开工，如遇施工现场不能开工的前提下乙方应提前24小时向甲方提出书面通知并经甲方同意;甲方不同意或乙方未在规定期限内发出延期申请的，工期不顺延。
2、 施工中因自身原因造成的停工，应提前12小时向甲方管理人员提出，甲方管理人员根据实际情况决定是否停工。
3、 因乙方原因造成的停工，一切责任由乙方负责并承担相应的经济 1
损失。
第四条：甲方工作
甲方对施工现场进行监督各施工班组的工人生活问题;工程质量问题;施工安全问题;有问题及时与业主沟通，尽量避免耽误施工进度。
第五条：乙方工作
1、乙方必须确保施工现场文明施工，安全生产，施工完成后及时清场，保证材料堆码整齐，材料及时到位。
2、乙方必须无条件服从甲方现场管理人员的安排，不得有任何借口或条件与甲方、业主、监理发生任何争执和纠纷。
3、乙方应严格执行甲方、业主及监理提出的对工程质量方面、施工进度及安全等方面的监督检查管理。
4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全及文明施工，施工中如因乙方安全措施不力或违章作业等造成的工伤亡事故，一切经济损失费用及刑事责任均由乙方承担，甲方概不负责。
5、乙方在施工现场不得发生任何争吵、打架、斗殴等事件，乙方在施工现场均不得赤膊上班，更不允许穿拖鞋及饮酒上班，必须着装整齐文明施工。
6、以上诸条，乙方如有违者，视其情节轻重处以5000元以下，100元以上罚款。(此罚款在工程款中扣除)
7、劳动保证金，人身意外伤害，社会保险金等费用由乙方负责缴纳。
8、乙方不得以任何理由去政府部门或业主方闹事，如有此情况发生，每次罚款10万元，(甲方有权从班组工程款中无条件直接扣除)。
第六条：工程质量验收：
所有工程必须严格执行国家现行施工规范及质量验收要求，甲方要求
乙方所承担的每个分项工程均达到优质工程的标准。
第七条：付款方式
1、乙方自行垫付人工工资费用，直至业主方付给甲方工程款后，甲方按工程进度比例给予支付。
2、余下的尾款在工程完工后，经甲方、业主、监理等相关部门验收合格后，业主方支付尾款时甲方一次性支付乙方95%尾款。
第八条：工程保修项目及保修期限
乙方在甲方承包的所有工程必须保修一年。
第九条：违约责任
甲方必须及时提供施工现场所需材料，如因甲方原因造成停工，一切责任由甲方负责，如因乙方原因造成的返工、误工，一切损失由乙方负责。
第十条：争议处理
双方在合同执行过程中发生任何争议，双方应及时协商解决，不得有任何的过激行为。
本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，请妥善保管，双方签字盖章生效。
甲方：乙方：
年月日年月日