第一篇：电缆沟工程承包合同
10KV电缆沟建筑安装工程承包合同
甲方：四川省仪陇县启明星水电建筑安装有限责任公司蓬安县2012年农
网改造升级工程10KV及以下配套项目部
乙方：四川省龙跃建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：河舒工业园及利溪10KV电缆沟建设。
2、工程地点：蓬安县河舒工业园110KV桂花变电站外。
3.工程范围和内容：新建电缆沟l60米。(详见图纸)
第二条工程期限
1.本工程合同总工期 60 天(从开工之日算起)。因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度.工期作相应顺延。
第三条工程合同总价
1.本工程合同总价为人民币230000元，人民币大写贰拾叁万元。
第四条材科、构配件供应
1.本工程所需的全部建筑材料、构配件等所有物资均由乙方提供：
2.本工程所需全部建筑材料、构配件等都应具有合格证书：如属不合格产品，检验费用由乙方负担。因乙方使用不合格建筑材科、构配件用于本工程引起的一切后果由乙方负责。
第五条工程质量和检查验收
1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督检查。
2.乙方派同志为现场代表，乙方关键施工节点必须通过现场代
表的到场监督。
3.乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员.必须以书面形式将其姓名、身份、所负责的工作通知甲方代表。
4.隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方现场代表检查验收认可后.方可进行下一道工序施工。
5.工程竣工验收，应以施工图纸、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
6.工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。
7.已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管.甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因。应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外.并赔偿因此而造成的经济损失。
8.工程交工验收后，保修期为1年，保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。由施工造成的工程质量问题.甲方应书面通知乙方并约定时问进行修理，在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由乙方负担。
第六条双方负责事项
1.甲方
(1)对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查：
(2)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期及时给付工程款。
2.乙方
(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时的施工： 青苗、树木的赔偿，障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)：
(2)编制施工组织设计(或施工方案)，施工总进度计划、材料设备、成 品、半成品等进场计划，隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位：
(3)做好材料和构配件的采购、供应和管理;
(4)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时 间如期完工和交付;
(5)在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿 修理。
第七条工程价款的支付与结算
1.工程完结经甲方验收合格后，付给乙方合同总价款的%，留%的价款作为质保金，待保修期满后余款一次性支付给乙方。
第八条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向蓬安县人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜，由双方协商解决。
本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同一式四份，其中甲方三份、乙方执—份。
甲方(盖章)乙方(盖章)：
地址：地址：
代表人(签名)：代表人(签名)：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
第二篇：高压电缆工程施工合同
甲方:上海××××房地产开发有限公司 乙方:上海××机电安装有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同,共同遵守履行。
1、项目概况
1.1、项目名称:上海××田园高压电缆工程。 1.
2、项目地点:上海市浦东新区××镇××田园工地 1.3、总建筑面积:约18万平方米。 1.
4、建筑功能:住宅及配套设施。
2、承包范围
2.1、工程范围:高压电缆工程(含低压线路架设及有线电视光缆移设)施工、报竣、验收并送电,详细施工内容见本合同所附图纸。
2.2、工程所在地:上海市浦东新区××镇××田园工地施工现场内。
2.3、承包方式:包工、包料、包工期、包送电、包质量、包安全。
3、工程造价
3.1、本工程总造价暂定为￥×××万元(人民币大写:×××万元整),详见合同所附之工程预算。 3.
2、以上总造价指按合同所附图纸之工程内容施工完毕,并报上海市供电局验收合格直至送电的价格以及东方有线电视公司验收合格直至送信号的价格,本合同为固定单价合同,包括设备费、材料费、运输费、装卸费、安装费、电业局技术服务费、电业局报验报竣费用、保险费、税费、损耗等乙方履行本合同全部义务所需要的一切费用,除此之外,甲方无需再支付其他任何费用,不因包括材料价格涨降等任何因素的变化而调整。
3.3、乙方负责办理本合同项下的高压电工程所需电业局等主管部门的审批、验收及送电的手续,费用已综合包含在前述价款中,不再另行计算、支付。
3.4、乙方负责办理本合同项下的有线电视工程所需有线电视公司等部门的审批、验收及送信号的手续,费用已综合包含在前述价款中,不再另行计算、支付
3.5、本工程暂定工程量(见预算),最终按发包方确认的竣工图纸及工程签证单所示承包方实际施工工程量为准。
4、工程结算
本工程竣工结算以甲方确认的工程量签证单及工程竣工图纸所示工程量及合同约定单价为依据按实结算。
5、工期: 5.1、本工程总工期:自甲方通知施工之日起10个日历日内(包括法定节假日、现场测试、交叉施工、配合施工的等待时间)。
5.2、考虑到工程的特殊性,如果在早六点至晚八点出现雨雪天气,经甲方书面同意后,工期按雨雪时间顺延。
5.3、不影响关键线路的设计变更或工程量增加,不予顺延工期。虽影响关键线路但需延长工期累计未超过两日的设计变更或工程量增加不顺延工期,但超过两日的,自第三日起开始计算天数顺延工期。当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的,乙方应当采取相应的赶工措施确保工期和质量,相应的赶工费用经甲方批准由甲方承担。但如该可能的延误是由于乙方原因造成的,赶工费用由乙方承担。
5.4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外,其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的,乙方承担违约责任。
6、甲方工作
6.1、协助乙方准备办理电业局手续所需要的资料。乙方应在本合同签订的同时向甲方提交办理相关手续所需资料明细,经甲方确认后,由甲方负责提供。除甲方确认的所需提供资料外,办理审批手续所需资料全部由乙方自行解决,乙方不得以甲方提供资料的原因作为延长工期或调高造价、增加费用的理由。
6.2、有权对乙方不称职人员提出撤换,乙方应当在甲方要求之日起二日内撤换。
7、乙方工作
7.1、在合同签订前已仔细视察了现场及其邻近地区、现场施工队伍、可能发生的交叉施工及了解任何影响其设计、施工及造价的因素,充分了解了工地位臵、周边情况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况,已充分认识到各种不利因素。凡合同签订时乙方未明确要求的因素或影响,不再作为变更设计、延长工期或调高造价、增加费用的依据。
7.2、乙方应在开工两天前提前向甲方和监理师提供施工组织设计(施工方案)和进度计划,并应当征得甲方的认可,如甲方提出异议的,乙方应当限期按甲方要求修改,但甲方的认可或异议并不因此而对该施工组织设计(施工方案)和进度计划承担责任,仍由乙方承担责任。
7.3、派驻工地的项目经理、工程技术人员未经甲方同意不得随便更换。乙方应当自本合同签订之日起三日内向甲方提交乙方派驻工地的项目经理、现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单,并附相应的证书。如发生变动,乙方应当提前两日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符,视为乙方违约分包。乙方违法或违约分包的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担本合同暂定总价款20%的违约赔偿金。
7.4、在同甲方交接前对已完工程做好成品保护,不另行计取成品保护所需费用。其他施工单位已施工完毕并交于乙方施工的部位、乙方承包范围内的在建工程及已竣工工程,未交付甲方之前,均由乙方承担成品保护责任,如发生损坏的,乙方负责修复并赔偿甲方的损失,乙方自行向造成损坏方索赔。但乙方不得以成品保护为由而拒绝或阻止其他施工单位的施工。
7.5、甲方提供并经乙方签收的相关管理制度,作为本合同的附件,双方共同遵守,如有违反,乙方除按相关制度规定承担责任外,还应按本合同约定承担违约责任。
7.6、施工现场的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。乙方应当配臵足够的消防器材和采取有效的防范措施,避免工地发生火灾。
7.7、隐蔽工程在隐蔽前,必须报经甲方代表、监理方检查验收,否则不得施工,甲方并有权要求重新检查验收,因此而造成的损失由乙方承担,工期不予延长。7.
8、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案,由乙方承担责任,甲方、监理的批准,不会减轻或免除乙方的责任。乙方必须严格按甲方的指令及有关管理制度要求、技术条款执行,并严格按施工规范和经甲方审批的施工方案组织施工,保证工程质量,保证安全,保证工程进度。
7.9、乙方必须每天将垃圾集中在甲方在工地的指定地点,保持施工现场的清洁,并每三天清除一次。乙方在撤场时,应当清理好工地至甲方满意为止。否则,甲方有权委托他人清理,所发生费用由乙方承担,甲方可在应付乙方的工程(进度)款中扣除。
7.10、乙方应当积极与其他的现场施工单位配合,包括提供场地、临时设施移交等一切方便条件。甲方给予协助。因乙方原因或施工单位原因造成的乙方或施工单位损失及工期的延误等,由乙方或施工单位向直接责任人索赔,甲方不承担非甲方直接行为的责任。
7.
11、乙方不得以甲方未按时签证而停工或延误工期,否则视为乙方擅自停工。乙方须按本合同约定承担违约责任。
8、机械、材料设备
8.1、任何进入施工现场材料、设施设备,包括乙方自有的施工设施设备,未报经甲方同意,不得外运,否则由此造成的一切损失乙方自负。
8.2、乙方所使用的设备必须为乙方所有,或征得甲方许可后租赁,乙方应当在开工前向甲方提供其所计划使用的自有设备明细和所有权证明、租赁证明。
8.3、所有材料设备由乙方负责采购、供应。乙方应当在材料设备运进现场前向甲方及监理方提供相应的产品合格证等品质合格证明、入网许可、安装使用技术资料,并应当按国家规定、地方规定或甲方或监理方的要求进行必要的试验、测试、复检,并在使用材料设备前向甲方及监理方提供相应的试验、检测、复检报告。否则,相关的材料、设备不得使用,甲方或监理方发现使用的,有权要求乙方更换,无论该材料、设备是否质量合格,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。
前述甲方或监理方的核实、接受相关文件、报告,并不免除乙方对于材料、设备质量的保证责任,材料设备的缺陷责任仍由乙方承担。
8.4、本工程施工用材料、设备由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护。运输、装卸、保管保护等费用,均由乙方承担。
9、工地代表及有关人员
9.1、乙方项目经理及主要技术负责人未经甲方同意较长时间离开工地或乙方违反工地管理规定等,甲方有权要求乙方承担违约金。甲方对不称职的乙方项目经理或人员的撤换有建议权。
9.2、双方各自确定的文件签收人
甲方为:×××、×××及甲方法定代表人。 乙方为:×××及乙方法定代表人。 任何一方如需变更签收人的,应当以书面形式通知对方,自通知到达对方时生效。
10、工程档案及技术文件
工程档案由乙方负责按上海市供电局报送要求进行编制,必须做到工程档案与工程建设同步。乙方最终交付甲方的档案的份数为二份,必须满足上海市供电局的要求,并按甲方及上海市供电局要求的时间提交。
11、工程款支付
本工程不设预付款,具体付款方式如下: 11.1、全部工程施工完毕、向市供电局报竣验收并经甲方及市供电局验收合格并移交甲方或有关主管部门且正式送电后,乙方向甲方提交竣工报告、完整技术档案资料及结算报告,经甲方及监理验收合格并移交工程后,双方进行工程结算,工程结算值经双方及甲方审计公司审核确认后六个月内,甲方支付至工程结算总值的95%; 11.
2、其余5%为保修金,保修期满后无质量问题或需乙方承担的费用的,七日内无息支付。
11.3、因任何原因需增加的工程款、费用,均在双方竣工决算后支付。甲方在支付时,可扣除应当由乙方承担的违约金或其他费用后支付工程款,乙方应当在甲方支付同时提交相应的有效的工程款发票。但甲方的任何未扣除,并不视为甲方放弃以后要求乙方支付的权利。
12、竣工验收
12.1、工程完工具备竣工验收条件,乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定及本合同要求,对工程质量自检合格并符合本合同要求,向甲方和上海市供电局报竣验收。
12.2、乙方未按规定执行的,甲方有权拒绝验收,因此而造成逾期竣工的,乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收,并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。
12.3、工程经竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场场地移交的,甲方应当签发竣工验收合格证,乙方应当在甲方签发之日起五日内移交全部工程,乙方按期移交全部工程的,甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日,否则,自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。
13、质量保证
本工程保修期为两年。具体质量保证保修内容见附件一:《建筑工程质量保修责任制度》。
14、不可抗力及处理方式
14.1、在执行合同期限内,任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2、不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并于事件发生后两周内寄送有关权威机构出具的证明。
14.3、不可抗力事件延续三十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。
14.4、不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如战争、**、七级以上地震、海啸、空中飞行物坠落等对本合同履行产生的客观影响。
15、保险
乙方负责施工人员的人身财产安全和负责投保人身意外伤害保险,工程的一切保险及第三者责任险,并承担其费用。
16、违约责任
16.1、乙方逾期开工或完工,应向甲方支付违约金,延期违约金为每天1000元。 逾期达五日的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担相当于本合同总价款20%的违约金。
16.2、甲方逾期付款达十五日以上的,应自第十六日起至实际付款日计算并向乙方承担违约金,违约金为应付而应付款项每日万分之二点一,但最高不超过合同总价的10%。
16.3、乙方未经甲方许可停工达三日以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于七日内退场,乙方并应当承担合同总价20%的违约金。双方于乙方退场后结算,并预留5%的保修金(保修期仍为整个工程竣工验收合格后二年)。
16.4、在施工过程中,对于工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建,直到符合约定标准。但如该承包方违反国家强制性规定,或承包方未按指令或要求整改逾期达三日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,发包方有权解除合同,承包方并应当承担本条第1款约定的合同解除责任。
16.5、因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。因乙方原因导致解除合同,甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用,皆由乙方赔偿给甲方,甲方在支付其余工程款时予以扣除。
16.6、工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项,包括已逾期支付的款项。
17、合同解除
17.1、甲方、乙方协商一致,可以解除合同。 17.
2、有下列情形之一的,甲方可以解除合同: (1)因不可抗力致使合同无法履行,在此情形下,各方的损失各自承担,互不承担违约责任; (2)工程完成前未能有序的进行本工程,或发生或存在质量问题经整改仍未能解决的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担相当于本合同总价款20%的违约赔偿金。
17.3、合同提前解除时,乙方已安装调试并经验收合格的工程,按本合同单价计价,乙方已开始但尚未完成的工程,因乙方原因合同解除的,该部分工程甲方不再计算、不再支付费用;因甲方原因合同解除的,按该工程已完工程量及单价之比相应计算已完工程款。
17.4、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
17.5、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
18、其他事项
18.1、工程施工签证单必须由甲方代表签字并加盖甲方公章或签证章,否则无效。
18.2、如涉及工程价款的确认,相关的确认必须经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效,其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如加盖了签证章等),甲方均不予认可。
19、争议
双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,则应提交工程所在地人民法院诉讼解决。
20、合同生效及其他
20.1、合同经双方签字并加盖公章后生效。
20.2、合同正本八份,甲方六份,乙方两份;具有同等法律效力。
甲方(盖章): 地址: 法人代表或授权委托人(签字): 开户银行: 帐号: 乙方(盖章): 地址: 法人代表或授权委托人(签字): 开户银行: 帐号:
签约日期:
年
月
第三篇：广电中心进线电缆迁改工程-合同
广电集团 用户高压电缆二次迁改工程
(施工合同)
工程编号： 发包单位： 合同编号：
承包单位： 产权使用人：
签订日期：201 年 月 日
签订地点：
发包方：
(以下简称甲方) 承包方：
(以下简称乙方) 产权使用人：
(以下简称丙方)
因XXXXX工程工期较紧，本工程范围内涉及浙江广播电视集团勾庄发射塔专线电缆二次迁改，经甲方同意，本次迁改由丙方长期合作的乙方对广电集团莫干山路用户高压电缆迁改施工承包建设，为明确三方职责，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，经三方协商一致，特订立如下条款，以资共同信守。
一、工程名称：XXXXXXXXXXXXX
二、施工地点：XXXX路
三、承包方式：电缆切割施工总承包，
四、工程规模及建设承包范围
1.工程规模：本工程需对莫干山路电台10KV电缆设施进行迁改;高压电缆的敷设。
2.建设承包范围：负责上述线路的高压电缆敷设，部分土建及调试等。
五、施工图纸及技术资料：
甲方于开工前向乙方提供完整的施工图，工程竣工后乙方移交甲方竣工图叁套，完整的施工、安装记录及试验报告等各叁套，其它需移交资料一并移交。
六、开工、竣工期限及延期：
该工程计划于20X年 X 月 X日开工，于20X年 X月X 日竣工交付甲方验收(具体以开工、竣工报告批准时间为准)。
由于甲方计划的变更，设备、图纸无法及时提供、设计重大变更、资金无法落实及施工期内遇到人力不可抗拒的因素影响而不能按时竣工，经三方协调后工期作相应调整。
七、承包费用、付款和结算方式：
1.工程费用：乙方上报预算为XXXX元，跟踪审计初审价为XXXXX元，经双方协商，以跟踪审计初审价为合同暂定价，即：XXXX元，(大写：XXXXX)，最终按实结算。本费用内不含政策处理费用、勘察设计费、监理费等。
2.付款方式：经协商，进场施工之前，必须完成本工程合同签订工作。工程合同签订后七天内，甲方向乙方支付合同总价的50%的预付款，计人民币￥ XXXXX元(人民币大写： XXXXXX元整);等完工后，甲方向乙方支付合同总价的20%的进度款，计人民币￥ XXXX元(人民币大写： XXXXXX);余款待乙方提供工程结算，经财政审计后一个月内由甲方按最终财政审定价一次性付清余款。 3.结算方式：工程费用计费依据和计算方法按国家、地方有关规定执行。
工程费用结算依据XXXXXX号文执行，以及依据《浙江省建设工程施工取费定额》10版，预算定额采用《浙江省安装工程预算定额》10版及相应期配套的调整文件。设备与主材、地材价格依次按开工当期的浙江省、杭州市造价信息正刊的信息价格。乙方应在工程竣工验收合格后60天内提交工程竣工结算资料，由甲方组织工程审计，如甲方在收到乙方提交的上述竣工结算文件之日起60天内未提供审计结论的，则甲乙双方的工程结算金额以乙方提供的工程结算书为准，最终以财政审计为准。 5.甲方支付款项的，预付款和进度款部分乙方应出具发票，最终工程结算时乙方应出具工程建设地税务部门开具的工程造价同等额度的发票。
八、工程质量及验收：
1.乙方应根据工程设计书、施工图纸及国家颁发的电力建设规范、规程和标准进行施工并达到质量合格标准。若国家现行规范、规程或标准及法律法规有所修订或变动，则以最新的为准。
2.工程竣工后，由丙方牵头负责，甲、乙共同参与对工程进行验收，验收按照国家现行工程验收有关规范标准进行，并提出验收结论。 3. 工程验收合格后，由甲方负责办理新建资产移交工作。
九、三方职责
(一)甲方职责：
1.负责工程前期报建手续申领工作，组织做好工程施工图交底、出图工作。 2.对工程进度进行监督，及时解决应由甲方解决的问题。
3.本工程所有政策处理工作(包含审批、后期修复工作等)及费用支付全部由甲方负责。
4.由于施工条件等原因发生变化，需修改设计，甲方应及时出具设计修改联系单。
5.工程未经验收甲方不得提前使用，若提前使用即视作工程验收合格。 6.在接到乙方竣工报告后，14天内组织工程竣工验收。 7.在接到乙方工程竣工结算资料后及时组织有关部门审计。 8.按照合同约定，及时支付工程款项。
(二)乙方职责：
1.编制施工组织方案，做好各项施工准备工作。
2.除甲供设备、材料等以外，做好材料的采购、供应和管理。
3.乙方严格按照施工图纸进行施工，确保工程质量，因工程质量不合格而造成的返工、改建等损失，应由乙方自行负责。
4.按合同约定的工期完成并交付，若由于乙方原因，致使施工不能按期竣工，乙方应承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。 5.接受甲方、工程师或其代表的工作指令。 6.负责对分包的管理，并对分包方的行为负责。 7.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程。
8.工程竣工，应及时书面报告甲方并提供竣工资料、试验报告。
(三)丙方职责
1. 是配电线路设备的使用、管理单位。 2. 做好工程实施中的相关协调工作。 3. 组织工程竣工验收，并提出验收结论。 4. 负责工程验收后资产接收及运行管理。 5. 停通电的许可。
(四)安全职责
1.按Q/HDL CX202027-2005《承发包工程安全管理标准》的要求甲、乙双方做好职责范围内的安全工作。同时按杭电安[2003]47号《关于修订、印发安全责任原则协议书(示范文本)的通知》要求签订安全管理协议，该安全管理协议(示范文本)作为本合同的附件。
2.乙方在施工中要严格依照安全规程进行操作，施工过程中造成本方或其他第三方人身、财物等伤害、毁损的，乙方负责处理并承担相应的法律责任。
十、违约责任：
1.甲方应依照合同约定及时支付款项，逾期支付应承担违约责任，每逾期1日需支付给乙方支付款项当期银行贷款利率同利率的违约金，但总额不超过当期应付款项的10%。
2.由于乙方账户、发票(或收据)等原因导致甲方不能按时支付相应款项的，甲方不承担逾期付款的违约责任。
3.由于乙方或其他第三方原因导致工程延期，逾期1日需支付给甲方当期应付款项总额银行贷款利率同利率的违约金，但总额不超过当期应付款项的10%。 4.某方违反合同保密责任给对方造成损失的，违约责任以实际损失为准，无法计算的，按照合同总价的5%计算。
十一、争议解决方式：
本合同在履行过程中发生的各种争议，各方应本着友好合作的精神，协商解决，或者请求各方上级领导进行调解。各方协商解决或上级调解未果的，自愿以第
(二) 种方式进行解决：
(一)提交杭州仲裁委员会进行仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。 十
二、合同份数：
本合同一式十二份，三方各执正本壹份，副本叁份。副本与正本不一致的，以正本为准。合同经三方签字盖章后生效。
甲方(公章)：
乙方(公章)：XXXXXX 地址：
法定代表人：
委托代理人：
经办人：
联系电话：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
丙方(公章)：
法定代表人：
委托代理人：
经办人(签字)： 联系电话： 开户银行：
帐号：
邮政编码：
地址：XXXX
法定代表人：
委托代理人：
经办人：
联系电话：
开户银行：
帐号：
邮政编码：310015
第四篇：电缆敷设施工合同
甲方：交通银行股份有限公司河南省分行
乙方：郑州联发建筑工程有限公司
依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局建设部颁发的《建筑工程施工条例》结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成以下协议，已兹共同遵守。
一、项目概况：
1、项目名称：交行发电机输送电缆敷设
2、项目内容及施工范围：本项目要求首先将一段给食堂操作间供电的240电缆设备拆除后重新安装到发电机房然后再接到分行大楼配电房，以加大电缆的输送能力，然后再加装一路分行大楼配电房到食堂操作间大约250米左右的150电缆设备。施工内容涉及电缆沟开挖，桥架排布安装，电缆敷设及转接，路面恢复，电缆熔接，调试，竣工资料提交等。
3、 合同总造价：本项目总造价为215000元(大写：贰拾壹万五千元整)
二、承建方式：
1、本项目采用包工包料，一次包死方式，在方案没有改变的情况下，总造价不发生任何变化。
2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具，工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装，甲方只负责现场协调监督及验收。
三、 施工工期：
本项目工期为日历天数15天，现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算，因乙方原因影响工期，工期不得顺延。
四、 工程款支付：
合同签字生效后，设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方支付合同总价款的40%(86000元);工程竣工经甲方验收合格、在乙方提供国家税
务部门正规发票后。甲方以转账方式支付乙方合同总价款的55%，余下的5%作为保证金，一年后质保合格，经甲方有权签字人签字确认后，一周内付清。
五、质量要求及验收：
1、乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。
2、 项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品，
3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。
六、 质保期：
该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。
七、 经济责任
1.乙方进场前，甲方提供现场施工条件，配合乙方施工并协调好现场各方关系。
2.自施工开始后，乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。
3.如发生变更，乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见，与甲方代表进行协商，甲方代表应在2日内给予明确答复。乙方没有得到甲方答复，不得进行更改。因甲方原因造成变更时应适当增加工程造价和工期给予相应顺延。
4.在施工期内，如遇不可抗拒的自然灾害造成工程损失由双方各自承担各自损失。
5.乙方应文明施工、安全生产，服从甲方现场指挥，在施工中因乙方原
因造成的工伤等事故或者财产损失。应由事故责任方承担发生的一切费用及法律责任。甲方不负责任何费用及法律责任。在施工中如果乙方对甲方原有设施设备造成损害，乙方应照价赔偿或自行负责恢复原状。
6.本工程质量保修期为一年，系统调试开通后如出现故障，乙方应在最快时间内(不超过2小时)响应及时解决故障，保修期内因甲方原因造成机器设备损失由甲方负责。
7.由于乙方原因造成工程延期，每延迟一日，乙方应向甲方支付违约金500元。其支付不解除乙方的施工责任，且合同施工工期保持不变，如为甲方原因，则工期顺延;如甲方未能按合同约定支付工程款，按以上同样金额向乙方支付违约金
八、 合同争议的解决办法：
本合同履行过程中，如果产生纠纷，双方协商解决，协商不成由当地具有权威的仲裁委员会裁决。裁决不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、 本合同一式四份，双方各持二份，经双方签字盖章后生效。
甲方：交通银行股份有限公司乙方：郑州联发建筑工程有限公司
河南省分行
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同签字日期：
第五篇：电线电缆施工合同
篇一：电线、电缆工程施工合同
防护栏杆工程施工合同
甲方：宁夏巨峰房地产开发有限公司乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、合理和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就友爱安置区一期单体楼号防护栏杆施工事项达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：兴庆区康居友爱安置区一期17#、18#、19#、20#、21#、
2、工程内容：阳台、空调板防护栏杆及一层窗防盗栏工程(主要包括：下料、焊接、焊缝打磨、油漆、安装等)。
二、工程价款
1、单价：阳台防护栏杆 60 元/个;空调板栏杆 25 元/个;窗防盗栏 元/个。
2、合同总价:结算时以实际施工具体楼号的实际数量据实结算。
三、工期：2009年 5月 8日— 2009年 6月30日。
四、承包方式：包工不包料(甲方只提供方管，辅材全部由乙方自理)。
五、付款方式
1、工程款以进度款的形式支付，乙方完成所有工程量的50%后甲方支付实际完成工程总价款的25%;完成所有工程量经验收合格，资料齐全后一月内，甲方支付到工程总价款的90%，其余10%的工程款在小区整体工程交工后半年内付清。
2、甲方付款时，乙方不出具由工程所在地税务部门开具的全额工程发票，甲方不扣税金。
六、甲乙双方责任
(一)甲方责任
1、对工程质量、进度、安全进行监督，协调施工现场各方关系。
2、负责提供施工用电电源。
3、组织竣工验收并办理各项工程验收接收手续。
(二)乙方责任
1、提供详细的施工方案一式三份，报甲方审核，经审核合格后交乙方严格按施工方案及图纸施工。乙方开工前，提交开工报告，由甲方工程负责人签证后开工。
2、严格按照图纸和国家及地方的各项技术要求、规范、规定进行工程施工，确保工程质量合格。
3、自行从总电源接通施工用电，并承担接通费用和用电电费。
4、严格按协议工期安排进度，保证工程按期完工。
5、在施工过程中，每道工序完工后首先进行自检，自检合格后通知甲方验收，并提供完整报验资料及验收报告，甲方技术人员依据国家有关验收规范进行验收。验收合格，甲方技术人员在验收记录上签字或盖章，乙方继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的期限内返工后重新验收。
6、乙方编制工程质量控制资料、安全资料和功能检验资料等所有工程技术资料。
7、乙方负责保护已完工成品，如有损坏，由乙方负责修复。
8、乙方负责因施工造成的返工或维修。
9、乙方必须积极配合土建施工，接受甲方和土建施工单位的统一管理。乙方如不服从甲方或土建施工单位的统一管理，甲方有权单方解除协议。
七、违约
1、乙方超过协议约定的开工日期三日还不开工者，甲方有权单方终止协议。乙方工期每逾期一天承担协议总价5‰的违约金，乙方连续延误三天工期，甲方有权单方解除协议。因甲方原因影响工期，开工、完工工期顺延。
2、乙方安装施工工程质量达不到合格标准，甲方有权单方解除协议，并由乙方承担协议总价20%的赔偿金。
3、乙方施工时，每道工序必须按规范要求进行报验，并提供完整的施工技术资料一式四份，不报验或资料不全，乙方自动放弃工程款结算权利。
4、在工程施工过程中，因乙方人员、设备缺乏、技术力量薄弱造成工程进度缓慢，明显在协议工期内无法完成承包工程建设任务或工程质量缺陷较多的，甲方有权单方解除协议，另行安排施工单位施工，并要求乙方赔偿由其造成的损失，已完工分项工程款不予结算。
八、安全及文明施工
1、乙方组织好安全施工，对施工过程中造成的一切安全事故均由乙方承担全部责任及费用，甲方不承担任何责任及费用。
2、乙方随时负责清(整)理现场材料，保持物料码放整齐，现场整洁。
3、每检查出一次乙方安全文明施工不符合规范要求，每次扣减工程款500元。
九、其他
1、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本协议未尽事宜双方协商解决，可另行达成协议。
3、发生争议，双方友好协商解决，协商不成，可到工程所在地法院提起诉讼。
4、本协议一式2份，甲乙双方各持1份。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日篇二：电线电缆采购及安装合同
电缆电线采购安装合同 合同编号：
甲方(采购方)： (以下简称甲方) 乙方(供应方)： (以下简称乙方)
甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方处采购电缆材料并进行安装。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条 电缆规格型号价格及安装费用
1、电缆规格型号及价格
备注：以上数量为概算，实际安装米数请乙方具体清算。结算以现场实际收方为准(未接头之前开始收方)。
2、安装及人工费用：50㎡以下(不含50㎡)电缆为14.50元(壹拾肆元伍角整)/米;50㎡以上(含50㎡)电缆为15.00元(壹拾伍元整)/米。(安装费用包含铜鼻子、热缩套及辅材)
注：以上报价含发票。
第二条 供货时间及安装完成时间 第三条 质量要求
由乙方提供产品国家标准合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的国家标准产品。乙方必须保证原材料为合格产品，并且符合标准及规范要求。
gb 50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 gb/t 12706.1-2008挤包绝缘电力电缆及附件 gb/t19666-2005耐火电缆执行标准 gb 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范
并按规定经相关质量监督部门复检合格，每种规格电缆均按本合同约定的要求分盘包装，每盘电缆中间均不能出现断头，电缆每米长度偏差不得大于-0.5%。若不能满足以上要求，采购方可采取拒收、退货等处理方法，并追究其违约责任。 第四条 运输、交货及收货
1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点，并由乙方负责卸车，所产生的费用由乙方承担。
2、交货地点：
3、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方自行承担。达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。 第五条 结算方式及期限
结算方式及期限：合同签订后先付合同总价￥ ( 元整)的30%订金￥ ( 整)电缆进场后7日内，甲方付该批电缆总价的55%，金额为￥ ( )所有电缆供应并安装完成通电验收合格后7日内，甲方应支付剩余电缆总价款的12%为 ￥ ( 整)。留3%作为电缆质保金(质保期半年)，质保期满后七日内一次性付清。安装人工费待安装完成并通电验收后一次性结算并附上发票。
第六条 违约责任
(一)乙方应负的责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方可以拒收、退货，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方供应甲方使用的电缆材料必须保证质量，承担因电缆质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。
(二)甲方应负的责任
1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额 5% 给乙方作为违约金。
2、对已到达约定交货地点的货物，如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。 3给乙方，作为延期罚金。 第七条 合同的调整
1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、包装等时，应提前天与乙方协商解决。
3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。第八条 不可抗力
任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。 第九条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 第十条 合同生效与终止
本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。 第十一条 其他约定事项 。
第十二条 本合同一式肆 份，由甲、乙双方各执 贰 份。 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。 甲 方：开发有限公司 乙 方： 有限公司 (盖章)(盖章) 负 责 人： 负 责 人：电 话： 电 话：日 期： 日 期：篇三：电线电缆购销合同-范本 电线电缆购销合同 需方：签订地点： 签订时间： 年 月日 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就的电线电缆购销事项协商一致，订立本合同。 第一条 合同概况
1、工程名称：
电缆盘由供方及时回收，若有丢失需方概不负责。
第六条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。 第七条 合理损耗标准及计算方法：无。
第八条 交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后天(如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准)。 第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。 第十条 检验标准、验收方法
1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。
2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。 第十一条 成套设备的安装与调试：无。 第十二条 付款方式
1、合同签订后， 天内需方支付合同金额的%(即人民币： 元)作为定金;货物运至工地现场，经验收合格后20天内付清所有货物价款。
2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的85﹪，供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的10%支付违约金。
3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后20天内付清所有货物价款。 第十三条 本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。 第十四条 违约责任
1、供方未按合同约定供货，需方因此发生的损失由供方承担;超过5天不能交货的，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货。
第十五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。并免费负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
2、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。
3、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接头。多芯电缆要求分色，其分色符合国家标准。
4、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
供 方：需 方： 单位名称：(章) 单位名称：(章) 日 期：日 期：