劳务承包合同1（精选6篇）
篇1：劳务承包合同1
施工劳务承包合同
发包方（以下简称甲方）：河南森海建筑节能有限公司 承包方（以下简称乙方）：身份证号码：
根据国家法律、法规等规定，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方就义煤集团综能甲醇蛋白办公楼保温工程劳务事项协议一致，签订本合同：
一、承包方式：包工资、包安全、包工期、包质量。
二、承包价款：
1.外墙保温:实方实算以面积计算。
综合价款大写： /m（￥：元/m）。2 2
乙方施工期间，甲方根据进度支付乙方生活费；完工按实际工作量付乙方%人工费；剩余部分竣工验收合格后付清。
四、工期约定：20 天，按进场开始施工之日算起，以总包单位要求的进度工期执行。
五、质量要求：达到 GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》的合格标准。
六、乙方应履行的责任事项：
1.劳动力组织：乙方组织足够的施工工人，做好工人的安置工作。
2.施工方案：根据工程实际要求，乙方按照甲方要求的施工方案和技术交底施工。
篇2：劳务承包合同1
发包方：
承包方：混工组身份证：(以下简称乙方)
甲方承建江西省西山国际学校宾馆(招待所)工程，为了保项期完成工程任务。甲方拟定将工程的混凝土项目劳务部分发包给乙方施工,经乙方充分了解并自愿承担该工程的混凝土项目。为了明确双方的责任，经双方充分协商订立以下条款共同遵守：
一、工程名称：江西省西山国际学校宾馆（招待所）
二、工程地点：江西省西山国际学校
三、承包方式：包工不包料，按施工图纸所有混凝土包工项目：
1、乙方承包甲方提供江西省西山国际学校宾馆（招待所）工程图纸上所有混凝土项目。
2、混凝土项目包工具（搅拌机、吊机、振动板、振动棒、斗车、电缆线、铲车）与承担工地所使用的一切小型工具。
3、混凝土：基础混凝土、板面、柱、屋面、斜板、阳台栏板、窗台压顶、墙体构造柱
四、承包付款方式：基础砼浇筑完付百分陆拾（60%）、一楼楼面砼浇筑完付百分陆拾（60%）、二楼楼面砼浇筑完付百分柒拾（70%）、三楼楼面砼浇筑完付百分捌拾（80%）、零星构件浇筑完付百分玖拾（90%）。
五、单价：基础每方人民币肆拾元（40元），板面、柱、阳台栏板、窗台压顶、斜板、墙体构造柱每方人民币伍拾元（50元）
六、质量要求：工程质量按国家现行施工规范检查验收为合格工程
1、乙方必须认真按设计图纸要求施工，按工程质量评定标准要求进行操作施工。
2、乙方必须听从甲方施工员的技术指导，并按有关生产安全，质量技术交底、要求组织工人生产，参加有关的安全技术，工程质量会议，接受工程质量检查。
3、浇筑砼时必须严格控制水灰比认真搅捣密实，保证砼梁、板不断裂，不掺水、龟裂，所有砼不出现麻面，蜂窝或露筋，如果砼成型后出现上述情况，按公司规定的技术交底罚款标准执行。
4、浇筑砼后12小时，乙方必须派人每天浇水养护3次养护9天。
5、乙方组织生产工人，开展分项工程自检工作。如乙方未认真按要求操作施工，甲方质检组在分项工程自检时，检查结果质量不符合要求需整改，甲方将根据公司所制定的罚款标准或技术交底对乙方进行罚款，所超额耗用的材料由乙方负责自理。
6、甲方制定的安全合同，违章罚款制度、技术交底乙方不得有异议，其与本合同具有同等法律效力。
七、承包工期：混凝土班组必须至少两班人，按时完成任务。每延期一天罚款人民币伍佰元整。在分段施工中，按施工中双方会议或各分段分项交底工期进行计划施工，一切会议交底与文字交底均与本合同具有同样的法律效力。如阶段工期延期三天（外界因素影响除外）作自动退场处理，甲方有权另行外调班组进行施工操作，由此而引起一切损失由乙方负责。
八、遵纪守法管理好自己的队伍，杜绝打架闹事和盗窃事故的发生，对于打群架者将提交公安机关处理，并罚款二百至二千元，不得容留不明身份的人在工地夜宿，必须服从甲方管理人员的指挥和安排。
九、安全条例与罚款条例：上班时间必须戴安全帽，未戴安全帽者罚款人民币伍拾元整，不得穿拖鞋如有发现罚款人民币伍拾元整。如违反操作规程造成安全事故由本班组承担一切责任。
十、协议书经双方无意见签名后即生效，双方必须严格履行自己的义务。
甲方代表：
混工组长：
篇3：施工企业劳务合同管理
合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。实践中, 许多劳务结算纠纷常常旷日持久, 最终受损的是施工企业。有鉴于此, 在合同条款中要注意和控制以下几点。
1 劳务队伍的选择
劳务管理的前提是做好劳务企业的选择。目前施工项目上的劳务, 由于社会上存在着千变万化的劳务分包和形形色色的挂靠, 使其真伪难辨, 仅从企业资质、注册资本及财务状况是较难反映劳务企业的好坏。在劳务企业资质满足分包工作内容前提下, 应从具体施工的人员配备要求、资金筹措能力、设备情况、施工经历、施工成本等几个方面入手, 选择劳务企业应优先选择与企业有过良好合作关系的对象, 在此基础上, 逐步发展壮大可选劳务企业。对待企业个别领导、设计单位、业主单位、监理单位推荐的关系户劳务分包队伍, 项目部应该持谨慎态度。
2 劳务分包合同的拟定、执行
一份优秀的劳务分包合同, 首先是实现双赢, 然后是在质量、安全、进度上得到保障。同时, 作为一份经济性的文件, 其宗旨在于满足质量、安全、进度等前提下, 如何降低合同金额, 控制成本, 规避项目风险。拟定合同应该约定以下内容:
2.1 劳务分包工作内容、数量
劳务分包工作内容应该包括工程名称、工程地点和劳务分包内容等, 是合同的主要部分。劳务分包内容应详细而界线明确, 必须考虑到结算时工程实物劳务工作量计量的可操作性, 结构部位的分割要注意减少不同的劳务企业之间的相互牵扯。劳务分包工作最好以清单的形式给出, 在清单中将具体的工作内容、费用内容、计量单位、劳务分包单价、甲供主材的消耗量及损耗率、辅材的使用、甲供机械的使用及计量、水电的使用及计量、扣除项目的计量及单价等给予一一说明。
劳务分包工作的数量应明确是实际数量还是暂定数量, 对于暂定数量应说明其最终的确定方式。这项内容对结算具有直接的指导意义, 使结算操作更容易。
2.2 工程质量标准、施工检查与验收
工程质量应不低于设计图纸要求及施工企业与业主约定的标准和质量目标。要对采用的施工规范和验收规范进行统一说明, 对检查和验收的程序进行规范, 劳务企业应按本合同约定, 确保所完成的工程质量符合质量标准。
2.3 工期、地点和方式
劳务分包工作的期限一般有开始时间和结束时间, 并且在合同中明确了总工期, 说明工期如需顺延的理由。
劳务分包工作地点主要是指施工企业承认的发生结算工作量的地点, 超出这个工作地点所发生的工作量不予以计量结算, 这条是防止劳务企业利用合同不明确而要求多验工。
劳务分包工作的方式是围绕着劳务分包工作的期限和地点、工作内容、数量等确定的, 主要有固定单价、固定总价、按比例取费等方法。当无法确定工程数量时用固定单价比较合适, 但是施工企业的风险较大, 结算时经常出现超结现象。如果工程量容易计算, 不可预见情况很少, 还是易用固定总价, 这样不易超出施工企业成本, 结算时较好控制, 也有利于劳务企业及时调整施工成本, 优胜劣汰。
2.4 工程劳务分包合同价款
合同价款确定原则以市场为导向测算劳务单价, 实现双赢, 降低单价, 控制成本。
2.5 劳务分包工程量结算
工程劳务分包合同中劳务分包工程量的确认是结算的依据, 影响到结算金额大小。合同中应约定在履行合同过程中对劳务分包工程量结算, 应做到:a.坚持定期结算;b.坚持现场验收c.完成的劳务工程量内容与合同约定内容进行对照, 对相符的部分按照合同进行结算;d.超出的劳务工程量要进行原因分析及处理, 遵循谁造成超量谁承担的原则;e.末次结算的终结协议:当合同履行完成, 现场完成的工程量已确定后一定要按照合同要求对末次结算进行封帐, 并签订终结协议。封帐后未进入末次验工结算单的其它内容一律视为不存在。
2.6 双方权利、义务
双方权利、义务的明确主要是围绕结算制定的, 是为规范双方的行为, 创造良好的外部环境和内部环境。合同中承、发包双方应明确的权利、义务概括而言有:组织机构的形成;机构功能的确定、划分;执行操作的实施规则;遵守事先约定;可以采取的措施;环境保护、职业健康安全、文明施工等。
2.7 双方驻工地代表
双方驻工地代表为能够在合同执行过程中进行审批验工计价, 签发相关指令, 指挥施工生产, 处理与项目相关事宜的人。在合同中应提前约定双方驻工地代表, 注明其姓名、职务、身份证号, 规范其在施工过程中的行为、职权。并要求其为公司法人或经公司法人书面授权者, 对于由公司法人授权人再授权者将不予承认。
2.8 支付方式
合同条款中应约定:a.民工工资款的支付:当期结算款首先由项目部受劳务企业委托支付民工工资, 剩余部分再支付给劳务企业。保证民工工资的及时足额支付。b.扣款情况:支付结算款时要对借款、材料款、机械款等进行审核并扣除。c.最后支付的留存金额:一般小于20%的结算款在发包人对决算资料予以确认后规定时间内付清。
当施工企业资金困难时, 在过年、过节、学生开学等时间, 必须得保证民工工资、机械租赁款的及时适量支付。
2.9 材料供应
构成工程实体的主要材料和工程关键的特殊材料要作为甲供材料。甲供材料主要是由施工企业根据工程施工计划进行采购, 施工时根据工程劳务分包合同中的工程量计算材料的使用量, 由物资部门依据工程进度计划分批供应给劳务企业, 领取材料的同时双方签认领料单。每月应对供应的材料进行核算, 超额部分应在结算款中扣除, 结算资料中必须要有物资部门出示的材料核算情况表。
小的周转材料及二、三项料应在合同中约定劳务企业自购或由施工企业供应后按实扣款, 由施工企业检查材料质量, 其材料价格包括在工程劳务分包单价中。但对于大型的周转材料, 例如:模板, 挂篮等, 由于价值较大并关系到施工质量及安全, 一般由施工企业自购。
2.1 0 保证金交付与返还
履约保证金通常都是由劳务企业在签订合同前按合同价的一定比例向施工企业缴纳, 劳务企业按约定全面履行合同项下所有义务, 且完成的工作通过验收合格后, 施工企业不计利息返还履约保证金。履约保证金是约束劳务企业施工过程中由于种种原因退场、停工的手段。
2.1 1 工程劳务分包合同变更和解除
当有工程劳务分包合同以外的劳务工作量或工程质量改变等实质性的要求变化时就要进行合同变更, 变更要在双方协商的情况下签订补充合同, 补充合同是原合同的一个组成部分。协商未达成书面协议前.仍执行原合同。当劳务企业将劳务分包合同工程转包或再分包给他人时, 或其施工能力、技术水平满足不了合同要求时, 施工企业有权单方解除合同。
2.1 2 争议的解决及违约责任
在合同中应该约定诉讼法院, 诉讼法院一般为工程项目当地的法院。承、发包人应约定造成损失的源起一方来承担违约责任。并办理书面洽商, 作为结算依据。
劳务分包合同的管理是贯穿于队伍引进、合同谈判、合同签订、过程施工、中期结算、终结封帐、劳务报酬金支付的整个过程中, 它是一项涉及面广、综合性强的工作, 它不但需要得到施工企业负责人的重视, 同时也需要施工企业各有关部门的密切协作和配合, 共同努力完成。
篇4：劳务承包合同1
对于此案如何定性存在不同的认识，其中主要有两方面不同的意见。
一种意见认为，此案属于雇佣法律关系。理由是：单看丙从事该项铺地板工作的条件和报酬就能确定他们之间存在的是雇佣关系。如丙是根据甲和乙的要求来进行工作，是乙分派给丙的劳动任务，丙完成所分派的任务后取得劳动报酬。这些现象都符合雇佣法律关系的特征，因此应属于雇佣法律关系。
第二种意见认为，此案属于承揽法律关系中的工程施工劳务作业承包关系，民间俗称之为“揽活”、“包活”。
笔者同意第二种意见。理由如下：
“承揽法律关系”是一个广义的法律用语，囊括了各种各样的承揽合同和行为，其中建设工程类的各种承揽关系最为常见。其基本法律特征是：一、有工程的发包人和承包人，发包人和承包人都应当是具备一定条件的单位，个人一般不能成为该类合同的当事人。二、合同标的仅限于基本建设工程。三、合同的基本内容是，承包人应按合同约定完成工程建设任务并有权要求发包人给付报酬；而发包人有权要求承包人按照合同的约定完成工程建设任务，同时，有义务接受该建设工程并支付工程价款。
而在实践中，常常会出现工程承包人或分包人将所承包工程中的劳务作业部分分包或发包给具有相应资质的企业或者其他单位，如建设工程中的粉墙、刷白、管线安装等，这种情况并不是对工程的再次转包或分包，劳务作业分包是将简单劳动从复杂劳动中剥离出来单独进行承包施工的劳动，这类合同适用合同法律规范，同时又受工程建设法律规范的约束。所以，发包人与承包人之间不是劳务关系，也不是劳动合同关系，更不是雇佣关系，而仍然是建设工程施工合同关系。在这种合同关系中，劳务作业承包人对其承担的劳务作业成果向劳务作业发包人负责；承包人向发包人就建设工程成果进行负责。但其中劳务作业部分的建设成果应当由劳务作业承包人与承包人共同向发包人负责。从劳务作业发包或分包的行为主体上看，发包劳务施工作业的可以是工程的总承包人，也可以是分包工程的承包人。从发包劳务施工作业的程序上看，承包工程的承包人分包或发包合同范围内的劳务作业，不需经过工程发包人或上级工程发包人的同意。从对外关系上看，因劳务作业承包合同仍然是建设工程施工合同种类之一，劳务作业承包人与发包人之间不存在隶属关系，不是领导与被领导的关系，在履行合同方面，应当独立完成施工合同义务，独立承担对外法律责任。
这些法律特征与雇佣关系的法律特征是明显不同的。即雇佣关系的合同当事人之间是一种管理与被管理、领导与服从的工作关系，雇员有义务根据雇佣合同的约定完成雇主安排的工作任务，并有权活动相应的劳动报酬；雇主有权依照合同的约定获得雇员交付的劳动成果，并有义务给付雇员劳动报酬；在雇佣关系中，雇员为完成雇主安排的任务而实施的行为属“履行职务”的行为，其法律后果应当由雇主承担。对于雇员在履行职责过程中造成第三人损害的，只有在雇主依法承担对外民事责任后，才有权依照法律的规定向雇员行使追偿权。
根据以上分析，能够看出上述案例的法律性质：甲在把地板砖卖给乙时，承诺免费为乙铺地板，乙同意，甲与乙之间形成了地板铺设的施工合同。这个施工合同不同于其他施工合同之处，在于双方存在地板砖的买卖关系，从现象上看，铺地板砖的费用由甲承担而无需乙承担。这样甲就获得了乙家地板砖的铺设权，即施工承包权。在甲、乙之间，甲有义务根据甲的要求完成地板砖的铺设工程，乙有权获得乙交付的施工工程。而后，乙又将地板砖铺设的施工作业交给丙来完成，条件是由丙独立完成地板砖的铺设，乙按面积每平方米给丙5元钱的报酬。这些条件已经反映出乙与丙之间是一种建设工程施工作业的发包与承包关系，丙有义务完成地板砖铺设的施工作业，且有权从乙处获得报酬；乙有权从丙处获得地板砖铺设的施工作业的成果，并有义务向丙支付报酬。综上，乙与丙之间是一种建设工程施工作业的发包与承包关系，而且乙与丙就地板砖的铺设对甲承担连带的法律责任。在这种法律关系的范畴，依照相关法律规定，丙对外只承担交付施工作业成果的法律义务，并有获得劳动报酬的权利，而其在独立完成施工作业工程中的行为及损害后果则应自行承担。当然，在诉讼中如果查明发包人、承包人、施工人的资质存在问题，或者合同效力存在问题，则应当按照法律的有关规定确定相关人的责任，并依法处理，但这并不影响案件的定性。
篇5：水电安装工程施工劳务承包合同1
（以下简称甲方）（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、结构型式：
4、工程规模
二、承包范围：
1、该水电安装分项工程乙方应承担甲供材料耗用的控制指标、未计价材料和劳务承包；
2、该工程楼施工图中室外管道井以内的水电（含系统调试）、电视、电话、网络、监控（门禁）、防雷、雨落水管、空调穿墙管、空调冷凝水管、布管、穿线的全部预留、预埋、安装、调试、测试(含通球试验)等工作。交工前各类管线的守护、成品保护、卫生清理、直至交物管前全部工作内容的工程施工(包括施工现场的所有临电、机械搭拆与维修)。
3、会审纪要、设计变更、技术核定单中的工作内容、后期成品保护。
4、自备安装使用的全部机械，检测仪器、电动工具(含钻头)、灯具、电线、电缆、灯泡、施工用具。
5、安装工程竣工后的保修服务工作；
6、安装工程所需的各类材料的计划；
7、线管槽的填补，若乙方不能按时填补，则按建筑面积元/m2扣除。
8、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用；
9、场内材料的转运、堆码、标牌、标识的设臵(摆放以及占线管槽的清理和收集至堆场；
10、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用；
11、施工过程中乙方的质量安全管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作；
12、由乙方提供给工人合格的劳动保护及劳动防护用品
13、乙方的食、宿由乙方负责。
三、施工工期：
1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因乙方原因或乙方可预见到的事项发生延误工期，由乙方负全责且不延长工期。
3、凡由于甲方原因或有经验的乙方也无法预见的原因影响乙方不能按时完成的，甲方根据实际情况顺延工期。
4、乙方原因延误工期处以200元/天的罚款。
四、质量要求：
1、执行标准：
《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2002年版）
《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002
《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88（四川省地方标准）
2、质量体系要求
该项工程质量必须是一次性交验合格。
施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，以国家现行施工及验收规范施工，完工后按此要求进行检查验收，质量等级必须达到合格标(具体质量以及规范按技术交底执行准。
3、施工资料整理及保修服务
施工资料由乙方提供原始数据，甲方负责收集、整理、归档。
该工程水电安装分项工程质量保修期为二年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问
题，属乙方无条件保修。若乙方在接到甲方维修通知二天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
五、安全生产管理：
1、甲方安全生产责任：
(1)对施工现场的安全生产实行统一管理；
(2)为在施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险；
(3)协调各分包单位（乙方）之间的安全生产责任区域和责任范围；
(4)编制安全生产组织设计或方案并监督执行；
(5)对进入施工现场的作业人员进行有关安全生产的法律法规和施工现场管理制度教育，接受交底人必须在交底书和各种会议记录上签字；
(6)进行现场安全检查，对乙方违法、违规、违纪行为进行纠正或处罚；
(7)协助乙方按“四不放过”原则处理已发生的安全事故；
由于甲方违反上述条款发生安全事故应接受行政处罚。
2、乙方安全生产责任：
(1)服从甲方的安全生产统一管理；
(2)建立健全安全生产保证体系，遵守安全生产制度，落实安全生产责任；
(3)严格按照甲方编制的安全生产施工组织设计或方案精心组织施工，班组长在方案上签字确认；
(4)向甲方提供“三类”人员培训合格证和特种作业人员上岗证，查原件留复印件；
(5)对从业人员进行安全技术、操作规程教育和班前教育；
(6)对甲方识别出的施工现场重大危险源和重要环境因素进行学习及控制，向作业人员交底，定期检测、评估、监控并制定相应的应急预案，报甲方备案；乙方识别出的施工现场重大危险源和重要环境因素应及时书面报告甲方；
(7)要爱护和正确使用甲方提供的现场防护设施、消防设备、临时用电设施和机械设备及生活设施等，并进行经常性检查，当达不到安全防护要求或存在隐患时应及时书面报告甲方处臵，否则视为乙方认可甲方提供的所有安全设施符合要求；人为损坏的应给予赔偿；
(8)督促教育从业人员按使用规则佩戴、使用劳动保护用品，对从业人员进行安全技术交底和操作规程交底，严禁从业人员违规、违章、冒险作业，对人的不安全行为和物的不安全状态应及时予以纠正；
(9)在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，组织作业人员停止作业或采取应急措施后撤离危险区；
(10)乙方人员违章指挥和操作者违规操作造成的安全事故，责任由乙方负责；
(11)发生安全事故应及时按有关规定书面上报。
乙方由于违反上述条款，造成从业人员伤亡事故，应承担全部经济责任和刑事责任，并妥善处理各相关事宜。因各类事故给甲方带来经济和社会信誉损失，应负赔偿责任。
六、工程款的结算及支付办法：
1、本工程工程量约为19222平方米，工程总价约为30万元。
2、乙方负责的各项工作在满足本合同约定的承包范围、质量标准、安全规定、进度计划规定的工作内容情况下，甲方将本工程按建筑面积元/m²的综合单价结算给乙方包干使用。建筑面积依照清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按普工 50 元/工日，技工70 元/工日按甲方确认的数量逐月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类(除未计价材料)水电材料(甲方不提供未计价材料)的耗用按清单定额的材料损耗乘以0.5计算，完工后进行结算，如实际耗用量大于结算数量时，丢失或超过部分由乙方按采购价进行赔偿。如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价1～5倍进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的一切经济、工期损失由乙方承担。
4、费用的组成：
(1)基本工资：占总价的60%，此款按工程实际完成量逐月支付。
(2)质量：占总价的10%，一次验收合格，无直接经济损失发生则按当月实际完成量结算逐月支付。如发生质量事故，其直接经济损失从当月质量款中扣除，质量款抵扣不足部份从基本工资中扣除。
(3)安全：占总价的10%，当月未发生有歇工损失的安全事故，同时在安全生产方面未发生伤害赔偿，则按当月实际完成量结算逐月支付。如发生伤害赔偿，在此项费用中扣减，不足部分从基本工资中扣除。
(4)进度：占总价的20%，满足进度计划要求，按月实际完成量进行结算逐月支付。如未
完成计划则将其少完成量部分按第三条约定的相应条款扣减当月进度款，不足部分从基本工资中扣除。
5、款项支付办法：
项目部根据班组质量、进度、安全情况每月按已完合格工程量的80%收方结帐，根据结算金额次月20～25日由公司财务付款。
乙方收到甲方支付的工程款，应及时足额支付人工工资。当月工资发放清单必须按实名造册并经本人签字盖手印发放后，乙方必须在三日内将此清单原件提供给甲方，否则甲方将拒绝支付次月工程进度款。
本工程完工验收合格后两个月内支付17%的余款,不计利息.本分项工程完工结算时扣除合同总价3%作为该工程的质量保证金（无息），质量保证金在工程完工两年后扣除前述约定的相关费用并履行完保修义务无质量问题后付给。
七、文明施工
1、施工现场场貌、安全文明施工要求、乙方应按照甲方的要求将本分项工程的加工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整齐。
乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理
乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
4、班组内部以及各班组之间严禁出现打架斗殴事件，一旦发现，各班组每次罚款2000元以上。
八、其他事项
1、本合同在双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、安全、进度、文明施工等方面严重违规，除按合同相关规定给予处罚外，经后不再参与甲方后期的建设工作。
3、本合同一式两份，甲、乙方各持壹份。
4、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。
5、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
6、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净、堆码不到位不整齐的部分，项目部将派现场杂工协助，所发生费用全部由乙方负责。
7、该工程严禁转包或再次分包。
8、本合同签约地点：
甲方(合同章)：乙方(合同章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
身份证号码：身份证号码：
电话：电话：
篇6：劳务承包合同
甲方：清远市华南铜铝业有限公司
乙方：清新方园装饰有限公司
双方经友好协商，达成下列条款。
一、项目内容：厂房钢结构表面除锈防锈及破漏屋瓦更换。甲方自购水剂除锈材料、防锈漆、石棉瓦。乙方负责施工技术及所需设施和工具并施工。甲方现场天车可由乙方规范使用或由甲方指派专业人员操作。
二、项目地点及数量：甲方厂区内两座厂房。
三、施工质量；钢构表面生锈部位用除锈剂充分喷至完全履盖。所有钢构表面用防锈漆充分喷两遍。
四、单价：除锈防锈按屋面面积计算，13元/m2。乙方免费更换石棉瓦。此工程属劳务项目，本单价不含税。
五、付款方式：由于施工面特别高，施工难度特别大，所需技术及设施制作安装占施工成本的比例较大，现双方商定甲方先付预付款5万元。余款待工程完工并验收合格3个工作日内一次性付清。
六、工期：自乙方收到预付款起40天。甲方原因和不可抗力原因耽误，工期可顺延。乙方应在收到预付款起10天内完成施工。
七、乙方应规范施工。乙方在施工过程中，如果发生安全事故与甲方无关，责任由乙方自负。
八、完工后，甲方应在5个工作日内组织验收。期间未进行验收，视作合格。
未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）： 签收代表：签收代表：
电话：电话：