第一篇：施劳务承包合同范文
劳务承包合同(劳务队)
劳 务 承 包 合 同
甲方：西部华旗建筑工程股份有限公司第六项目部 乙方：
根据国家《经济合同法》和《建筑安装合同承包条例》有关规定，本着互相协作、互惠互利、平等自愿的原则，经双方友好协商，甲方愿将承建的西安市胡家庙家和小区1#、2#楼工程劳务分包给乙方施工;为明确双方各自责任，议定如下条款、共同遵守。
第一条
工程名称、地点及规模
1.工程名称：西安市胡家庙城中村改造1#、2#楼; 2.工程地点：西安市新城区胡家庙2村;
3.工程规模：两栋26层塔楼(剪力墙结构)及裙房、地下室等建筑，总建筑面积约50000平方米：其中地下室约5889平方米，两层裙房约4606平方米。
第二条
承包方式
劳务大包承包，包括下述“第五条 材料机具配备”中乙方自备的施工用辅材费和工具、小型机械设备的使用费等。
第三条
工程承包范围
图纸范围类的所有钢筋、模板、混凝土、架子、文明工地防护等工程。
第四条
工程承包内容
1.钢筋工程：包括进场内材料装卸车、看管、堆放、加工制作、绑扎安装、各种接头的焊接及机械连接、支撑定位筋的焊接、预埋插筋(含建筑插筋)的制作安装、保护层支设、废料分类归堆等全部内容。
2.模板工程：包括用料进出场装、卸车及倒运归码，进场钢模除锈刷油、木模制作，模板和支架安装、刷隔离剂，砼浇注中模板看护及拆卸后清理刷
- 13.混凝土工程：甲方供应商品砼、养护用的塑料薄膜、麻袋片和草袋，并提供砼泵、泵管、接头配件及砼布料杆。乙方自备其余辅材(如砼表面改善剂等)和砼振捣设备及机具，并负责机具的日常保养及维修。
4.脚手架和文明工地建设：除乙方自备铁丝、圆钉和手头工具外，其它材料(如架管、配件、架板、安全网、油漆及稀释剂等)由甲方供应。
第六条
质量、安全和文明工地标准
1.结构质量为：合格，(国家现行质量规范标准)并达到甲方要求的清水混凝土标准。
2.杜绝机械设备及人员安全事故发生。
3.文明施工达到省级文明工地标准，保证通过省级文明工地验收。
第七条
工程结算及支付
1.工程量计算：
(1)地下室按建筑面积的1.8倍计算(含桩头修补); (2)±0.000以上按正常建筑面积计算。 2.工程款结算：
(1)主体结构：按上述办法计算的建筑面积
元/㎡标准结算; 以上结算标准包含了前述“第四条 工程承包内容”和“第五条 材料机具配备”中自备辅材及机械设备、工具的全部费用。 3.工程款支付：
(1)10层以下按施工人数每人每月支付400元生活费;
(2)10层封顶按完成总量支付结算额的70%，以后每月5号前上报上月完成工程量，甲方确认后在十日内支付70%，结构主体封顶后支付到80%， (3)完成合同约定工程内容、经监理部门和甲方验收达到合同约定标准后支付到85%，
- 3(7)负责技术、质量、安全、文明施工的检查和监督工作。 (8)负责结构优质主体和文明工地的申报和验收组织工作。
2.乙方责任
(1)爱护甲方提供的办公、生活房屋和水、电设施;严格控制水电用量;并安排门卫负责进场材料的看管工作，丢失、损坏或出现事故乙方自理。 (2)负责甲方供到场物资设备的装卸、搬运和整齐堆放;协助完成大型设备的基础施工。
(3)保证自备机具、材料的按时足量到场;负责施工区二级配电箱至三级箱的电缆铺设和三级箱安装，以及三级箱至设备的自备电缆供应。 (4)负责施工区地面供水点至楼层供水点的管路铺设，各供应点至用水作业面所需的塑料管(或胶管)自备。
(5)负责施工区及乙方生活区(垃圾自行处理)的环境卫生和安全保卫工作;对现场所有机械设备和水、电设施的安全使用负责。
(6)负责结构构件的现场定位(弹)线工作;认真领会施工技术交底、质量安全交底和进度计划安排，详细制定各项的落实措施，并对施工过程中的质量、安全意外事故及事故处理负全责。
(7)负责劳力组织和管理，加强施工人员的安全质量、遵章守纪、职业道德教育，自觉接受甲方和工程监理的检查、指导和监督。
(8)严守社会公德，搞好文明施工和宿舍文明，积极配合市容创卫、文明工地、优质主体等的检查和验收工作。
第十条
其他相关约定
1.领用甲方所供有材料、机具，乙方需专人在甲方库管员处办理出库手续，并负责现场管理。构成建安工程实体的材料(如钢材、水泥)办理出库领用手续，辅助材料(如模板和脚手架材料等)和小型机具办理借用手续。
- 5用;进场后按本人身份证登记造册报甲方。
10.乙方承包的工程保证不转包，并确保工程进度和质量达标。若转包或因质量、进度问题业主、监理严重不满意，甲方有权终止合同，另选队伍进场，乙方愿承担由此造成的一切损失及相关费用。
11.施工过程中，商品砼进场，乙方立即组织浇注;若因乙方行动迟缓，造成整车砼报废，乙方愿承担由此造成的一切经济损失。
12.合同约定的承包范围内一律不再出现零工;若合同约定外发生借用工，乙方保证积极配合，不分普、技工每工日按50元办理用工签证。
第十一条
乙方达到合同要求，总工期每提前或延误一天奖罚5000元人民币。
第十二条
本合同甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式六份，甲方四份、乙方两份，具有同等法律效力(正文完)。
甲
方(盖章)：
乙
方(盖章)：
代表人(签章)：
代表人(签章)：
2010年
月
日
2010年
月
日
第二篇：劳务承包合同
劳
务
承
包
合
同
发包方全称:
(以下简称甲方) 承包方全称:
(以下简称乙方)
为明确甲乙双方的权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,遵守平等自愿、互惠、互利、公平诚信的原则,甲方将吉首市经济开发区公租房二期及配套设施项目工程的土建以及劳务清包形式发包给乙方施工,经甲乙双方友好协商特订立以下协议,并共同准守。 第一条、工程概况: 工程名称: 吉首经开区产业园公共租赁房及配套设施建设项目二标段 工程地点: 吉首市乾州东区市经济开发产业园区内
工程内容: 框架、砖混结构,地下室两层,建筑面积15800㎡,地上四栋,各六层建筑面积17300㎡,最终以实际面积结算为准。
第二条、承包形式
采用甲方负责项目管理,提供工程主要材料;乙方组织相应管理人员,提供承建劳务队伍包工、包临时水电安装、包架料、包模板材料、包辅材、包所有需要的机械设备、工程用具、餐具、包质量、包工期、包临边边安全防护、包临时设施搭拆、包材料运输装卸、包安全文明施工的大清包方式。
第三条、工程承包范围
1、本工程从桩基承台底至屋面构架的所有模板工程、钢筋工程、明沟散水、混凝土工程、墙体工程(地下室设备装拆),内外脚手架工程、内外装饰工程、图纸设计范围内的外墙贴砖,自身施工需要的预埋件制作,预埋、预留工程。
2、基础开挖、回填所需的挖机由甲方负责,乙方负责配合机械修整土方,砌、粉基坑承台,基槽的土方机械开挖有不到位的地方由乙方负责。
3、施工范围周边场地的硬化、给排水设施和水泵都乙方负责。
4、土方开挖、大型回填、消防、水电、通信、弱电设施安装、燃气、门窗、柔性防水、不锈钢栏杆扶手、保温、资料及实验费,轻质隔墙、大理石、花岗石、玻璃幕墙、绿化、亮化等工程不在乙方承包范围之内。
5、所有二级以下的配电箱及电线、电缆灯具由乙方负责,周边道路、场地、地下室排水及本工程土建部分的所有硬化,临建的劳务设施(主材由甲方提供),乙方不应另外计费。
6、民工食堂、厕所、澡堂、活动板房的平整及硬化等全部由乙方负责,生活区及项目周边的卫生由乙方负责打扫。
7、临时用水用电部分:每单元、每层留设接水口(甲方负责),每单元两层一个三级配电箱(由甲方负责安装),塔吊上固定大灯及其他的移动照明灯具等由乙方负责,但整个工程所有用水用电费用由甲方负责。
8、木工:模板制作、安装、拆除、预留、预埋、扣件、螺杆、螺帽、塑料套、材料卸车、码堆、清渣、刷脱模机、铁钉、铁丝、步步紧、跑模胀模的锤凿、电动工具(如图纸变更造成的返工,由甲方负责),扳手、电缆、清扫卫生、胶带等以及文明施工。
9、钢筋工:原材料取样、下车、钢筋下料、制作、绑扎、水平焊、电渣压力焊,止水带的焊接,墙体拉结筋安装(植筋下料、钻孔、吹灰洗孔、植筋化学胶),指挥材料卸车搬运、场内转运、摆料划线、绑扎放置保护层垫块、浇捣混凝土时的钢筋维护、预埋件;扎丝、焊条、电渣、手动工具、电动机械;切断机、弯曲机、调试下料机等一切机械电缆、所有机械设备带证操作。
10、泥工:混凝土浇筑、承台砌筑粉刷、砂浆调配、材料运输,现场垃圾清扫等工作,步料机与输送泵管拆装、清洗,做砼试件,找平搓光、砼表面保护措施,包括夏季、雨季、冬季覆盖保护膜、养护、防冻、清洗余浆砼渣。工具、电动工具,振动器、振动棒、斗车、施工人员的安全帽及雨衣、手套等用品。内外装饰:内外墙粉刷、地面找平压光、楼梯间踏步粉刷、室内公共区域、外墙面的贴砖或墙漆。明沟散水、台阶在乙方承包范围之内等,乙方必须按照设计要求和图纸变更及施工规范进行施工,在确保安全、质量的前提下,不能超用和浪费材料,如有浪费者按材料用量及进价的三倍进行处罚。
11、机械设备、塔吊、施工电梯、输送泵、搅拌机等大型设备都需要带证专业人员操作,所有辅材(如钢管、扣件、安全网必须达到规范要求,按规范刷油漆,脚手架严格按规范进行施工,确保工人安全)。 第四条、施工工期
1、本工程工期(不包括桩基础工程)从开工日期
年 月 日至
年 _ 月 日止,合同工期
天,含节假日,具体开工日期以甲方的开工通知
单为准。
2、工期延误,因重大设计变更或不可抗力的自然灾害以及省、市、县政府通知的停工,甲方不承担因此造成的岩延期竣工和延期交付使用的违约责任,但工期相应顺延。
3、因乙方原因造成的工期延误,每推迟一天,乙方需按1000元/天向甲方缴纳延期违约金,工期每提前一天,甲方奖励乙方1000元/,按日历累计天数计算,如工地停水、停电超过三天的甲方应补乙方所有人员每人每天200元/天的损失及生活费用。如发生重大停工事件,甲乙双方另行协商。 第五条、质量等级
1、本工程为合格工程。
2、乙方的施工质量以现行的国家施工规范和建筑安装工程质量检查标准和设计图纸评定,施工说明和设计变更等技术文件为依据,乙方所施工的分部、分项工程质量确保一次性验收评定合格。
3、乙方在施工中应根据甲方的要求进行自检、互检、随时接受甲方管理人员、监理单位、设计院、业主单位和质安监管部门的随时检查、检验,并为检查、检验提供便利条件。
4、如工程质量不能达到合格验收标准时,乙方无条件返工,必须达到合格要求,返工费用由乙方自行承担并承担甲方的材料费用,甲方提出整改还未及时进行整改到位,甲方有权另请其他施工队伍进行整改,所产生的的费用在乙方工程款中扣除。 第六条、工程承包价格
1、本合同的承包价格按建筑面积平方米计算,每平方米428元结算(不含税费)。
2、建筑面积计算标准以实际结算为准。
3、施工前设计变更增加的工程量不另外计费,施工当中或施工后变更按实际发生工作量并及时补给乙方。工程竣工后,甲乙双方按照合同约定结算工程款。
第七条、付款周期
1、正负零层混凝土浇筑完成后,甲方应按照合同约定及时付给乙方完成的建筑面积乘以合同总价的60%的工程进度款。
2、二次付款待乙方完成到三层屋顶砼浇筑完成时,甲方按实际完成建筑面
积乘以合同总价的60%工程进度款支付给乙方。
3、装饰装修款支付、外墙抹灰完成后,甲方按工程总建筑面积乘以合同价的70%支付乙方工程款。
4、外脚手架拆除完成后甲方支付给乙方按建筑面积乘以合同总价的80%支付给乙方工程款,待明沟散水完成以后甲方按照工程总建筑面积乘以合同总价的90%付款给乙方。
5、工程竣工验收后一个月内完成工程决算并由甲方支付工程总建筑面积成合同价的98% 支付给乙方,留质量保修金2% ,一年内由甲方把实际发生的维修费用扣除之后,将剩下保修金退一次性退还给乙方。(如需维修,甲方以电话或书面形式通知乙方,在三天之内,乙方若没派人维修,甲方可另找队伍维修,所发生的的费用在乙方保修金中双倍扣除)。 第八条、安全及文明施工
安全文明施工目标:杜绝安全质量事故发生,做到零工伤。为确保目标,甲乙双方在施工中需做以下工作:
1、甲方应向乙方提供工程所需的安全技术资料,对乙方施工人员进行安全教育检查、监督和指导,协助乙方做好安全、质量事故工作的调查、处理和事故隐患的整改,并向乙方传达国家、省、州市和甲方有关部门下发的安全生产方针、政策、法规和其他文件。
2、按照业主及当地要求和公司企业文化的规定、规划,整个工程文明施工、编制安全生产和文明施工方面的管理制度和方案,并下发乙方。
3、甲方安全生产管理人员有对施工作业人员违章作业行使停工整改,经济处罚等权利。
4、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法规,必须严格遵守甲方制定的有关安全文明施工的规定,在施工期间必须接受甲方的监督和指导,并定期向甲方安监部门汇报安全工作情况,乙方必须建立健全的安全生产责任制,配备专职安全员,并报甲方备案。
5、乙方特种作业人员(如电焊工、电工、塔吊司机、外架工、机械操作工、、机修工等)要持有效证件上岗,并做到认证相符。凡患有高血压、心脏病、癫痫病以及不适合高空作业者,乙方必须立即予以辞退,否则甲方按照1000元/人对乙方进行罚款。
6、乙方在施工中,如有不听甲方指挥,故意为难甲方,在工地打架斗殴、闹事所造成的经济损失及法律责任等均由乙方承担,并每次罚款5000元/次。
7、甲方指定的安全、文明施工及生活区管理等相关制度及处罚条例与本合同具有相同法律效力,乙方必须遵守。
8、本工程项目施工人员的劳动保障及意外工伤安全保障费用由甲方购买保费,保单的免保部分由甲乙双方共同承担,甲方承担70%,乙方负责承担30%。
第九条、工程材料、设施供应
1、甲方提供主材,如(钢筋、水泥、砖砌体、砂、石、混凝土)以及挖机、混凝土浇筑天送泵机械设备、主体材料、装饰装修材料等,所有安装在建筑上的一切材料都由甲方负责,及时供应以免影响乙方施工。
2、乙方有责任按设计图纸和工程实际进度提前向甲方提供所需材料计划,其中混凝土的计划提前24小时报给甲方。
3、乙方负责提供的材料、需要送检的由乙方采集,甲方、监理方共同见证取样,乙方应制定严格的材料领料和用料制度,严格控制材料的使用,杜绝浪费。
4、剪力墙的止水钢板、止水螺杆由甲方提供,乙方负责止水带焊接的人工工资及辅材等费用。在施工中若甲方、监理方发现乙方人员有浪费、占用、专用的按材料实际价值翻倍进行处罚,有偷盗行为的按材料实价的十倍进行处罚,若偷盗情节严重的,直接移送当地执法机关处理。 第十条、双方权利和义务 甲方:
1、开工前以书面形式向乙方提供本工程定位标高、水准和坐标控制点,并派专业测量人员对本工程标高、轴线全程控制并承担责任。
2、在开工前提供四套施工图纸给乙方,超过四份的由乙方自行负责,甲方在开工前组织设计单位、业主、质监部门进行施工现场范围内的技术交底和图纸会审,并做好各方签署的技术交底和图纸会审工作,做好各方签署的技术交底会议纪要,分发到有关单位,修改部分首先以甲方的补充说明,其次以修改图纸为依据。
3、甲方进行施工组织设计、组织施工技术方案和施工进度计划,提出意见并督促实施,检查工程进度和工程质量验收分部分项的工程。检查工程使用的材料、构件、设备的规格质量,负责本项目的所有试验费用及检查费用。
4、如是甲方原因(缺少材料和进度款不能按合同约定支付等情况)造成的乙方无法施工或停工,为此产生的一切费用和其他后果都由甲方负责。 乙方:
1、乙方委派专业施工技术员和专业安全员为本项目的安全、质量、进度、文明施工等负责,乙方施工负责人代表乙方行使合同约定的权力,履行本合同的义务职责。每月25号向甲方提供月进度款拨付报表和下月的工程进度计划表。
2、严格按照施工图、设计说明及国家规定的技术操作规程、规范进行施工,确保工程按照合同规定时间如期完成,乙方必须根据甲方要求和相关规定,尽力配合第三方做好其他附属工程的施工。如第三方需要相关材料、机械设备,乙方可按实际收取适当的费用。为了使工程能顺利进行,乙方不得故意制造条件和局面来影响施工进度和质量,如因第三方影响乙方正常施工进度,则造成的损失由甲方在第三方工程款中扣除并赔付给乙方。
3、乙方无条件配合甲方资料员现场的资料收集、整理,并负责配合原材料取样。现场民工食堂、宿舍、浴室、卫生间由甲方提供场地,生活用具由乙方自行负责。
第十一条、其他约定
1、本合同系双方平等、自愿的基础上签订。
2、技术交底、检验费用及所有税费由甲方承担,乙方劳务合同的里的总造价不承担税费。
3、施工合同外所签证用工按200元/天工日进行计算由甲方补给乙方,乙方必须配合甲方总工程师的工作,所有劳务班组的劳务合同必须通过甲方工程师签字认可。
4、甲方规定的施工现场文明公约和规章制度,乙方须严格贯彻落实并加以遵守和维护,发现乙方有不按规定违反文明公约的现象,甲方有权按规定给与处罚。
5、乙方合同签订当日向甲方缴纳合同履约保证金 叁拾万元整,主体封顶后合同履约保证金一次性退还给乙方,本合同未交履约金的视为无效。 第十二条、
1、本合同未尽事宜,双方共同协商解决。
2、本合同一式三份,承建公司、甲、乙方各执壹份,都具有同等法律效力,自甲乙双方签字之日起生效,至本工程完工及所有劳务工程款付清后合同终止。
甲方(签章):
乙方(签章):
日期:
年
月
日
:
年月
日
日期
劳 务 承
包 合 同
第三篇：劳务承包合同
劳务分包合同
甲方：重庆正蓝装饰有限公司 (以下简称甲方)
委托代理人：
乙方：重庆畅优劳务有限公司 (以下简称乙方)
委托代理人：
甲方承建南川区隆化第三小学校扩建工程项目，经甲乙双方友好协商，甲方将该工程的劳务承包给乙方，双方各施展自己的长处，达到互惠双赢，分别承担责任，特订立如下条约。一经签订，共同遵守，如有违约，违约方承担对方的一切经济损失。
一、工程名称：南川区隆化第三小学校扩建工程
二、工程地址：南川区西城街道办事处长远居委5组
三、工程概况：综合楼的建筑面积3240.05 m2，其中地上建筑面积2959.08 m2 ,地下建筑面积280.97 m2 ;建筑层数为地上主体4层，建筑高度20.85m;建筑工程等级类别为二类，建筑的耐火等级为Ⅱ级，屋面防水等级为Ⅱ级;抗震设防：6度，建筑结构形式为：框架，建筑物合理使用年限为50年。、校大门建筑面积108.77 m2，建筑层数为地上1层，建筑高度5.4m;
四、工程质量：合格工程
五、工程工期：开工日期暂订 2017 年 6 月 30 日，以甲方通知进场的时间为准，并按甲方通知进场的时间计算工期。
六、承包范围：临时设施、钢筋的制作安装(含二次结构)、混凝土浇筑(含二次结构)、模板制作安装(含二次结构)、砖砌体、内外墙抹灰、屋面工程(含女儿墙)、地面工程、基础孔桩、附属工程等。
七、乙方承包工程内容
1、基础施工：基础孔桩开挖、钢筋制作安装、吊装、孔桩砼浇筑、井圈及桩头破碎;基础地梁模板支模、拆模、垫层浇筑、钢筋制作绑扎安装、砼浇筑、养护。挖机开挖基槽费用由甲方负责;清底、修边、等工序由乙方负责。
回填工程(外墙边线内)回填工程挖机费用由甲方负责、边角整理、收平、夯实、等人工回填由乙方负责;回填工程按计时工签单(技工220/天/人，杂工120/天/人)
3、主体施工： (1)、砼工：
乙方负责小型机具设备、人工费;浇筑砼前的卫生清理、模板湿润、刷脱模剂、浇筑、收边、收平、贴薄膜保温、养护、凿毛、修补、构件养护、工完场清等工作及耗材。 (2)、钢筋工: 乙方负责中型机具设备、人工费、钢筋的抽样、制作、绑扎、安装、植筋、焊接、机械连接、成品保护、材料保护、钢筋材料下车、吊运、吊装、转运、包括断钢机、弯曲机、调直机、弯箍机、滚丝机、切割机、焊机、断钢钳、电锤、电线、照明、扎丝、扎钩、手套、筒靴、安全帽、安全带，塑料垫卡、垫块、植筋胶、工完场清等工作及耗材。 (3)、木工：
乙方负责小型机具设备、支模、拆模、内脚手架搭设、剪刀撑、扫地杆、人工费、辅材、耗材、内撑、制作、安装、材料下车、吊运、转运、材料保护、堆码、对拉螺杆(止水螺杆由甲方负责购买，人工由乙方负责)、蝴蝶扣、刨木机、电线、照明、手提锯、切割机、套管、铁丝、钉子、扳手、手锤、安全帽、安全带、手套、筒靴、工完场清等工作及材料、辅材、耗材。 (4)、外架工：
外架搭设工程及配套工程(如外架搭设及拆除;安全网、踢脚装饰线、软架板挂拆;竹跳板铺拆;外架防护;临边洞口防护;安全通道、卸料平台搭拆等，材料到指定地点码好成堆及材料塔吊范围内的卸料和装车;制作预埋挑架拉环，安装挑杆及拉钢丝绳，外架坠落防护，宣传标语、牌挂贴、钢筋制作棚、木工制
作棚、灰工加工棚的搭拆，按照国家规范、规程所要求的外架和安全防护包含的全部内容。)
4、安全文明施工：
乙方负责安全文明施工管理、施工现场的卫生打扫、清理、材料的有序堆码、建筑垃圾、生活垃圾处理;具体详见安全文明施工管理制度。
5、砌体及装饰装修：
乙方负责小型机具设备、人工费、如：照明、电线、泥水工用的砖刀、尺方、沙板、灰桶、手推车、手套、安全帽、安全带;范围：填充墙砌体砌筑、室内地坪找平、内墙抹灰、钢丝网挂网(钢丝网由甲方负责)、顶棚、屋面盖瓦，外墙抹灰。
6、施工现场乙方管理人员人数：施工员至少1名、安全员1名，必须具备相应的工作能力。乙方应配合甲方施工员、预决算人员做好各个分部检测材料，材料计划，施工放线等工作。
7、施工现场需要抽检材料品种由乙方办理好交到甲方项目办公室，甲方送检。
8、乙方所有人员必须服从甲方现场施工人员的安排和调派，按图施工，按照甲方与建设单位签订的施工承包合同工期、进度，按时完成施工任务。
9、在质保期内的修补工作。
八、甲方负责：
1、甲方供应材料到施工红线范围内。(乙方承担施工红线范围内的转运费)
2、塔吊基础的混凝土及钢筋费用由甲方负责，辅材及人工费由乙方负责;塔吊、指挥人工工资由甲方负责。
4、水、电、排风、消防、室内外井道等土建项目，其它安装工程材料费由甲方负责，安装后吊洞，修补等人工费由谁安装，谁负责修补。
5、本工程主要使用商品混凝土，并混凝土送到各楼层面。二次结构、零星构件(构造柱、过梁、压顶、厨房卫生间翻边等)使用自拌混凝土，由乙方负责辅材、人工费。
6、甲方负责该工程坐标定点、其余放线、抄平、测量等工作由甲方和乙方共同负责。
九、承包单价：
1、承包单价为： 234.00元/㎡ (大写)：贰佰壹拾元整;基础地梁以下(含基础地梁)钢筋吊运、制作安装700.00元/t，砼养护浇筑、养护20.00元/m³、模板安装拆除30.00元/㎡(按模板展开面积计算);地面水磨石：26元/㎡;附属工程根据现场实际情况签证确定单价。
2、面积计算按照建筑面积加坡屋面投影面积的2/3计算(室内连廊、走廊、阳台按全面积计算、)。
3、本合同暂定金额为：3000000.00元整(大写叁佰万元整)，具体金额以工程结算为准。
4、乙方收取工程人工费造工资表领取。进场后乙方提取银行私人帐号报甲方，领取工资可采取现金或转私人帐户。
十、工程进度
1、甲方原材料到场的情况下，乙方必须备足辅助材料和技术工人，不能拖延工期，如因乙方的原因造成甲方被业主处罚的，由乙方承担全部责任，乙方不得有异议。
2、工程进度必须按甲方与建设单位签订的大合同一致。 十
一、付款方式：
本承包工合同的拨款方式与大合同(甲方与建设单位签订的合同)一致。
1、基础完工且验收合格后、甲方收到建设单位工程款后一星期内支付基础承包价的70%给乙方。
2、主体二层完工后，甲方收到建设单位工程款后一星期内支付负一层、
一、二层承包价的70%给乙方。
3、主体完工验收合格后，甲方收到建设单位工程款后一星期内支付
三、
四、屋面层承包价的70%给乙方。
4、竣工验收合格后支付至97%，余下3%为工程质量保证金。 质保期二年，在保修期内甲方通知乙方，如乙方不按时维修，由甲方找人维修，产生的人工费、材料费在乙方质保金中扣除。质保期满后1个月内甲方结清乙方尾款(无息)。
十二、安全责任
1、施工中如出现工伤事故，费用在贰万元以内(含贰万元)由乙方自行负责，工伤费用在超出贰万元以上的费用，保险以外的分别由甲方承担70%的费用，乙方承担30%的费用，以医院的有效发票为依据。
2、乙方人员在进场前，必须先交身份证及时参加工伤保险，由于乙方未及时交身份证的原因导致没能参加工伤保险而发生的安全事故，由乙方自行负责。
十
三、甲方要求：
l、 乙方进入施工现场后，乙方必须服从甲方现场施工人员的安排和调派，按照甲方与建设单位签订的施工承包合同工期、进展，按时完成施工任务，按图施工，作好竣工验收的准备工作。
2、乙方需自带施工员，严格按图施工，必须服从建设委员会、质监站、建设单位、监理公司等有关人员的现场检查与管理。
3、乙方须配合甲方施工员、预决算人员、资料员等做好各个分部、隐蔽工程的资料签字。
4、施工中，乙方要做到文明施工，节约用料，如造成浪费甲方原材料、质量事故，乙方要按实际赔偿甲方的损失，同时罚款处理(从乙方保证金或工程款中扣除)。
5、乙方在施工过程中，如有违反安全操作及造成质量不合格的，经甲方施工人员及业主、安监部门发现，造成工程返工和拖延工期(因乙方的周转材料、机具、架料不到位和因木工、钢筋工、泥工等做工偷工减料造成的工程返工和质量不合格)，甲方将对乙方重罚(罚金)并赔偿造成该工程的一切经济损失。
7、图纸变更增减工程量，按实际发生工程量计算。 十
四、违约责任：
1、甲方每拨到一笔工程款后十天内按比例如数拨付乙方。乙方应提前上报进度，待甲方审核后支付，甲方拖欠十天以上，应视为违约，并应承担人行活期存款利息的一倍违约金。
2、如乙方不听从甲方现场管理人员的指挥、安排，不能按工程进度完成工程量，质量、安全不能按规范施工，甲方多次通知仍不改正，视为违约，甲方有权单方面终止合同，以完工程量单价按承包单价的50%结算，乙方无条件接受并退场。
十五、矛盾、纠纷的处理：
1、甲乙双方都要各自教育和管理好自己的工作人员、工人。如出现矛盾，双方各自要教育，带离纠纷现场，本着和谐相处，大家都是为了工作的原则出发，自己妥善解决。
3、坚决杜绝在工地现场大吵大闹的场面发生。
4、较复杂的问题向人民法院诉讼解决。
5、乙方进场后，工程款拨付前，不得以任何理由向甲方索要工程款、生活费、等情况，若因此产生的停工、工期滞后、聚众闹事等一切损失，由乙方负责。
十六、主材的损耗计算规则：
1、钢筋损耗：总量的2%。
2、砼浇筑损耗：单次浇筑总量的1.5%。
3、砖耗损：总量的2%。
如工程完工后总材料用量超过该损耗，超过的部分材料费由乙方承担。 本合同一式贰份，双方各执一份。本合同为双方真实意志的体现，一经签订就具有法律效力，双方共同遵守，未尽事宜双方另行协商补充。
甲方： 乙方:
发包方(公章); 劳务公司(公章):
法定代表人(签字):
委托代理人(签字手印)：
身份证号：
电话： 年 月 日法定代表人(签字):
委托代理人：(签字手印)：身份证号： 电话：
年 月 日
第四篇：劳务承包合同
甲方乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双
方平等协商，协议如下
一，承包工程名称、内容及合同期限：
乙方承包中国•南海云计算科技园ZZ-3#-6#住宅楼工程水电暖安装工程(按图纸、变更以及签证施工)工期为进场开工至竣工验收合格。
二，乙方的权力、义务：
1、服从甲方现场管理人员的领导，遵守甲方制定的一切规章制度
2、 带领职工领取工资和承包款，并负责发放到每位职工手
中。
3、 必须保证工程质量达到验收合格标准。
4、 按工程进度组织充足的人力，保证工期。
5、 乙方所需材料应提前7天向甲方申报材料计划。
6、 乙方设专人负责该项目的日常管理、现场指挥协调、组
织分部分项工程的验收工作。
7、 施工中要切实遵守安全文明施工的规章制度，对工人要
进行安全教育，对机电设备要专人使用，专人保管，对
不合格的设备以及电线杜绝使用，高空作业要注意安全
防护，杜绝施工中的一切安全隐患否则一切安全事故由
乙方负责
8、 施工中要切实注意材料的节约，一经发生浪费现象给予
双倍的罚款(罚款将从当次付款中扣除)。
三，甲方的义务：
1、 甲方负责协调电工组与其他工种的配合协调工作以及矛盾，尽量为乙方提供方便工作的条件。
2、 甲方提供住宿、生活用水用电，以及仓库。
四，承包内容及价格：
1、 乙方承包四栋楼图纸以及变更、会审、签证内的电气照明，水暖安装工程，室外落水管安装，按照图纸和规范要求施工。
2、 承包价格：按每栋楼的实际建筑面积计算，每平方米人民币三十五(叁拾伍)元整。
五，付款方式：
1、主体部分(水电暖预留)按8元/㎡付款，每两层付款一
次，即到二层浇筑完成付款一次，封顶付款一次。
2、 经监理、甲方验收合格后
墙内复管按6元/㎡付款，
水管安装完毕按8元/平方米付款，
暖气管道安装完毕按5元/㎡付款，
电气安装完成按4元/㎡付款。
3、其余款项，验收合格后付到全部工程款的95%，剩余部
分作为维修费用，维修剩余费用在验收合格一年后付清。 六，甲乙双方责任：
1、 由于施工质量、安全、文明施工等原因被公司监理处罚均由乙方承担，因乙方施工不合格造成的返工，所损失的材料由乙方承担。
2、 因甲方供料不及时或拨款不到位等甲方原因造成的停工，以及甲方供料不合格造成的返工，甲方赔付乙方工资每人150元/天。
七，甲方提供所有材料及耗材，所有工具由乙方负责。
八，本合同一式两份，甲乙双方各一份，自签字之日生效，付清工程款后结束。
甲方(签章)：乙方(签章)：
2012年月日
第五篇：劳务承包合同
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就供热管网改造(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：供热管网改造 工程地点：县城区
第二条 工程承包范围 供热管网改造劳力施工
第三条 工程工期
1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;
2.主要节点工期：___________________________________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到 优______
第五条 组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条 标准规范
本合同适用标准规范：____________________________
第七条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式：劳务承包
2.承包价款：贰佰壹拾万元整
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条 结算办法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十四条 工程保修
1.保修范围、期限：______________
2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十五条 保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十六条 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;
2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十七条 合同履约保证金
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)
第十八条 不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第十九条
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第二十一条 合同份数
本合同一式____贰__份，甲方___壹___份;乙方___壹_份。
第二十二条 补充条款__________________________________________
第二十三条 合同生效
合同签订时间： 年 月 日 合同签订地点：茌平
甲方(盖章)
乙方(盖章)