合同更改协议书(精选12篇)
篇1:合同更改协议书
议 合同协议书更改协议
文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089 合 同 变 更 协 议
签订变更协议时间:xxxx
年 xx 月 xx 日
签订合同更改协议地点:xxxxxxxxxxxxxxx
需方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
供方 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于xxxx 年 xx 月
xx 日签订的《xxxx 合同》(下称“原合同”)中的定义相同。
鉴于:
需方
和供方于 xxxx 年 xx 月 xx 日共同签署了《xxxx 合同》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就原合同中部分事项特订立以下
更改协议。
一、合同内容更改部分 :原合同所签订数量金额更改,需按实际需求供货付款。
二、具体更改如下:1.原合同签订规格内容为:
2.现更改为:
二、付款方式 :原合同所签订付款方式不变。
三、本协议生效 :本协议生效后,即成为《xxx 合同》不可分割的组成部分,与《xxx 合同》具有同等的法律效力。
四、除本协议中明确所作修改的条款之外,其他条款依照 xxxx年 xx 月 xx 日共
同签署的《xxx 合同》继续有效。
供方(公章):
法定人代表:
(或授权代表):
开户银行:
银行帐号:
通讯地址:
联 系 人:
联系电话:
篇2:合同更改协议书
认证方(乙方):__________________
双方此前已签订了□产品认证□质量管理体系□环境管理体系□职业健康安全的认证合同,并且该合同已得到认真履行,根据甲方/乙方的要求,进行下列更改:
1.认证范围:__________________________________
2.认证费用及其支付方式
(1)审定与注册费:______元。
(2)扩大审核费:______元。
(3)以上费用合计为:______元。请□单独支付,□与____________监督审核费一并支付。
3.其它: __________________________________________
受审核方(甲方):__________(盖章)
经办人员:__________________(签字)
认证方(乙方):____________(盖章)
经办人员:__________________(签字)
签认地点:__________________________
篇3:购房合同补充协议条款如何更改
一、公平原则
补充协议条款的制定并不是房地产商的单方行为,购房者作为合同的另一方,同样具有平等主张、保护自身利益的合法权利。任何发展商以单方名义制订并要求购房者无条件签署的补充协议都有可能是违背购房者意愿的,在法律上是无效的。因此,开发商在要求购房者签订补充协议时,应对其内容予以明释。例如,在销售精装修房屋时,有的开发商对于合同约定的装修材料装修标准的改变,只是明确了告知购房者的义务,而对于改变后的质量、价格、档次、环保均不予明确,根本没有给予购房者选择或是确认的权利,这在实际上已经严重损害了购房者的合法利益。一旦出现问题,极易使买卖双方产生纠纷。
开发商制定的补充协议往往有失公正
所谓格式条款合同,又称格式合同,它是指由一方当事人预先制定的,并由不特定的第三人所接受的,具有完整性和定型化的合同条款。
格式条款合同的特征是:(1)格式条款合同文本是由一方当事人预先制定的。(2)格式条款合同要具有广泛性、持久性和细节性。(3)格式条款合同的内容具有完整性和定型化的特点。(4)在格式条款合同中,条款制定人在订约中处于优势地位。由于双方地位差异,合同条款容易显失公平。
二、合法原则
双方签订的补充协议作为合同不可分割的组成部分,只有约定的内容合法,才能得到法律的保护。
在实际交易中,开发商在起草补充协议时,有时为了迎合或是满足个别购房者的利益要求,将一些公用面积和使用空间擅自“许配”,从而损害了其他购房者的利益。例如,一家开发商在销售写字楼时,购房单位提出了一个条件,即将写字楼的外墙使用权归该购房单位无偿使用。开发商明明知道外墙使用权归所有购买写字楼的业主,开发商个人没有任何承诺的权利,但是,为了促进销售,在没有得到其他业主同意的情况下,开发商便同意了这家购房单位的要求,并将此条款写入补充协议。事后可想而知,由于合同约定的该内容损害了其他人的合法利益而导致此项内容无效。
购房人签订补充协议时有权伸张合法权益
我国《合同法》第39条明确规定:采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款,按照对方的要求对该条款予以说明。因此,购房者在签署由卖方起草的补充协议时,有权要求卖方对相关条款进行解释说明。
《合同法》第41条规定:当对格式条款的理解发生争议时,应当按照通常理解予以解释,对格式条款有两种以上解释的,应当采纳不利于提供格式条款一方的解释。格式条款与非格式条款不一致的,应当采用非格式条款。在通常情况下,提供格式条款的一方往往在交易中处于优势地位。因此,在签订补充协议时,购房者完全有权利要求在平等协商的基础上,对补充协议加以修改和补充,充分维护自身的合法权益。任何开发商以单方名义制订并要求购房者无条件签署的补充协议,在法律上都是无效的。
三、注意事项
1、广告和售楼书中的有关内容。消费者入住时发现房子有些地方与当初广告和楼收中承诺的并不一样,这种情况在生活中并不鲜见。把广告和楼书中的相关内容加入合同,产生纠纷时可以作为消费者投诉的有利证据。6月生效的.《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》中为了保护购房人利益,规定将开发商就商品房规划范围内的房屋及相关设施所做的具体明确的、并且对买卖合同的订立及房屋价格有重大影响的说明和允诺视为合同内容。开发商如果违反这样的内容,应当承担违约责任。
2、补充协议中一定要注明因开发商违约造成退房的违约责任。由于开发商原因导致消费者退房的事很多。但也仅限退房,对开发商如何“补偿”要求的不多。开发商违约致使退房,负些赔偿也是应该的,因为这种“赔偿”和消费者交定金但“不买不退”的道理一样。许多合同中都约定因“不可抗力”导致误工等,开发商可以不负违约责任,但却不可作为开发商推脱责任的借口。
3、对物业服务所达到的标准也应注明。物业服务是办完入住手续后才发生的事实,与业主当初想象的可能存在着这样或那样的差异,容易产生纠纷。在合同中注明要求及责任,对双方都有利。
商品房买卖合同不能把所有内容规定完整,也很难具体、明确。制定补充协议应依照以下三个原则进行:
一是细致:包括三方面内容,首先将整个交易的全过程,包括合同签订、履行的全过程,其中涉及广告、合同、退房、退款甚至离婚和死亡等都应予以充分考虑;其次是对涉及房屋的质量、面积、配套设施及社区环境等方面内容加以明确;最后是对可能产生争议的地方,包括一些有借鉴意义的案例订入协议。
二是违约责任:订立补充协议时,应该注意权利与义务的对应,每一项义务都意味着责任,每一个责任都会产生违约对应的后果。
三是举证责任:购房者在目前的全部房地产交易过程中较难行使知情权,在诉讼或仲裁中无法提供相应的证据,如果按照一般举证原则即谁主张谁举证的做法,是无法有效地保护购房者权利的,所以补充协议在某些方面采用举证责任倒置的方法,规定由开发商来承担举证责任,以此来保护购房者利益。
如何通过一份公平合理的补充协议充分维护买卖双方的合法权益,在房地产交易中具有举足轻重的意义。因此,为避免制定无效条款,双方在签署补充协议时,应根据《合同法》中关于有效合同的规定,来拟定合法的合同条款。另外,双方在签订购房合同和补充协议后,在合同履行期间,如果双方出现新的协议内容或需要对原来签订的内容协议变更,均可通过补充协议的形式予以约定。
篇4:土地更改协议书
乙方:_________
经双方友好协商,本着平等、自愿、诚实信用原则,就土地更改事宜达成协议如下:
一、地块概况
1、a、b两地块位于_________,两块土地面积均为__________平方米(折__________亩)。
2、现两地块空置。
3、现a地块权属是甲方,b地块权属是乙方。(如图一)
二、更改方式
1、甲、乙将a、b两地块(如图一)合并后,重新分割成面积相等的c、d两地块(如图二)。甲方取图二中的c地块(即c地块权属是甲方),乙方取图二中的d地块(即d地块权属是乙方)。
2、甲、乙双方把图一中自己权属土地的使用证复印,把复印件交与对方(即双方各持图一中对方权属地块使用证的复印件),保留原件。
三、其他
1、本协议附图一和图二,图一是土地更改前权属,图二是土地更改后权属。
2、本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。
4、本协议经各方代表签字盖章后生效。
5、本协议一式四份,双方各执两份。
甲方(盖章):__________代表:__________
乙方(盖章):__________代表:__________
篇5:更改后重要独家委托协议书
委托方:(以下简称甲方)
受托方: 杭州房地产经纪限公司(以下简称乙方)
甲乙双方本着自愿、平等、公平的原则,在协商一致的基础上,就甲方委托乙方独家代为出售房产一事达成如下协议:
一、委托出售房屋情况如下:房屋座落:建筑面积:平方米,所有权证号:土地权证号:
二、甲方自愿将上述房屋独家委托给乙方代理出售,并保证所委托房产真实、合法。
三、甲方保证上述房屋权属清晰,不存在已抵押、被查封或其他不能出售等情况,出售此房无任何纠纷矛盾,如有共有人,甲方保证已征得所有共有人同意。
四、甲乙双方商定此房的委托代理销售总价为(大写)
(¥)。如乙方与客户议价大于或等于此价格时,乙方可直接代理甲方收取客户意向金。若要低于此价格出售则必须事先征得甲方的书面同意。房屋所涉及的税费承担方式:。
五、代理费的收取:若乙方在代理期内成功销售,则甲方按下列标准向乙方支付代理费。
代理费计算标准:按物价局规定以成交价分档累计:50万元(含)以下1.25%;50万元——100万元(含)0.875%;100万元——200万元(含)0.5%;200万元以上0.3125%。
六、双方约定代理期限为;个月,即自年月日到年月日。为了确定该房屋是否符合上市条件,防止在代理期限内发生本协议第二、三条所列的相关问题,在签订本协议时甲方需将房屋的相关权利证书交由乙方保管,如本处房屋尚有住户居住,甲方需同时说明租户情况并负责协调与租户相关事宜,保证看房及出售不受影响。乙方应妥善保管甲方资料,不得用于本委托协议以外其他事宜。
七、在代理期间内,乙方保证专人负责该房屋销售工作,积极以各种方式(报纸广告、网络广告、DM单印刷发放、店面重点信息推荐张贴等)推销此房,并及时将进展情况通知甲方。若到期未能实现销售,则本合同自动终止。因代理销售此房过程中所产生的人员费用、广告费用、看房交通费用等由乙方自行承担,且向甲方补偿元房屋空置费。
八、在代理期限内,甲方不得以任何理由提高此房代理价格。在乙方寻找到相关客户后,不得以任何理由推托交易。当乙方根据本合同第四条直接代理甲方收取客户意向金后,若甲方或公有权人的原因不能签订书面转让合同,由此产生的相关责任由甲方承担。甲方有义务积极配合乙方销售,并且保证在乙方通知签订买卖意向或《杭州市房屋转让合同》时及时亲自到场签字。甲方在委托期内不得将该房屋委托乙方以外的第三方代理销售或未经乙方出售,否则视为违约。
九、在代理期限内,甲乙双方任何一方不能履行上述合同条款视为违约,则违约方应支付对方委托代理销售总价2%的违约金。
十、在代理期限内。若因政府原因调整税费(印花税、个人所得税、土地增值税、综合税等)的或因不可抗力因素导致该房产不能出售的,则本协议自动解除,双方免责。
十一、补充说明:
十二、本协议一式两份,一经签订,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。若双方发生争议,可协商解决,协商不成,可向当地人民法院提起诉讼。
甲方:乙方:杭州***房地产经纪有限公司
经办人:经办人:
身份证号码:地址:
电话:电话:
篇6:合同更改协议书
大多装饰公司拒绝业主增加合同补充条款的理由为:“这是建设厅统一颁发的合同,我们没有权利去
更改。”这是一种错误的解释。
建设厅、装饰协会有义务推广标准合同,但没权利要求合同双方当事人必须履行该标准合同。因此
业主有权利要求增加补充体条款。
其次:在河南省的标准合同中,有补充条款的增加位置。标准合同中有这一项,为什么不能加呢?
显然不合理。
再者:郑州家装监理网经常同业主去装饰公司签署合同,以家装监理网的经验:大部分的装饰公司都可以接受合同补充条款,有的是以一个单独的合同补充条款出现,有的是直接补充到装饰公司的合同
篇7:合同更改协议书
甲方:黑龙江万嘉建筑工程有限公司(以下简称甲方)乙方:王稚惠
(以下简称乙方)
甲乙双方本着“公平公正,诚实信用”的原则,经友好协商,就乙方将其二级建造师资格证书注册于甲方公司之事宜达成如下协议:
一、聘用期限:
甲方聘用乙方的期限为 壹 年;即乙方成功注册到甲方之日起满
壹 周年之日止。
二、聘用待遇:
聘用期间甲方每年给予乙方人民币捌仟元整。支付方法:签订本协议并注册成功后叁天内一次性支付乙方一年的费用即捌仟元整(成功注册日期以乙方注册到甲方的日期为准)。因乙方原因迁入不成功,则本协议自动废止。同时退还给甲方所收定金。甲方需要乙方配合资质、及相关注册事项或参与维持建造师资格相关的考试,乙方应无条件予以配合。乙方必须已经考取安全考核B证并保证能变更至甲方。
三、甲方的义务及权利:
1、聘用期内乙方必须参加贰级建造师继续教育培训考试,相关费用由甲方承担。
2、履约期内,甲方妥善保管乙方的贰级建造师资格证书,职称证,注册证书原件,如有遗失,甲方负责及时为乙方办理补证手续并承担补证手续相关费用。
3、协议期内,在未得到乙方书面认可的情况下,甲方不得将乙方的建造师资格证书注册到其他的企业,否则即视为违约;不得作出有损于乙方利益的其他行为。
4、甲方承诺乙方的证书只用于企业资质升级、年检活动。
四、乙方义务及权利:
1、乙方承诺具备国家建设部、人事部认可的贰级机电工程建造师资格,且承诺保证没有其他证书在别的企业已办理登记、注册。否则退还给甲方所有费用。
2、履约期内,乙方必须将贰级建造师注册证书,执业资格证书原件由甲方保管。乙方应积极配合。履约期内未经甲方同意,乙方不得转注册。
3、如合同期满之际正遇甲方需用证书,本合同期限自动延长至甲方事务终结之时,乙方应无条件配合,但甲方应按当年市场价继续支付乙方费用。
4、履行期间,甲方办理资质升级,乙方应积极配合甲方办理原件核对。
5、如遇证书年检、资质升级需要乙方到场,甲方应提前五天通知乙方,乙方必须支持配合,由乙方在规定时间内到场。
6、在履约期间如按国家政策有关规定乙方需继续进行有关建造师学习培训,乙方应积极参与,因学习培训而引发的所有费用由甲方报销。如因乙方自身原因造成考试或培训不合格,则相关费用由乙方自行承担。五 其他:
1、双方均不得将本协议转签于第三人,如发现有此类现象,守约方有权解除本协议。
2、本聘用协议期满前一个月,如双方达成一致意向,甲方可优先考虑续聘乙方,但须重新办理聘用手续。
3、甲方不承担聘用期内乙方的任何伤、残、病、死亡等及其他原因产生的一切费用。
4、协议有效期内,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方承担违约责任。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议,应本着相互支持与理解的原则进行商议并需要在前一个月告知对方。
六、附加条款:
甲、乙双方签字后,乙方将建造师注册证书、执业资格证书、毕业证、职称证、身份证、一寸彩色相片四张等及其他注册所需文件交由甲方。
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方盖章(或签字)之日起生效,聘用期满后本协议自动失效。
甲方签字(盖章):黑龙江万嘉建筑工程有限公司
乙方签字:
篇8:合同更改协议书
文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
合同补充协议书
甲方(全称):
乙方(全称):
鉴于:
甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为:
二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人法定代表人
签字:_________________签字:_________________
篇9:出货合同协议书协议合同协议书书
文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
货物购销合同
买方(甲方):
卖方(乙方):
兹买方向卖方订购下列产品,经双方谈定买卖条件如下:
一、订货内容:
序号 商品名称及规格 单位 数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计:人民币(大写)
二、到货地点:
三、运输方式:代发货运四、甲方收到货物的 1 小时内将货物检验完毕,并和乙方随货出库单(“客户联”和“回执联”)核对,如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况,甲方应于收到货物后二十四小时内通知乙方,在此期限内甲方没有提出书面异议,乙方将视同买方收妥货物。
五、货款现金结算:乙方代发货到目的地,卸货前甲方一次性结清货款给乙方。
六、未尽事宜,由双方协商解决,或向供货方所在地法院提请诉讼。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
地 址:
地 址:
电 话:
电 话:
授权代表:
授权代表:
****年**月**日
篇10:合同更改协议书
合同编号:
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在协商一致的基础上,就 xxx 事宜,达成如下协议,以资双方共同遵守:
第一条、合同概况
1、合同名称:
2、合同内容:
3、合同目的:
第二条、合同期限本合同履行期限自
****年**月**日至
****年**月**日止(施工类合同以下达开工令为开工日期的,上述日期为暂定期限,具体以实际工期为准)。
第三条、合同价款及支付方式
1、合同总价¥
元(大写:),固定单价合同/固定总价合同。此费用包含乙方完成本合同全部服务内容所需的人工、材料、交通、税费等全部费用,除本合同另有约定外,甲方无需再支付任何费用;
2、支付方式:分期支付/一次性付款/质保金;
3、每次付款前(包括奖金的给付),乙方需向甲方提供正式税务发票,若乙方未能提供,甲方有权拒付任何款项,乙方不得以此为由拒绝履行其义务;
4、甲方采取向乙方本合同提供的指定账户转账形式进行支付,乙方账户信息:
开户行:
账号:户名:
以上信息如需变动应提前 15 个工作日书面通知甲方,待甲方书面确认后相关信息予以变动,否则,甲方有权拒绝支付任何款项,且不承担任何违约责任,由此造成的全部损失及责任由乙方承担。
第四条、甲方权力义务
1、对乙方工作质量、工作进度进行监督管理的权利;
2、对乙方工作成果进行检验、验收的权利;
3、按合同约定支付合同款项的义务。
第五条、乙方权力义务
1、收取合同价款的权利;
2、按照合同约定履行合约的义务;
3、及时向甲方汇报合同进度的义务;
4、成品保护的义务;5、维护、保修义务;
6、不侵犯第三方人身、财产、知识产权等权益的义务;
7、其他专业性、技术性合同的相应义务。
第六条、不可抗力
由于发生地震、台风、水灾、火灾、战争、恐怖袭击、传染性疾病流行等人力不能预见、不能避免、不可克服的不可抗力事件,致使合同无法履行或不能按约履行,遭遇不可抗力的一方应于不可抗力发生之日起七日内以书面形式通知对方,并及时出具有关部门的证明文件。因不可抗力造成的损失,双方互不承担责任,双方在合理时间协商合同的继续履行或解除合同。
第七条、保密 责任
1、未经甲方书面同意,乙方对本合同和相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任,并不得向任何人披露上述资料和信息,但正常履行本合同项下义务的除外。
2、乙方泄密导致甲方遭受损失的,乙方应按本合同总价款的 20%向甲方支付违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,应按甲方的实际损失赔偿。
3、保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响。
第八条、知识产权约定
在甲方按照本合同约定付款给乙方后,本合同在履行合同过程中所产生的着作权、专利权、商标权等知识产权归甲方所有。若因乙方原因导致本合同终止而甲方无需向乙方支付费用的,本合同所有项目知识产权归甲方所有,乙方对此无异议。
第九条、违约责任1、甲乙双方任何一方无正当理由单方解除本合同的,须承担向守约方支付本合同总价款 30%违约金的违约责任;
2、甲方未按合同约定支付合同款项的,每逾期一日需支付合同总额 1‰/天的违约金,逾期 15 天以上的,乙方有权解除合同,并要求甲方向乙方支付合同总额 30%的违约金;
3、由于乙方延误工期所造成的一切损失由乙方赔偿并处违约金人民币 500 元/天(因甲方或不可抗力原因除外),超过 15 天,甲方有权单方解除本合同,并有权要求乙方支付本合同总金额 30%的违约金。
4、除法律规定和合同双方当事人约定的外,乙方不得以拖延工期、拒绝验收、不交付使用等方式来处理双方在履行合同中发生的争议。如乙方出现上述行为的,甲方可以单方宣布解除合同,并要求乙方按本条第 1 款的约定承担违约责任。
5、乙方不得违反本合同约定私自将本合同项下义务全部或部分转移给第三人,否则甲方有权单方解除本合同,不予结算任何费用并有权要求乙方支付本合同总价 30%的违约金。
第十条、争议解决方式
如甲乙双方在执行本合同时,产生争执或纠纷,双方应本着友好的态度协商解决;若协商不成,则均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条、其他
1、本合同的附件资料构成本合同的一部份,具有同等的法律效力;
2、本合同连同附件一式 贰 份,甲方执 壹 份,乙方执 壹 份,具有同等法律效力,自甲乙双方签字盖章之日起生效;
3、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
(此项以下无正文)
甲 方(盖章):
乙 方(盖章):委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
联系电话:
联系电话:
联系地址:
联系地址:
签订日期:
****年**月**日
签订日期
篇11:合同更改协议书
文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
*****公寓楼厕所粉刷翻新协议
甲方:*****
乙方:身份证号:
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,经双方自由协商,签订翻新学校学生公寓厕所承包协议。
一、工程项目范围、内容:学生公寓厕所全部使用外墙乳胶漆粉刷翻新、地面一米以下做灰色墙裙。
二、工程标准:粉翻新的墙壁要平,要求光滑平整完好,用眼睛不能看出高低不平的现象,所有墙壁粉刷两遍,刷第二遍时必须等第一遍完全干透再刷。工、材料乙方自负,外墙乳胶漆质量按国家标准要求。
三、工期:自 201*年 8 月 10 日至 201*年 8 月 20 日,按时完工,否则按情况给予扣款。
四、双方责任:(1)甲方负责工程的质量验收,施工中的监督。(2)乙方对此工程不能转包,应按协议标准采购材料,严格按标准施工,按期竣工。(3)乙方应安全文明施工,期间保证自己的员工安全,若乙方发生人身安全甲方概不负责。(4)乙方保证学校的财物不损坏、不损失。交工前,若乙方财产发生损失甲方概不负。(5)乙方要服从甲方的监督和指导,对所提出的问题应在当天予以改正。
五、工程保质期为 1 年,在保质期内,因乙方施工及质量原因所出的事故,应免费维修。工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
六、付款方式:不支予付款,待工程竣工,乙方提供带税章的正式发票,十五个工作日后将款转入乙方账户中国工商银行******分行(***************875)
七、工程竣工后,乙方负责清理垃圾。
协议签定后,一式两份,甲乙双方认真履行。
甲方签字:乙方签字:
篇12:合同更改协议书
文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
瓷 砖 采 购 合 同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方在协商一致的基础上,订立本合同,以共同遵守。
第一条 产品及价格具体可参照双方认可的样品
产品名称
规格型号
单位
数量
单价(含税)
金额(含税)
墙砖
300×450
片
21185
3.20
67792.00
厨卫地砖
300×300
片
7111
2.05
14577.60
厨卫墙砖
330×250
片
15680
1.90
29792.00
地面砖
800×800
片
1832
49.00
89768.00
合计:¥201929.6 大写:贰拾万零壹仟玖佰贰拾玖元陆角.注:表中约定数量为暂定数量,以甲方实际用量为准结算。
第二条 供货时间
从 2012 年 3 月 28 日起开始供货,以甲方通知为准,甲方的需货计划,应提前 48 小时通知乙方,乙方在收到甲方的供货通知后 48 小时内保证供货到现场.第三条 质量要求
乙方在甲方用货前需提供材料样品,由乙方提供产品合格证,检测报告等证明材料,乙方必须保证原材料为合格产品,与甲方认定的样品一致。产品在加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方承诺一致,产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。
第四条 运输、交货及收货时间
1、交货方式:所有货物由乙方负责到甲方指定工地现场为准,装卸所产生的费用有乙方承担。
2、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管,由甲方在供货单上签字确认产品数量和质量,甲方收货前的损耗由乙方负责。
第五条 付款方式:
甲方订货按总货值的 10%预付定金,货到验收合格后付余款。
第六条 违约责任
如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定,由乙方负责包退包换,并承担该批不合格产品的退货费用,如延误交货时间,乙方应按逾期货物的总值的 20%计算,向甲方偿付违约金。
第七条 合同的调整
1、产品、价格如须调整,必须双方协商后方能变更。
2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时,应提前 15 天与乙方协调解决。
3、本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。
4、任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通告不能履行合同的原因,在取得双方同意后方可,并免予承担违约责任。
第八条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向当地人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效与终止本合同自双方签字之日起生效,经甲方验收合格无误后,并按合同规定将货款结算后终止。
第十条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。
甲方负责人签字:
乙方负责人签字:
开户银行:奎文联社怡和分社
开户银行:青年路农村信用社
帐号:***9
帐号:***910875
日期:2012 年 2 月 26 日