布线施工合同

布线施工合同（通用9篇）

篇1：布线施工合同

甲方：

乙方：

一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。

二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;

三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;

1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;

2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。

3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。

4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。

四、施工地点：

五、施工期限

如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为 天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。

六、验收

甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。

乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：

七、质量保证

整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：

八、货款支付

甲方应在此布线工程经甲方验收合格后 日内向乙方付清工程施工费。

九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。

十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。

本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

甲方(章)

年 月 日

乙方：(章)

年 月 日

篇2：布线施工合同

乙方：

根据(合同法)的有关规定，经甲乙双方协商一致，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。

一.工程概况：

工程名称：

工程地点：

建设单位：

二.工程承包范围：

乙方承包范围为： 强弱电布线约平方米，建筑物内综合布线安装清包工。室内：强电范围.(插座.照明，开关，配电箱，空调，开关，消防标制供电按装)“弱电范围：音响线，监控线(只负责布线不管调试)监控头如需要按装调试每个监控头加壹百元人民币。

三.合同工期

(1)合同工期总天数： 天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期根据延误时间向后顺延：

(1)甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工工作要求，施工临时设施，材料仓库，施工用免费水电，部门协调等工作未能解决，影响乙方进场施工.工期顺延。

(2) 甲方必须向乙方提供.库房‘免费提供现场施工所用水电.’

四. 责任

(1)施工过程中甲方应安排专人配合.协调工程进度.监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完成布线工程的测试及验收工作。

(2)在未经甲方测试.验收前，因乙方施工等原因造成的材料浪费由乙方全部承担。

(3)已经过甲方测试.验收的布线工程如发生他人人为损坏问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，修复工程中所使用人工费应据实核算。

(4)施工过程中如因甲方图纸改动，材料.设备不齐全.以及与各部门协商不妥，从而影响施工进度的，甲方应赔偿乙方误工费.(每人每天贰百元整)

(5)因乙方责任导致工期延误.由乙方承担责任，每延迟一天按合同的总金额的百分之二向甲方付违约金.

五. 工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐

(1) 工程材料由甲方自行采购.保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;

六.合同金额：

(1)本工程合同总价为：人民币 元， 大写 (其平方造价：一平方 元，总计： )

七.结算方式：

(1)施工合同签定后3日内，甲方向乙方支付10%工程费，15天后再支付30%工程费，甲方应在此布线工程竣工。经甲方验收合格后 10日内向乙方付清全部工程施工费的95%。其它5%质保期满后七日内付清。

(2)因较大设计变更或其他原因导致的工程增减，甲乙双方以工程联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算.

八.验收

工程进行验收以协议为准，双方代表在对全部布线工程进行测试.验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。

九.质量保证

所有线路全通整个布线工程质量保证期为六个月

十.违约责任：任何一方违约，按照本合同约定承担责任，未明确而违约的向对方承担合同总额10%的违约金。

十一.争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向邯郸仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

十二.本合同一式二份，双方签字即生效。双方对本合同不能进行变更.修改.解除等，可以进行协商并订立【补充协议】，【补充协议】具有同等法律效力。

甲方：乙方：

篇3：刍议综合布线系统设计与施工

一、系统设计原则

设计综合布线系统时需要考虑以下一些原则。开放性原则, 设计的系统应该具有通用性, 可以兼容市场上主流厂家的布线产品;扩展性原则, 设计时要有一定的前瞻性, 留有一定的余量, 使系统具有可扩展性;可靠性原则, 系统设计时应充分考虑现场环境, 采用成熟的技术方案和技术标准, 选用可靠的产品, 确保系统只有极低的故障率。

二、系统的设计范围

综合布线系统一般由6个子系统构成:工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统和建筑群子系统:1) 工作区子系统一般由终端设备 (电脑、网络打印机等) 、信息面板以及网络跳线等组成, 主要包括连接跳线、八位网络接口模块等。2) 水平子系统是指将干线子系统延伸到用户工作区的部分。水平子系统一般处在同一个楼层上, 其一端终接在信息插座上, 另一端终接于配线间、区域布线的中转点、或者中心机房的管理配线架上。3) 管理子系统其主要由楼层配线架组成, 是连接水平子系统和干线子系统的中间设备, 一般设置在楼宇的弱电间, 主要功能是连接垂直干线子系统与各楼层水平布线子系统, 当终端设备调换位置时能方便地进行跳接, 便于管理。4) 垂直干线子系统其提供综合布线系统的干线路由。一般采用垂直大对数铜缆或光缆, 它的一端终接于设备机房的主配线架上, 另一端通常终接在楼层配线间的各个分配线架上。5) 设备间子系统由跳接软线、配线架、光纤适配器等组成, 连接主配线架与其他网络设备。6) 建筑群子系统是指将一栋建筑的线缆延伸到建筑群内其它建筑的信息通信设备和设施。一般包括铜缆、光缆、以及防雷保护器等。

三、综合布线系统施工要点

综合布线系统施工主要可以分为三个阶段:施工准备阶段, 施工阶段, 验收阶段。做好综合布线工程施工, 需要做好这三个阶段的各项工作。

1. 施工准备阶段。

1) 做好图纸会审工作。图纸会审是施工前的一项重要步骤, 是关系今后施工顺利与否的一个关键程序。与综合布线施工密切相关的专业主要有消防工程、空调工程、强电安装、装潢工程等, 图纸会审主要是要协调好与各个专业可能产生的冲突。和装潢工程主要协调好各种标高要求, 不能影响装潢美观。和消防、空调、强电安装等专业主要是协调好各种预埋是否会产生冲突, 桥架、风管、水管安装需要事先确定好各自安装位置, 水平交叉部分要明确竖向安装标高和避让原则。

2) 做好技术交底工作。技术交底的目的是使参与工程施工的所有相关人员 (技术员、施工员等) 熟悉和了解所承担工程项目的特点、设计意图、技术标准、施工工艺以及应注意的其他问题, 是技术管理工作的一个重要环节。技术交底主要包括施工工艺交底、施工范围交底、安全文明交底、施工质量交底等。通过技术交底, 项目实施人员将会熟悉各自需要完成的工作内容、质量标准、操作方法、施工工艺和安全注意事项, 做到相关人员任务清晰、责任明确。

3) 做好施工组织方案编制工作。施工组织方案是指导施工的重要依据, 在保证工程安全、质量、工期、成本的前提下, 对有效的调配劳动力、提高施工效率、加强施工管理、节约成本等有重要的指导作用。施工组织方案经施工单位技术负责人审核后由项目经理报监理单位审批后执行。

2. 施工阶段。

综合布线系统的成果主要是在施工阶段完成, 配合土建、装潢等工程做好各子系统的安装工作, 对保证综合布线系统的工程质量至关重要。综合布线系统的施工流程如图1所示:

综合布线系统包括6个子系统, 各子系统的安装任务分别为: (1) 工作区子系统, 信息面板、网络模块等安装; (2) 水平子系统, 网线 (双绞线) 布放; (3) 管理子系统, 机柜、配线架等安装; (4) 垂直干线子系统, 大对数双绞线、光缆布放; (5) 建筑群子系统, 大对数双绞线、光缆布放; (6) 设备间子系统, 机柜、配线架、模块、跳线、理线器等安装。综合布线系统结构如图2所示。

1) 管线敷设管线敷设主要集中在楼宇的主体结构施工和墙体砌筑时期。主体结构的底层钢筋绑扎结束后就需要进行水平管线预埋, 预埋时要仔细审图, 不能漏放、错放管线, 管线接口处要连接牢靠, 不脱节, 预埋金属管时要做好接地。主体结构浇筑混凝土时要有人留守, 随时处理管线脱节、破坏等问题, 防止砂浆漏入预埋管内。墙体砌筑时要提前确定好垂直管线和暗盒的标高及位置, 在墙体粉刷前完成垂直管线的预埋。

2) 桥架安装综合布线系统的桥架安装主要包括水平桥架和垂直桥架, 根据图纸会审时确定的安装位置进行放线定位。对于与其他专业交叉时产生的异形桥架, 现场人员可将实际测量的尺寸与形状提供给供应商, 由供应商根据尺寸与形状在工厂制作, 减少现场加工, 桥架的三通、弯通等宜采用厂家成品配件。桥架安装结束后要进行必要的调整, 使水平误差和垂直误差满足规范要求, 并做好接地, 穿过不同防火分区的桥架在布线施工结束后要进行防火封堵。

3) 线缆敷设综合布线系统是点到点模式, 在布线施工前要做好标识, 施工时可以在线缆两端做临时标记, 布线结束后要做永久标签。线缆敷设时, 要使用适宜的牵引力, 不得生拉猛拽。线缆布放应自然平直, 线缆间不得缠绕、交叉等。在水平桥架内敷设线缆时应在线缆的首端、尾端、转弯及每隔3~5米处进行绑扎固定, 在垂直桥架内敷设时, 应在线缆的上端和每间隔1.5米处进行绑扎固定。线缆布放应有合适的冗余, 线缆在机柜侧预留3米左右, 在工作区终端预留0.3米左右。

4) 机柜安装机柜、机架安装位置符合设计要求, 垂直偏差度不应大于3mm。所有设备的接地均应连接到机柜 (机架) 的接地端子上, 其接地端子需可靠接入接地排, 接地电阻应符合设计要求。配线架安装结束后需做好标签对应工作, 确保端口信息清晰明确。

5) 缆线端接缆线端接前, 必须核对缆线标识内容是否正确, 对绞线缆与连接器件连接时应认准色标, 防止接错。打线时应尽量保持双绞线的扭绞状态, 减少扭绞松开长度。缆线与8位模块相连时可采用T568A或T568B标准, 但在同一布线工程中不能混合使用。光纤熔接时要做好保护, 连接盘中的光纤弯曲半径应符合安装工艺要求。

6) 链路测试综合布线系统性能检测应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测, 链路的指标须符合要求。光纤布线应全部检测, 检测对绞电缆布线链路时, 以不低于10%的比例进行随机抽样检测, 抽样点必须包括最远布线点。

3. 验收阶段。

综合布线系统施工结束后, 要及时完成工程资料的整理和验收。除了验收规范规定的工程技术资料外, 综合布线系统还需要提交布线系统图、配线架信息端口分布图、信息端口与配线架端口位置的对应关系表、综合布线系统平面布置图等, 这些资料的提交, 有利于系统以后的维护。

四、结束语

综合布线系统是建筑智能化的基础, 只有在前期做好需求分析, 中期做好规划设计, 后期做好工程施工, 才能确保综合布线系统的质量, 为建筑智能化系统的良好运行提供保障。

参考文献

[1]GB50311-2007, 综合布线系统工程设计规范[S].

篇4：综合布线系统施工技术

关键词：综合布线系统；施工；技术

中图分类号：TU855 文献标识码：A 文章编号：1000－8136（2012）06－0083－02

综合布线系统是建筑物或建筑群内的宽带信息传输线路，是无源网络，它可以提供计算机局域网络、电信网络等综合服务，开放语音、数据、图文、图像、多媒体及楼宇管理等信息服务；还可以与外部通信连接，使之接入广域网或电信网。它采用模块化通用结构，网络应用灵活方便，维护管理简单易行。

综合布线市场飞速发展，铁路新建的信号楼、值班楼、站调楼、调度楼等已得到广泛应用。而综合布线系统的施工是影响系统性能的关键。根据沙特麦加轻轨地铁项目的施工经验，对综合布线系统施工中存在的问题和解决的方法，总结如下：

1 施工准备

1.1 进行充分的技术准备

熟悉图纸及与工程有关的规范、标准等技术资料。在施工前，仔细查阅其他专业的施工图纸，尤其是土建结构施工图、水、电、通风施工图。由于电气专业管线不可避免的要与其他各专业管路交叉重叠，发生矛盾的现象，这时需要和其它专业施工方、甲方及监理方进行积极协调，确定合理、经济的布线路由，如需要打过墙眼、墙上开槽，应向房建单位提出要求，以便在建筑施工过程中完成。

1.2 对施工现场进行施工调查

建筑物的预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸及走线路由应与设计要求相符。明确各工作区内插座的具体位置和安装方式，要充分考虑到用户在施工中及将来的应用中可能发生的变化情况（如位置变动、数量变动等）。

1.3 制定施工总体工序及施工方案

根据现场调查情况进行制定、合理安排施工工序，制定施工组织方案、材料计划、质量计划、创优规划和创优措施，制

定保证施工安全、质量、工期的各项措施。

1.4 在工程开工前应对布线的器材进行检验

各种管材的内壁应光滑、无毛刺、无裂缝，材质、规格、型号及孔径壁厚应符合设计文件的规定和质量标准。

2 现场施工

综合布线施工过程中，既要保证质量，又要注意安全。电缆敷设时，应避开所有的EMI（电磁干扰）源及日光灯镇流器等，在无分隔时不要在一个通道内同时走电信和电源电缆。避开如加热管道和热水管这样的热源，在吊顶中安装电缆时要使用合适的支持方法。

在施工过程中，在造成网络故障的原因里，大多故障是因为电缆链路的问题，但这些问题不是仅用目视或万用表就能在最短时间内检查出来的。建设网络的过程中，一定要注意对电缆使用测试仪进行测试。

2.1 穿线和理线

穿线前要严格对管槽进行穿线检查，严重影响穿线质量和进度的管槽质量问题包括：管槽规格小；接口处有毛刺；埋地安装管槽阻塞、有水等；埋地管槽穿线前必须全面试穿。需准备布线系统图；布线系统平面图；穿线技术要求。

2.1.1 存在的问题

当把电缆穿成垂直或沿着墙壁走线时，同时穿尽可能多的电缆将省时省力。但是，一大堆电缆束会在导线管里打结，在转弯处绊住或耦合在一起。解结或解绊会损坏，甚至折断电缆，特别是细小的5、6类线。

2.1.2 解决的方法

为了防止穿线时出现以上情况，小心地准备电缆束的头部

非常重要。晃动电缆，将它们敲进一个流线型构型中，把头部抹上润滑剂后小心地将电缆插入导线管或管道中，这样可以防止绊住和打结。

2.1.3 操作程序

（1）计划好要一起穿的线的数量和型号。考虑是否满足标准对管径利用率要求，不得超过直线管径利用率上限的60%。

（2）选一根电缆作头（如果一次穿几种不同型号的电缆，选择最坚实的电缆）。

（3）选两三根电缆，将它们置于离头大约2.54 cm的地方，用塑料绝缘胶带将头和第一组线螺旋形地裹起来，裹牢以保护下面的电缆。

（4）安排第二组的两三根电缆，离第一组靠后大约1.83 m用塑料绝缘胶带裹起来，在可能的地方，将电缆放在电缆束的凹陷处，这样会尽可能地成流线型。

（5）如此制作，穿缆数量多少取决于线缆的规格、长度和布线路径，一次布放10～15根电缆不成问题。

（6）用活结将头部与穿线连起来，布线时使用润滑剂减少摩擦。

（7）一人在一端用手将穿线钢条穿过管道，第二个人在另端挂上电缆束头轻轻地把电缆束插入管道，在穿缆过程中，确保没有打结、绊住。首尾两人可以联系。

（8）电缆束在另一端被穿出，拿掉穿线，剪掉2.54 cm的头，因为这部分在穿线中很可能被腐蚀或损坏。

2.2 电缆识别标记

2.2.1 存在的问题

识别电缆使用电线数字签、绳签和标记带易干裂，最后会脱落。数字标签可以用，但是定位难。客户标签厂商的产品很好，但比较贵且一旦松口就粘不牢，所以当你需要标签时，标签总是不够用。

2.2.2 解决的方法

彩色标签可以解决这个问题。彩色标签使得从远处定位更容易。这样的标签不贵，基本颜色都有。使用10种基本色的两种，就有100种组合（10×10）；用三种颜色就有1 000种组合（10×10×10）。另一个好处是可以用不同的颜色代表不同的功能和部门。如在线第一种颜色代表功能，第二个代表楼层，第三个代表单位部门，其余的代表电线标识。

例如，第一个位置是蓝色表示语音模拟信号线，红色表示数据线。第二个位置10种颜色代表10位，区分建筑的楼层。 第三个和第四个位置这个系统很明显，设计颜色标识系统时要考虑电缆护套颜色。

2.2.3 操作程序

（1）设计要用的颜色标识系统，并将它加入到电缆资料的记录内。

（2）用盒子装标识带，方便又干净。

（3）也可以剪下一段粘在乙烯片上，携带方便。乙烯片可以很方便地放在记事本和工具箱里。

（4）剪下一段标识带，缠在电缆上。要至少缠绕1圈。

（5）如果电缆在易受物理或化学的腐蚀的地方，用透明的红套管将标识带套起来。注意尽量不要在靠近电缆端的地方设颜色标识，以防上线时剪掉颜色标识。

2.3 楼内线缆敷设

2.3.1 垂直敷设

在新建的建筑物中，通常在垂直方向上有一层层对准的封闭型的小房间，称为弱电间。在这些封闭型的小房间中留有线槽或一系列的孔，形成一个专用的布线通道。这些线槽或孔从顶到地下室每层都有，这就解决了垂直方向通过各楼层敷设线缆的问题，但要采取防火措施。在原有建筑物中，往往设备用房中敷设了气管、水管、空调管等，同时还有电力电缆。若利用这些场地设置桥架来敷设线缆时，必须加以保护。

2.3.2 桥架敷设

桥架分为梯架、托架和线槽3种形式。梯架为敞开式走线架，两侧设有挡板；托架为线槽的一种形式，但在其底部和两边的侧板留有相应的小孔，主要起排水作用；线槽为封闭型，但槽盖可开启。

选择金属桥架和线槽时，应根据工程场地环境情况，选择适宜的防腐处理方式。金属桥架和线槽的表面可采用电镀锌、烤漆、喷涂粉末、热浸锌、镀镍锌合纯金化处理或采用不锈钢板，但是采用金属槽道时，槽段之间需保持导通。

2.3.3 吊顶（天花板）敷设

在低矮而又宽阔的单层建筑物中，可以在吊顶内水平地敷设线缆。由于吊顶类型不同、线缆类型不同，故敷设线缆的方式也不同。因此，首先必须查看并确定吊顶和线缆的类型。

通常，当设备间和电信间在同样大的单层建筑物中时，可以采用钢管防护在悬挂式吊顶内敷设线缆。

在水平管道中敷设线缆时，当在拥挤区内敷设线缆，并要求对线缆进行保护时，可将线缆敷设在一条单独的管道中。

2.3.4 线缆的预留

在交接间、设备间等机房内，线缆布放宜盘留在合适的位置，预留长度宜为3～5 m，有特殊要求，应接设计就要预留长度。

3 现场测试

现场测试工作是综合布线系统工程中重要的环节。应进行抽检器材、随工测试、认证测试。其中所有测试中最重要的环节是认证测试。认证测试又可以分为自我认证测试和第三方认证测试。

自我认证测试由施工方自己组织进行，按照设计施工方案对工程每一条链路进行测试，确保每一条链路都符合标准要求。第三方认证测试是业主委托第三方对系统进行验收测试，以确保综合布线质量。

（编辑：尤俊丽）

The Integrated Wiring System Construction Technology

Fan Youlu

Abstract: The article introduces the construction methods, the problems in the construction and solution of subway project’s integrated wiring for Saudi Arabia Mecca light rail cabling, to provide reference for the specific construction operations.

Key words: integrated wiring system; construction; technology

篇5：综合布线施工合同

甲方（发包方）：淮南市翔凡科贸有限公司

乙方（承建方）：安徽佳兴通通讯工程有限公司

为完成此次项目的综合布线工程，根据国家的法律法规，综合本次工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签订同如下：

一，工程概况：

3，工程范围：网线架设与布防；信息模块的安装与测试；摄像机的安装与调测；

视频分配器的安装；交换机，路由器的安装；

4，工程数量：语音、网络信息点合计585个；摄像机18台；视频分配器60个；

交换机13个；路由器1台；

二，结算金额：

1，结算依据（单价）：按照信息点安装与调测50元/个；摄像机安装与调测220元/台；视频分配器安装50元/个；交换机的安装与线缆卡接50元/个；路由器安装50元/个；

2，结算金额（工程金额）：（585*50）+（220*18）+（60*50）+（50*13）+50=36910.00元；

三，付款方式：

合同签订后，付合同金额的60%（¥22146.00元）；设备全部安装测试完成后，一次性结清剩余40%（¥14764.00元）工程余款。

四，双方责任：

1，甲方：提出明确的施工周期并积极配合协调乙方的现场施工，并保证设备及

时到场；指派为甲方现场代表，负责协调施工中相关事宜；设备及线缆材料等应及时到场，若因为延误到场时间而耽误施工工期的，甲方应承担相应责任。

2，乙方：根据甲方要求在规定的施工期内完成相应设备的安装与调测，指派为乙方代表，认真履行合同，督导施工；乙方不承担由于设备及线缆等辅材的质量问题所涉及的一切责任与后果。

合同未尽事宜，双方友好协商解决。

本合同一式贰份，双方各执一份签字盖章生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

代表签字：代表签字：

篇6：综合布线施工合同范本

一工厂地址：

二工厂地址：

商务部地址： 邮编：

电 话： 传真：

需 方：

合同内容:

今向供方订购以下产品：

订货条款：

1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。

2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。

3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。

4.供方在受到需方盖章确认后， 天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。

5.本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。

篇7：综合布线分包合同

总包方（甲方）：山西省宏图建设工程有限公司。分包方（乙方）：晋城市华诚商贸有限公司。

山西省宏图建设工程有限公司（以下简称总包方）中标的 晋城市公安局城区分局业务用房及附属设施项目，总包方山西省宏图建设工程有限公司（以下简称甲方）与分包方（以下简称乙方）就分包项目承包事宜，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《晋城市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条

工程概况

1.1工程名称： 晋城市公安局城区分局业务用房及附属设施项目。1.2工程地点： 红星西街。

1.3承包范围及内容：投标清单范围内的CCTV电视监控系统、网络电话系统及桥架部分工程。

1.4实际施工过程中，因图纸范围内工程变更发生工程量的增减或调整，亦包含在乙方施工承包范围内。

1.5承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包总包方与业主的总承包合同中所涉及到的本工程合同内容、包总包方对业主的承诺和业主对总包方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。第二条

合同工期

2.1 乙方接甲方进场通知后 5 日内做好施工现场准备工作。

2.2 合同工期： 日历天，年 月 日至 年 月 日竣工。2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按500元计算，按天累计。

2.4如遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长： a.因不可抗力影响；（不可抗力的定义和范围按总承包合同）

b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行； c.因业主原因的工期调整； d.因业主原因无法正常施工。

第三条 质量

3.1 本工程质量等级为 合格。

3.2本工程质量必须通过甲方（总包方）、业主、监理、主管部门的验收和确认。3.3乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工至达到要求标准，由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。并向甲方支付违约金，违约金为工程造价的千分之五。

3.4乙方在施工中发生一般质量事故，由乙方提出处理方案，经监理或业主同意后，由乙方负责处理，处理结果报送政府有关部门；发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生的责任。

3.5甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。第四条 环境安全标化

4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到总包方公司对项目部的布置标准要求，并承担安全质量等上级部门各种检查所发生的费用。

4.2 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。由此发生的一切费用由乙方承担。

4.3 乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。

4.4 发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，并承担全部经济及法律责任。

4.5 甲方为保持自身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的巡查，乙方必须遵守甲方各项管理制度，甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书，乙方必须在规定时限内整改完毕；发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

4.6 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。

第五条 工程价款

5.1 本工程总价款暂定综合布线工程（不包括广播系统）为人民币 586770.92 元整（后附承包工程内容清单），最终以“分部分项工程量清单计价表”综合单价工程结算价结算。

5.2本工程结算单由甲方在工程竣工验收合格后28天内编制完毕，并提交业主单位，经业主及审计单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。

5.3工程施工中所有费用均由乙方全额承担。

5.4由于乙方违反国家法律、法规和政府有关部门以及业主、监理、甲方的各项规定，连带甲方造成经济损失（包括内部罚款）乙方应给予赔偿。第六条 履约担保

6.1提交履约保证金：本合同不提交。第七条 工程款的支付

7.1本工程工程款的支付按总包方与业主约定的付款方式。具体付款比例约定为：按业主支付甲方（总包方）款项扣除管理费，余款按进度支付。当业主工程款暂不到位时，乙方不得因此延误工期。

7.2乙方工程款的收取条件：①本工程约定的款项指甲方的项目总包管理费CCTV电视监控系统、网络电话系统及桥架部分工程按综合单价结算价的10%收取。

7.3 本合同预留工程保修金为合同总价（如已结算，按结算总价）的 5 %。待工程保修期满及业主将保修金余额返还后一周内甲方与乙方结清保修金。在保修期内若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应，则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修，如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的，乙方承诺不足部分继续由乙方承担。第八条 竣工验收和保修

8.1本工程在具备竣工验收条件后，乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作，包括向甲方（总包方）提供完整的竣工资料和竣工验收报告。按本工程所在地、区域所管辖的质监站、主管部门有关规定进行编制，并需符合当地、区域档案管理部门的要求。竣工图及竣工资料编制费用由乙方全部承担。

8.2 甲方在收到乙方消防专项验收合格报告后及时组织业主、监理等核验各方进行验收，并给予乙方批复或提出整改意见，乙方按要求整改，并承担由于自身原因造成的修改费用，工期不顺延。

8.3 竣工日期为乙方完成全部合同范围内施工内容，并经甲方（总包方）、业主、监理等核验各方验收通过签字的日期。需整改后才能达到要求的，应为乙方整改后再次提请甲方（总包方）验收并经甲方（总包方）、业主、监理等核验各方签字验收通过的日期。承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经各方组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。

8.4乙方在验收通过之日14天内按合同规定向甲方提交全部竣工资料。8.5保修期限及保修起始日按总包方与业主签订的工程承包合同中的约定执行。第九条 不可抗力

9．1 按总包方与业主签定的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的解释及相应的处理办法。同时，进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其他损失均由乙方承担。第十条 分包合同生效与终止

10.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。自工程竣工交付业主使用、结算完毕、甲方支付完毕（不包括保修金）后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

10.2本合同在履行过程中如遇以下情形属违约，甲方有权单方面终止本合同，由此造成的所有经济损失均由乙方承担。

①乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。

②工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者。

③乙方由于非甲方或业主方的其他原因使合同无法继续全面履行合同的行为。④乙方没有健全的施工管理和组织体系，进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容，甲方（总包方）的声誉面临严重威胁。

⑤乙方已无法全面履行合同要约，尤其是甲方（总包方）对业主的承诺面临不能兑现。⑥乙方有损害甲方（总包方）声誉的严重行为，如发生严重质量事故、安全事故、造成重大经济损失等情形。⑦乙方工地代表及其管理人员不服从业主的管理并严重危及甲方（总包方）的品牌声誉。10.3 发生上述10.2款情形时，甲方将以书面形式通知乙方，乙方进入本工程的人员、物资、设备应在48小时内撤离施工现场，且由此造成的损失由乙方承担，同时甲方（总包方）有追索违约赔偿的权利。第十一条 附则

11.1本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。

11.2本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，向合同签约地管辖权的人民法院提出诉讼。

11.3本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份。

甲方（盖章）山西省宏图建设工程有限公司 乙方（盖章）晋城市华诚商贸有限公司 法定代表或委托代理人： 法定代表或委托代理人： 地址： 地址：黄华街B区山西证券8楼 电话： 电话：0356-3016644 ***

篇8：建筑群综合布线系统的施工

(一) FTTC

FTTC为目前最主要的服务形式, 主要是为住宅区的全体用户的接入服务, 将连接城市干线光缆的ONU设备放置于路边机箱, 利用ONU出来的同轴电缆传送CATV信号或双绞线传送电话及上网服务。

(二) FTTB

FTTB依服务对象区分为两种:一种是公寓大厦的用户服务, 另一种是商业大楼的公司行业服务。两种皆将ONU设置在大楼的地下室配线箱处, 只是公寓大厦的ONU是FTTC的延伸, 而商业大楼是为了大中型企业单位提高传输的速率, 而提供高速的数据、电子商务、视频会议等宽带服务。

(三) FTTH

FTTH将光纤的距离延伸到终端用户家里, 使得在家庭内获得各种不同的宽带上网服务, 如视频点播VOD、在家购物、在家上课等, 提供更多的商机。若搭配WLAN技术, 将使得宽带与移动结合, 则可以实现未来宽带数字家庭的愿景。

光纤到家庭 (FTTH) 是20年来人们不断追求的全光网梦想和探索的通信技术方向, 但由于成本、技术、需求等方面的障碍, 至今还没有得到大规模推广与发展。然而, 这种进展缓慢的局面最近有了很大的改观。由于政策上的扶持和技术本身的发展, 在沉寂多年后, FTTH再次成为热点, 步入快速发展期。目前所兴起的各种相关宽带应用如V0IP、Online-game、E-1earning、MOD (Multimedia on Demand) 及智能家庭等所带来生活的舒适与便利, 高清数字电视HDTV所掀起的交互式收视革命都使得具有高带宽、大容量、低损耗等优良特性的光纤成为将数据传送到客户端的媒质的必然选择。正因为如此, 很多有识之士把FTTH (特别是光纤到家、光纤到驻地) 视为光通信市场复苏的重要转折点, 并且预计今后几年, FTTH网将会有更大的发展。

二、网络的拓扑结构

计算机网络是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备, 通过通信线路, 按照一定的拓扑结构形状连接起来, 在网络操作系统、网络管理软件或网络通信协议的管理和协调下, 实现信息传递和交换, 达到资源共享的信息系统。

(一) 星型结构

星型拓扑结构由一个中心主节点 (主配线架) 向外辐射延伸到各个从节点 (楼层配线架) 组成, 如图1 (a) 所示。另一种是从节点经二级交接间转接后再与主节点 (设备间) 相连, 如图1 (b) 所示, 在这种结构中可以出现允许的两级交叉连接。由于每一条从中心节点到从节点的链路均与其他链路相对独立, 每个从节点独享这条信息通道, 所以综合布线设计可以采用模块化的方案, 主节点采用集中式访问控制策略。主节点的网络控制设备较为复杂, 而各从节点的信息处理负担较小。主节点可与从节点直接通信, 而从节点之间必须通过中心节点转接才能联系。星型结构的主节点一般有两类:一类是中心主节点为一功能很强的中央控制设备, 它具有处理和转接各从节点信息的双重功能, 例如计算机网络交换机。另一类是转接中心, 仅起到节点 (访问节点) 间的连通作用, 例如程控用户交换机 (PBX) 。

目前智能大厦的计算机主干网在主节点配置一台主交换机, 在每个楼层配线间设置二级交换机, 通过水平双绞电缆连接足够数量的工作站 (设备) , 楼层配线间的交换机通过干线与主交换机连接起来。除集线器外, 这个网络中的各上级节点都具有处理和转接下级节点信息的双重功能。

(二) 总线型结构

总线型拓扑结构采用公共干线作为传输介质, 所有的分配线架都直接连接到一条干线 (或称总线) 上。任何一个楼层配线间的设备发送信号都可以沿着这条共享干线传播, 而且能被所有其他楼层配线间的设备接收。智能建筑的消防报警系统、机电设备监控系统常采用这种结构。

因为所有的楼层配线间共享一条干线传输通道, 所以一次只能由一个楼层配线间的设备传输信息。这种结构通常采取分布式访问控制策略来决定哪一个楼层配线间的设备可以发送信息。发送时, 发送端的设备将信息分成组, 然后一次一个地依次发送这些分组, 有时要与从其他楼层配线间的设备来的分组交替地在线缆上传输。当分组经过各楼层配线间的设备时, 目的楼层配线间的设备将识别分组的地址, 然后记下这些分组的内容。这种拓扑结构.减轻了通信设备处理的负担。它仅仅是一个无源的传输介质, 而通信处理分布在各节点进行。

三、综合布线施工前的准备

施工准备工作是保证综合布线工程顺利实施、全面完成各项技术指标的重要前提, 是一项有计划、有步骤、有阶段性的工作。

在签订完综合布线工程承包合同准备进场施工时, 除按分部工程的惯例做好施工条件的检查和施工技术组织准备外, 还应做好器材的检验。

(一) 编制施工组织计划

施工组织计划是以综合布线工程项目为对象, 用以指导施工全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制以及管理的综合性文件, 内容包括工程概况、施工目标、施工组织、施工方案、施工进度计划等。

在施工方案中, 应确定施工顺序, 根据网络结构和房屋建筑的要求、施工现场及周围环境、施工机械设备、施工人员力量、器材供应情况来选择切实可行的施工方法。

(二) 了解环境, 检验器材

要熟悉设计文件和施工图样、参与建设单位组织的工程设计技术交底会议、掌握工程特点、设计意图和关键部位的要求, 如发现问题应及早与设计单位协商, 形成变更记录, 以便按图施工。

对已运到施工现场的设备、器材、仪表和工具的规格、数量、参数和质量进行核对、清点、检查和测试, 做好记录和登记注册及妥善保管等各项准备工作。如发现不符合要求的设备和器材时, 应单独存放并做出明显标记, 不允许在工程中使用。特别要进行90m配线的抽验并保留好测试报告, 以备竣工验收测试不合格时区分责任。

检查现场环境和施工条件, 例如主体工程和内部装修是否全部竣工, 地面和墙壁是否平整光洁, 门窗规格尺寸有无影响设备搬运或人员进出, 门锁钥匙是否齐全可用;预埋的管路、槽道的走向、位置以及预留洞孔尺寸、位置、数量等是否符合设计要求;活动地板敷设质量能否满足工艺要求 (如防静电、平整稳固等) ;电源设施和接地装置是否齐全;配线间、设备间和电缆竖井的位置、数量、面积等是否满足工艺要求。

四、综合布线系统施工依据和基本要求

综合布线系统施工是从系统集成单位的承包投标开始, 直到工程保修期满为止的全过程, 其中的安装施工管理是最关键的环节, 是建设目标的最终实现。

(一) 施工管理标准

在新建或扩建的智能化建筑或智能化园区的综合布线系统安装施工, 应该按照我国住建部、工信部、通信行业等颁布的标准或规范进行, 它们是管理综合布线工程的根本依据。

在综合布线系统工程安装施工时, 如果遇到现行标准规范中没有涉及的内容, 除可以按工程设计图纸索骥办理外, 也可以参照其他弱电系统工程建设标准类似之处进行处理, 尤其是新技术、新工艺和新材料的施工项目, 必须按照其操作工艺规程或产品说明书实施。

(二) 基本要求

1. 器材、器件和线缆要符合标准且相互兼容

综合布线系统工程中所用的缆线 (包括软线和插接线) 、配线接续设备、连接硬件和其他布线部件, 它们的类型、规格、质量和性能等各种参数和技术指标都应符合我国通信行业标准《大楼通信综合布线系统第1～3部分》YD/T 926.1-3-2001等标准或工程设计文件的要求。在工程中如需用其他器材代用时 (尤其是主要器材) , 必须经建设单位或工程监理单位或工程设计单位的书面同意才能使用。而在6类布线工程时, 一定注意各器材之间的兼容性, 因为即使是一个厂家生产的产品, 由于时间、批次不同都可能不兼容。

2. 力求做到对房屋建筑不造成影响

在综合布线系统安装施工时, 力求做到不影响房屋建筑的结构强度, 不损坏内部环境装修的美观, 尤其是在原有已建的智能化建筑内安装施工时, 除上述要求外, 还不得有损于原有房屋建筑的风格布局, 不应对房屋建筑留有后患。

在进行配管施工时, 涉及各种地上或地下的管线系统 (如给水、排水、电力和燃 (煤) 气等管线) 或构筑物 (如电杆、灯柱、体育健身设施等) , 为了顺利进行安装施工, 应主动对外做好与各个方面的协调配合, 务必在工程中不损害其他地上、地下管线或构筑物 (包括绿化地带等) , 减少经济损失, 力求文明施工, 保证安全生产, 全面保质保量按期做好安装施工一切事宜。

(三) 步步检测, 注重质量

综合布线系统工程的竣工验收和交接工作是安装施工阶段中极为重要的一个环节, 也是对整个工程的全面验证和安装施工的质量评定。因此, 必须按照国家规定的工程建设项目竣工验收办法和要求实施, 对此, 绝对不应有丝毫草率或形式主义的做法, 力求工程总体质量完全符合预定的目标, 且满足用户实际需要。在正式举行竣工验收前, 按工程设计和施工图纸的要求, 全部安装施工完毕后, 施工单位必须事先预检, 并会同工程监理单位进行初验, 经上述检验, 确认符合设计和施工及验收的条件时, 才能进行正式竣工验收, 办理移交手续, 所有随工验收和竣工验收的项目内容和检验方法等均应按照《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》的规定办理。

参考文献

篇9：布线施工合同

关键词：弱电工程 综合布线 施工方法

中图分类号：TU855 文献标识码：A 文章编号：1007-3973（2012）010-059-02

1 工程概况

杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程项目位于中山南路，十五奎巷历史街区，是杭州老城区重要的组成部分，其周边历史文化资源丰富。本项目在原杭州市委党校地块基础上进行改建、扩建，在满足剧团（杭州歌舞团、杭州越剧院、杭州滑稽剧院）使用要求的同时构建一个杭州传统文化基地。总建筑面积 32145.39 平方米。

项目主要由办公楼、剧场及其附属建筑、宿舍楼组成，主要包括：办公区域（1#楼三个院团的集中办公）、综合排练厅（9#楼越剧团和歌舞团共用，集合观演和排练功能；6#楼作为滑稽剧团的演出场所）、宿舍区（2#、3#、5#、10#楼）、后勤管理区域（8#楼集合仓储、餐厅等后勤用房和物业管理用房）、发展用房（7#楼）。

2 施工要点及注意事项

（1）施工必须按照有关规定进行安装施工和工程验收，在实际施工过程中，如遇上述规范中没有包括的内容时，可按照规定要求执行，也可以根据工程设计要求办理。

（2）在施工过程中，必须重视质量，按照施工和验收规范的有关规定，加强自检、互检和随工检查等技术措施。建设方或监理人员必须按照上述规范的要求，加强工地的技术监督及工程质量检查工作，力求消灭一切因施工质量而造成的隐患。所有随工验收和竣工验收的项目内容和检验方法等均应按照规定办理。

（3）在综合布线系统工程安装施工时，力求做到不影响建筑结构强度，不损坏内部装修和美观要求，不发生降低其它系统使用功能和有碍于用户通信畅通的事故。

（4）综合布线系统施工前的准备。

（5）熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸。

（6）现场调查工程环境的施工条件。对于设备间和干线交接间等专用房间，必须对其環境条件和建筑工艺进行调查和检验，才能安装施工。

（7）设备、器材、仪表和工具的检验。

（8）综合布线系统工程中所需的设备、器材、仪表和工具较多，在安装施工前必须认真检验、核对和测试，做好一切准备工作。

3 综合布线系统的构成及主要施工方法

综合布线系统可全面实现对建筑物内各种设备、通信和办公系统的综合管理，是智能化系统中最重要的内容，关系到未来的网络发展及信息化的应用。设计时不但要充分考虑到现阶段的通信业务、智能化功能的应用需要，还应考虑到今后一段时期内通信技术的发展和业务、功能的扩展需求。

3.1 信息发布系统

杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程信息发布系统主要分为LED大屏幕显示系统和液晶触摸屏查询引导系统，其中LED大屏幕显示系统的施工安装工艺要求比较高，而液晶触摸屏系统相对来说是放置式安装工艺和环境要求等都比较简单一些。

LED大屏幕显示系统和触摸屏系统的信息接口都是通过标准的机顶盒网络RJ4口进行联网，针对杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程信息发布系统的具体组网方式可以分为以下两种：

LED和触摸屏都是通过预先留置的综合布线点进行组网，此种方式对事先的管线预埋要求不高，只要综合布线系统根据LED和触摸屏系统的安装位置作好预留即可。

LED和触摸屏都通过艺苑综合布线点进行组网，在距离过长（超过100米）这种情况下，LED大屏幕系统可以通过光纤来进行信号的传输（因为双绞线传输不能超过90米，而各楼群之间距离已远远大于此距离），在屏体安装后方进行光电转换即可实现数据信息流，此外触摸屏用光纤传输信号其成本太高，现今阶段触摸屏系统都是利用艺苑综合布线数据点。

此外LED大屏幕显示系统和触摸屏系统都需要就地有强电供应，在管线预埋阶段一定要事先同强电专业提出要求，因为往往这种跨专业的配合小细节上，会成为施工上的“灰色地带”。

3.2 计算机网络系统

为适应计算机应用水平的发展，满足办公自动化等应用系统的需求，同时满足杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程计算机网络系统对信息管理、信息查询等各种信息服务需求的发展，以及楼宇智能化建设的要求。杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程将进行网络系统及应用系统建设，并在此基础上可集成安防、消防等系统，逐步实现建筑物综合管理系统与智能化建设。

根据杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程计算机网络系统网络建设规划的当前状况和未来发展趋势，本方案提供了全面的整体解决方案，整个网络方案突出层次化、模型化、高可靠性的原则，确保网络在具有高性能的同时具有良好的前瞻性和持续发展性。

杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程计算机网络系统分为核心层和接入层，由于采用了高数据转发性能，高端口密度的核心路由交换机，整网采用更加扁平化的两层拓扑结构，通过

核心交换机直接汇接接入交换机流量，有效减少了故障点个数，充分发挥了高性能路由交换机的强大转发能力，大大增加了整个局域网的可靠性，具有极其优秀的性能价格比。杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程计算机网络系统分为物业网和办公网，物业网和办公网物理隔离，物业网和办公网均采用两层网络。

3.3 安防系统

安全防范系统是杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程建设极其重要的组成部分。安全防范系统建设将为本项目提供多种安全技术防范手段，组成多方式、多技术、分层次的立体安全技术防范网络，既实现在非法活动的初期预警、报警（入侵报警、电视监控等），又实现非法活动进行时的吓阻、完全阻止和现场取证功能。并通过技防与人防的有机结合，为杭州艺苑创造一个安全、高效的工作环境。

杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程安全防范系统从空间区域上划分为周边防范区域、公共防范区域、重点防范部位等，系统利用数字多媒体技术、计算机图像处理技术，以及利用数字视频录像及存储技术，以达到对艺苑的主要公共场所和重要部位进行24小时实时监视、录像和报警时的图像复核的目的。

杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程安全防范系统是以先进、成熟的信息技术、控制技术和管理决策手段为依托，建设标准高、功能完备的智能化安防体系，该综合安全防护体系由一个多层次、立体化、高度集成现场图像和各类报警、出入口信息等系统构建而成，最终为杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程营造一个“安全、方便、灵活和舒适”的办公环境。本次安全防范系统的包括：视频监控子系統，防盗报警子系统和巡更子系统等3个子系统。

杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程整个区域建立 1 套由集成式安全管理系统和入侵报警系统、视频监控系统、周界防范，无线巡更等子系统组成的全面的安全防范系统。监控中心设备通过统一的通信平台和管理软件与各个子系统设备联网，实现由监控中心对各子系统的自动化管理与监控。整个系统留有向报警中心联网的通信接口、多个数据输入/输出接口，并能连接上位管理计算机，以实现与管理自动化、通信自动化的互联。系统机房设置于8#楼一层弱电室。

3.4 有线电视系统

杭州艺苑机房（弱电）系统改造工程有线电视系统主机房设置于8#楼1层有线电视机房，整个有线电视系统按照数字电视系统构架搭建。系统采用分配-分支的方式实现，图像清晰度满足4级以上，用户端电平满足64€？dB，信号满足5～860MHZ。采用混合光纤及同轴电缆（HFC）双向式系统把信号放大处理过的地面电缆电视信号 采用分支-分配方式传送至用户终端。用户终端电平设计为 64€？dB。系统采用低压集中供 电方式。每个电视点需配置同轴电缆和六类网络线，用于数字电视改造。电视器件箱竖井内安装时，墙上明设，底距地 1.6米；设于走道时均嵌墙安装；电视用户终端盒（107 暗盒）墙上暗设。

4 总结

总之，弱电工程的综合布线，技术性强，作业强度密集。线路种类繁多，对智能控制的要求比较高，需要综合考虑声控、光控、手动控制、自动监控等一系列的工控设备与技术。因此，综合布线系统对于确保工程质量有着重要的意义。

参考文献：

[1] 综合布线相关的标准规范[J].智能建筑电气技术，2008（06）.

[2] 陈琪.量体裁衣 酌情应用──综合布线系统的设计在实际工作的应用体会[J].工程设计CAD与智能建筑，2000（06）.