综合布线工程合同书

第一篇：综合布线工程合同书

综合布线工程合同书范本

合同编号：

弱电综合工程合同书

甲方：_____________

乙方：_____________

为完成甲方委托乙方承接的弱电综合工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：

一、 工程概况

1、工程名称：弱电综合系统工程。

2、工程地点：枣庄市张范宝马4S店

3、工程范围：

(1)宽带网络和电话的安装、调试。

(2)视频监控背景音乐的安装、调试。;

二、工程进度及验收

1、工程范围

1)监控视频线，电话线背景音乐以及网线的敷设。

2)总配线架和交换机的安装及线缆连接。

3)计算机主机房电缆的连接。

4)各信息点的安装和连接。

5) UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。

2、甲乙双方的责任

甲方的责任

1)甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。

2)甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。

3)甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。

4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。

5)指派________同志为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。

乙方的责任

1)乙方应按合同规定的时间及时提供全部工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。

2)乙方负责提供布线工程系统配置设计方案，布线施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。

3、工程时间和进度

自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为__天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。

4、工程验收标准

(1)管理区子系统配线架线缆要有分区标志、并安装牢固。

(2)各工作区子系统的信息插座按基建留孔位置安装。

(3)对各配线架和交换机的线缆要进行导通测试。

(4)布线竣工后，交付符合技术规范垂直和水平布线分配表和配线架至竖井位置分布表。

(5)对每个信息插座与交换机之间进行50-70M连通性测试。

(6)乙方需向甲方提供完整的符合技术规范的结构化综合布线系统技术档案材料四份

(7)根据现行有关规范及标准验收。

5、系统保证

工程验收合格后，因乙方提供的结构化布线系统设备质量问题发生故障，由乙方负责免费更换，保修五年(甲方提供设备不在此列)。因用户使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。

三、合同总额及付款方式

3.1合同价款(人民币大写)：

(小写)：￥

合同价格明细见附件

3.2 付款方式：

合同总额： 元，自合同签定之日起，材料及设备款一月一结账，(即材料包括网线，音频线，穿线管等按实际用量计算见附表)工程款即全部设备及布线正常通讯使用后一次性付清。

四、人力不可抗拒事故

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。

五、违约责任

1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的0.5%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在3个工作日内赔偿等额违约金。

2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在3个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。

3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的0.5%付给乙方违约金。

六、解决合同争议的方式

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能

解决，可向当地人民法院提出诉讼。

七、合同生效及其他约定

1、本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。

3、 本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。

4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：乙方：

盖章：盖章：

甲方代表签字：乙方代表签字：

年月日年月日

附件1

邦得电子有限公司综合布线价格单

第二篇：弱电-综合布线工程合同

合同编号： 2014061802

网络布线施工合同

发包方: ***科技有限公司

承包方: ***科技有限公司

工程名称: ***科技有限公司网络及布线工程

日期： 2014 年 06 月 18 日

第 1 页 共 6 页

1 甲方(发包方)： ***科技有限公司

地 址： ***工业制造城

乙方(承包方)： ***科技有限公司

地 址： 深圳市福田区

委托代理人： *** 联系电话： 0755-******

经甲乙双方平等协商，现甲方将***科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。

一、工程名称： ***科技有限公司网络及布线工程

二、工程地点： ***工业制造城

三、工程内容: 网络及布线工程 、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试 、标签识别 。

四、网络及布线工程量清单见附件1，技术方案见附件2。

五、合同工期

合同总工期为： 60 个工作日。

六、合同总价

1、工程总价(含税)：人民币 217175.00 元(大写 贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整 )

2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。

第 2 页 共 6 页

七、承包方式：

乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。

八、工程款项支付时间和方式

1、在双方签订合同之日 3 个工作日内日，甲方预付合同总价的 30 % 即 65152.5 元(大写 陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角 整)。

2. 乙方开工后 3 个工作日内，甲方预付合同总价的 35 % 即 76011.25 元(大写 柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分 整)。

3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起 3 个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的 30 %即 65152.5 元(大写 陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角 整)。

4、余款即合同总价的 5 %即 10858.75 元(大写 壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分 整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。 5.付款账号：公司名称：***科技有限公司

开户银行：中国民生银行深圳**支行 银行帐号： ****** 地 址：深圳市福田区***。

九、双方责任

第 3 页 共 6 页

3 1.甲方责任

1)负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收工作。

2)配合现场协调工作。 3)按照合同约定支付工程款项。 2.乙方责任

1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严格按照各项计划进行施工。

2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。

3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。

4)乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。

十、验收

1、工程验收

网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工

第 4 页 共 6 页

4 过程中，甲方按技术方案标准验收。

十一、质保与维修

1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为 1 年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。

2、乙方服务响应时间：紧急维护请求 2 个工作日内上门响应;非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的 5 个工作日内上门响应。

3、乙方应向甲方提供技术支持，并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。

4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。

十二、违约责任

1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过 30 个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。

2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，付款时间将往后顺延。

3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价 20 %的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。

十三、不可抗力

第 5 页 共 6 页

5 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

十四、法律适用及争议解决

本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均适用中华人民共和国法律。

双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。

十五、合同生效

本合同一式 四 份，甲方执 三 份，乙方执 一 份，自双方签字盖章之日起生效。

十六、其他约定条款

1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。

2、乙方指派 *** 作为本合同的执行者，指派 *** 作为本合同工程施工的执行者。

甲方：(盖章) 乙方:(盖章) 法定代表人(或代理人)： 法定代表人(或代理人)： 年 月 日 年 月 日

第 6 页 共 6 页

第三篇：综合布线工程承包合同

诚建〃檀香山综合布线工程承包合同

发包方：株洲诚建房地产开发有限公司 (以下简称甲方) 承包方：湖南春秋电子通讯技术有限公司 (以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商,现就诚建〃檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同，以资双方信守。 第一条 工程概况

1、项目名称：诚建〃檀香山综合布线系统工程

2、工程地点：株洲市芦淞区株董路与东环线交汇处

3、承包范围：综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统，其中小区光纤通信系统包括小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱FTTH光纤入户两部分(含电话、宽带)，通信机房由甲方指定专用机房，乙方建设通信机房按1100户的容量配臵机柜及机柜内部所以设备，(含机房设备所用的强电箱、静电地板、防雷处理等)，机房通风及所需配臵的设备如空调等由甲方负责。有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户(住宅每户两个电视信息点)及信号开通。小区一期640户，每户一个多媒体信息箱(规格350*300*120MM)，户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放光纤至每户多媒体信息箱，有线电视系统自每户多媒体信息箱至客厅、主卧室布放两个电视点由乙方负责，多媒体信息箱至每个网络信息点不在本合同范围内。小区红线范围内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围内，由甲方负责建设。

4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试。 第二条 合同工期

合同工期以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开竣工日期为准，配合土建施工进度进行，不得影响土建施工进度。 第三条 合同价款及付款方式

1、合同价款

(1)一期合同工程承包总价款：人民币陆拾肆万元整(￥:640，000.00元)。每户单价为1000元/户，一期640户，以上价款包含所有的材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用。

二、

三、四期根据工程实际数量按实结算，具体根据每期工程实际户数予以确定。

(2)乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认，施工中如无重大设计变更，均按以上约定单价标准执行;施工期间如有重大设计变更或国家有关文件调整，则双方另行协商确定。

2、付款方式

(1)乙方每期工程进场施工后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程总价的

- 1 -第1页

共4页

综合布线工程承包合同

80%。

(2)每期工程安装完毕验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程结算总价的15%。

(3)预留质保金5%，每期工程安装完毕验收合格一年后付清。 (4)甲方付款前，乙方必须提供相应金额的正式有效建安税务发票。 第四条 权利和义务

(一)甲方责任与义务

1、甲方指定 李建军 为本项目现场代表。

2、负责施工过程协调管理和竣工验收。

3、按合同约定支付工程进度款。

4、负责提供有关图纸及技术要求、提供工作面。

5、为乙方工程施工提供一定的便利条件。

6、协调乙方与其它施工单位的工作关系，并提供临时给水点和用电点各一个，所需水电费由乙方负责。

7、甲方负责向乙方安装的设备提供设备接入电源并免费单独装表，负责每户多媒体信息箱220V电源接入。按国家规定的价格向营运商收取电费(协议另行签订)。

(二)乙方责任与义务

1、制作安装时在现场指定工程 肖海鸥 主要负责人，负责本工程的全面质量管理。

2、现场设立创建文明、安全施工，安排专人负责文明、安全施工，严格按照文明安全施工标准进行施工。

3、积极做好开工前的准备工作，按甲方要求如期开工。做好材料采购、管理工作，负责向甲方提供设计图纸和各施工材料的产品合格证。

4、严格按设计图纸和现行施工技术规范、规程进行施工，确保质量，按有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。

5、施工过程中，乙方必须服从甲方现场管理人员和监理单位及土建主体承包单位的管理并严格按施工图定点放线，保质保量的完成各项工程，如出现质量问题，将由乙方免费施工至甲方要求。

6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，否则，由此造成的一切损失由乙方承担。

7、做好成品保护工作，不破坏及不污染产品和成品。如有破坏或污染，由乙方负责修补或清理，如不能修补或清理的，甲方可另行委托其他单位施工,由此造成的相关费用由乙方承担，且甲方有权按费用的15%向乙方收取管理费。

8、做好设备自检、内部质量管理工作，接受甲方、监理方监督检查、对甲方、监理方提出的质量问题及时纠正。从进场至竣工验收，乙方必须接受总承包单位的

- 2 -第2页

共4页

综合布线工程承包合同

质量和进度控制管理，确保工程保质保量完成。

9、在安装期间内配合好施工范围同其它工程的施工。乙方承包本项工程，保证不转包和分包。如擅自转包，甲方有权终止合同，不支付任何工程款，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。

10、所有隐蔽工程完工，应由乙方填写隐蔽工程验收单，提前24小时通知现场监理，甲方将及时组织验收，办妥验收签证后，方可进入下一道工序。

11、乙方任命的 驻工地负责人，按以下要求行使合同规定的权利，履行合同约定的义务：全面负责现场施工和技术，组织施工管理人员，编制施工组织计划，监制工程质量和进度，指挥工程日常工作，并与甲方协调工作问题，以达到圆满完成工程任务。

12、乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方。

13、免费为甲方的管理人员和维护人员进行技术和操作培训;配合甲方做好工程验收工作并做好竣工资料的交接和技术交底工作。

14、乙方代表变动应提前7天通知甲方，后任继续承担前任相应的责任(合同文本约定的义务和其职权内的承诺)。

15、乙方在合同签订后15日内出具设设计施工方案，施工详图经甲方批准后实施，施工过程中应按施工图和施工方案进行安装施工，如有改动事先以书面形式将更改内容通知甲方。

16、施工前提供施工图纸二套给甲方，负责竣工资料的整理，竣工资料交甲方二套(有关部门的备案资料由乙方负责)。

17、对本工程实行“一年保修，终身维修”，凡在甲方使用过程中出现的问题，乙方应在接到通知后48小时内到达现场予以解决。

18、乙方不承担总包配套管理费用。 第五条 工程质量及验收

1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

2、隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖条件或者达到协议条款约定的中间验收部分，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

3、工程竣工后，乙方通过自检、自查，经过试运行正常后，认为具备条件时，向甲方提交竣工验收报告和完整的竣工资料(含变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告、内部资料等)一式两份，甲方在收到竣工验收报告和资

- 3 -第3页

共4页

综合布线工程承包合同

料后，10天内组织有关部门进行验收。验收合格后，甲方应向乙方提供工程验收书，乙方应将有关的技术资料、图纸等交付甲方。

4、工程验收合格前，所有设备、器材均由乙方负责保管。

5、验收标准：按株洲市住房和城乡建设局下达的文件其内容执行。 第六条 施工安全及文明措施

1、树立“质量第

一、安全第一”的思想，严格执行国家安全生产的各项规定，坚持执行安全生产的十项技术措施，以树立安全生产的观念。明确安全为了生产，生产必须安全的思想，坚持做到遵守规章制度，反违章指挥，反违章操作。施工过程中违章作业造成的安全事故一切责任及费用由乙方承担。

2、施工现场所制造的垃圾及时清理，保持施工现场整洁，材料设备及机具放臵整齐。

3、经常检查安全设施是否齐全，发现安全隐患及时提出整改。 第七条 违约责任

1、由于乙方原因影响配套工程竣工，每延误一天应向甲方支付人民币500元的逾期违约金，若逾期达3天以上(含3日)，甲方有权解除合同，乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

2、除不可抗拒因素外，若甲乙双方中任何一方无法定理由解除合同的，应向另一方支付工程总价款20%的违约金。

3、乙方必须按甲方提供的图纸资料施工(甲方另作改动的除外)，乙方施工质量达不到设计要求，经甲方、监理单位确认后，乙方需免费施工至设计要求。

4、本分项工程验收必须达到质检站核准的合格标准，否则甲方有权不予验收、结算，并不支付任何工程款。 第八条 争议及纠纷的解决

1、合同在履行期间，双方产生争议时，双方采取协商解决。

2、协商不成，可提请 株洲市芦淞区 人民法院诉讼裁决。 第九条 附则

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙方各执贰份，具相同法律效力。

甲方单位(盖章) 乙方单位(盖章)

甲方代表(代表) 乙方代表(代表) 电 话： 电 话：

2014年 月 日 2014年 月 日

- 4 -第4页

共4页

第四篇：网络综合布线工程施工合同

买方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 (以下简称甲方) 联系方式： XXXXXXXXXXXXXXXXX 卖方：XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 (以下简称乙方) 联系方式： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就 XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司办公室弱电网络升级改造 事宜，双方在自愿、平等，诚实信用的基础上，经友好协商，一致达成本合同：

一、工程概况

1、工程名称：XXXXXXXXXXX有限公司办公室(地点名称)弱电网络升级改造

2、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机柜整理及安装、集团电话调试及安装。

二、工程价款

合同总价款为人民币：18102.24 元 (大写: 壹万捌仟壹佰零贰元贰角肆分 )(详见清单)

三、质量要求

卖方应保证所供货物是全新的、未使用的，是用一流工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在卖方承诺的使用寿命期内应具有满意的性能。

四、付款方式

1、本合同签订生效之日起，甲方向乙方支付合同总额中 5430.67元 为预付款;乙方开始安排供货，运输到甲方指定地点并负责安装。全部安装完成且经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总额中 11766.46元 为进度款 ，乙方根据甲方要求开具指定类型的正规增值税发票。

2、6个月质保期满，如产品质量未出现问题，甲方向乙方支付余款 905.11元 。

五、 交货时间、地点、方式

1、交货时间：合同签订后10个工作日内

2、交货地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3、交货方式：乙方负责运输到甲方指定地点，运费由乙方承担。

六、验 收

1、乙方将货物于约定的时间送达甲方地点并负责安装，乙方安装完成后向甲方申请验收。

2、甲方对产品数量、质量有异议的应在验收之日十日内书面提出，否则视为甲方已确认收货数量无误、产品质量合格、安装合格，视为项目验收合格。

3、乙方销售给甲方的产品如遇质量问题应由甲、乙两方共同确认，如确属乙方责任，则乙方负责更换合格产品。

七、知识产权

1、本合同乙方仅限于提供产品和服务，附着于产品内外的专利技术、产品商标、标记、企业字号等专属乙方的知识产权仅为特定产品交易使用，不视为容许甲方用作其它商业目的。否则，甲方应对由此而给乙方造成的损失负赔偿责任。

2、在本合同有效期间及合同终止后两年内，甲、乙双方有义务就得到的商业信息保密，保密范围包括但不限于产品价格、销售计划、客户清单、财务信息、技术秘密等，未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄密。否则，将依法追究对方法律责任。

八、 质量保证

1、设备安装完毕后，乙方按规定对产品实行保修，保修时间自出售之日算起免费保修6个月。在保修期内，可以享受免费的维修(运输费、备件材料费全免)。

2、属下列情况之一者，不属于保修范围，但可实行收费维修(甲乙双方协商费用)：

1)、超出保修期限和人为损坏的;

2)、非乙方授权机构、人员进行安装、修理、更改或拆卸造成的产品故障或损坏;

3)、因自然灾害等不可抗力(如雷击、地震、水火灾、战争等)原因造成的产品故障或损坏;

九、不可抗力

由于地震、台风、水灾、火灾、战争等不可抗力，双方可以根据不可抗力事件对本合同履行的影响程度，协商决定是否终止本合同、全部或部分免除履行本合同的责任，或者延期履行本合同。

十、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生纠纷，由双方本着互谅互让的原则协商解决;若协商不成，双方同意由XXX仲裁委员会仲裁。 十

一、其 它

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

3、报价包含材料设备成本、运输费、安装费、管理费、利润、税金等与本项目相关的全部费用。

甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 乙方：XXXXXXXXXXXXXXX有限公司

(甲方公章或合同章) (乙方公章或合同章)

法定代表人/委托人： 法定代表人/委托人：

合同签订时间：2016年 月 日

第五篇：综合布线合同书

上海儒竟电子科技有限公司厂房弱电系统

施工合同书

甲方单位：(以下简称甲方)

乙方单位：(以下简称乙方)

受甲方之委托，乙方承担工作者综合布线、电视监控、门禁及网络机房(以下简称“本施工” )的线缆敷设施工和调工作。为了明确双方权利、义务和经济责任，结合本施工具体情况订立本合同，双方以资共同遵照执行。

一、 施工概况

1. 1 施工名称：

1. 2 施工地点：

2. 1.3 施工内容和范围：办公室内41个网络信息点、41个电话终端及 16路电视监控、7个门禁线缆敷设、排管、测通和完成本施工验收及设备维护工作。

1. 4线缆敷设测通要求：乙方须在甲方已确定的设计配置要求的范围内，按照现场实际情况的要求，完成线缆敷设施工及调试测通和验收工作。

1.5综合布线线缆敷设施工技术规范要求依据：

1、GBJ42-81《工业企业通信设计规范》

2、JGJ/T1-92《民用建筑电气设计规范》

3、 GB/T50314-2000 《智能建筑设计标准 》

4、 GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

1.6 施工工期： 自合同签定并预付款收到之日起天内，预计年 月 日前完成;

1.7 本施工合同总价为： 人民币RMB元)(含税金)。

二、付款方式：

2.1合同签订生效后，甲方在三日内预付给乙方合同总价的30%，计人民币元整 (RMB元)。

2.2综合布线线缆敷设完毕后两日内预付给乙方合同总价的30%，计人民币元整( RMB元)。

2.3所有系统安装完和测通后并验收合格后，之日起甲方应在壹周内再支付给乙方余款即总价35%，共计元整(RMB元);

2.4乙方需押总合同价的5%做为售后服务保证金，保修期(一年)过后一周内甲方支付给乙方元整(RMB元)

三、综合布线线缆的配置和供应

3.1设备、材料的供应

由乙方提供所有设备材料及辅材;

3.2乙方按照设计和规范的要求采购本合同所需要的材料设备。

四、 双方的责任和义务

4.1甲方责任和义务

4.1.1甲方需按期支付乙方的工程款;

4.1.2甲方需配合乙方对本施工过程中的协调工作;

4.1.3负责协调本施工所敷设线缆的良好条件

4.1.4检查验收本施工质量。

4.2乙方的责任和义务

4.2.1乙方在收到预付款后两天内必须施工人员及材料进场;

4.2.1乙方按甲方要求的工期完成工程;

4.2.2负责整个综合布线线缆的敷设施工、测通、验收工作。

4.2.3 遵照规范要求组织施工验收，确保施工质量。

五、工程量的变更

1、 如线缆敷线路径或数量因甲方提出改变原设计要求而增减其数量(其增减部分应按实际用量经甲

方确认后并其单价及施工费率等应按报价单所列的一并在验收后结算, 本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

六、施工验收

6.1施工验收

甲方对乙方进行布线完成验收.

6.2甲方及时组织有关人员对系统验收。在验收合格通过后即为最终验收。

6.3在竣工验收时，若发现设备安装质量因不合格须返工或修补的部分。双方在验收时应商定整改措施和期限，由乙方在规定期限内完成。

6.4乙方在工程竣工验收合格后，可与甲方办理竣工验收的本项目合同结算。

6.5验收标准：所有系统正常工作一周

七、保修

7.1保修期：自竣工验收合格之日起保修期为壹年;

7.2 在保修期内，因乙方系统设备质量的责任而造成系统运行不良问题，乙方应免费负责维修。因乙方责任之外(人为损坏)原因造成损坏，由责任方承担。

7.3保修期满后，乙方可与甲方协商签定系统设备维护保养协议。

八、双方责任

8.1甲方必须按合同规定的期限给乙方支付工程款，如不能按期支付，甲方赔付乙方每天合同总价的千分之一。

8.2乙方必须按合同的期限内完成所有工程的安装及调试，如不能按期完成，乙方赔付甲方每天合同总价的千分之一。

8.3如在执行过程中发生争议，双方应本着友好的态度协商解决。协商无法解决时，可直接向履行地人民法院提出诉讼。

九、附则

9.1本合同相关事宜，由双方协商另订立本系统协议书。

9.2本合同一式贰份，双方各执壹份。

9.3附1)系统设备报价清单壹 份

甲方:乙方:代表：代表： 合同订立时间：年月日