担保保证书

担保保证书（精选6篇）

篇1：担保保证书

反担保保证书

（自然人反担保）

致： 深圳市中兰德融资担保集团股份有限公司

根据贵公司与___________（身份证号码：）（以下简称借款人）于____年__月__日签署的编号为__________的《》（以下简称协议），贵公司为借款人向__________（以下简称债权人）所申请的金额为______（币种）___仟___佰___拾___万___仟元整（¥__________）的借款提供担保。

一、本人（身份证号码：）应借款人的请求，愿意以反担保人的身份向贵公司提供连带责任保证反担保，反担保范围包括：贵公司所担保的借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、其它有关费用，以及贵公司实现债权的费用等。

二、本担保人保证对借款人在本保证书上第一条所述的有关费用负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若借款人未能按其与债权人签署的协议或合同的规定按期履约，本担保人保证在收到贵公司通知书后十五个工作日内无条件的支付本保证书第一条所述的所有费用，不得有任何异议。

三、本担保书下的担保是本担保人的连续性义务和责任，其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响，也不因上述协议或合同的任何修改、补充、删除，而受到影响或失效，更不受借款人与其他方签订的任何合同、协议、文件的制约。本担保书始终有效。

四、本担保书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。在本担保书履行中，如发生争议、纠纷，双方首先应协商解决。协商无法解决时，应向贵公司所在地的人民法院提起诉讼，相应的判决对协议双方均具有约束力。

五、本担保书自本担保人签字之日起生效，本反担保保证期间自本保证书生效之日起至借款人全部偿还贵公司担保债务之日止。

担保人签名（按指模）：_______________________

地址：

电话/手机：__________________________________

工作单位：___________________________________

家庭住址：

年月日

篇2：担保保证书

XX担保有限公司：

承贵公司与(以下称债务人)签定的《委托担保协议书》 保字()第（）号)的有关约定，贵公司为债务人向（以下称贷款人）的借款以保证的方式提供担保，为确保贵公司的合法权益，依照诚实信用之原则，本人愿以全部财产（含共有），以无限连带责任的保证方式，为贵公司提供反担保。并在此谨作以下保证：

一、本人同意《委托担保协议书》的全部条款，并保证债务人能够按期清偿所有债务。

二、本人同意对《委托担保协议书》中债务人的所有债务无条件承担无限连带清偿责任：

1．如债务人未按上述协议书中的约定按期足额向贷款人支付由贵公司保证的全部款项和自付款之日起的利息以及其他费用、损失等(利息额计算至本人实际支付日)，本人保证在贵公司代偿之日起十五日内无条件将上述款项支付给贵公司。

2．如债务人未按上述协议书中的约定按期足额交纳担保费，本人保证在收到贵公司催款通知五日内，无条件代债务人支付担保费本息、违约金以及损失等费用。

3．如债务人未履行上述协议书中约定的其他义务而给贵公司造成损失，本

人保证在收到贵公司书面催款通知十五日内，无条件予以全部赔偿。

4．上述三种情形下，贵公司无须先向债务人追偿或起诉或执行其他反担保物，有权直接向本人追偿。一经贵公司要求，本人将无条件负责清偿债务人的所有债务。

三、本保证书是不可撤销的，在下列情况下，无论是否事先通知本人，本保证书持续有效：l．本保证书中当事人的身份地位发生任何变化；2．本保证书中当事人发生合并、分立、停业、撤销、解散、破产、无清偿能力或变更名称、住所、章程、法定代表人、经营范围、企业性质或其上级单位的任何指令，其地位、财力状况的改变或与任何单位签定任何法律文件规定等事项；

四、在所有的债务尚未全部清偿前，本人放弃取代贵公司债权人地位的一切权利，并保证：

1．在所有的债务尚未全部清偿前，债务人即使欠本人任何款项或将任何资产或权益抵押、质押或转让给本人，本人保证将上述款项、资产或权益所获得的收益质押或提存给贵公司作为本人提供反担保的补充方式。

2．非经贵公司书面同意，本人不能向债务人索取任何担保或款项，如有已索取者，该等担保或款项一经贵公司要求，悉数交给贵公司；

五、本人对依据本保证书规定所应付的一切款项，均不得提出任何扣除、抵销或反追偿的主张，亦不得附带任何限制或条件，以保证贵公司实际足额收到本保证书规定的贵公司应收款项。

六、贵公司给予债务人和本人的任何宽容、宽限、优惠或延缓行使上述协议书及本保证书项下的任何义务，均不影响、损害或限制贵公司依本保证书和法律

法规而享有的一切权益，不应视为贵公司对本保证书项下权利、权益的放弃。

七、本保证书为独立附加反担保，贵公司可以接受债务人或任何第三方现时或将来提供的担保，或者解除或变更已持有的担保而无需知会本人，在任何一种情况下，本人均应对债务人的所有未清偿债务承担个人无限连带保证责任。

八、本保证书如有任何修改、补充、变更均须征得贵公司的同意。

九、本保证书保证期限自本人签字之日起至贵公司担保责任终止之日后两年止。

十、本保证书一式 二 份，贵公司与各保证各执一份。

保证人签字：保证人签字：

住所：住所：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：保证人签字：保证人签字：

住所：住所：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

年月日

财产共有人声明

本人作为财产共有人已完全知悉《不可撤销反担保保证书》的全部内容并同意以我们所有的共有财产及本人的个人财产对上述保证范围内的款项提供连带责任保证。

保证人签字：保证人签字： 住所：住所： 身份证号码：身份证号码： 电话：电话：

篇3：企业保证担保风险防范与控制

(一) 保证方式与保证责任

保证责任是保证法律关系的核心, 而确定以何种保证方式承担保证责任则是保证责任的重要内容, 更直接影响保证当事人的权利义务内容。依《担保法》的规定, 保证方式可分为一般保证和连带责任保证两种。当事人在保证合同中约定, 债务人不履行债务时, 由保证人承担保证责任的是一般保证。当事人在保证合同中约定, 债务人不履行债务时, 保证人对债务承担连带保证责任的是连带责任保证。一般保证和连带责任保证最大的区别在于保证人是否享有先诉抗辩权。一般保证的保证人享有先诉抗辩权, 即在一般保证情况下, 当债务履行期满, 债务人未能履行债务时, 保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁, 并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前, 对债权人可以拒绝承担保证责任。而在连带责任保证的情况下, 保证人不享有先诉抗辩权, 即连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期限届满没有履行债务的, 债权人可以要求债务人履行债务, 也可以要求保证人在保证范围内承担保证责任。由此可见, 保证人在不同的保证方式中所处地位的不同, 其利益受到保护的程度也有差异。一般而言, 保证人在一般保证中的地位较优越, 实际承担的是补充责任, 即第二位的责任。而连带责任保证中的保证人则不享有此种“顺序”利益。只要债务人不履行其债务, 保证人就得满足债权人提出的承担保证责任的请求。因此, 在保证合同中最好明确约定保证方式。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的, 按照连带责任保证承担保证责任。

(二) 保证担保的范围

保证担保的范围, 亦即保证债务范围, 或称保证责任范围。《担保法》第21条第1款规定:“保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的, 按照约定。”通常, 当事人约定保证担保的范围, 可以单就本金债权为保证, 不保证利息;也可以仅就债权的一部分设定担保;还可以只保证缔结保证合同时已存在的债权, 而不及于后扩张的部分。应注意的是基于保证的附从性要求, 约定的保证担保范围不得超出主债务的数额。否则, 超出部分无效。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的, 保证人应当对全部债务承担责任。

二、企业保证担保存在的问题与风险分析

随着市场经济的发展, 保证担保已作为企业的一种正常的经营手段, 为企业方便、快捷地获取外部资金产生了积极作用。但是, 由于企业在经营管理、法律意识、行为方式等方面存在着问题。目前, 在我国保证担保实践中还存在许多问题, 由此带来巨大的风险。

(一) 企业保证担保实践中的问题

近年来, 在我国保证担保实践中存在主要问题表现在:一是不注意审查保证人的主体资格, 致使有些不能担保或者没有条件担保的单位和个人进行了担保, 保证合同无效;二是保证担保的程序不健全。在实际担保中, 一些企业在担保时只在主合同上签字或盖章, 没有另行签订保证合同, 从而使保证方式不明确, 保证范围和保证期限不明确等一系列问题, 造成保证人丧失先诉抗辩权、保证范围扩大以及保证期限延长等不利后果, 加大了保证人的风险;三是缺乏风险意识。不少企业在债权得到担保后, 以为万事无忧, 忽视对保证人的动态进行调查, 因而有些担保企业采取合并、分立等变更企业组织形式或者隐匿、转移抵押物甚至申请破产, 从而出现了不具备代为清偿能力的“空壳”企业进行担保, 致使债权无法实现;四是盲目提供担保。有些企业在为第三人提供保证担保时, 对第三人不作偿债能力分析, 仅凭个人之间的信任关系盲目提供担保, 给企业造成重大损失。

(二) 企业保证担保中的风险

企业的对外担保行为不当, 会带来巨大的风险, 主要表现在以下几个方面:一是社会信用环境缺失的风险。 (王亚栋, 2007) 社会的信用环境对担保行业的发展至关重要, 当前我国的市场经济体制还不健全, 诚信建设还处于较低水平, 社会缺乏诚信机制, 企业不讲信用, 说假话, 做假帐, 赖帐逃债的现象十分普遍。在经营很正常的时候, 企业还可以做到守信。一旦经营出了问题, 就设法逃废债务, 转移资产, 致使为其担保的机构遭受重大损失;二是债务人不履约的风险。保证担保的目的是保障债权实现, 债权无法顺利实现是债权人最大的风险。在经济交往活动中, 当债的主合同和附属保证合同签订后, 有时债务人在主观上即有意不向债权人履约, 而是把风险转嫁到保证人头上;有时这种故意是由债务人或债权人共同合谋而使担保人直接承担担保责任的。也有的确因市场方面的原因, 或者由于债务人管理不善、自身的技术问题以及不能控制的其他因素导致无法按时履约, 以上这些情况都会使保证人面临着高风险;三是保证人对被担保人行为难以预测。在担保法律关系中, 保证人所承担的风险是无法主动摆脱的, 始终处于被动地位。因为保证人不是直接的债务人, 对于债务人的经营状况及偿债意向、偿债过程等诸多方面的不了解或不易了解, 不能够有效控制债务人的主客观行为, 从而对债务人的行为及其所带来的风险和风险程度均无法预见。

三、企业保证担保风险防范与控制

针对保证担保实践中存在的问题与风险, 为最大限度地防范保证担保的风险, 企业应采取以下对策。

(一) 事前预防———建立风险预防系统

为防范保证担保风险, 企业作为保证人在决定签订保证合同之前, 应建立保证担保风险预防系统。

1. 认真审查债务人和反担保人的主体资格

严格审查债务人是否具有合法的主体资格, 法人或其它组织是否具有经合法设立并拥有通过年检的经营资格, 包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、股东会决议等等;对于债务人属于自然人的, 审查债务人是否具有真实、合法的身份证明等等。

注意审查反担保人的主体资格。根据《担保法》等法律法规的规定, 保证担保人必须是具有代为清偿能力的法人、其他组织或个人。我国法律对担保人的主体资格作了限制性的规定:国家机关、学校、医院等以公益为目的的事业单位不得成为担保人;企业法人分支机构、职能部门等也不能成为担保人。但有法人书面授权的企业法人分支机构, 可以在授权范围内提供担保。需要说明的是, 有资格作为担保人对外签订担保合同的主体仅限于两类, 即经批准有权经营对外担保业务的金融机构 (外资金融机构除外) 和具有代为清偿能力的非金融企业法人, 包括内资企业和外商投资企业。

2. 严格审查被担保企业的资信状况, 降低信用风险

企业担保具有一定的风险, 这从客观上要求企业提供担保时要通过对被担保企业的信用品质进行评估审查其信誉程度, 从而了解被担保企业履行偿债义务的可能性。这可以通过了解被担保企业提供的付款记录, 判断其是否具有按期足额偿还债务的良好信誉。同时, 担保企业还可以审查被担保企业的偿债能力, 即其资产数量、质量以及负债比例。也就是用“资产负债率”、“流动比率”和“速动比率”等指标来衡量, 对被担保企业的变现能力、支付能力和财务实力有所了解, 然后再以被担保企业目前的经营状况做补充, 判断出被担保企业的偿债能力。

3. 严格审批程序, 确保担保的规范性

担保是公司制企业的重要法律行为, 受《合同法》、《担保法》等诸多法律法规的约束和规范。 (朱波, 2008) 严格担保事项审批和合同文本签署程序, 是从制度上防范担保风险, 维护企业利益的根本保证。企业对担保事项履行严格的审批程序。担保事项在有关部门进行可行性研究的基础上报董事会研究决定。同时, 对合同文本进行严格审查。合同签署前, 由有关部门逐项研究和讨论担保合同和借款合同的有关条款, 明确担保范围和担保责任, 并向企业主管领导做专题汇报。由企业法定代表人书面授权总会计师签署担保合同。明确职责分工和授权审批是企业担保行为规范化的集中体现。

4. 加大对保证担保的管理力度

企业必须从严控制下属企业及分支机构或控股、参股企业对外提供担保。对外提供担保, 某种意义上是对企业资产权益的一种处置方式。企业对外提供担保应得到企业出资者的认可或授权。担保人不得为外商投资企业注册资本提供担保, 内资企业和中资金融机构不得为外商投资企业中的外方投资部分的对外债务提供担保。内资企业只能为其直属子公司或者其参股企业中方投资比例部分对外债务提供对外担保, 但被担保人为以发行B股H股等方式在境外上市的外商投资企业除外。非金融企业法人对外提供的对外担保余额不得超过其净资产的50%, 并不得超过其上年外汇收入。对外担保合同必须履行审批和登记手续。否则, 担保合同无效。

(二) 事中监控———建立风险控制系统

对被保证人实施监督是法律赋予保证人的一项重要权利。

1. 适当运用反担保, 减少直接风险损失

《担保法》第4条规定:“第三人为债务人提供担保时, 可以要求债务人提供反担保。”谨慎的企业在为债务人向债权人提供担保时, 特别是在担保人与债务人并无直接的利益关系或隶属关系, 而且对承担保证责任后追偿权能否实现把握不准的情况下, 必须要求债务人提供反担保。反担保人可以是债务人, 也可以是债务人之外的其他人。反担保方式可以是债务人提供的抵押或者质押, 也可以是其他人提供的保证、抵押或者质押。同时可要求债务人的法定代表人、主要股东或实际控制人以其本人及配偶的个人财产提供反担保。反担保方式是抵押或质押的, 保证人应认真审查反担保抵押物和质押物是否存在权利暇疵, 是否属于法律、法规规定禁止流通的财产或者不可转让的财产。运用反担保手段使保证人在代为清偿债务后, 可以取得一种实在的求偿权, 这种求偿权是有抵押物、质押物和留置物等具体指向的。所以, 反担保是保障担保人将来承担责任后对债务人的追偿权实现的有利保证, 同时反担保也是一种减少直接风险损失的有效措施。

2. 选择保证方式, 减轻保证责任

在多数人担保的情况下, 应明确保证担保的份额, 尽量缩小保证范围, 约定保证期间。在可以选择保证方式的情况下, 力争选择一般保证, 回避连带责任保证, 将被保证企业推为第一债务人。这样可以在主合同纠纷未经审判或仲裁, 并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前, 担保企业对债权人可以拒绝承担保证责任。对强制执行后不足部分, 可由担保企业承担。而在担保人要求债务人提供反担保而债务人提出要求其第三人为担保人进行反担保时, 担保人应最大限度地选择要求其承担连带责任, 这样反担保债权的实现就会有更大的保障。

3. 树立风险意识, 建立担保的保险制度

当保证合同经公证成立后, 担保企业可以要求债务人对担保合同所涉及的物、款再次向保险公司投保, 以分散并转移风险。当企业交纳保险费后, 将由保险公司进行多方面的审查、监督, 并进行事前、事中稽核控制, 从而将担保企业的风险降到最低点。

4. 对被保证人实施全面、动态的监督

保证人签订保证合同后, 要适时督促被保证人按规定用途使用借款资金, 规范经营运作, 按时履行到期债务。通过对被保证人实施全面、动态的监督, 便于及时发现异常情况和隐患问题, 如发现被保证人有意规避债务或者存在其他风险情况, 要依合同约定及时主张权利。《担保法》规定了若干免责条款, 及时掌握被担保单位的经济行为可在免责情形出现时或借款合同履行完毕后, 及时解除担保责任、消除或有负债。

(三) 事后补救———建立风险补救系统

一般情况下, 保证合同成立后, 如果债务人不履行债务或人民法院依法强制履行后仍有余债, 保证人就应按照合同约定偿还余债或承担相应责任。这时, 保证人应区别不同情况, 采取相应对策。

1. 正确行使抗辩权

抗辩权包括两种, 一种是前面提到的一般保证人享有的先诉抗辩权。另一种是保证人对债权人的抗辩权, 即有权对抗债权人向保证人的请求权。比如, 债权人超过诉讼时效对债务人主张权利的;合同履行期限未到, 债权人要求债务人履行债务的等。

2. 正确运用免责条款

企业在进行保证担保时, 需要特别注意保证责任免除问题。根据《担保法》规定, 在下列情况下, 保证人不再承担保证责任: (1) 保证合同中没有约定保证责任期限或约定期限不明确的, 在一般保证时, 主债务履行届满6个月后, 在连带责任保证时, 超过6个月的法定保证期间, 保证人不再承担保证责任; (2) 债权人未在约定的保证期限内向保证人主张权利的, 保证人不再承担保证责任; (3) 保证期间, 保证人对未经其同意转让的债务, 不再承担保证责任; (4) 未经保证人书面同意, 债权人与债务人协议变更主合同的, 保证人不再承担保证责任; (5) 同一债权既有保证又有物的担保, 而债权人放弃物的担保的, 保证人不再承担保证责任。

3. 及时行使追偿权

保证人在承担保证责任后, 应及时向债务人和反担保人主张债权, 可以减少保证人的损失, 避免因债务人或反担保人经营状况进一步恶化而导致保证人的债权无法实现, 也避免因超过诉讼时效而使保证人丧失胜诉权。按我国法律规定, 债权债务纠纷的诉讼时效为二年, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第四十二条的规定, 保证人对债务人行使追偿权的诉讼时效, 自保证人向债权人承担责任之日起开始计算。对于反担保人提供保证的, 保证人应在保证期间内向反担保人主张权利。此外, 保证人可依法行使破产债权申请权。人民法院受理债务人破产案件后, 债权人未申报债权的, 保证人可以申请参加人民法院对债务人的破产分配, 预先行使追偿权, 以最大限度地保护自身利益。□

摘要：随着市场经济的发展, 保证担保已作为企业的一种正常的经营手段, 为企业获取外部资金产生了积极作用。但是, 我国保证担保实践中还存在许多问题, 带来巨大的风险, 为此企业应建立保证担保风险预防系统、风险控制系统和风险补救系统, 为有效防范和控制保证担保风险提供保证。

关键词：企业,保证担保,担保风险,防范

参考文献

[1]王亚栋.浅析公司担保中的风险防范[J].法制与经济, 2007, 12.

篇4：商业银行保证担保贷款风险分析

关键词：商业银行；保证担保；风险；措施

中图分类号：F832

文献标识码：A

文章编号：1006－8937(2009)16－0040－01

保证是保证人与主合同债权人达成的关于主合同债务人不履行债务时，由保证人代为履行或承担连带责任的担保形式。保证担保是经济生活中最常见的一种担保方式，不同于抵押、质押、定金、留置等财产担保方式，是一种信用担保。

采用保证担保的方式是商业银行在借贷关系中规避风险的主要方式。在司法实践活动中，很多的借款合同纠纷案是源于保证担保。在银行的呆死帐比例中，无法追究保证人的保证责任占有相当大的比例。当前各家商业银行都在不遗余力的为降低不良贷款而努力时，贷款保证担保中的问题而形成的不良贷款比例之大无疑给银行业带来了巨大难题，因此我们在研究保证担保的安全性的同时，必须采取有效措施降低保证担保的风险。

1当前银行贷款保证担保存在的问题

①银行对保证人担保能力的评估不准确。目前，各家银行在对保证人进行信用评价时，常常是使用信用评级软件，往往是只要达到软件所需的数据即可认可担保资格，而忽视了保证人近几年的财务报表。当然，我们现阶段，大多企业财务报表并没有经过第三方严格审计，有的企业的财务报表甚至从没有通过会计师事务所审计，因而真实的财务状况并不能反映出来。

②银行对保证人很难实施有效的监督。当前，保证责任人负债，很少在企业的财务报表中反映出来。银行自实行贷款卡制度以后，企业贷款及负债情况的信息已被银行掌握，从而企业逃债的现象减少了，但对保证责任的监督却始终很难使人满意。当前，由于人民银行和贷款银行很少要求保证人在贷款卡上严格登记，这使得企业对外担保资料残缺不全，因此要想准确反映企业对外提供担保的真实数额就无从谈起，也很难确定企业的担保能力到底如何。

③公司相互担保问题严重，上市公司之间出于利益关系互相担保。

④商业银行对保证担保的借款人的信息掌握不对称。银行往往处于信息劣势，他们很难对一笔贷款的风险程度进行评估，这些行为的直接后果就是收益归借款人，损失则主要由商业银行承担。

⑤企业一旦涉及到被银行提请诉讼，执行起来困难重重。虽然法律上保证人在提供保证责任后，他的全部财产债权人都有权依照合同来接管，但在实际操作中，由于没有具体明确是用哪项财产用于提供担保，因而执行起来的难度可想而知。

2对保证担保中存在的问题，应采取的措施

①严格把好保证人资格的审查关。首先，必须查清保证人是否具有清偿能力。《中华人民共和国担保法》第七条规定：凡是具备代为偿还债务能力的公民、法人或者其他组织，都能作借款保证人。我们在实际操作时，许多案例显示，贷款人常常忽视了针对保证人偿还能力的审查，只是注重借款人是否具有偿还能力、是否具有法人资格，从而导致了很大的保证风险。一般来说，保证人必须有真实可靠的净资产与易于变现的财产，且价值要高于担保金额，贷款金额过大的，要采取银团贷款、联合贷款、贷款转让等方式。为此，商业银行应注重审查保证人的信用和实力两个方面，了解、掌握他们在经济活动中是否具有丰富的竞争技巧、敏锐的应变能力；在社会上有没有较高的信誉，产品是否具有广阔的市场前景。其次，注意通常国家机关单位不可以充当保证人，除非经国务院特批。若国家机关作为保证人，这种合同就是无效的，保证人不应该受保证责任约束，但并不是说国家机关作为保证人对主债权人造成的损失就不负有任何责任了。第三、法人的分支机构未经法人同意不得为他人提供保证。企业法人的分支机构充任保证人的，则保证合同无效。分支机构承担的只是一种缔约过错赔偿责任而不是保证责任。最后，还要注意防范借款人互相担保的危险，部分借款人相互给对方做贷款保证，担当借款人和保证人的双重角色，于是风险就出现了：即贷款到期后此两个借款人都不能偿还债务，那么就担保证责任就无人去承担。

②鼓励资信中介机构的发展：随着我国经济的腾飞，金融信用体系不断得到完善，设立独立于银行和企业之外的是解决借款担保风险的一个比较好的办法。在这个过程中，银行是担保评估公司的服务对象，其主要的工作就是帮助银行核查担保人对外担保情况、当前负债情况和真实的财务状况并收取适当的费用。调查结论如果时某企业具备担保条件，就严格根据结果出具调查报告，以后诺发生逃款事件，则相应责任由担保评估公司承担。于是银行的借贷风险将化解。

③签订保证合同时注意对风险的预防和控制。首先，必须明确保证合同的所有内容。根据《中华人民共和国担保法》第15条的规定，贷款保证合同应包括下面若干内容：即债务人履行债务的期限；保证的方式；被保证的主债权种类，数额；保证的期间；保证担保的范围；借贷双方需要约定的其他事项等。在这其中最核心的要数保证期间、保证范围和保证方式三条项目。第一，双方应当明确保证方式，当事人最好在保证合同中明确规定所提供的保证是普通保证还是连带保证，这样的目的是为了控制保证风险和减少诉讼成本。第二，双方要确定合同保证担保的范围，即商业银行保证担保的范围(主要包括主债权、违约金及利息、实现债权和赔偿金的费用。但双方当事人另有约定时要按当时的约定进行，如果实现债权的费用不进行有效约定，带来的后患是将来在诉讼中商业银行有承担巨额诉讼费的危险。第三，保证时间的确定问题。保证时间为保证人承担保证责任的起止时间。保证期间由保证人和债权人双方约定，具体的计算标准是从债务人的债务清偿期届满后开始计算保证时间。在约定时，要么约定的保证时间相对长一些，要么约定不明确清晰，这样保证时间延长到主债务履行期届满之日起二年，商业银行便赢得了行使诉讼的时间。

④保证合同签订后采取的措施。实施有效监督。第一，借款保证单位或个人在发生住所变更、分立和合并时，商业银行要积极采取措施防范借贷风险的转移。虽然，法律规定借款保证人发生住所变更、分立和合并时并不直接影响到保证责任的承担，却在实际操作中会给商业银行追究保证责任造成意想不到的麻烦。这时，有效地办法便是当事人双方重新签定保证合同，重新确认担保人的责任。第二，加强企业对外担保记录的有效监督。商业银行要严格要求保证人认真填写登记资料，强化管理，尽力降低担保风险。银行与借款人在变更原借款合同时，应得到保证人的同意认可。若未得到保证人同意认可，保证人有权不再承担任何责任。商业银行要及时发现问题，及时维护正当的权利和利益。对于负有连带责任的保证人在承担偿还责任时应该与债务人处于相同地位。在借款人不能按时偿还到期债务时，银行有权在保证期间内向保证人提出相应的偿还要求。如果超过一定期限，则法律规定他的保证责任将自动免除。

⑤信贷市场上的信息不对称给银行带来非常大的信用风险。因此，对于保证担保贷款而言，风险则主要源于保证人没有彻底弄清楚被担保方的真实情况，银行方面也常常出于对保证人的信任或相关审贷成本高而简化了对被担保方的严格审查。商业银行要建立信息披露制度，可以通过各种渠道来掌握保证方和被担保方的真实财务情况，就可以大大降低信贷的保证风险。

⑥高度重视保证担保的风险，从商业银行的领导做起。领导的高度重视，下面的员工才能正真按要求执行。适时组织成立一个贷款保证担保工作领导工作组，制订相应制度、政策，做到有据可查有据必依，这样才能保证商业银行贷款资金安的全及贷款担保工作的顺利开展。

⑦进一步出台担保有关条文细则，详细规范担保程序，可就保证人相互担保做出限制，担保责任加以完善，从制度上约束保证人、债务人和债权人，最大限度地使商业银行的贷款风险相对减少和化解。

篇5：担保保证书

担保保证书1

xxxxxx人民法院：

某某某申请某某某诉前财产保全一案，为防止保全错误给被申请人造成经济损失，我自愿以本人所有的位于房屋一套（房产证号：xxxxxxxxxx）提供担保，并愿意承担担保责任。

附：

1、担保人身份证复印件

2、担保房屋房产证复印件

担保人：

20xx年9月18日

担保保证书2

担保书编号：0811

对应订单编号：

为确保债务人对债权人XXXXXXXX有限公司债务的偿还，担保人愿意以个人全部资产为债务人 XXXXXXXXX有限公司 承担担保责任，具体如下：

第一条年月（债务人）从 (产品) 台，共计金额人民币 元整(大写 元整)，此项目已经支付 0 定金，尾款为 元，现特写担保先，客户承诺尾款于 月 日前支付（注：购进日期以首张提单日期为准）

9第二条 债务人承诺在日之前付清全部债务。逾期未还款的，除按照本担保书的约定承担违约责任，债权人还有权采取一切措施收回欠款。

第三条 债务人在第二条的承诺日期届满后未能还清全部债务,债务人将按以下方法向债权人承担违约责任：

(一)逾期按债务总额每日千分之三的标准给付违约金；

(二)逾期超3个月的，债务人除按按规定给付违约金外, 债权人有权取消或减缩债务人的代理区域或者直接取消其代理权。

(三)债务人还款担保逾期未还，债权人将立即停止向债务人发货和担保；

(四)对于上述所有违约金和欠款本金，债权人有权从债务人货款中直接抵扣。

第四条：担保人愿意按照如下内容承担保证责任

㈠ 担保人完全了解本协议中被担保人(即债务人)承担的付款义务和双方的业务往来，真实、自愿的为被担保人（债务人）提供担保；担保人愿意以本人的全部资产，包括但不限于夫妻共同财产、个人银行存款及利息、个人工资、对外债权、股权、股份红利、房产、土地、汽车、设备、商标、专利权、著作权等作为债务人履行清偿的责任。

㈡ 担保人所担保的主债权为本担保书中债权人享有的债权；

㈢ 担保性质为无限责任及不可撤销的连带责任保证；

㈣ 本担保的范围包括担保书项下的本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、鉴定费、交通费、保险费等）和所有其他应付费用；

㈤ 本担保书项下的保证期间为自担保书确定的被担保人履行还款期限到期之次日起至债务全部还清为止；

㈥ 担保人的保证责任于被担保人（即承诺人）主合同项下的本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用全部偿清之日终止。

㈦ 因本担保书发生的任何争议，一律提交债权人住所地有管辖权的人民法院管辖。

债权人： 担保人：（签字）

法人代表： 指模：

担保保证书3

合同编号： 年 字第 号

保证人名称：

住 所：

法定代表人：

开户金融机构： 帐号：

电话： 邮政编码： 传真：

贷款人名称：

住 所：

法定代表人：

电话： 邮政编码： 传真：

借款人名称：

住 所：

法定代表人：

开户金融机构： 帐号：

电话： 邮政编码： 传真：

签订合同日期： 年 月 日

签订合同地点： 省（市） 市 县（区）

借款人（以下称甲方）：

贷款人（以下称乙方）：

保证人（以下称丙方）：

因甲方的请求，丙方愿意为甲、乙签订的 年 字第 号合同提供担保，保证合同-范文。乙方经审查，同意丙方作为甲方还款的保证人。甲、乙、丙三方经协商一致，按下列条款订立本合同。

第一条 丙方保证金额为甲方根据 年 字第 号合同（以下称主合同）向乙方借用的 （币种）资金本金（大写） 整及其相应的利息、费用。

第二条 丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如甲方不按主合同的约定偿

付借款本息和相应费用，乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款

通知后 个营业日内清偿上述款项。

第三条 丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的无效或解除而免除，合同范本《保证合同-范文》。

第四条 丙方机构若发生变更、撤销，丙方应提前 天书面通知乙方和甲方，本保证合同项下的全部义务由变更后的机构承担；或由甲方和丙方落实为乙方所接受的新的保证人承担。

第五条 本合同生效后，甲方和乙方如需要延长主合同项下借款期限或者变更主合同其他条款，应征得丙方同意，由甲、乙、丙三方达成书面协议。

第六条 本合同生效后，丙方有权以甲方的资金和财产情况进行监督，有权要求甲方提供其财务报表等材料，甲方应如实提供。

第七条 本合同的保证金额随甲方偿还或丙方代为清偿本合同第二条约定的本金、利息、费用的数额而相应扣减。

第八条 丙方代甲方清偿借款本息、费用后，有权向甲方追偿。

第九条 在本合同有效期内，甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同条款时，应经三方协商同意，达成书面协议。

第十条 违约责任

1．丙方违反本合同第二条约定，未按期代为清偿到期债务的，乙方有权委托丙方开户金融机构从丙方存款帐户中直接扣收，并可视情况按保证总额的 ％向丙方收取违约金。

2．丙方违反本合同第四条约定的，应由变更后的机构按保证总额的 ％向乙方支付违约金。给乙方造成经济损失，且违约金数额不足以弥补所受损失的，还应赔偿乙

担保保证书4

致长安保证担保有限公司深圳分公司：

鉴于： （以下简称发包人）与 （以下简称承包人）拟就 工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同约定的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立银行《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为 的《出具分离式保函协议》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同，主合同无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币 元整（￥ 元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。

三、我本人履行保证责任的方式：当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时，我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任，我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。

四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。

六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：

（1） 个人身份证复印件；

（2） 个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他；

（3） 个人财产清单及权属证明文件复印件；

（4） 本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

保证人：

日期： 年 月 日

担保保证书5

【制作依据】

执行担保书文书样式供在执行过程中，被执行人或者第三人（即担保人），为了保证生效法律文书所确定的义务的履行，向人民法院提供某项财物作为抵押，从而换得暂缓执行的效果时使用。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十二条规定：“在执行中，被执行人向人民法院提供担保，并经申请执行人同意的，人民法院可以决定暂缓执行及暂缓执行的期限。被执行人逾期仍不履行的，人民法院有权执行被执行人的担保财产或者担保人的财产。”

依照法律规定，执行担保书系指在法律文书生效后，进入执行过程中，对所执行的有给付内容的标的提供财产担保。担保财产属于抵押性质。担保人既可以是被执行人本人，也可以是其他公民。担保的目的，是为了延缓执行期限，给被执行人一个喘息的机会，以便既完成法律规定的义务，又不使被执行人的生产、工作造成更大的损失。显然，在执行过程中，被执行人以抵押财产的形式，对保证执行作出承诺，对本人和对生效法律文书的执行，都有实际意义。

担保申请应以书面形式由被执行人向人民法院提出。担保的形式可以由被执行人提供银行担保，也可以由第三人以现金或实物作为抵押物提供担保。但银行或保证人应向人民法院提交保证书；担保的范围可以是部分债务，也可以是全部债务。但担保财产数额应大于被担保的债务；担保执行须征得申请执行人的同意，并经人民法院许可。

被执行人提供担保的，需经申请执行人同意，由人民法院决定是否暂缓执行，以及暂缓执行的期限。

执行人或被执行人的财产在外地的，人民法院委托当地人民法院执行的，被执行人申请提供担保，经申请执行人同意的，受委托人民法院应当及时函告委托人民法院，由受委托人民法院决定是否暂缓执行及暂缓执行的`期限。

人民法院决定暂缓执行期限届满，被执行人逾期仍不履行的，人民法院有权执行被执行人的担保财产或者担保人的财产。

【文书样式】

执行担保书

被执行人： 。

担保人： 。

诉 一案，经 人民法院判决（调解）于 年 月 日生效， 于 月 日提出申请执行。但 确有困难，愿提供财产担保，请求人民法院延期执行。

此致

人民法院

被执行人：

担保人：

年 月 日

【填写说明】

一、首部

即标题，写明文书名称“执行担保书”或“担保书”。

二、正文

1、基本情况。本文书的这一项，可以分为两种写法：①由被执行人以自己的财产提供担保的，这一部分可采取书信式的写法。即在标题下，顶格写为“ 人民法院：”。但递送机关名称在此处写的，尾部的“此致”、“ 人民法院”就不要写了。②由其他人出具财产担保的，在标题下应首先介绍被执行人和担保人的基本情况。被执行人和担保人是公民的，应写明其姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址。担保人与被执行人有某种关系的，则应注明；是法人或其他组织的，应写明机关单位全称，法定代表人或主要负责人姓名、职务。

2、案由。首先写双方当事人姓名和案由，即“ 诉 （案由）一案。”

3、写清法律文书什么时间生效，对方当事人何时提出申请执行。即“经 人民法院判决（或调解）于 年 月 日生效， 于 月 日提出申请执行”。在一般情况下，制作执行担保书是在对方当事人提出申请执行之后。人民法院的执行员在执行前应传询被执行人，询问其不及时履行法律文书所规定义务的原因，并声称在一定时间内强制执行。但在文书中，这些内容不必全写进去，只用何时对方当事人提出执行的申请来概括即可。

4、提供担保延期执行的理由。在“但 确有困难，愿提供财产担保，请求人民法院延期执行”处写明被执行人目前履行法律文书规定的给付内容确有困难。或者当前无钱归还；或者某种物当前无处购置；或者应当归还的物目前正在使用，立即归还会造成何种损失，等等。应当实事求是，不得弄虚作假。必要时，可请人民法院的执行员予以审查决定。

5、提出要求人民法院延期执行的具体期限。

6、写明担保的具体内容。主要应掌握以下几点：①对人民法院法律文书的看法。无非是两种：一种是服从法院的审理决定；一种是有不同意见。不论哪种看法，都要表示坚决履行已经生效法律文书所确定的义务。②所提供的抵押物的名称、数量、质量、价款。是否属于个人所有，有何证据证明。这一项是执行担保的实质性的内容。被执行人所提供的作抵押的担保物，不能违法，不能侵害国家、集体和他人利益。担保人对提供的抵押物必须有所有权。⑧提出要求延期执行的期间。即从何时起到何时止。时间必须明确，不能遥遥无期。④作出承诺。即如到期被执行人仍不履行义务，即以抵押物抵还。⑤因担保执行必须征得申请执行人同意，所以，要求人民法院作疏通工作，以便达到延期执行的目的。

三、尾部

写明递送的人民法院名称。如果采用的是书信体，则此处不再写。右下部由被执行人、担保人签名、盖章（或捺指印），注明时间。

担保保证书6

市中小企业担保有限公司：

基于 (债务人)向 (债权人)申请融资，由贵公司提供担保。因此，我(指在本保证书保证人栏签字人)愿意为在 年 月 日至 年 月 日期间内发生的由贵公司提供担保的每笔融资(包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、保函、贷款承诺、国际国内贸易融资)提供连带责任保证的反担保。保证期限为银行融资合同(包括但不限于借款合同、票据贴现协议、承兑协议、担保协议、贷款承诺协议、国际贸易融资协议)签字生效之日起至贵公司代债务人偿还债务之日起两年止。若贵公司因上述担保发生代偿，贵公司可以依法处置我个人及我家庭的全部财产。我为贵公司提供的反担保已经征得我的配偶及家人的同意。本人同时还郑重承诺和保证：

1、在签署本保证时，本人及配偶间不存有财产协议;在本保证期间，本人及配偶签订的财产协议，不得以此对抗贵公司或实质性减损在本保证书下的权利。即使是诉讼或仲裁等的民事调解协议，本人及配偶有义务向审理机关披露此项限制，以影响审理机关的效力认定。

2、各自以及家庭共同对共有财产的进行处置(包括转让、赠与、抵押、置换、分配等)时，均事先征得贵公司的书面同意。

3、保证人共同向贵公司承担偿还代偿债务及相关损失、违约金等的全额连带保证责任，不受婚姻关系是否存续的影响。无论贵公司对债务人的债权是否拥有其他反担保措施(包括但不限于保证、抵押、质押、保函等担保方式)，贵公司均有权直接要求本人在本保证书的担保范围内承担责任，本人不得以另有其他担保为由减轻担保责任。

附：本保证人及配偶的身份证和结婚证的复印件。

保证人签名： 年 月 日

保证人家庭住址：

家庭电话： 手机：

担保保证书7

中国投资担保有限公司：

兹授权下列人员为我方代理人，向贵公司办理政府采购融资贷款担保事宜：

姓 名

年 龄

性 别

工作单位 职 务

电 话

委托单位： (印章)

法定代表人： (签名或盖章)

年 月 日

担保保证书8

致 (下称贷款单位) ：

根据 (贷款单位) 与 (借款单位) 在xx年x月x日贷款单位向借款单位提供 元(大写 )货款借款。现我担保人愿意担保：当借款单位不论由于什么原因不能向贷款单位履行还本、付息及支付相关费用时，所有担保人自愿共同承担并于出货时间( 年 月 日)一周内即 年 月 日无条件付清本次担保借款的本金、利息及相关费用。

担保人声明和保证：

一、担保人是在 自愿、公平、合法 的情况下签定本担保书，任何改变担保人本身性质、地位的事件、事项发生或者有可能发生时，担保人保证及时通知贷款单位。

二、担保人在收到贷款人出具的要求担保人履行担保责任的付款通知书后，不管贷款人是否向借款单位追索，保证按付款通知书规定的付款日、付款金额，主动、一次性向贷款单位付清全部应付款项。贷款单位出具的付款通知书是终结性的，对借款单位和担保人均有约束力。

三、如果借款单位解散、破产、更改名称等类似情况出现，并不解除担保人在此担保书下的责任。

四、担保人的继承人(包括因改组合并而继承)将受本担保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到贷款单位事先书面同意，担保人不能转让其担保义务。

五、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其它方面签定的任何合同(协议或契约)

担保人签字：

身份证号码：

担保人签字：

身份证号码：

担保人签字：

担保保证书9

__________________公司:

现推荐__________女士/先生到贵公司工作,其年龄______学历________,户口所在地:___________________________________,与本担保人属________关系,曾从事过____________________________________________工作,我对他(她)人品及工作能力评价:_________________________________________________,为此我自愿为他(她)进行担保。

如其在贵公司工作期间因违纪违法,而给贵公司造成经济损失,本人愿意承担对其损害公司利益的行为进行劝阻、制止和及时反映的责任,并对其因故意或过失给贵公司造成的经济损失承担连带赔偿责任。如在贵公司书面通知本人后15日内未履行担保义务,贵公司可依法自觉本人的法律责任。

谨此担保!

担保人(签章)：

被担保人(签章)：

身份证号码:

身份证号码:

家庭住址:

家庭住址:

家庭电话:

家庭电话:

单位地址:

日期:

担保保证书10

一、个人反担保保证书是什么意思

反担保承诺书是指反担保人提出的承诺书。

反担保是指债务人或第三人向担保人做出保证或设定物的担保，在担保人因清偿债务人的债务而遭受损失时，债务人向担保人作出清偿。它反映了两者之间的权益关系。在保险业务中，保险人为保险标的出具的付款担保中，通常都包括被保险人应承担的部分，也就是被保险人应向保险人出具其自负责的担保证明，即被保险人向保险人提供反担保。又称偿还约定书或反保证书。

反担保是指为债务人担保的第三人，为了保证其追偿权的实现，要求债务人提供的担保。在债务清偿期届满，债务人未履行债务时，由第三人承担担保责任后，第三人即成为债务人的债权人，第三人对其代债务人清偿的债务，有向债务人追偿的权利。当第三人行使追偿权时，有可能因债务人无力偿还而使追偿权落空，为了保证追偿权的实现，第三人在为债务人作担保时，可以要求债务人为其提供担保，这种债务人反过来又为担保人提供的担保叫反担保。

二、个人反担保的重要性

从本质上讲，反担保也是担保，故其同样具有促进资金融通和商品流通、保障债权实现、维护交易安全的作用。

作为担保制度衍生出的一种特殊形态，反担保的具体作用与意义表现在三个方面：

第一，反担保是维护担保人的利益、保障其将来可能发生的追偿权实现的有效措施。这是其最直接的作用；

第二，反担保有助于本担保关系的设立。谨慎的第三人在为债务人向债权人提供担保时，尤其是在担保人与债务并无紧密的利益关系或隶属关系且对其承担担保责任后追偿权能否实现怀有疑虑的情况下，往往会要求债务人提供反担保。

这时，有无反担保措施，即直接影响到本担保的设定，若无反担保，第三人可能因虑及自身利益而拒绝为债务人提供担保。现实生活中，银行、担保公司等金融机构为债务人提供保证担保时，几乎无例外地要求有反担保，其他担保人为减免风险而要求债务人提供反担保的情况也日渐增多。

第三，反担保能够作为一种调济手段，根据情况和需要与本担保精微地结合，为复杂情况下担保关系的建立提供便宜。现实生活中，时常会因某种特殊情况或出于特殊的考虑，使得某一担保的直接设定遇到一些困难或障碍，这时，即可利用反担保方式以作迂回，并使其与适当的本担保相联结，从而化解困难、克服障碍。

三、反担保合同无效的情形有哪些

反担保合同无效的情况有以下几点：

1、反担保合同无效除非当事人在合同中有特别约定，否则反担保合同因担保合同的无效而无效。

2、反担保合同亦可因为自身违反《合同法》及相关法律的强制性和禁止性规定而无效。

反担保合同无效，并不意味着反担保人可以不承担任何赔偿责任。反担保人民事赔偿责任的承担问题必须区分不同情形来分析。

如果反担保无效是由于主合同无效导致本担保合同无效进而使反担保合同无效时，要将三个合同关系结合起来加以考虑，即主合同关系、担保合同关系和反担保合同关系。依据《关于担保法若干问题的解释》的规定，因主合同无效致使担保合同无效，担保人有过错时，其应承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的1/3.此时，担保人可以在承担赔偿责任之后向债务人追偿，或者在承担赔偿责任的范围内要求有过错的反担保人承担赔偿责任。所谓有过错，是指反担保人对担保合同无效有过错的情形。

担保保证书11

企业担保还款保证书

我 公司法人代表为 ，手机号码为 ， 身份证号码 ， 实际居住地为 。 我公司我自愿用信誉、公司全部财产、法人代表个人财产为 于20xx年 月 日与 签定供需合同的货款本息、费用及违约金承担共同支付责任。

我公司提供的营业执照复印件、企业资产清单、法人代表身份证复印件等资料一套，内容均真实有效，且企业资产无抵押、查封，且在借款本息未还清之前不抵押、查封、不转让，否则为诈骗行为，我公司承担一切刑事和民事责任。

保 证 人（盖章）：

法人代表签字（签章）：

二O一三年 月 日 附：营业执照复印件、企业主要资产清单、法人代表身份证复印件。

担保保证书12

xx市中小企业担保有限公司：

基于（债务人）向（债权人）申请融资，由贵公司提供担保。因此，我（指在本保证书保证人栏签字人）愿意为在20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日期间内发生的由贵公司提供担保的每笔融资（包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、保函、贷款承诺、国际国内贸易融资）提供连带责任保证的反担保。保证期限为银行融资合同（包括但不限于借款合同、票据贴现协议、承兑协议、担保协议、贷款承诺协议、国际贸易融资协议）签字生效之日起至贵公司代债务人偿还债务之日起两年止。若贵公司因上述担保发生代偿，贵公司可以依法处置我个人及我家庭的全部财产。我为贵公司提供的反担保已经征得我的配偶及家人的同意。本人同时还郑重承诺和保证：

1、在签署本保证时，本人及配偶间不存有财产协议。在本保证期间，本人及配偶签订的财产协议，不得以此对抗贵公司或实质性减损在本保证书下的权利。即使是诉讼或仲裁等的民事调解协议，本人及配偶有义务向审理机关披露此项限制，以影响审理机关的效力认定。

2、各自以及家庭共同对共有财产的进行处置（包括转让、赠与、抵押、置换、分配等）时，均事先征得贵公司的书面同意。

3、保证人共同向贵公司承担偿还代偿债务及相关损失、违约金等的全额连带保证责任，不受婚姻关系是否存续的影响。无论贵公司对债务人的债权是否拥有其他反担保措施（包括但不限于保证、抵押、质押、保函等担保方式），贵公司均有权直接要求本人在本保证书的担保范围内承担责任，本人不得以另有其他担保为由减轻担保责任。

附：本保证人及配偶的身份证和结婚证的复印件。

保证人签名：

20xx年xx月xx日

保证人家庭住址：

家庭电话：

手机：

担保保证书13

致： ：

鉴于 （以下简称发包人）与 （以下简称承包人）在 项目中签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》；承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》（以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函）为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿；或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。

六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：

（1） 个人身份证复印件；

（2） 个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他；

（3） 个人财产清单及权属证明文件复印件；

（4） 本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。

保证人：

日期： 年 月 日

担保保证书14

编号：

受益人：

根据_____(以下简称被担保人)的申请，我单位同意作为被担保人的保证人承担按期偿还你公司与被担保人签订的____号合同项下的贷款本息、手续费以及履行有关义务的保证责任，特此开立本保证书，向你公司担保下列事项：

一、本保证人是经上级主管部门批准成立/在国家工商行政管理部门注册登记的合法法人。本保证人保证履行本保证书收规定的各项义务。

二、本保证书的下述保证为无条件的不可撤销的。本保证书的担保金额为____号合同项下的人民币贷款、手续费和逾期罚息的全部金额。

三、本保证人保证被担保人依照合同规定按期偿还全部合同项下金额。如被担 保人不能按期偿付，本保证人将承担被担保人原先承担的全部偿付义务，并同意在 接到你公司书面通知七日内代被担保人开始履行。

四、本保证书担保总金额随被担保人按期还本付息和手续费的金额相应递减。

五、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受被担保人接受上级任何指令 和被担保人与任何单位签订的任何协议、文件的影响;也不因被担保人是否破产、无力清偿对外借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化 而有任何变化;也不受本保证人单位主要领导人变更和机构变更的影响。

六、本保证书在贵公司同意被担保人延期偿付时继续有效。

七、本保证书的有效期限自被担保人与你公司签订的___号贷款合同生效日起至被担保人还清该合同项下全部贷款本息及有关费用止。

保证人(公章)

法定代表人(签)

保证人银行帐号：

年 月 日

担保保证书15

时间：20xx-03-29

担保人：

被担保人：

一、担保人 愿意为 作经济担保。

二、被担保人 在 公司担任收银员期间，若出现贪污、盗窃、挪用公款或货款不还，违反劳动合同等行为给公司造成经济损失，本人无力偿还的部分由担保人承担并负责偿还。

三、担保人概况：

姓名证件名称、证件号码：

工作单位：

家庭地址：

邮编及联系电话：

四、担保人与被担保人关系：

五、担保人签字(手印)：

六、请担保人工作单位证明其担保资格的真实性：

担保人工作单位负责人签字盖章：

担保人工作单位盖章：

填写时间 ： 年 月 日

主管：

人事部经理：

篇6：担保保证书

基于 (债务人)向 (债权人)申请融资，由贵公司提供担保。因此，我(指在本保证书保证人栏签字人)愿意为在 年 月 日至 年 月 日期间内发生的由贵公司提供担保的每笔融资(包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、保函、贷款承诺、国际国内贸易融资)提供连带责任保证的反担保。保证期限为银行融资合同(包括但不限于借款合同、票据贴现协议、承兑协议、担保协议、贷款承诺协议、国际贸易融资协议)签字生效之日起至贵公司代债务人偿还债务之日起两年止。若贵公司因上述担保发生代偿，贵公司可以依法处置我个人及我家庭的全部财产。我为贵公司提供的反担保已经征得我的配偶及家人的.同意。本人同时还郑重承诺和保证：

1、在签署本保证时，本人及配偶间不存有财产协议;在本保证期间，本人及配偶签订的财产协议，不得以此对抗贵公司或实质性减损在本保证书下的权利。即使是诉讼或仲裁等的民事调解协议，本人及配偶有义务向审理机关披露此项限制，以影响审理机关的效力认定。

2、各自以及家庭共同对共有财产的进行处置(包括转让、赠与、抵押、置换、分配等)时，均事先征得贵公司的书面同意。

3、保证人共同向贵公司承担偿还代偿债务及相关损失、违约金等的全额连带保证责任，不受婚姻关系是否存续的影响。无论贵公司对债务人的债权是否拥有其他反担保措施(包括但不限于保证、抵押、质押、保函等担保方式)，贵公司均有权直接要求本人在本保证书的担保范围内承担责任，本人不得以另有其他担保为由减轻担保责任。

附：本保证人及配偶的身份证和结婚证的复印件。

保证人签名： 年 月 日

保证人家庭住址：