装修主材代购合同

装修主材代购合同（共9篇）

篇1：装修主材代购合同

主材代购协议

甲方：工程地址：

乙方：委托代购人（公司）：

根据甲乙双方合同约定，甲方决定原“甲方自购材料”现由乙方为其代购，双方约定如下：

一、由乙方代购的材料设备，乙方保证质量，如出现质量所引发的责任后果，由乙方承担。

二、甲方必须先预付所要代购材料设备的部分金额或全款（不低于总额的60%），货到验收合格后必须即时支付全款（3日之内）；特殊情况由乙方代表为其垫付。

三、乙方为甲方代购属无偿代购，代购材料设备不含其它合同内没有的服务项目。

五．此协议一式两份，甲乙方各持一份。

甲方签字：__________乙方签字：________________年____月____日_____年____月____日

篇2：装修主材代购合同

工程地址：

主材总造价：

发包方（甲方）：

代购方（乙方）：

协议内容：

1.甲方将主材代购权交给乙方，乙方有权指定品牌、样式、型号等供甲方

确定。

2.甲方自主选择主材品牌让乙方代购，搬运费、安装费及其它杂费由甲方

承担，乙方只收取代购费5%，乙方应按业主指定品牌型号购买，并监督

安装验收，乙方不承担其它责任。

3.主材付款方式：签合同之日付主材总价60%；木工结束付主材总价40%。

4.乙方只承担主材报价表以内项目费用（主材报价附表为准）。

5.主材价格、数量为暂定，以实际发生量为准，多退少补（包含正常损耗）。

6.因设计变更或甲方对公司指定主材有异议造成停工延期的，装修工程工

期顺延至双方达成协议。主材定制安装不在装修合同工期之内。

7.本协议签订生效后，甲、乙双方应严格履行协议，不得擅自变更或解除

协议，否则违约方将付给对方主材总价10%的违约金，并承担由此造成的其它经济损失。

未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签字）：乙方（盖章）：

篇3：浅谈家居装修合同管理

家居装修是人生不得不面对的一个美丽的烦恼。其实也环绕着房产商、业主、设计师、工程队、材料商等多方面[1]。如何保障家居装修质量,减少装修污染,让装修效果达到满意,装修合同起到了组织与制度保障的作用,这永远是一个焦点问题,它需要理论上探讨,更需要实践中不断完善。

1 家居装修合同现状调查

通过走访、问卷调查,涉及黄冈市区内十三个规模小区,配合调查家庭数达2300户,目前市区内接受调查的家居装修中60%由装修公司负责装修,其中签定装修合同的有80%,合同中附有完备的装修设计图纸的仅占50%;35%由个体承包商装修,5%由个人关系负责装修,个体装修中90%以上未鉴定书面装修合同。从调查中反映:有完备装修设计图纸装修质量比较稳定,业主满意度高;鉴定装修合同装修后存在质量问题的占调查总数的8%,占装修质量问题户数15%,装修合同为装修质量提供了保障。

调查统计表明家居装修中主要问题有:延期完工、渗漏水、油漆起皮、家俱质量不满意、线路(网线、闭路电视线)不通、材料质量不可靠和浪费严重、保修困难等。针对以上家居装修中问题,如何通过装修合同来解决,进行了一些研究探索。

2 普及家居装修合同,营造合同管理社会环境

家居装修涉及社会每个群体,装修个性强,差异大,很多民事诉讼由此引起。无论是个体还是装修公司,均应强调签定装修合同。装修合同是确保装修质量的法律基础和制度保障,是双方利益的平衡体。装修合同是装修准备工作重中之重,其考虑越周全,装修的问题、争执就越少,反之,问题与争执就越多。

普及装修合同,营造合同管理社会好环境,应从以下几个层面来实现:

2.1 政策层面

从规范营业收入和税务管理方面,建立起装修合同备案管理制度,要求所有装修公司的所有装修工程均应有装修合同,否则,一经举报,建议按至少10万元工程项目偷、漏税进行处罚,形成公司层面上主动、积极要求与客户鉴订装修合同的法制环境。

2.2 财务层面

将装修合同作为装修公司财务审查的生要内容,规定没有装修合同与税务发票,不能进行工程的正常财务结算。

2.3 社会层面

大力宣传个体装修不受法律保护的政策,没有装修合同和正规的装修工程付款税务发票,发生的任何工程纠纷,将无法获得法律层面上的保护与支持。同时宣传装修合同的重要性,在装修前,让每个公民自觉地要求与装修公司鉴订装修合同。

3 规范装修合同,实现高平台管理

大力推广建筑工程施工合同示范文本,规范合同表达形式,它必将从根本上改变合同管理的现状,减少合同中矛盾和错误,提高合同的履约率[2]。家居装修合同的规范,更应有统一的装修合同示范文本,通过示范文本引导社会:完善、规范装修市场,同时示范文本又起到提示、警醒、推广作用,起到公平、公正等社会作用等,使装修合同管理在较成熟、高平台上进行。

针对目前装修的主要问题,建议装修合同示范文本应就以下内容进行规范:

3.1 工程量与合同价体现核心经济利益

合同价是装修公司追求经济利益是一致的,而满足户主追求的主要是装修效果、装修质量,做到物有所值,二个目标实现统一,示范文本应从几方面进行引导、约束。

工程量应依据装修设计图纸进行清单列表,附件中必须有双方认可的装修设计图纸,条款中应有工程概况栏目。不成熟的装修内容、没有设计图纸的装修内容尽量回避。

任何无量或无价的装修内容,都会成为争议和矛盾的来源,合同内容必须有量有价。业主方应尽量做到先有装修图纸,然后定量、定价,不要接受装修方提出的实做实收的条款,这很容易陷入以少诱多的陷井。

家居装修工程的工期一般较短,短到一个月,长也不过半年,施工多数不受自然气候的影响,施工环境相对简单、稳定,工程施工易计划控制。因此,家居装修工程合同价,不能简单地套用土建工程的相关行业俗成。装修工程材料费,在明确材料数量的基础上,建议以暂估价计入合同价中,可依据市场价进行调整;其它的如人工费、机械费、设计费、利润等应是固定的,建议在合同中以固定价确定,不得调整;甚至可进行包干。包干后材料、工序、工艺等不能变。

3.2 装修材料是装修工程控制重点

装修工程中,材料质量与价格关联性强,装修材料价格差异很大,材料费的控制主要控制材料的消耗量和材料的进场价格[3]。示范文本中应要求合同双方事前明确各方供应装修材料的清单,并规范装修材料清单表样,见表1。

装修示范文本中应明确材料进场验收、检验等具体要求,及日后发现存在材料质量缺陷时应承担的法律赔偿责任等内容。

加强装修材料的质量管理和约束,谁采购谁负责,乙方采购的应提供保修单和税务发票,确保保修有效,这些均应在合同中书面明确。

装修材料量的控制,地砖应多购些,主要考虑,日后维修中,不易配色,可以存一些多余的地砖备用外,其它装修材料,不宜多购,在采购中应考虑施工后多余的能退货。因此,针对乙方供货的,合同中应明确,多余的装修材料,谁采购则由谁负责退货;合同中应有相关条款,激励乙方在施工中节约材料和控制材料消耗量。实际装修合同中有如下条款:材料节约5%内按50%奖励乙方,节约10%内按30%奖励乙方,节约超过10%的,只按5%内的30%奖励给乙方。若施工中存在某材料超用5%以上的由乙方负责材料费。原因是材料节约过多,说明乙方在材料核算时存在多算的陷阱。对多用的材料,也作了限制,这样就能很好地控制装修材料偷、漏、浪费等。

3.3 工期与质量保修书是管理焦点

装修合同中应明确装修开工日期和竣工日期,若有增项装修,若对工期有影响,应对工期进行量化,书面明确延长工期的时间,并应有工期延期和中间停工的处罚条款,规范工期的刚性约束,从而规避恶意拖延工期等风险的管理。装修质量除加强装修材料的质量管理和约束外,也应加强工程过程验收工作。最后还应有装修工程质量保证书,明确装修工程保修范围和保修时间,结构安全性质量、水电安装质量一般应是五年,其它应该是二年。在实践中,存在装修公司法人消失后的责任承担问题,示范文本中应考虑和完善装修工程质量保修责任人在此情形下的追究问题,建议我国建立个人诚信档案公示管理制度,对有此类问题的法人代表,应终生限制其再承担法人代表的资格,并从法律层面上,完善公司消亡后,法人代表等公司主要责任自然人应,针对原公司法律责任分担的明确和具体化。

3.4 工程验收是质量保障评价措施

装修合同的重要职责之一是对装修工程质量起到保障约束作用。而装修工程质量重在过程管理,对于业主来讲,加强装修质量管理,应加强装修工程的过程验收:如给水管道安装后,应进行灌水加0.6MPa压力进行有效测试[4],通过后才能证明其质量合格;墙面平整度验收应在中间层完成进行;电路线管穿线应在施工中进行验收;木地板安装应分找平层验收、垫层铺装验收和完工验收等。

合同中应明确以上验收内容和验收程序,乙方有义务提前通知甲方前来验收,并要求必须履行书面验收鉴字手续,没有书面验收手续的,不能进行工程竣工验收。甲方可以考虑聘请专业监理人员参与验收,并细化隐蔽工程验收和施工过程验收的工作面,装修工程进度款支付应与以上验收合格进行直接挂靠,对没有验收或验收不合格的,必须整改,直至合格为止,对出现不履行过程验收或验收中出现质量问题的,合同中应考虑完善约束性处罚条款。

4 合同洽商与实施是合同管理重要环节

家居装修合同洽商中,多数是业主对装修公司,装修公司很熟练,见多识广,业主缺乏专业性和经验,因此建议合同洽商过程前,业主应加强学习,或聘请专业人员参与合同洽商。若有省市装修合同示范文本的,应对示范文本逐条进行商讨明确。装修合同实践提醒我们:在合同洽商中建议作好商谈笔录工作,在书面合同签定前,应认真梳理洽商过程中,影响自己作决策的乙方承诺,这些承诺是否在合同中有文字一致的表述,否则,影响决策的重要因素将成为口头形式,成为合同的严重漏项,最终带来严重的经济损失。

签定装修合同,目的是控制装修质量,减少装修工程中的矛盾,签定合同仅仅是一个开始,重要的是:严格、认真履行装修合同。设计图纸确认、材料进场验收、隐蔽工程验收、过程验收、工程进度款支付等是装修合同履行的重要环节,装修合同双方应严格认真履约。

5 结束语

家居装修是一个复杂的工程,涉及面广、人员杂,若能从以上各方面,加强装修工程合同管理工作,相信我们家居装修的质量一定会有稳步地提升,我们的装修市场将更规范和健康和谐地发展。

摘要：家居装修是人们永远关注的话题,通过调研和家居装修实践,针对家居装修中焦点问题——装修合同,进行了理论思索,结合家居装修合同实践探索,针对合同制度保障作用进行交流探讨。

关键词：家居装修,合同,管理

参考文献

[1]易建国.家居装修功能布置与预算[J].上海建材,2010,(2):29.

[2]陆丽娟等.建筑工程施工合同管理中存在问题及应对措施[A].管理科学,文章编号1671-7597(2010)03110196-02.

[3]夏兴荣等.施工合同管理与造价控制的相互关系[A].山西建筑,2009,(11):266.

篇4：装修主材代购合同

摘 要：随着网络私人代购的涌现，由此引发的法律纠纷也逐渐增多。关于代购方和购买方二者之间形成的合同类型认定，司法实践中做法不一，一般认定为买卖合同或委托合同的情形较多，而不认定为居间合同或行纪合同。学理上提出的以“代购方是否有现货”为区分标准，并不能很好地区分买卖合同和委托合同二者。笔者从买卖合同和委托合同的实质特征入手，考虑当事人缔约目的及利益衡量，提出该类合同原则上应受到买卖合同的调整，在特殊情况下才能认定为委托合同。

关键词：网络私人代购；买卖合同；委托合同

一、问题的提出

网络代购作为新兴的电子商务模式，以其便利和廉价而受到人们的青睐。据CNNIC监测数据①显示，2009年到2013年间，网络代购市场的交易规模从50亿元增长到767亿元，增长了14倍多。其中私人间的代购，又称C2C（Consumer to Consumer）模式，依托于微信及淘宝等网络平台，正不断为网民所接受。同时，网络私人代购也暴露出准入门槛低、监管缺失、信息不对称等诸多弊端，由此引发一系列法律纠纷。

在网络私人代购中存在两个合同，一是代购方与购买方的合同关系，二是代购方与原厂商之间的合同关系，由于后者属买卖合同并无太大争议，本文研究对象为前者，即代购方与购买方之间的合同类型认定问题。学理和实践中，通常将这类合同认定为买卖合同或委托合同。由于它们都是《中华人民共和国合同法》（下称《合同法》）规定的有名合同，对当事人权利义务的分配差异较大，直接影响到法院的裁判结果，因此厘清二者区别十分重要。

二、司法及学理认定的困境

从《合同法》的规定上看，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人、买受人支付价款的合同，委托合同是委托人和受托人约定、由受托人处理委托人事务的合同。二者原本泾渭分明，但“代购”兼有“代”（委托代理）和“购”（买卖）的要素，存在交叉之处，使得区分难度加大。

以下选取几个案例加以分析：

（一）认定为委托合同的案例

在陈某与赵某一案②中，原被告通过QQ即时通讯工具取得联系，被告向原告“下订单”委托其在美国为其代为购买商品，后双方就收到的商品数量产生纠纷诉至法院。法院通过双方之间的通讯记录等认定，双方之间应成立委托合同，并阐释了理由——“原告受被告委托为其代为购买系争商品，根据所代购商品的价格按照一定比例收取报酬，故原被告双方之间的真实法律关系应为委托合同关系……原告接受委托并按被告要求购得系争商品，并将对购得商品所拍的实物照片通过QQ传给被告，随后将系争商品通过快递公司邮寄给被告，并告知被告包括其个人报酬在内的系争商品价格，而被告知悉后多次表示同意，故原被告之间的委托合同关系已成立、生效且实际履行。”据此，法院进而根据委托合同性质认定，“委托合同系劳务合同，受托人为处理委托事务仅向委托人提供劳务，而提供劳务后果则应由委托人承担，故原告将系争商品交付第三人承运后即完成委托事务，即使系争商品中途发生毁损、灭失，该风险亦应由作为委托人的被告承担。”

在刘某某与樊某委托合同纠纷③一案中，被告樊某在朋友圈中转发工程车的照片，原告看到照片后与被告联系，委托被告与车主联系购车事宜，后原告购买了诉争铲车，接货并支付运费。法院认定，原、被告双方之间的聊天记录中并无被告直接向原告出卖铲车的相关内容，而是均知道车辆系案外人所有，被告从货款中收取的部分费用系其联系业务的回扣，加之原告在微信中明确表示“希望让你再给我搞个越野车”，可知双方之间并无买卖铲车的意思表示，双方之间应为委托合同法律关系，法院据此以“被告主体不适格”为由驳回原告诉讼请求。

（二）认定为买卖合同的案例

在张某某与汪某某买卖合同纠纷上诉案中，④汪某某通过QQ与张某某取得联系，希望能从张某某处低价购得燕窝，并明确了燕窝的价款。一审法院认定二者间形成委托合同关系，理由是“汪某某基于个人原因低价采购燕窝将款项汇往境外的张炯飞，由张某某在印度尼西亚工作的便利条件为汪雪萍在当地采购燕窝，而且没有证据证明是张某某向汪某某销售燕窝，故汪某某与张某某形成委托合同关系”。二审法院则从汪某某诉请的事实理由分析，认定汪某某实际上是希望能从张某某处低价购得燕窝，并明确了燕窝的价款，故将案由改为买卖合同纠纷。

在孙某与包某某买卖合同纠纷一案中，⑤法院认定，被告向原告发送货源信息，是希望原告向自己发出要约的意思表示，为要约邀请；后原告根据货源信息向被告订购商品并将预付款转至被告银行账户，系向被告发出要约；被告承诺向原告交付所订商品，系作出承诺。该交易合意系由原告提出意向，并得到了被告的认可，符合合同法关于要约、承诺及合同成立的规定，故原被告之间买卖合同成立且应受法律保护，而双方之间的运作模式不符合委托代理这一民事行为的构成要件，被告主张缺乏事实依据，法院因此不予采信。

（三）法院判决的特点

整合此类案件中的判决理由，我们发现以下三个特点：

（1）法院容易受到“代购”、“代理”、“海淘”等词语的影响，把代购行为认定为代理行为，从而将该类合同认定为委托代理关系。但法律人不能被生活中的术语或概念的字面含义所迷惑，而應当通过双方当事人的权利义务分析法律关系的实质特征。比如，在张某等诉重庆车天车地汽车销售有限公司买卖合同纠纷案中⑥，法院从经手人签字、汇款明细、发票抬头等多个方面进行分析，得出所谓的《委托代购协议》是买卖合同而非委托合同的结论，这一结论也得到了重庆市第一中级人民法院的支持。如果法院仅凭合同的名称就得出结论，则容易陷入误区。

（2）法院在否定买卖合同成立时，通常以卖方在出卖时对货物不具有所有权（现货）为理由。然而根据《合同法》51条⑦可知，即使卖方在出卖时对货物不具有所有权，如果其事后取得所有权，买卖合同仍然成立。再退一步讲，即使卖方事后仍未取得所有权，买方也可根据《买卖合同司法解释》第3条⑧要求其承担违约责任，人民法院应予支持。特别是在原告以买卖合同为由提起主张时（如刘某某与樊某委托合同纠纷案），法院单单以“出卖人无所有权”为否定其诉讼主张未免显得武断。

与此相似的是，有些学者认为应当以“卖家是否取得现货”作为区分標准。然而这一标准实则经不起推敲。首先，在现实中，除非代购方主动告知，否则购买方很难得知对方是否有现货，以此为区分标准会造成作为购买方的举证困难，也会使得合同类型因代购方的一面之词而变动不居，丧失确定性。其次，即便代购方把这一信息如实告知了购买方，也会遇到较为棘手的情况。如果代购方在和购买方签订合同之前已经预定了货物，而彼时货物通过邮寄运输等途径尚未到达代购方手中，那么应视为有无现货呢？如果代购方已经与厂商形成长期固定的合作关系，只需与购买方下单后即可通知厂商立即发货，又应如何处理呢？其实，“非现货代购”在很大程度上与“将来财产买卖”有着类似之处，即经销商与终端购买人签订货物买卖合同后，经销商自己才与上端供应商（生产商、进口商、批发商）订立买卖合同，购进已经销售给终端买受人的货物。因此，“非现货代购”中的大部分可以归入买卖合同的范畴。

（3）法院在否定双方成立委托合同时，常以双方行为“不符合委托代理这一行为的特征”作为理由（如孙某与包某某买卖合同纠纷案），但对于委托代理的实质特征却没有进行着重论述，而是选择了一笔带过，难让人信服。

三、应对：以买卖合同为一般原则

在疑难合同类型的认定中，首要的是考察当事人缔结合同的目的，还要注重整体评价，并要体现经济效率的衡量。可供参考的是，在出口代理纠纷中判断国内供货商、外贸企业以及外商之间法律关系的性质究竟是代理还是连环买卖的问题，司法实践中提出了辨别遵循的两个原则，即综合考虑原则和追求真意原则。前者意味着要综合国内供货商与外贸企业合同的名称、付款条件、责任承担与纠纷解决、合同签订的过程、当事人对合同性质的特别约定等，后者则强调应探求当事人的真实意图。

通过对当事人缔约目的的考察，以及对代购方行为特征和购买方弱势地位的利益衡量，笔者认为网络私人代购合同原则上应受买卖合同的调整。

（一）从当事人缔约目的考虑，合同标的是物而非行为

在强调意思自治的民法体系下，认定合同类型首先应遵循当事人的意思。买受人和委托人通过订立合同所要达到的目的不同，就决定了二者的标的不同：前者的标的是物，而后者的标的是受托人按照委托人的约定处理事务这一行为。

分析可知，在网络私人代购中，购买方并不关注对方是从何种渠道进货、以何种方式运输货物，也不过问其是否按照委托人要求处理受托事项，而更为关注能否收到货物以及货物是否符合约定、是否有瑕疵等。实际上，买受人也只有权请求出卖人按约定条件支付标的物，而无权过问对方的生产经营或标的物取得情况。因此，以物而非行为作为标的更符合当事双方真实的意思表示。

（二）从代购方行为特征上看，代购不具备委托代理的信赖基础：

一般认为，委托合同的基础是合同双方当事人之间的信赖关系。如江平教授认为，委托合同的信任所指主要是受托人的人品及办事能力，受托人是基于既有的甚至是先天具有的人品及办事能力处理或管理委托人的事务。也有学者认为，信赖基础主要从委托人的角度考虑的，受托方接受委托则更多出于情谊或者利益，如基于亲戚邻居关系照看房屋、幼儿是出于情谊，律师接受委托代理诉讼则是出于利益。在网络私人代购中，我们则很难发现这种信赖关系的存在。尽管有个别是熟人间的代购，但更多是出于代购的目的才互相认识的。

由于信赖基础的存在，受托人必须亲自办理受托事务，不得擅自将自己受托事务转委托他人处理，但经过委托人同意或者在紧急情况下为保护委托人的利益时除外（《合同法》第406条）。代购的情形与此不相符，因为代购方常常有“上家”作为进货商，有些甚至形成了等级分明的“一级”、“二级”代理，下单和进货环节有不同人负责。此时代购方通过他的不为购买方所知的“上家”进货或发货，没有经过也没有必要经过购买方的同意，这一点也被我们的问卷和访谈调查所证实。可见认定为委托合同，则会与“亲自处理”的规定相抵触。

（三）从利益衡量的角度考察，买卖合同利于保护处于弱势地位的购买方

1.购买方处于弱势地位

笔者通过实证调查和文献检索发现，由于电子商务的虚拟性和技术性，参与私人代购活动的购买方实质上处于不利的弱势地位，具体体现为：

（1）交易的虚拟性：由于网络代购的双方在交易中并不见面，双方从缔约到履约的过程都是通过电子数据记录保存在网络空间或磁盘中。易于改动的数据电文给交易安全带来极大的隐患，购买方的隐私也极有可能被窃取；

（2）信息不对称：代购方往往能够接触到代购的商品实物，对其价格、品种、质量、代购渠道等信息十分了解。而买方在选购代购商品时，一般无法接触商品实物，所获得的商品信息全部来自于代购方所提供的描述，信息不对称十分严重；

（3）监管不到位：购买方和代购方之间的实力悬殊，网络代购的交易经常在与相关规定打“擦边球”，处于海关、税收、工商部门监管的“真空地带”。这一现象，也助长了假冒伪劣产品的存在，使得购买方陷入维权难题，海外代购渐成管外之地。

2.无过错责任侧重于对购买方的保护

通说认为，我国合同法对合同责任采取的是以严格责任为主、以过错责任为例外。买卖合同以严格责任为归责原则，而根据《合同法》406条⑨和无偿委托则均以过错责任为归责原则，无偿委托更要求有故意或者重大过失。由于不能以是否达到某种结果来衡量其是否履约，债务人应当仅承担合理注意义务，反之则有过失并应承担责任。

笔者认为，如果认定为委托合同，在违约责任的举证和成立上，对委托人将十分不利：

（1）如果认定为委托合同，会加重委托人的举证责任，即不仅要证明代购方违反合同义务，还需要证明对方有过错，这无疑加重了购买方的证明负担。

（2）在受托人因第三人或其它不可归因于受托人原因而违约时，委托人将难以向受托人追究责任。

比如，代购的商品在快递公司运输过程中毁损或灭失。若依买卖合同的規则，标的物转移应以交付为标志，⑩此时商品若因快递公司原因而发生毁损，应视为履行辅助人违约，并因此而归责于出卖人，出卖人无免责之余地，只有承担责任后方可向快递公司求偿。但若依委托合同的规定，委托人尽了注意义务后，则即使标的物因他人原因发生灭失毁损，其也无须承担违约责任。在这种情况下，代购方因无过错免除责任，购买方将则能向未与他实际接触的快递公司或远在海外的原厂商寻求救济，其难度之大可想而知，无疑有失公允。可见，为实现实质公平，出于对弱势地位的购买方倾向性保护，认定为买卖合同较为妥当。

四、例外：严格认定委托合同

以买卖合同为一般原则的基础上，只有在特殊情况下，可以认定为委托合同。此处提供两点，以供司法实践参考：

在双方当事人已经对合同的性质作出明确约定时，如双方当事人通过签订委托代理协议，或在诉讼中以其行为默示表示接受委托合同的调整，此时应尊重当事人的真实意思，以委托合同规制双方的法律关系。

在双方当事人没有作出明确约定时，应从如下两个方面严格把握委托合同的适用范围：

（1）从主体要素看，双方当事人此前已经熟悉并有所接触，代购方主要是出于与委托人之间的情谊实施代购，只收取少量劳务费用甚至不收取费用，也即二者的人身属性较强，信赖较强，符合委托代理的特征；

（2）从行为要素上看，代购是由于“委托”这一行为而引起的，也即“无委托则无代购”。代购方对购买方指定的商家及产品事先不了解，也不是以营利的目的专门从事代购活动，而只是利用工作的便利、去外地度假的契机等途径，为个别人进行偶尔、少量的代购。

在满足上述两个条件的情况下，大多是购买方找上门来托人办事，而非由代购方主动宣传。购买方处于主动地位，而代购方处于被动地位，只是严格按照委托人的指示行事。代购方无所谓的“上级”代理，更谈不上与厂家形成长期买卖关系，或谓“轻车熟路”，又无固定“存货”、也无“取货”的惯常途径、更无处理“剩货”的方法。此时，双方实力较为平等，不存在自由选择、公平交易和知情权的明显优劣之分，认定为委托合同对于衡平双方利益较为合理。

五、结语

以买卖合同为一般原则，以委托合同为例外，这一标准有助于解决司法实践中网络私人代购合同类型的认定混乱问题，给双方提供较为明确的指引。另外，从举证责任的角度考虑，如果双方对合同性质认定发生分歧时，应当由主张成立委托合同的一方负举证责任，如举出双方当事人的明确约定、或通过主体间人身信赖强、代购由“委托”引起、代购行为不具有营利性等特点，从而证成委托合同，否则应当适用买卖合同。通过此种方法，实现当事人缔约目的和利益衡量的兼顾。

注释：

①中国电子商务研究中心2013年度中国网络零售市场数据监测报告

②案件字号：（2010）虹民一（民）初字第55号

③案件字号：（2014）驿民初字第3131号

④案件字号：（2011）穗中法民二终字第797号

⑤案件字号：（2014）长民一（民）初字第1463号

⑥案件字号：（2013）渝一中法民终字第00638号

⑦《中华人民共和国合同法》第51条：无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。

⑧《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第3条：“当事人一方以出卖人在缔约时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持。出卖人因未取得所有权或者处分权致使标的物所有权不能转移，买受人要求出卖人承担违约责任或者要求解除合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。”

⑨《中华人民共和国合同法》第406条：有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。

⑩《中华人民共和国合同法》第133条：标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

参考文献：

[1]参见曾丽华：《网络代购中消费者权益保护法律问题研究》，西南政法大学硕士论文，2015年；高炳辉：《试论境外代购中消费者权益的保护问题》，西北大学硕士论文，2012年；林凯：《网络跨境代购若干法律问题研究》，复旦大学硕士论文，2012年；

[2]参见梁慧星：《读条文学民法》，人民法院出版社2014年版，第240页。Shi

[3]参见宁红丽：《论合同类型的认定》，《法商研究》2011年06期，第90页。

[4]林晓镍、徐子良：《出口代理纠纷审判实务问题研究》，《法治研究》2007年11期，第41页。

[5]姚欢庆、陈亚飞：《买卖合同若干法律问题研究》，《浙江社会科学》2002年06期，第827页。

[6]崔建远：《合同法》，法律出版社2007年版，第497页。

[7]转引自崔建远、吴光荣：《我国合同法上解除权的行使规则》，《法律适用》2009年第11期，第16页。

[8]张春阳：《论委托合同》，郑州大学硕士论文，2011年。

[9]兰德华：《微商何以沦为传销工具》，《工人日报》2014年12月14日第002版。

[10]论我国合同法上的严格责任原则》，《河北法学》2000年03期，第45页。

篇5：主材代购协议书

甲方（委托方）： 乙方（受托方）：

为更好的为客户提供服务，保障材料品质及售后服务，做到物美价廉，特制定本协议。经双方友好协商达成如下条款：

一、根据目前市场状况，以及产品技术、质量、品牌、价格等筛选出较为优秀的主材供货商作为甲乙双方指定品牌合作伙伴，详见主材价格表。

二、主材签约客户可享受比市场更加优惠的价格（特价促销商品除外）。

三、客户所选代购的主材如因乙方的原因，导致材料延误，造成工期拖延，责任由乙方承担，履行装修合同中签订的违约赔偿。如因甲方原因导致材料延误，造成工期拖延，责任由甲方承担。

四、乙方有义务为甲方把关，提出良好的建议，以供选择。

五、甲方委托乙方代购材料的质保及售后服务事宜，由乙方出面负责向材料供应商交涉解决，维护甲方的合法权益。

六、乙方购买材料时，《主材报价单》由甲方确认后购买，主材确认单一式两份，甲乙双方各持一份，甲方未按照以上规定，私自委托其他人员购买材料，一切后果将由甲方承担，与乙方无任何关系。

七、主材代购暂定总价款为人民币 ________________ 元。

八、付款方式：

（1）签订装饰合同，确定代购种类及数量后，支付代购主材金额的80%；

（2）基础装修中期验收时，根据实际发生计算好增减项，并支付代购主材金额的20%。

甲方：

乙方：

日期：

****年**月**日

日期：

****年**月**日

篇6：家庭装修主材清单装修日记

主卫生间墙砖萨米特43565300*45012.4元/片、地砖32566300*3009.9元/片

次卫生间墙砖萨米特43559300*4507.8元/片、地砖：35401300*3009.9元/片

厨房墙砖萨米特43600300*45012.4元/片、地砖35401300*3009.9元/片

阳台墙砖萨米特2463250*3304.2元/片共计：5497元

客厅、餐厅、入户花园、过道地砖：马可波罗CH8013800*80059/片共计：4914元

阳台地砖：马可波罗K3013300*3007.8/片共计：425元

3个卧室仿实木地板：升佳680288/平方地脚线12.5/米、门口压边条35/米、收口条35/米（未装，还无总价）

3个卧室门共计：2184元

门锁：嘉固S8311SS3把共计：280元

两个单面门套、3个双面门套：共计：1436元

主、次卫卫生间门：帝奥斯铝平开门350/平房共计：1050元

入户花园、阳台、3个卧室复合防盗窗：共计：6800元

集成吊顶：鸿牌金荔凯尔87/平方边条24/支人工15/平方送碳纤维300*300一个（未装，还无总价）

主卫1个排气扇、1个单灯浴霸、1个300*300灯、厨房1个300*600灯、1个排气扇：共计：450元

金雅涛淋浴隔断（带大理石条）：400/平方共计：1400元

东鹏浴室柜（待镜子、水龙头）+东鹏马桶：共计：1995元

立柱盆:箭牌AP307/A1907+箭牌223下水+美固5803H单层玻璃架共计：506元

九牧五金（两个淋浴花洒、两个淋浴龙头、1个菜盆龙头、1个立柱盆龙头、2个洗衣机龙头、4各地漏、一个双层铜蓝、一个毛巾杆、1个浴巾杆、1个衣钩）+箭牌蹲便器ALD512C+水箱：共计：2244元

万和橱柜+水盆：共计：5500元

厨房三件套：老板抽油烟机6026、老板燃气灶7G02、新飞消毒柜XD25（送电磁炉、水壶、炒锅、6件套）共计：4118元

两个阳台大理石+3个窗台大理石+3个卧室、2个卫生间、厨房门槛石：共计：1200元

西蒙50系列开关、10个筒灯（带节能光源）、6米灯带、1个阳台灯：共计：1390元

客厅灯：428元

主卧灯：240元

篇7：电力铁塔主材形变与气温关联性

电力铁塔塔身主材是一种国内外大多采用热轧等肢角钢制造、螺栓组装的空间桁架结构[1,2], 塔身立体桁架的四个角的四根主要杆件, 是电力铁塔受力的主要支持构件, 承受铁塔的水平和垂直荷载[2,3]。目前对电力铁塔受力形变的影响因素关注较多的是地震、强风荷载、线路覆冰等突发性自然灾害[4,5,6,7,8], 而对塔身主材受气温的热胀冷缩影响产生形变的研究较少。传统的人工巡检、机器人巡线、直升机巡线、航空数字摄影巡线都能从点或线的层面解决输电线路环境监测和管理问题[9,10,11,12,13], 但受天气和技术限制, 不能对输电线路进行实时监测。另外, 传统电子式铁塔形变在线监测装置, 涉及到有源元件、各种辅助电子电路及电子信号的传输[14], 在有效抵抗高压电磁干扰及雷击方面存在一定不足。

利用光纤光栅信息材料的质轻、柔韧、体积小、成本低、非电量传感传输、波分复用、高精度、电绝缘、抗电磁干扰和使用寿命长等特殊物理属性[15,16,17,18]设计的FBG应变传感器在高电压、强磁场环境下铁塔形变实时测量中具有特殊的优越性。基于无源非电量本安特性的FBG应变传感器沿轴向安装在电力铁塔塔身主材表面, 直接跟主材的受力状况相结合, 多点在线监测塔身主材在外界气温的热胀冷缩作用下所产生的形变, 及时准确反映塔身当前的健康状况与安全状态。

1 传感器结构及工作原理

电力铁塔的塔身主材所受气温的热胀冷缩作用, 最终反映在塔身主材轴向形变上, 通过4支FBG应变传感器, 对4根塔身主材的轴向形变进行检测, 能实时确定塔身四个方向的具体挠度变化趋势, 为铁塔安全预警提供可靠依据。

双管式FBG应变传感器的结构如图1所示[19]。

该双管式FBG应变传感器, 采用双层金属管封装, FBG的两端粘贴于两个带孔内管之间, 外壁带螺纹的内管通过螺纹固定于内壁带螺纹的外管两端, 外管和固定座通过固定螺丝连接, 再将固定座焊接在被测结构体上。内管采用热膨胀系数较大的材料制成, 外管采用热膨胀系数较小的材料制成, 且内管壁较厚, 外管壁较薄。当温度升高时, 外管沿轴向向外膨胀, 带孔内管自由端沿轴向向内膨胀, 当温度降低时, 外管沿轴向向内收缩, 带孔内管自由端沿轴向向外收缩, 利用内、外管的热膨胀系数之间的差值, 补偿因温度波动而引起的FBG热胀冷缩和热光效应所发生的Bragg波长移位, 获得仅应力应变作用于FBG的Bragg波长移位。

光纤Bragg光栅的中心波长的移位与应变和温度变化的关系为:

式中, ΔλB为波长移位量, λB为FBG的中心波长, Pe=0.22为有效弹-光系数, Δε为轴向应变量, 为有效弹光系数, af为光纤的热膨胀系数, ξ为光纤的热光系数。

由于封装在双金属管内的FBG对温度变化不敏感, FBG的中心波长移位只与应变变化有关, 二者之间的关系可由式 (2) 表示[15,19]。

2 塔身主材形变监测设置

某铁塔采用FBG应变传感器的波分复用技术, 仅用1根光纤就实现了对电力铁塔塔身4根主材的实时在线监测。4支FBG应变传感器沿轴线方向焊接于塔身4根主材塔腰处的同一平面上。4支传感光栅的波峰值采用可调谐光纤FabryPerot滤波器进行解调, 利用峰值检测法由光电探测器确定反射光的波长值[20]。由于传感器之间为串联, 传感器穿过两边底座后, 再进行焊接会烧坏传感器本身以及传感器的引出光缆, 需先将底座焊接于塔身主材上, 再将连接好的传感器逐个穿过固定座。由于底座预留的孔间隙很小, 两端底座之间稍微有偏角, 传感器就很难穿过, 应在焊接底座之前, 用一个预先做好的模子套在两端底座上。应变传感网络参见图2, 安装原理及方法参见图3、图4。

焊接好的4支FBG应变传感器通过光纤接续盒连接到主控室的中心监控系统中。接续盒安装于电力铁塔上, 并保障其距离地面有足够的安全距离。连接中心监控系统和光纤接续盒的通信光缆由主控室经站内电缆沟和架空线杆, 穿引至电力铁塔, 再由塔架中间穿下。

长期监测数据表明, 变电站日平均气温 (℃) 变化趋势为每年4月初至10月底较高, 11月初至次年3月底较低;对称分布于其中2根塔身主材的2支应变传感器, 1#传感器应变量变化范围为-186.85με~101.27με, 平均变化率为24.66με/℃, 2#传感器应变量变化范围为-234.74με~134.67με, 平均变化率为25.87με/℃。塔身主材热胀冷缩产生的形变与气温变化总体趋势一致。通过在线监测电力铁塔塔身主材形变量及变化趋势, 可以实时掌握塔身主材的健康状况。

在短期监测中, 选取2010年12月12日、2011年4月27日、2011年8月13日、2011年11月10日的典型监测数据, 对其中对称安装于塔身主材的1#、2#应变传感器一天内的应变量与气温的监测数据进行关联分析, 参见图6~9。

图6~图9表明, 在气压、风力变化较小且平稳的前提下, 虽然在个别时间点, 形变受风速和风向的影响稍大, 会有轻微不规则波动, 但塔身主材形变整体趋势主要受气温热胀冷缩影响。

3 结束语

篇8：装修主材代购合同

四主材电力铁塔是为满足大荷载和高安全性所设计的一种塔型, 在荷载线路及复杂地形时有用到。四主材铁塔是指单腿截面为4根角钢的铁塔。在此种塔型加工当中, 塔座加工是最复杂的工序。

一、四主材铁塔塔座结构简介

如图1, 圆形的塔座底板上焊有四根主材, 主材夹缝上端为与上段腿部主材连接的十字连板, 与主材用螺栓连接。主材夹缝下端焊有与上段腿部人字材连接的靴板, 同时靴板也与主材塔座底板组焊。主材内侧焊有4块无孔靴板。靴板之间用8块环形的无孔加劲板焊接。由于此种塔型荷载高, 要求的受拉、受压力大, 一般设计的主材厚和板厚都在16mm以上。

二、四主材铁塔塔座的加工难点分析

(一) 塔座环形无孔加劲板尺寸的确定是此塔座加工的难点之一

因为4根主材与水平位置所成角度各不相同, 所以这8块组焊板的角度都各不一样, 而我国的铁塔放样软件功能都是只适用于常规铁塔塔座如单主材塔和双主材塔的放样, 无法准确计算类似这种四主材塔的塔座尺寸。

(二) 在四主材塔座中组焊工艺占整个塔座工艺的90%, 怎样消除焊缝残余应力所产生的组焊件变形和裂纹也是此塔座加工的难点

焊接应力是指钢材焊接时, 由于高度集中的瞬时热输入, 在焊件上产生局部高温的不均匀温度场, 高温部分钢材要求向外膨胀伸长但受到邻近钢材的约束, 从而在焊件内引起较高的热应力, 在焊接过程中随时间和温度而不断变化, 最终形成的力。焊接温度场消失后的应力称为残余焊接应力。焊接残余应力会影响焊件的强度、刚度、变形和耐腐蚀性导致镀锌后产生裂纹。因此, 焊接残余应力是铁塔加工中必须考虑的问题。

焊接残余应力对焊件的影响与焊接顺序、焊接尺寸、数量和布置有关。而四主材塔座比一般单主材及双主材塔座的钢板厚度、焊接尺寸及数量都要大1倍以上。所以, 控制四主材塔座的焊接变形和裂纹比一般铁塔加工要难。因此, 应从铁塔的放样入手, 合理地确定焊缝的数量、尺寸和坡口的形状, 并恰当地安排焊缝的位置。然后, 在加工中要采用合理的装配、焊接顺序、反变形和刚性固定的方法, 减少焊接残余应力对塔座的影响。

三、四主材铁塔塔座的加工方法

(一) 四主材铁塔塔座放样方法

1. 确定环形无孔加劲板尺寸

首先, 应在LPY放样软件中构建铁塔主体, 然后直接在主体的三维状态下用CAD三维画图绘出塔座组焊外形。

如图2所示, 这8个平行四边形所组成的环形结构塔座中8块环形无孔加劲板, 它们形成的角度和板边就是我们所需要的数据。关键在于如何将三维图形转换到平面状态测量加劲板的尺寸。在CAD软件中, 有三维建模和渲染的功能, 可以用此功能, 将塔座的三维透视图转化为三维实体。构筑完成三维实体图形后, 通过布尔运算将其中的8块环形板单独地抽壳出来 (如图3) , 得出最终的板形状后, 将每块板复制到平面上来, 完成放样工序, 得出样板到车间进行加工 (如图4) 。

2. 综合考虑焊接残余应力对塔座的影响, 做好放样工序

合理安排组焊间隙。为了减少焊件的变形, 同时也为保证焊件轻微变形后能顺利装配, 在放样中, 采用加大四主材与十字连接板组焊间隙。由常规的1mm间隙增大为2mm间隙。减小连接上段腿部人字材靴板与主材的焊接尺寸, 其焊接尺寸能满足塔座设计的抗拉、抗压力即可, 并制定连板坡口尺寸2～3mm。

(二) 四主材铁塔塔座车间加工方法

四主材铁塔塔座加工的工艺应遵循焊接残余应力对焊件的影响与焊接顺序、焊接尺寸、数量和布置有关的规律。采用合理的装配和焊接顺序及方向;应先焊收缩量大的焊缝;先焊对工作时受力较大的焊缝;锤击焊缝;分时分次焊接的工艺措施。分四次组装焊接塔座。

第一次:按照双主材塔座组装焊接方法, 组装主材与相应的人字材连接的靴板及塔座底板。焊缝从角钢端头往塔座底板施焊收弧, 焊完后手锤敲打焊件, 给应力抵消, 让焊件在自然状态下冷却12小时;十字连板穿销钉不拆。

第二次:装另外两根主材与相对应无孔靴板。组装过程中因第一次焊接有应力产生, 安装困难时用千斤顶顶主材下部, 再穿销钉定位后点焊, 然后装无孔靴板。焊接工序按照第一次的焊接工艺。

第三次:焊接环形无孔加劲板。本次焊接留一块加劲板不焊, 按照第一次的焊接工艺, 焊接完后在没有施焊的焊缝中涂上黄油, 使焊件镀锌时此处镀不上锌以便镀锌后施焊。使用黄油要比涂油漆效果更佳, 黄油镀锌完后一刮即去, 油漆则需用焊枪吹, 拆除十字连板。

第四次:镀锌后焊接, 先安装十字连板穿销钉, 再按照第一次的焊接工艺把没焊的那块环形无孔加劲板施焊、喷锌。即完成本次塔座焊接。

笔者所在厂家按以上方法焊接的四主材铁塔塔座, 通孔率优良, 变形小, 符合设计要求。

四、结语

这种四主材铁塔塔座焊接方法在加工中能提高工作效率, 降低生产成本, 一次质量合格通过率高, 提高了产品的质量可靠性, 提高企业的生产能效, 具有推广价值。

参考文献

[1]刘树堂.输电杆塔结构及基础设计[M].北京:中国水利水电出版社, 2006.

[2]田锡唐.焊接结构[M].北京:机械工业出版社, 1982.

篇9：装修主材代购合同

一、建筑主材价格波动的主要原因

(一) 区域经济影响材料价格

材料价格的定位受到各方面影响, 其中较为重要的影响就是区域经济对材料价格的影响, 比如某种建材在某个时间段内被大量使用, 使得该区域环境内该种建材的供应小于需求量, 这就会直接导致该种建筑材料的价格大幅度上涨。反之, 大量建材被闲置, 就会导致滞销, 价格下跌。这种区域经济价格虽然反应了市场需求的变化情况, 同时, 也会被某些违法犯罪分子利用, 人为操控, 抬高或压低材料价格, 从而演变为操控地区经济的手段。

(二) 国内环境影响材料价格

国内环境包括了政治环境、经济环境等方面。建筑行业是我国目前的支柱产业之一, 国家经济对建筑行业的依赖性也非常强。虽然目前我国的经济呈现出多元化发展势头, 但是国民经济的推动力在很大程度上还是有赖于建筑行业的快速发展。所以我国一直以来对建筑行业的投资扶持力度都非常大。但是近十几年来, 我国经济的过快过多发展, 造成了许多始料未及的问题, 如工程质量差, 大量管理人员涉嫌贪污受贿等问题。最近几年我国的经济增长速度明显放缓, 随着我国建筑行业的热度降温, 主材价格也出现下跌趋势。主材价格下跌, 虽然表面上减轻了建筑企业的生产成本, 但是长远看来, 建材市场却会因为低迷的价格走向而出现萎缩, 对我国建筑施工企业和整个行业的发展都是不利的。

(三) 国际环境影响材料价格

国际情况纷繁复杂, 任何国际局势变动, 如战争、纠纷、地区冲突、各国经济政策变化、政党更迭等, 都会影响到国际原油期货价格以及金价浮动, 从而影响到我国国内建筑材料价格变化。

二、主材价格变化对施工企业的影响

建筑市场的主材价格变化的有涨有跌虽然都对施工企业造成巨大影响, 但是纵观近几年的价格变化, 大体趋势仍然呈现一种上升趋势, 主材价格上涨相对于价格下跌而言, 对施工企业的影响尤为巨大。如材料上涨加剧了材料采购的风险系数, 在没有一次性采购足够主材的情况下, 很有可能因为后期续购的价格过高, 而给施工企业的经济收益造成损坏。但是面对居高不下的主材价格市场, 许多公司也无能为力, 只能尽力说服客户理解。再如过去我国的施工企业绝大多数情况下都采用较为粗放的管理模式, 在材料的使用过程中, 存在许多疏漏, 造成材料的无端浪费、过度使用、不注意资源的优化合理配置等等, 在主材价格上涨的情况下, 企业的收益也会受到很大程度的影响, 甚至影响到整个施工项目的工程质量和安全系数。

三、施工企业应对建筑主材价格变动的思考

(一) 加强主材战略储备

施工企业加强对主要建材的战略储备能够很好地规避由于市场价格变化而造成的企业生产经营成本增加问题, 能够大大降低突然发生的市场上因为供不应求或者人为操控造成主要材料价格居高不下问题, 从而避免施工企业由此出现的经营运转不畅问题。所以施工企业特别是大型施工企业, 必须建立长期的主要建材战略储备体系, 战略储备体系一般来说, 分为三种方式:

一种是施工企业与材料生产厂家或者材料供应厂商签订长期合作契约, 用合同的方式与供应商约定一定时期内的建材采购价格, 由此产生的市场风险由双方共同承担, 这样一来, 生产厂家或者材料供应商就成为了施工企业潜在的材料储备基地。

另外一种方式是, 在建材市场价格普遍较低的时间内, 大量采购所需建材, 然后自行保管。自行储备的优点是能够自我控制储备时间和储备数量, 管理和使用完全自主, 能够避免虽然与供应厂商签订合同却由于市场巨变而出现的原料供应不上等被动局面。但是自行储备还是有些不容忽视的缺点, 比如大量采购建材自行保管, 会增加二次储备和运输的费用, 这对于资金不够充足, 场地有限的施工企业来说, 有些不堪重负。

第三种是有施工企业自行建立材料销售企业, 这样一来, 既可以保证建材价格不会水涨船高, 同时又避免了自行储备所需要花费的大量保管、运输和仓储费用。

但是对于战略储备问题, 施工企业不应该盲目进行, 而必须认真分析具体情况, 准确把握材料价格变化的本质原因, 要结合政治经济原因、国内外市场原因等多方面的因素, 准备制定储备战略。而且企业必须认真分析储备数量及价格, 各企业应该根据自身条件进行单独储备或者联合储备, 企业内部应该建立及时有效的信息沟通渠道, 确保材料储备战略的切实施行。

(二) 加强施工企业精细化管理

建筑材料价格波动虽然极大地遏制了施工企业利益最大化的实现, 但是相对于在管理上的粗放不仔细, 材料价格的变化给施工企业造成的经济损失仍然属于可控范围之内。施工企业的粗放式经营管理给施工企业造成的损失无法估计, 如某个工程项目建设, 管理疏漏, 造成了泥沙需要量上报严重超量, 数十万的工程款项被白白浪费, 项目亏损不言而喻。

首先, 所谓精细化管理不仅是加强管理人员的管理意识, 更加需要加强工程建设方方面面的监管程序, 需要实现无缝管理, 要将管理监督落实到工程项目的每一个细节, 要将每一步管理都联系成一个统一的整体, 要形成严密精确的管理体系。而且精细化管理不仅是管理过程中的精细化, 更加要将管理的精细化演变为产品生产的精细化, 从而通过精细化管理将工程项目的质量、安全、工期等都提升一个层次, 切实加强施工企业总体素质。

其次, 精细化管理必须与现代化信息技术相结合, 这样才能切实提高工程项目的精细化管理水平, 信息化管理手段已经广泛应用了我国各行各业的管理活动和经营活动当中, 计算机网络技术已经成为当今社会的主流技术。所以, 施工企业想要进行精细化管理也就离不开基本的数据收集处理、项目策划、信息沟通, 项目管理者通过计算机网络也能够更加快速高效地进行项目规划、检查和控制, 从而保证精细化管理模式落到实处。

四、结束语