工程误工索赔申请书

2024-05-10

工程误工索赔申请书（共8篇）

篇1：工程误工索赔申请书

工程误工索赔申请书

（都市雅居项目一、三、四地块）

尊敬的湛江伟茂房地产开发有限公司廉江都市雅居项目部领导：

根据廉江市雅塘镇都市雅居项目部通知我单位“地块

三、地块四进场施工”的约定，我单位施工人员自2017年5月17日准时、足员进驻施工现场，在我们进场后，我单位及时进行地块三的基础测量放线、塔吊基础施工及后续的塔身安装工作，并在2017年6月2日完成对塔吊的安全检测验收工作及与湛江市广大建筑机械设备有限公司签订塔吊起用合同，但由于贵公司项目部迟迟不对地块三进行开挖施工（基础土方工程不在我单位承包范围），不能按时给我单位移交施工场地，提供工作面，造成我单位租赁的塔机一直停工到2017年8月20日，整整耽误了79天的黄金时间。

尊敬的领导，我单位为了诚信务实的履行合同职责，从管理、施工班组人员安排到各种施工机具、材料的配备都按时按量到达现场。可是，由于贵公司项目部的原因，地块三拖到现在还不见开挖，使我单位在塔吊起用后的79天时间里不但没有产出相应的经济效益，而且必须按合同支付塔吊租赁公司的租金及施工、测量、塔吊指挥等管理人员的工资和生活费用及各班组工人的误工赔偿。地块四基础回填土原计划７天全部完成，而贵司从2017年７月3日开始至2017年8月11日结束，整整用了40天时间才大致完成（北面排栅脚一直拖至8月27才完成垫层浇筑），不计算排栅脚垫层延误时间，都已经超出计划时间34天，当时地块三、四已安排好木工17个，铁工24个，给我单位造成很大的经济损失，根据我单位进场前同木工班、铁工班的承诺：每位发放来回路费500元，超过两天没有工开需补贴每人每天250元的误工损失。

地块一基坑回填按原计划7天完成，但从2017年８月２３日开始填至今日还未完成，预计全部回填完需到9月４日，超出计划天数6天。

以上的不必要损失完全是贵公司造成，因此，要求贵公司项目部给予我单位相应的误工赔偿，以示公正。

一、地块一工人误工补偿计算式：

１、误工补偿：48人*250人/天*6天＝72000元

一、地块三塔吊租赁费赔偿计算式：

１、塔吊租金：18500/月；18500/30*79天＝48716.7元。

二、地块三、四管理人员、工人误工补偿计算式：

１、管理费用：施工员9000/月；测量员9000/月；测量助手4200/月；塔吊指挥4200/月；

（9000+9000+4200+4200）/30*79天＝69520元。

2、管理人员生活费：5人*750元/每人每月＝3750元 /30*79=9875元

3、路费补贴：41人*500/人＝20500元

4、误工补偿：41人*250人/天*32天＝328000元三地块、四地块总计费用：）（72000+48716.7+69520+9875+20500+328000）＝548611.7元

严正要求：因此申请中所有款项我单位都是以现金月结方式支付，所以要求贵公司务必在2017年9月15日前一次性付清此款项，否则，我单位有权停止施工，停工期间所造成的一切损失及后果全由贵公司负责。

此致

敬礼

廉江永记劳务队

2017年9月2日

篇2：工程误工索赔申请书

尊敬的中建四局第三建筑工程有限公司

金域上郡花园项目部领导：

根据中建四局第三建筑工程有限公司金域上郡花园项目部发给我们单位“铝模安装项目分包单位进场许可通知书”的约定.我们公司共有62名专业铝模施工人员于2013年7月28日按通知书规定的日期准时、足员进驻施工现场。在我们进场后,由于贵公司项目部不能按时把施工场地移交，一直拖至2013年8月7日才勉强移交了6A栋楼面给我们，并且与其他工种在狭窄的楼面上进行交叉施工，从7月28日进场后至8月7日整整耽误了我们62名专业安装工人9天的黄金时间。尊敬的领导，铝模板安装工程目前在国内尚属于新型的建筑工艺，专业熟手的铝模安装工人很是缺乏。为了集聚到更好.更多有经验.熟手的工人，我公司采取和工人们在每次进场前就订立劳务协议的方式，以此确保能召集到更有素质的工人和保证铝模板安装工程的质量。在我们与工人签订的协议书中有明确规定：“工人进驻工地安置后，第二天开始（除雨天外）开始计算工资，每人每天工资为人民币280元，伙食每天每人为人民币20元，共计人民币300元，并提供良好的工作和住宿环境。”只有在保证工人的利益的前提下，我们才能聚集到大量的专业工人。

可是，由于贵公司项目部未能按通知书的约定时间让我们工人进行铝模板安装作业，使我公司在待工的9天中不但没有产出相应的经济效益，而且还必须按劳务协议直接赔付给工人的赔偿工资就高达人民币167400元。（计算方式：62人×300元×9天）以上的不必要损失是贵公司项目部计划有误所导致。贵公司是在建筑领域内的知名国有企业，以“诚信、共赢”等良好品质作为企业精神，因此请求贵公司项目部给予我们公司相应的误工赔偿，以示公正。

此致

敬礼

珠海横琴新区中葆建材科技有限公司

篇3：提高工程索赔意识做好索赔管理

我国现在的建筑工程经济纠纷案中, 有一大部分属于工程索赔。承包单位很有必要对索赔管理有一个相当的认识和理解, 并要普及到每一个施工项目的项目经理、技术人员头上, 只有这样才能提高承包单位的索赔整体意识, 提高工程施工过程中索赔管理水平, 才能主张承包单位的索赔权利并充分利用维护切身利益。

1 索赔的概念

索赔是在工程承包合同履行过程中, 当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时, 向另一方提出赔偿要求的行为。建筑工程索赔包括两方面:即工期索赔和费用索赔。

2 工程施工过程中常出现的工程索赔事项

2.1 合同条款的不严密引发的索赔。

合同管理是工程索赔管理的根本, 合同的订立是甲乙双方意愿表达的一致。这种一致性应该是建立在平等、公正和互惠互利的条件上的, 但是目前由于施工单位僧多粥少, 施工任务不饱满, 而且加上建筑行业低价中标的恶性竞争的激流冲击下, 合同的订立也存在一定的不平等性, 并隐含风险。而业主随意性地分包工程项目, 既不通过承包单位也不签定分包合同, 对分包单位的施工质量控制存在很大难度, 使承包单位很难管理, 施工质量失控, 是引发工程索赔的一个原因。所以作为总承包单位的施工项目部对施工合同的控制和管理应深入到每一个分部、每一个分项, 把索赔工作作为合同管理的核心, 排除各种阻力, 维护自己的权利利益。

2.2 工程施工质量缺陷引起的工程索赔。

一谈及工程质量, 可能首先想到的是工程施工而引起的质量缺陷, 实际产生工程质量缺陷的原因有很多, 包括勘察、设计、施工及业主的一些不良、不规范的行为均可导致工程质量缺陷, 因而产生工程索赔。

2.3 工期索赔。

当业主不能按合同约定支付工程款, 承包单位则申请停工:由于业主或监理工程师过失导致工程暂停或业主风险导致无法继续施工使承包单位付出了工期延误并额外费用, 由此承包单位可提出工期及施工索赔。

2.4 工程变更导致的索赔。

工程施工项目已经施工有进行变更或施工项目增加均可产生索赔。

3 承包单位在施工索赔过程中应注意的问题

承包单位提出工程施工索赔是有它的必然性。因为在每项工程承包过程中采用哪种形式的合同是由业主决定的, 每个合同的具体条文是站在业主立场上编写的, 再加上承包单位的激烈竞争中以较低价格中标, 实际过程中稍遇条件的变化即要处于亏损的边缘, 他必然寻找一切可能的索赔机会来减少自己的风险。那么, 作为承包单位如何做好施工工程中的索赔管理, 以达到最大程度减少损失、维护自身利益的目的?有以下几点供参考:

3.1 首先加强工程索赔的意识, 认真学习和掌握索赔概念及知识。

目前, 合同谈判人员可以说是对索赔的知识及重要程度有较高的认识和经验, 但合同签定后实施阶段, 施工项目部的管理人员对索赔的认识及知识掌握程度则相对较差、索赔观念淡漠, 而合同的履行工程中, 索赔事项最集中的也是施工过程阶段。因此加强对工程施工项目经理及技术人员的工程索赔意识和知识培训, 应当是首当其冲的事情。

3.2 工程索赔的提出, 应随索赔时间的发生同步进行。

承包单位应对业主工程款支付时间了如指掌。待业主不能履行支付约定时, 向现场监理工程师递交支付申请并在必要时提出索赔申请, 不能“秋后算帐”拖到工程竣工时才提出索赔要求, 过了时效期, 为时已晚。

3.3 认真收集索赔证据。

索赔证据是施工过程索赔管理中的关键所在, 施工过程中不要只注意提出索赔申请而缺乏对索赔证据的收集和管理。索赔意向书递交给监理工程师签字确认后要及时收集证据, 收集的证据要确凿, 理由要充分, 所有材料要有相关人员的完整签字。因此工程施工过程中的一切施工文件, 应及时、慎重处理。

3.4 由于索赔引起费用或工期增加往往是双方争议的对象, 承包单位应建立、健全工程索赔台账或档案。

台账应反映索赔发生的原因、时间、意向提交时间、结束时间、申请工期和金额、监理工程师审核结果、业主审批结果等内容。对发生的每笔索赔均应及时登记, 作为竣工决算资料的组成部分。

3.5 当索赔时间发生后, 有些承包单位考虑与业主、监理的下一步合作关系而不敢提出索赔, 这是很大的隐患。

承包商应及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔申请并及时作最终索赔报告。同时, 以最短的工期、最优的技术、最佳的质量为目标, 展开工程施工项目管理是赢得工程施工索赔成功的首要条件。

承包商提出工程施工索赔是一种正当的权利要求。因此, 提高工程施工索赔意识, 加强工程施工索赔管理, 才能最大程度的保护承包商的利益, 降低承包商的风险, 获取尽可能大的利润。

参考文献

篇4：建设工程索赔与反索赔的研究

关键词：索赔;反索赔;工程项目;施工合同

一、工程索赔与反索赔的概念及产生的原因

1.工程索赔与反索赔的概念

（1）索赔的概念

建设工程索赔是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或者时间补偿要求的行为。索赔是一种正当的权利要求，它是合同当事人之间一项正常的而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据的合情合理的行为。

（2）反索赔的概念及其作用

在建设工程施工承包合同执行过程中，业主可以向承包商提出索赔要求，承包商也可以向业主提出索赔要求，即合同的双方都可以向对方提出索赔要求。当一方向另一方提出索赔要求，被索赔方应采取适当的反驳、应当和防范措施，这称为反

索赔。

2.工程索赔产生的原因

（1）当事人违约

合同双方中的一方没有按照合同约定履行自己的义务，而给另一方造成损失，为此，违约方必须承担赔偿责任。当事人违约分为发包人违约和承包人违约两种。

（2）不可抗力

不可抗力一般是不能预见、不能避免、不能克服的，可以分为自然事件和社会事件。自然事件主要是不利的自然条件和客观障碍，社会事件则包括国家政策、法律、法令的变更等。对于不可抗力事件所产生的费用，应按原则由发、承包双方分别承担属于自己的责任;对于不可抗力事件所延误的工期，应得到相应的顺延。

（3）合同问题

合同问题包括合同缺陷和合同理解错误，合同缺陷主要有措辞不当，说明不清，合同中遗漏了对相关问题的约定等现象，合同理解错误主要是合同中采用的习惯用语和法律体系不同。对此，工程师应及时地给予解释，解决合同中的问题所在。

（4）工程变更

工程变更常常表现为改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸，设计变更，取消合同中的一项工作等。

（5）监理人指令

监理人指令有时候也会产生索赔，如监理人指令承包人更换某些材料、加速施工、对已合格的材料进行二次检验等。

（6）第三方原因

第三方原因主要是指由于与工程有关的第三方的原因而引起的对本工程的不利影响。

二、工程索赔与反索赔的问题及

对策

1.我国建筑工程索赔存在的问题：

（1）承包商不敢进行且不会进行索赔

归根到底，还是由于很大一部分承包商对合同中的索赔条款不熟悉，对索赔的时间限制、程序、方式等的管理上还存在模糊认识，索赔起来也没有条理性。

（2）索赔经验及实例资料匮乏

现实生活在，索赔案例虽然得以处理，但很多承包商都未能够及时消化，加以

思考。

2.我国建筑工程索赔的对策：

（1）健全工程索赔管理机构

因为我国目前没有专门的从事工程索赔的管理机构，所以需要建立以及健全相关的管理制度。

（2）树立正确的索赔意识，培养专业的索赔人才

索赔意识缺乏会造成失误，导致企业的损失。同样的，索赔人员不专业，处理不到位，也会导致企业的损失。

（3）学习国际上先进的索赔经验

我国就是因为没有及时消化索赔案例，索赔经验不足，才会使得索赔处理起来有些棘手，对此要多学习和研究国际上的案例，总结经验。

3.我国建筑工程反索赔存在的问题：

（1）反索赔意识薄弱，没有足够的

认识

和索赔一样，发承包双方对反索赔也缺乏足够的认识，对于能够进行反索赔的项目可能都不知道，这与我国工程建设长期处于计划经济体制有关。

（2）对反索赔内容存在模糊认识甚至错误认识

普遍认为反索赔是发包人想承包人进行索赔，且仅限于反驳合同索赔报告。

（3）没有建立或规范反索赔组织机构和制度，没有配备称职的反索赔人员，没有将反索赔管理纳入和贯穿到整个工程项目管理的全过程之中。

（4）反索赔经验及实例资料匮乏

和索赔一样，反索赔存在着缺乏经验，经验积累不足的现象。

4.我国建筑工程反索赔的对策：

（1）正确认识反索赔，积极培养反索赔意识

积极开展反索赔教学和培训，让更多的从业人员认识和了解反索赔，使其意识到反索赔的重要性。

（2）建立和健全专门的反索赔机构和制度，配备专业人员，并与其它管理部门相协调相制约

（3）规范和遵守建设工程合同反索赔程序

规范同内容，才能尽量减少对方的索赔机会，遵守合同内容，才能使自己的反索赔行使的更加彻底。

（4）搜集与分析典型的反索赔案例，吸取经验，强化理论研究我国的反索赔的成功和失败，从反索赔案例中就可以反映出来，所以，我们要在原有基础上，搜集更多的案例，并加以分析，吸取经验。

三、结论

随着社会经济的发展，建设项目规模的不断扩大，工程复杂程度的不断提高，加之建筑承包市场竞争的加剧，使工程实施过程中的不确定因素和风险大大增加，建筑业成为索赔的多发行业，最近几年呈不断增长趋势。然而国内关于工程索赔的经验积累少，再加上管理复杂性高，所以必须强化合同管理，建立并健全索赔机制。

施工索赔是合同管理知识的集中体现，涉及合同知识、工程技术、施工经验、经济法律等，是一门综合学问，在工程管理的工作中具有特别的重要意义。希望广大学者对工程索赔与反索赔的研究能够给予重视、深入，健全工程索赔与反索赔。

参考文献：

[1]谢宏彬.浅谈施工单位的工程变更管理[J].山西建筑，2009（28）.

[2]郑兵华.建筑工程索赔简介及意义 [J].城市建设理论研究，2012，（11）.

篇5：工程误工索赔申请书

2007年5月27日，李某驾驶的粤BMXXXX号轿车自南向西行驶时与自北向南行走的行人张某发生碰撞，致使张某受伤。事故发生后张某被立即送往B大医院接受治疗，并于2007年6月29日出院。2007年5月27日，深圳市公安局交通警察支队F支队经过现场勘查，作出《交通事故认定书》，认定李某承担此次事故的全部责任。

2007年7月25日，广东N司法鉴定所对张某的伤残等级进行了检验鉴定，鉴定原告的伤残等级为玖级和拾级。

受害人张某于2007年9月20日将肇事者李某和承保肇事车辆交强险的T财产保险公司深圳分公司告上法庭，要求两被告连带赔偿医疗费、鉴定费、营养费、住院伙食补助费、护理费、误工费、残疾赔偿金、交通费和精神损害抚慰金等共计159769.8元。

在法庭辩论过程中，被告李某对原告主张的误工费提出异议，认为张某系退休职工，其主张的误工费不应得到支持。

法院经审理后查明，原告主张的误工费损失3444元，因原告提供的户口簿和住院病例资料均显示原告受伤时已是退休职工，原告本不应存在误工损失情形，因此，在原告为提供其他证据证明原告确系存在误工费损失的情况下，法院对原告主张的误工费损失不予以确认。

【分析】，是指受害人从遭受伤害到完全治愈这段时间内，因无法

上海交通事故赔偿网 http:///shanghai/

从事正常工作或劳动而失去或减少的工作、劳动收入。

也就是说，当交通事故受害人主张误工费时，其应证明在遭遇交通事故之前有正常的工作或劳动并由此获得相应的报酬，但由于事故的发生，导致失去或减少劳动收入，即受害人存在实际的误工损失，赔偿义务人理应赔偿受害人相应减少的误工费。

篇6：工程索赔申请书

1、人工费，人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。

2、材料费，材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。

3、施工机械使用费，施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的`机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

4、分包费用，分包费用索赔指的是分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。

5、现场管理费，包括管理人员工资、办公、通讯、交通费等。

6、利息在索赔款额的计算中，经常包括利息。

二、工程索赔的申请书怎么写

建筑工程索赔申请书

1、索赔成立

（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

2、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

3、索赔事项概述由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测a区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。4、索赔项目索赔事件性质分以下几种：

（1）工期延长索赔；

（2）工程变更索赔；

（3）工程中断索赔；

（4）工期终止索赔；

（5）工程加速索赔；

（6）意外风险和不可预见因素索赔；

（7）其他原因索赔。

结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：①人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。

②施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

③管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

④利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

6、索赔计算：工程延期索赔

（1）人工费：工日：17×54工日=918工日人员窝工按照定额单价乘以0.75，52.23元×0.75×918=35960元工资上涨费不予考虑。

（2）施工机械费：挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。48000元×54÷30×2=172800元24000元×54÷30×4=172800元

（3）管理费合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元

（4）利息履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。1150000元×54÷30×5.6%=115920元

（5）措施费合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元工程延期索赔合计：1227559元

篇7：12#楼工程停工索赔申请书2

记录编号：

北泉路安置房项目北塔景苑

期合同编号日期：2014年3月9 日

联系单位

绵阳市虹梓地产有限公司四川子午监理公司

签收人

事项：关于8#、12#楼暂停施工事宜

现场情况描述：

根据绵阳市虹梓地产有限公司北塔景苑项目部2013年8月19日开工指令，要求四川寰宇实业有限公司北塔景苑项目部开工10至19#楼；11月开工7#至9#楼。进场通过三台县建设局规划处放线大队放定红线后，确定1-6#楼、8#、12#由于未拆迁民房阻挡。我项目部多次报告绵阳市虹梓地产有限公司北塔景苑工程部，虹梓地产有限公司向三台县政府相关部门协调拆除事宜，三台县委书记、副县长分别来现场视察。拆迁工作仍然不能推进。

一、费用增加理由

我公司将北塔景苑10、11、12#与7#、8#、9#楼劳务分包工程分别发包给四川富源建筑劳务有限公司与绵阳林江劳务有限公司。根据现场实际情况二标段的8#楼工程与三标段的12#楼由于未把民房拆迁完成，这二栋楼只能缓建，而其它楼栋正常施工，原计划每个标段二台塔机覆盖各标段，工期8个月全部竣工完成，而现在二、三标段已形成二个施工周期进行施工，即16个月或许更长，因此造成我公司人工费、机械费、管理费等成倍增加。

二、两个标段每月费用增加组成

1、机械租赁摊销费（64000元/月）

塔机4台：14000元/月×4=56000元；搅拌机4台：1500元/月×4=6000元；其它机械2000元/月。

2、施工人工费上涨费（32670.88元/月）

根据公司与劳务公司签订的劳务合同单价418元/㎡,人工费上涨每月0.5%即为2.09元/㎡；（12#楼7456㎡+8#楼8176㎡）×2.09元/ ㎡=32670.88元。

3、劳务公司管理人员工资（60000元/月）6人×5000元/月×2 即每月需支付60000元。

4、施工总包单位管理费（二个标段合计48000元/月）6000元/月×8=48000元三、二个标段每月停工损失费用合计：

（1+2+3+4）=64000+32670.88+60000+48000=204670.88元/月。

四、各标段费用增加起止时间

8#楼从2013年12月1开始计算，12#楼从2013年11月1开始计算。

四川寰宇实业有限公司

北塔景苑项目部

2014年3月9日附：现场照片

已完成的12#楼基础土方回填工程

（一）12#楼钢筋和钢筋加工机械设备、塔机

（二）8#楼与9#楼共用塔机布置现场

（三）8#楼7#楼共用塔机布置现场和待拆除民房

篇8：误工补偿申请

武汉钢讯网络工程有限责任公司：

13#水站消防施工中，由于业主要求施工方案，安全协议等手续，禁止我方进场施工造成7月13日上午半天至14日下午半天误工，其中（技工2人、普工2人、管理人员1人）特申请误工补偿，恳请贵公司项目部核实审批！

一冶电装安装队 2012年7月16日

误工补偿申请

武汉钢讯网络工程有限责任公司：

因24、25号水站INBA粒水泵房，调试出现故障，故，通知我方整改，由于整改内容不明确，造成7月9、10、11、日三天整改查不出原因来，最终由设备故障导致我方误工，每天7人，其中（技工4人、普工3人）特申请误工补偿，请贵公司核实审批！

一冶电装安装队 2012年7月12日

误工补偿申请

武汉钢讯网络工程有限责任公司：

我方施工三炼钢2#变电所，8月17日—21日，4天由于导线管φ20、φ25两种规格无货，无法施工，导致我方窝工。每天出勤7人，共中（技工3人、普工3人、管理人员1人）特此申请窝工（误工）补偿，请贵公司核实审批！

一冶电装安装队 2012年8月26日

误工补偿申请

武汉钢讯网络工程有限责任公司：

硅钢2#水站至夕钢、硅钢变电所、外网施工除进变电所处，其余全部为10米以上高空作业，特此申请给予高空作业危险超高施工增加费。

恳请贵公司按规范给予审核批复！

一冶电装队 2012年7月26日

报

告

武汉钢讯网络工程有限责任公司：

25号水站隧道消防施工中，我方已安装好模块箱MK200B/4D 4台，MK200/0B 1台，MK200/1A 1台，YK200/A 2台，后因消防管道施工受阻，甲方要求将模块箱下移让道，因此要求我方拆除模块箱下移重新安装8台。另有2块疏散指示灯消防管道施工撞坏，我方拆除重新安装2台。恳请贵公司核实增加此工作量。

一冶电装队 2012年6月6日

报

告

武汉钢讯网络工程有限责任公司：

兹有我方已完成24号、25号、英巴水站及外网，冷轧2号、硅钢2号水站及外网、13号水站、三炼钢2号、3号变电所及外网等站点消防设施的施工。现首安核量是以实际静用量测出报量，根据工艺要求，现场条件施工损耗大大超出正常损耗，给我方造成一定经济损失，现特申请贵公司按实际情况给予损耗补偿。

一冶电装队 2012年9月20日

误工补偿申请

武汉钢讯网络工程有限责任公司：

因安全月大检查，硅钢2号水站被迫不能施工，造成误工一天，其中（技工4人，小工5人）特申请误工补偿。请贵公司核实审批。

一冶电装队 2012年7月20日

报

告