店铺承包合同

店铺承包合同（共14篇）

篇1：店铺承包合同

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方) 甲乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上，就乙方承包甲方所有的开开串串香餐馆事宜，达成如下协议：

第一条 乙方承包经营 餐馆， 餐馆的经营范围见营业执照。

第二条 餐馆的坐落、面积、装修、设施情况

1.承包给乙方的 位于 市 区 路第 号和第 号门市;

2.本合同签订后 日内，甲乙双方共同对移交给乙方的 财产进行清点。

3.甲方必须在 年 月 日前将餐馆全部移交给乙方，由乙方进行简单装修(如安装空调、铺设地面等)

5.上述门市房屋的承租权和室内财产属甲方所有，甲方应同餐馆经营权一并移交给乙方，供乙方经营使用。

第三条 承包期限

承包期限共 月，自 年 月 日至 年 月 日止。

第四条 承包金支付方式

1.本合同鉴订之日乙方付给甲方 元整(大写：壹拾壹万元整)， 年 月 日前乙方付给甲方 元整(大写： 元整);乙方给甲方的承包金包含门市房屋租金，门市房屋租金由甲方负责向门市房屋所有权人支付。

2.承包金必须在约定的时间一次性付清。否则，视为乙方违约，甲方有权无条件地收回乙方的承包权。

第五条 房屋修缮与使用

在承包期限内，乙方保证该门市房屋的使用安全，其所属硬件设施的维修责任由乙方自行负责。乙方不得擅自改变门市房屋的使用功能，严禁改变房屋的本体结构。否则，给甲方造成的一切经济损失由乙方全额赔偿。乙方在承包期限内所投入的不可移动的设备设施和室内的装饰装修，在届满后无偿归甲方所有。

第六条 安全责任

在承包期限内，乙方必须严格遵守国家法律、法规和相关规定，守法经营、文明经营，对就餐客户的食品安全承担全部责任，对来本店的客户以及本店工作人员承担全部人身安全

责任和防盗等治安责任。

第七条 餐馆的转包与转让

在承包期间，乙方无权处置甲方财产，更不得将承包权转让给第三方。否则，甲方有权收回承包权并追究乙方的赔偿责任。

第八条 合同的变更、解除与终止本合同

1、本合同生效后具有法律约束力，甲、乙双方均不得随意变更或者解除本合同，需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议。

2.承包期满合同自然终止。

3.因不可抗力因素导致合同无法履行或者无法完全履行时，甲、乙双方协助商一致，可以变更或者解除合同。

篇2：店铺承包合同

承包方(乙方)： 身份证号：

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就咸宁豪浪大酒店负一楼洗浴及桑拿部、游戏池承包事宜达成协议如下：

一、洗浴的状况及配套设施：

1、洗浴状况：位于XX市 豪浪大酒店一楼半墙内楼层，面积为平方米，已按其他使用用途进行了装修。

二、承包用途：

乙方承包该洗浴及其配套设施进行以洗浴为主的娱乐经营活动，未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更。

三、承包期限：

1、承包期限为 年，自二o 年 月 日至二o一 年

月 日止，合同期满后，在同等条件下，乙方享有优先续约权。

2、承包期限届满，乙方应退场。如乙方需要继续承包，则须提前二个月书面向甲方提出，甲方在协议期满前二个半月内向乙方正式书面答复，如同意继续承包，则须重新签订承包协议。

四、承包费用以及其它：

1、承包费用的标准：第一个月为人民币肆万元整，以后每个月按人民币伍万元整计算。

2、承包费用支付：在签订合同时乙方交三个月的承包金，合计壹拾伍万元整，租金每月月末支付。

3、承包期间，因使用该洗浴以及配套设施所产生的一切水、电、税费、卫生、消防等费用均由乙方承担。

五、使用要求及维护责任：

1、承包期间，乙方对该洗浴以及配套设施负有妥善使用及维护之义务，对各种可能出现的故障和危险应及时消除，以避免一切可能发生的隐患，以及其附属设施在承包关系终止时可以正常使用。

2、承包期间，乙方发现该洗浴以及配套设施有损坏及故障时，应及时通知检修方修复，并承担相应的费用。

3、承包期内，因乙方原因致使该洗浴以及配套设施遭受损失的，由乙方承担维修责任并赔偿损失;乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。

4、承包期间，乙方应按本协议规定的合法使用该房屋，不得擅自改变使用性质，更不得在该洗浴存放危险物品，否则，由此造成的一切损失均由乙方承担。

六、洗浴的经营与管理：

1、在承包期间，乙方应服从甲方酒店的整体管理与安排，并不得对外作出任何有损于酒店利益的行为。

2、在承包期间，洗浴的所有员工均由乙方聘请，并由其支付工资、办理社保等其它福利待遇。

七、转承包或租赁：

除取得甲方书面同意外，乙方不得将该洗浴及配套设施全部或部分擅自转承包或租赁给第三人，否则甲方有权单方面解除协议，并追索甲方因转承包或租赁而获取的收益。

八、协议的解除：

1、甲、乙双方同意在承包期内，有一列情形之一的，本协议终止，所有费用按事件实到实收处理：

(1)甲方的酒店使用权依法提前收回的;

(2)甲方的`酒店因社会公共利益或城市建设需要被依法征用的;

(3)甲方的酒店损毁、失火或者被鉴定为危险房屋的;

(4)其它不可控制的因素导致甲方的酒店不能承包。

九、装修责任：

1、本协议的洗浴已按承包用途进行了装修，并按承包用途配备了必要的设施，乙方不得擅自变更或增添。

2、甲方应乙方进场前把男宾部全部进行整体粉刷及酒店大门口制作灯箱。

十、其它违约责任：

1、该房屋交付时存在缺陷的，甲方应自交付之日起一个星期内修复，逾期不修复的，甲方同意减少承包费用变更有关承包费用条款。

2、承包期间，甲方不及时按照本协议约定的维修、养护责任，致使房屋损坏，造成乙方财产损失或人身伤害的，甲方承担赔偿责任。

3、承包期间，非本协议规定的情况甲方擅自解除本协议，提前收回该房屋的，甲方应按提前收回天数的承包费用的二倍向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

4、承包期间，非本协议规定的情况，乙方擅自解除本协议的，乙方应负责赔偿甲方所有损失。

5、承包期间，乙方未征得甲方书面同意或者超出甲方书面同意的范围和要求装修房屋或者增设附属设施的，甲方可以要求乙方恢复房屋原状，并赔偿损失。

十一、保密：

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

十二、争议的处理：

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，任何一方均可依法向人民法院起诉。

十三、解释：

本协议的理解与解释应依据协议目的和文本原义进行，本协议的标题仅是为了阅读方面而设，不应影响本协议的解释。

十四、补充与附件：

本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

十五、协议效力：

本协议一式二份，双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效，以前协议与本协议抵触之外以本协议为准。

甲方代表(签章)： 乙方代表(签章)：

签订地点： 签订地点：

安全方面的协议

1、在遇到公安大清查时，甲方有义务书面通知乙方，如通知了乙方，乙方不顾甲方的通知，继续经营所造成的损失由乙方自己全部承担。

2、如遇到社会闲杂人员到乙方进行敲诈勒索等事件，由甲方出面进行解决，直到事件平息。

3、在经营过程中，遇到公安机关因涉黄事件被查，由甲方出面处理，如乙方技师、管理人员和顾客被抓，则由甲方全部承担相应费用，直到事件处理完毕。

4、乙方每月支付人民币贰仟元整给甲方作为打理费用，如遇公安接待，需甲方提前给乙方打电话通知，费用从贰仟元中扣除，超出部分由甲方支付。

甲方代表(签章)： 乙方代表(签章)：

篇3：土地承包合同补偿解析

《中华人民共和国土地管理法》第八条规定, “城市市区的土地属于国家所有, 农村和城市郊区的土地, 除有法律规定属于国家所有的除外, 属于农民集体所有, 宅基地和自留地, 属于农民集体所有”, 《吉林省农村土地经营管理条列》第三条“本条例所称农村土地是指乡 (镇) 、村、组 (社) 农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地、林地、草地以及依法用于农业农田水利用地, 养殖水面和“四荒”等其他土地, “四荒”是指未开发和利用的荒山、荒沟、荒地、荒滩”;土地的所有权确定后, 在使用上, 《中华人民共和国土地管理法》第十四条规定“农民集体所有土地由本集体管理组织成员承包经营, 承包期为30年”。当土地被征占时, 所发放土地补偿费是集体所有的土地被征占后造成土地所有权丧失而取得的补偿金, 该补偿因土地的性质决定属于集体所有的共有财产, 归集体经济组织范围内的劳动者所有, 其受益主体是集体经济组织内部全体成员。

2 土地的经营所决定

2.1 家庭承包

1982年中央指出农村土地落实联产承包责任制, 1996年土地延包之后, 相关的政策法规相继出台, 地方的法规政策也相继而配套产生, 《吉林省农村土地承包管理条列》明确阐述了家庭承包和其他方式承包, 第七条“农村土地承包经营必须依法订立书面合同”;也就是说使用集体土地都必须依法订立书面合同, 否则都是不合法行为。《中华人民共和国农村集体土地承包法》第三条农村土地的承包采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式。第十六条二款“承包地被依法征用、占用后, 有权依法获得相应的补偿”;从这部法律的上述2条规定上看, 农村土地的经营方式是家庭承包, 家庭承包的土地被征占时才有权依法获得相应的补偿, 不具备这个条件的土地被征占时就不能获得补偿。

2.2 非平均承包的土地

非平均承包的土地, 是指农村集体经济组织依法预留的机动、依法收回的土地以及集体开垦的土地, 依法发包给农户或其他单位和个人使用, 依据《吉林省农村土地承包经营管理条列》第二十三条机动地的发包的期限一般为1a, 最长不得超过3a, 这部分土地被征占时其补偿承包者无权获得, 因他不属于家庭承包, 不符合上述法定要件, 也就不享有承包地被征占后获得土地补偿的权利。农户在承包地上扩边展沿及在其属于集体土地的范围内私自开垦的土地, 这部分土地被依法征占时, 也是一样拓荒者也无权获得补偿。

3 补偿费的政策决定

3.1 法律规定

《中华人民共和国农村集体土地承包法》第十六条二款“承包地被依法征用、占用后, 有权依法获得相应的补偿”;之规定农户平均承包的农村集体土地被征占时, 有权获得相应的补偿。这是法律赋予以家庭方式承包集体土地的承包方的权利, 而其他方式承包的农村集体土地则没有这样的规定。

3.2 政策规定

《吉林省人民政府办公厅转发省农委关于加强农村集体经济组织征地补偿费分配管理意见的通知》 (吉政办明电[2009]28号) 规定, 征地补偿费的分配范围是指失地农户或集体经济组织成员。及“本意见实施后征地以其承包方式的农村土地和集体所有道路、沟渠等土地补偿费, 安置补助费, 80%用于农户分配, 20%留归集体经济组织”;并且该文件的明确阐述了分配范围和对象、分配资格等。也就是说失地农户或集体经济组织成员是征地补偿费的分配对象。

4 安置补助费收益主体的保障性决定

安置补助费是指国家在征用土地时, 为了安置以土地为主要生产资料并取得生活来源的农业人口的生活, 所给予的补助费用, 是国家征收集体土地后, 为保障失地农民的基本生活, 解决因土地被征用而产生的剩余劳动力的安置问题而发给征地单位的专属款项, 只能补助给失去土地的农村集体组织及其成员, 由于以家庭承包方式承包的农村土地对每位集体经济组织成员是均等的, 有时是他们的唯一生活来源, 他具有极强的福利性质和社会保障功能, 安置补助费既能有效的解决失地农民的就业问题, 也可以保持失地农民的原有生活。而其他方式承包或开垦耕种的土地属于商业性质, 是通过招标、拍卖、公开协商等方式获得的土地承包经营权, 承包方既可以是集体经济组织成员, 也可以是集体经济组织以外的单位和和人, 不存在因土地被征占而发生的损失 (失地) , 可以通过领取地上附着物和青苗补偿费的到弥补。当集体经济组织采取其他方式发包的土地被征占时, 是村民平均土地拥有土地量的减少, 需要安置的是失地的全体村民, 而非其他方式承包农村土地的承包方。

5 土地承包政策法规的强制性规定

纵观农村土地承包政策法规, 无论是过去的“四荒”拍卖, 还是现在的林权制度的改革, 以及集体机动地发包, 采取其他方式承包农村土地的承包方取得的只是土地的使用权或经营权, “土地的所有权归集体经济组织所有”是法律上的强制性规定, 所以其他方式承包的农村土地被征占时, 承包方只享有地上附着物、青苗补偿费和经营投入导致土地增值部分的补偿权, 不享有土地补偿费和安置补助费的收益权。如:国务院办公厅《关于治理开发农村“四荒”资源进一步加强水土保持工作的通知》 (国办发[1996]23号) 规定:“在经过治理开发的‘四荒’地上种植的林果木、牧草及其产品等归治理者所有, 新增土地的所有权归集体, 在协议规定期限内, 治理者拥有使用权, 享受国家有关优惠政策。”水利部《治理开发农村“四荒”资源管理法》 (水保[1998]546号) 第二十二条规定:“国家需要征用“四荒”资源治理开发成果时, 应按有关规定给予出让方、受让方合理补偿。”

摘要：随着城市的扩建与发展, 建筑所需要的土地越来越多, 除国有土地外, 大部分的建设用地来源于农村集体土地, 农村集体土地绝大多数都落实了联产承包责任制, 未承包到户的仍有一小部分, 如预留的机动地依法收回的承包、退包地, 扩边展沿的土地等, 上述土地在征占后, 在发放征占土地补偿款时, 也就是在确认农村土地补偿收益人时争议较大, 矛盾与纠纷屡屡发生。笔者认为, 依据相关农村土地承包政策法规的规定, 采取其他方式承包农村土地的承包方在土地被征占时不享有两费 (土地补偿费、安置补助费) 补偿权, 本文详解理由。

篇4：查阅承包合同 追回承包费用

近几年，随着档案工作的不断深化，档案的作用越来越被人们认可。其实人们对档案的作用一直很重视，只是那时的宣传还没有现在这么火热罢了。

早在2002年7月12日，平谷区东高村镇青羊屯村干部因本村史某拖欠承包费一事找到镇政府经管部门，要求查看本村史某的土地承包合同。因为史某从1995年开始承包本村5亩土地种植蔬菜，承包期是10年。开始几年史某还能按时交纳承包费，后来因经营不善，效益不好，就不交承包费了。村有关干部找史某理论时，他承认拖欠费用，但说经营不好没有钱交承包费，大队也没太在意，总认为他有了钱后会主动交费的。可是从1999年开始村里又有其他几户承包土地，由于史某不交承包费，因此这几户也学他的样子不交承包费。这事是由史某开的头，于是大队找到史某，要求交上拖欠的承包費。这时，史某却说自己的合同丢了，不知道应该交多少。大队也因村干部更换，合同不慎丢失。因此史某欠费一拖再拖，在村里造成极坏影响。

档案部门经过查询拿出了史某与大队签订的土地承包合同书。大队拿着档案部门出具的证明再次找到史某，这时的史某就无话可说了，一个月后交上了拖欠的全部承包费。村里其他几户承包者看到史某拖欠几年的承包费都已交清，也都主动把本年度的承包费交上了。

篇5：店铺承包合同

为了维护双方的权益，根据国家现行的法律，法律和规章制度，结合本合同的具体情况，经双方共同协商签订本合同，并遵照执行。

一、合同背景

1、施工地点：位于长沙县星沙镇恒大翡翠华庭6栋—105商铺，装修的德园包子店。

2、甲方委托乙方施工，使装修后的店铺符合设计要求。

二、合同内容和承包方式

1、乙方对甲方所租赁的店铺进行装修，地面泥水卫生间阁楼、水电安装、轻质砖隔墙、墙面、瓷砖、无尘天花板、卫生间吊顶、玻璃门、该装修工程实行全承包（包公、包料）的方式承包给乙方。

三、甲方的权利和义务

1、有权对不符合甲方设计意图的地方要求整改。

2、有权按设计要求监督其工程质量和工期。

3、对乙方装修过程中有质量问题，甲方有权让乙方整改。

4、有义务为乙方施工提供水，电保障。

5、有义务按合约的付款方式支付工程款项。

四、乙方的权利和义务

1、有权按合约获取工程费用。

2、必须按甲方确认的设计方案进行施工，（包括平面图、水电图、发包方：（以下简称甲方） 身份证号：施工布置图，附加施工要求及施工工艺流程等）

3、所够材料必须符合设计标准。（以施工清单为准）

4、应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负，施工工人发生的一切安全事故与甲方无关，由乙方自负全部责任。

5、施工完后，乙方应将店铺清扫（清除建筑垃圾）后交与甲方。

五、合同金额及付款方式

1、本合同装修总金额为人民币：

2、付款方式：合同签订后立即支付启动资金：元，验收合格一个月后的第二天付清工程款余额：元。

六、工程期：本工程期限为18天、（从合同签订日算起）

七、特别说明

1、施工中若需要更改设计方案，须经双方协商。

3、验收合格后，如有发现正常质量问题，乙方无条件进行维修。

4、本合同未尽事宜，双方依照有关规定协商解决。

5、如有外加工程，双方协商另外计算工程款。

6、本协议自签字之日起生效。

7、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，均具有同等法律效力。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

篇6：店铺承包经营及设施设备转让协议

转让方/发包方（甲方）：身份证号码：住址：受让方/承包方（乙方）：身份证号码：住址：

甲、乙双方经友好协商，就承包经营广州市区路号店名（字号）为的店铺（下称该店铺）及交易该店铺内全部设施设备等相关事宜达成如下协议：

一、甲方同意将其开办的该店铺承包给乙方经营，并将该店铺内的全部设施设备转让给乙方。

二、该店铺基本情况如下：

1、该店铺开办于年月。

2、该店铺所在场地为甲方向业主租赁，租赁期限自年月日起至年月日止。租赁合同复印件见附件一。

3、该店铺建筑面积为____平方米，实用面积为平方米。

4、该店铺内含设施设备，设施设备清单详见附件二。

5、该店铺含个体工商户营业执照等证照，证照清单详见附件三。

三、甲乙双方一致同意承包经营及转让费为人民币元，乙方应于本合同签订之

日起日付清。

四、承包经营期限自本合同签订之日起至甲方与该场地业主签订的租赁合同期满之日

止。甲方应于本合同签订之日起日内将该店铺交付乙方经营并将该店铺内的设

施设备交付乙方管理。

五、甲方义务

1、甲方应保证业主同意由乙方经营该店铺，若因业主不同意乙方经营该店铺导致

乙方无法正常经营的，视为甲方根本违约。

2、甲方应保证其在本合同第二条所披露的该店铺的基本情况是真实的，该店铺已

办妥消防、卫生等证照，具备正常经营的全部合法手续。否则，视为甲方根本违约。

3、甲方应配合乙方办理相关证照的年检手续。否则，视为甲方根本违约。

4、若甲方与业主签订的租赁合同备案期限届满，而承包经营期尚未到期，则甲方

应配合乙方办理租赁合同登记备案手续。否则，视为甲方根本违约。

5、承包经营期内，如该店铺所在场地的业主同意直接与乙方签订租赁合同，应乙

方要求，甲方应无条件配合乙方，包括但不限于解除其与业主签订的租赁合同等。

6、承包经营期内，如乙方拟以自己名义使用该店铺重新办理个体工商户营业执照，甲方应无条件配合，包括但不限于注销其个体工商户营业执照等。

7、承包经营期满后，如甲方续租该店铺，则在同等条件下，乙方享有优先承包权。

8、甲方应按本合同规定交付该店铺及其设施设备予乙方。

9、甲方应在本合同签订之日起日内将该店铺的全部证照、印章等交乙方。

10、乙方经营前所产生的一切债权债务均与乙方无关，由甲方自行承担，甲方在本合同签订之日起日内应清偿尚欠的租金、水电费、税费等一切债务。否则，视为甲方根本违约。

六、乙方义务

二、乙方接手经营后，乙方同意代替甲方履行原有店铺租赁合同中所规定的条款，并定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用；店铺的每月租金和水电费由甲方代为交付到业主处，乙方需在每月的____日前交付店铺租金及水电费给甲方，甲方给予收据作为凭据；乙方逾期未能交付所产生的一切后果由乙方承担，与甲方无关。在承包经营期间不得转让、转租或抵押予他人及其他单位使用。经营期限为_____年___月___日到_____年___月___日；为了确保每月租金与水电费能及时交付，乙方需交付两个月的租金给甲方作为押金(即：________元正)，甲方保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利和义务，如因乙方经营不善，被政府部门或业主取消经营质格或租赁质格时，与甲方无关；在经营期满后，押金退还乙方；在甲方继续与业主租赁的情况下，乙方在同等条件下，有优先从甲方处得到承租的权利进行商业经营。

三、从_____年____月___日起，店铺现有的装修、装饰及其他所有设备和房屋装修等；营业

设备等全部归乙方所有。经营期满后，乙方如未能得到该店铺的再租赁权利，不得对该房屋造成任何实质性的损害，否则承担由此造成的法律责任及经济赔偿。

四、乙方在____年___月___日前壹次性向甲方支付承包经营（转让）费共计人民币大

写:______万元(小写:______元)。甲方在收齐承包经营（转让）费之日起，双方共同前往公证机关部门进行公证后（公证费用由双方共同支付），将该店铺交乙方经营。甲乙双方的权利义务从该日起履行。

五、甲方持有该店铺的个体工商户营业执照、食品卫生许可证等相关证照借予乙方在承包经

营期间使用，乙方应交付_______元给予甲方作为保证金；但在此经营期间甲方不承担任何法律责任。承包经营期满后，该店铺经营权归还甲方使用。乙方如需继续借用经营权则另需与甲方进行协议。

六、乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责；乙方接手后，一切经营行为及

所产生的债权、债务均由乙方负责。

七、乙方在经营期间需遵守国家的法律法规及相关管理规定，不得在店铺内聚赌、吸毒、嫖

娼活动，不得以店铺的名义进行洗黑钱的行为，如违反国家的法律法规及相关管理规定所产生的法律后果均由乙方承担，由此给甲方造成的任何损失，乙方应向甲方全额赔偿。甲方无对乙方的经营行为进行监督的义务。

八、乙方在经营期间，发生的一切火灾事故以及斗欧打架所造成的财产损失以及造成人员伤

残、死亡的法律责任、（包括民事责任、刑事责任）经济赔偿责任均由乙方独立承担。

九、乙方在经营期间的盈亏均与甲方无关，如因自然灾害、政府管理条件的变更等不可抗因

素导致乙方经营受损的与甲方无关。

十、乙方应在经营期满后将借用的各证照原件归还甲方后，甲方将保证金退还乙方，否则保

证金不退并通过法律追究其乙方责任。

十一、本协议一式三份（附证照清单一份），甲、乙双方各执一份，公证机关留存一份。此

协议从签字之日起生效并具法律效力，如双方未能按此协议之内容执行，双方均可到广州市各级法院向对方提出控诉。

甲方签字：

日期：

乙方签字：日期：

篇7：天猫店铺租赁合同

承租方（下称乙方）：______

根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经双方友好协商，就甲方将其拥有的中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）出租给乙方一事，达成如下协议：

一、中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）描述

1、甲方将其拥有的中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）出租给乙方用于经营。该天猫店属于消保店铺，开通旺装2、甲方必须保证对所出租的中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）享有完全的所有权，并且保证该中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）及中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）所在范围内的商品、图片空间、附属功能使用权没有用于抵押担保。

二、租赁中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）用途

1、乙方租赁中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）为B2C商业店铺使用。

2、乙方向甲方承诺：在租赁期限内，未事先征得甲方的书面同意，乙方不得擅自改变天猫的原有结构和用途。

三、租赁期限

本合同租赁期为 年，自______ 年______ 月______ 日起至______ 年______ 月______ 日止。

四、租金及支付方式

1、第一年租金为每月 元，每季度支付一次，每季度租金为 。

2、为保证合同的履行，甲方收取乙方 元做为天猫消保店铺等押金，租赁期满后，若乙方无违约行为，交清网店维护费外，其它全额退还。

3、在租赁期内，因租赁天猫店所产生的维护费用、空间费用、域名费用、商品交易税收等由乙方自行承担。

五、甲方的权利与义务

1、甲方应在乙方支付第一年第一季度租金及押金之日将上述中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）账户、密码交付乙方。

2、甲方必须保证出租给乙方的天猫店铺能够从事网络B2C商业经营。

3、在租赁期间，甲方不得对所出租的中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）及中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）所在B2C范围内的商品空间、天猫商品安置空间使用权设定抵押。

4、租赁期满，乙方未续租的，甲方有权收回中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）。所有可以移动、下架的数据归乙方所有，乙方应在租赁期满后归还。

六、乙方的权利与义务

1、乙方按照本合同约定使用中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标），不承担天猫店自然损耗的赔偿责任。

2、乙方经营过程中所产生的费用、税收、债务均由乙方自行承担。

3、乙方不得利用上述中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）从事非法经营及任何违法犯罪活动及破坏天猫官方的交易规则的行为。

4、按本协议第四条约定支付租金。

七、续租

租赁期满，甲方如有意续租，则乙方在同等条件下有优先租权，但必须在租赁期满前的二个月向甲方提出书面申请。

八、合同的`变更和解除

1、乙方有下列情况之一的，甲方有权解除合同；

（1）乙方未按约定期限交付租金，超过______ 天以上。

（2）乙方在租赁期内，未经甲方书面认可或同意，擅自改变租赁中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）的结构或用途，经甲方书面通知，在限定的时间内仍未修复。

（3）在租赁期内，未经甲方书面认可或同意，乙方不得擅自转租或转让他人，租赁时甲方没有收取乙方任何转让费用，租赁到期后，乙方不得附加任何条件和转让费。天猫店铺转让，乙方不得中途转让他人，包括亲友，合同到期后，甲方收回天猫店铺，并重新签订租赁合同。

（4）乙方在天猫店铺上进行的装修等，合同到期不再续签的，商品数据打包下载带走，原来数据资料无偿退给甲方，不得故意损坏。

（5）乙方在合同使用期间一定要注意遵循天猫网经营规则，否则所造成的一切损失由乙方负责。

（6）乙方不得从事非法经营及违法犯罪活动。

2、甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同：

（1）甲方不交付或者迟延交付租赁中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）的。

（2）乙方承租期间，如甲方因该中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）或中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）范围内的商品、商标等与第三方发生纠纷或甲方与第三人之间的纠纷涉及到该中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）及中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）范围内的商品、商标，致使乙方无法正常营业的。

（3）甲方未经乙方书面许可，擅自将出租的中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）用于抵押或转让给第三方的。

（4）租赁中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）主体结构存在缺陷，危及安全的。

3、在租赁期限内，有下列情况之一的，双方均可变更或解除合同：

（1）甲、乙双方协商一致，书面变更或解除本合同。

（2）因不可抗力因素致使中国站—购物天堂（天猫店，旺旺名：王先标）及其附属功能严重受损，致使本合同不能继续履行的。

九、其他约定

1、甲乙双方交还时： 商品： 消保：其它：

2、本合同未尽事宜，甲、乙双方可以补充协议的方式另行约定，补充协议是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力；若有一方违反合同，按（合同法）规定承担违约责任。

3、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立，双方不得反悔。

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表人： 乙方代表人：

甲方身份证： 乙方身份证：

甲方代表人联系电话： 乙方代表人联系电话：

篇8：浅谈草原承包合同公证

关键词：草原承包,合同,公证

一、办理草原承包合同公证过程中的几个法律问题

(一)草原权属

根据《中华人民共和国物权法》第四十八条;《中华人民共和国草原法》第九条、第十条、第十三条;《黑龙江省草原条例》第二十二条、第三十三条。相关规定,草原的权属大体分为:1. 国家所有,但未确定使用权;2. 国家所有,但已经依法确定给全民所有制单位、集体经济组织使用;3. 集体所有。

(二)草原承包的期限

法律规定通过家庭承包方式取得草原承包经营权的期限为三十年至五十年,对于以招标、拍卖或者公开协商等方式承包草原的承包期限,法律没有明确规定,由双方根据实际情况协商确定。

(三)草原承包合同的内容是否完善合法

《中华人民共和国草原法》第十四条规定:承包经营草原,发包方和承包方应当签订书面合同。草原承包合同的内容应当包括双方的权利和义务、承包草原四至界限、面积和等级、承包期和起止日期、承包草原用途和违约责任等。承包期届满,原承包经营者在同等条件下享有优先承包权。实践中的草原承包合同存在的主要问题有:1. 承包合同中草原四至界限不清、约定的面积与实际情况不符。合同中约定的四至界限不清、面积与实际情况不符,履行中则容易发生边界纠纷。2. 承包合同的履行期限不明确,只规定期限却不规定起止日期,甚至根本不规定履行期限。3. 承包用途规定不明确或根本就不规定。这使某些承包户钻了空子,擅自改变草原用途,将草原变成建设用地,在承包草原上建房、改为养殖用地等破坏草原的行为。

(四)签订承包合同是否符合法定程序

《黑龙江省草原条例》第二十七条规定:草原承包应当按照以下程序进行:1. 本集体经济组织成员的村民会议选举产生承包工作小组;2. 承包工作小组依照法律、法规的规定拟定承包方案;3.召开集体经济组织成员的村民会议或者村民代表会议,讨论通过承包方案,并将承包方案公示七日;4. 拟定草原承包合同;5. 依照承包方案公开组织实施草原承包,并签订承包合同。同时,根据《村民委员会组织法》、《土地管理法》、《农村土地承包法》及相关法律法规,村委会发包的,承包方案须经村民会议或村民代表会议三分之二以上成员讨论通过,且原则上本村经济组织的草原只能向本村经济组织成员发包。如果向本村经济组织成员以外的人员发包,必须由该集体组织百分之六十以上的成员同意后,并上报其乡(镇)人民政府批准才可以。同时,对承包方的相关信息以及资质进行调查后,通过审核才能签订合同。可是,有的发包方却不履行这些程序,只经村两委同意即发包。另外,有的村采取招标、拍卖方式发包,而招标拍卖是组织性、法律性、程序性、专业性都很强的法律行为,除了专业人员,一般人很难做到使行为完全符合《招标投标法》、《拍卖法》及相关法律法规。这样,就造成签订的合同程序违法。

二、办理草原承包合同公证需要提交的证明材料和有关注意事项

(一)需要提交的证明材料

1. 发包方的主体资格证明、法定代表人或者负责人的任职证明及居民身份证;2. 承包草原的合同;3. 草原归属权的证明(草原所有权证或草原使用权证);4. 集体所有的草原和依法确定给集体经济组织使用的国家所有的草原发包的,提供村民会议或者村民代表会议决议;5. 由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营的,提供乡(镇)政府的批准文件和公开竞价招标所承包的相关材料;6. 承包方的法人资格证明、法定代表人的身份证明及居民身份证;7. 个人承包的,提供居民身份证和居民户口簿;8. 本集体经济组织内的家庭或联户承包的,提供各户代表的居民身份证及各户的居民户口簿;9. 与申请公证事项有关的其他材料。

(二)注意事项

1. 应当提供规范的《草原承包合同》。《黑龙江省草原条例》第二十五条第二款:承包经营草原,发包方和承包方应当签订草原承包合同。草原承包合同样式应当统一,由省草原行政主管部门公示。

2. 承包费应当合理确定。《黑龙江省草原条例》第二十八条规定,草原承包费应当根据草原前三年的平均产量、质量、位置等因素合理确定,并经集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意。

3. 根据草原权属确定发包方。《黑龙江省草原条例》第二十五条:集体所有的草原和依法确定给集体经济组织使用的国家所有的草原由使用该草原的集体经济组织发包;全民所有制单位使用的国家所有的草原,由全民所有制单位发包;《黑龙江省草原条例》第三十三条:未确定使用权的国家所有的草原,市、县人民政府应当登记造册,由县草原行政主管部门负责保护、管理、建设和利用,并可以直接组织发包。

三、草原承包合同公证的作用

草原承包合同再经过公证后,可以有效地防止纠纷的发生。在通过公证审查后,合同就依法成立,在履行中受到法律的保护,客观上发挥出,公证机构不可替代的职能作用。长期的实践也证明了下述作用:

(一)在对草原承包合同公证时,可以对其进行完善,科学的补充,最大程度避免无效合同及合同纠纷的产生;促使双方当事人认真履行合同,提高合同的履行率。

(二)对合同内容是否合法进行审查。对需要办理审批的是否进行办理等,有效防止无效合同的事件发生。

篇9：农村建房承包合同

甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信的原则，确保工程安全、优质、高效、低耗。经双方协商同意签订本合同，以期共同遵守：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河沙、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等一切建筑材料。

乙方提供劳务、施工技术、施工工具及生产生活的一切用具等。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑包括：墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶混凝土垫层；装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥沙浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖和安装瓷盆、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时做好防渗透水处理。

三、承包价格

承包单价为每平方米人民币 元，工程总价款： 。建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥沙浆抹面的墙体。

四、付款方式

合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付工程总价款的30%。完成第一层砖砌并捣制好楼面，付总价款的50%。完成第二层以及屋顶建筑，付总价款的75%。工程全部完工，交验完毕付总体款的90%，预留10%为质量保证金，完工一年后若无质量问题，付清尾款。

五、双方责任

甲方负责水电到位保证原材料及时进场。乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

乙方施工防护措施要到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或因乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切责任均由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为 天，从签订合同之次日起计算，乙方必须在 年 月 日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。

九、后期维修

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并由乙方承担由此发生的相关赔偿及责任。

十、其他

其他未尽事宜，由双方协商解决，按国家及本地标准从严执行。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方签字（盖章）：

乙方签字（盖章）：

篇10：店铺租赁合同

乙方：

鉴于甲方为乙方的出资股东，经股东及甲乙双方通过友好协商，就房屋无偿使用事宜达成如下协议：

1、房屋

乙方无偿使用甲方坐落在 的房屋一间，用于办公。

2、使用期限

自 20xx 年9月24起至20xx 年12月31日止。

3、甲方的权利义务

乙方在使用期间，应当妥善保管房屋，按照约定的用途使用，不得进行违法活动，否则甲方随时可以解除本协议。

4、乙方的权利义务

使用期内，乙方所用的水、暖、电热水、通讯、室外环卫、房屋修缮、绿化维护等由甲方统一管理，发生的费用由乙方承担。

5、协议解除

5.1在使用期内，甲方将乙方使用的房屋出租(卖)给第三人的，应当提前30日以书面形式通知乙方。

5.2在使用期内，甲方解除本协议的，应当提前30日以书面形式通知乙方。

1

6.其它

6.1本合同一式二份，共二份双方各执一份。如房屋使用期满后继续使用房屋另行签订协议。

6.2本协议双方签字盖章后生效。未尽事宜双方另行商定。

甲方：(盖章)

法定代表人或授权代表：

乙方：(盖章)

法定代表人或授权代表：

篇11：店铺租赁合同协议

甲方：

乙方：

1、经甲乙双方协议一致，订立本协议合同，甲方将洪城大市场B区贰栋叁拾陆号店面及道边出租给乙方使用。

2、乙方租用出租店面及道边的租金为叁万陆仟元人民币。租金支付方式为壹年壹交，租金交付日期为每年的九月十五日。

3、租金随市场行情，另行更改，本合同租赁期限为壹年。

4、在租赁期间店面及道边的地税、国税、工商费用由乙方负责承担。

5、经协商乙方需使用甲方的营业执照，因此特别申明在租赁期间有关营业执照业主的所有责任和义务由乙方承担，甲方不承担任何（在租赁期间与营业执照有关，发生一切费用由乙方承担。）

6、本合同有效期届满，乙方需继续租用店面及道边的，应于有效期届满前一个月向甲方提出续租需求，甲方同意续租，应重新订立合同。甲方不同意续租，则本合同到期后自动解除。

7、乙方擅自将出租店面及道边全部或部分转租他人的，甲方有权收回租赁的店面及道边。

8、乙方应于租赁期届满之日迁离出租店面及道边，并将其返还甲方。

9、本合同约定的各项条款，甲乙双方均须自觉履行。如有违约按合同条款约定进行处理。

10、本合同双方签字后生效，如一方违约，另一方有权向违约方要求赔偿违约金（违约金为租金的贰分之壹），本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均有同等法律效力。

出租方（甲方）：承租方（乙方）：

篇12：店铺租赁合同

出租方：（以下简称甲方）

承租方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，经

过竞租，乙方竞得承租四方店铺，现就乙方租赁甲方店铺事宜订立以

下条款，供甲乙双方共同遵守；

一、所租赁店铺系属甲方所拥有的返迁安装小区栋底层号店铺，店铺建筑面积为平方米，框架结构，正立面为外墙砖，落地卷闸门、铝合金窗、水电按现状。乙方承租店面应依法经营，如有违法与甲方无关。

二、乙方承租该店铺不限用途，但须按下列规定办理。

1、所担

店面在合同期内乙方有权转让或转租他人使用，2、所租店面纳入鸿泰花园小区物业管理。

三、在签订本合同时，乙方必须一次性向甲方缴纳店铺租赁履约

保证金元，该保证金在乙方承租期内不得用作低扣租金或其他费用，租赁期满，如乙方未欠缴费用，且所承租店铺（含店铺内设施及恢复承租店铺原状）经甲方验收完好无损，凭履约保证金缴款收据甲方无条件退还乙方履约保证金（不计利息）。同时，签订本合同时应缴清2013年月份的租金。

四、租赁期限自年月日至年月日，第一年每月租金为元，第二、三年租金在第一年的租金基础上递增10%，第四、五年租金在第三年租金基础上递增15%，店铺租金按月缴纳，乙方应在每月的10日前缴清当月租金，逾期未缴清的，每逾

期一天按欠缴月租金5%的标准加收滞纳金。

五、乙方所租赁店铺纳入鸿泰花园小区物业管理，物业管理费按0.6元/（㎡.月）标准收取。

六、乙方所租赁店铺所发生的水、电费由乙方自行承担，每个店面的水电押金为1000元。

七、乙方承租店铺若需装修，必须提出书面申请并征得甲方书面同意后方可实施，同时向甲方聘请的物业管理单位缴纳一次性装修垃圾清运费每个店面300元，合同期限内终止合同或合同期满时，乙方不得拆除店铺内设施，因乙方装修店铺而增添的固定设施无偿归甲方所有。

甲方给乙方一个月的装修期，免收租金。

八、乙方不得擅自改变店铺外观，若需设置招牌、广告牌等须经甲方同意并经有相关审批的政府部门审批后方可实施。

九、承租期内：乙方应自觉接受甲方所聘请的小区物业管理公司的管理，遵守小区物业管理规定，每个店面装修押金为1000元，装修完成后，若无违规三个工作日内退还。

十、在小区工程质量规定保修期内，若非因意外或人为损坏而出现工程质量问题，由甲方给预保修，租赁期内若因意外或人为损坏，由甲方委托物业公司给予维修，所发生费用由乙方负责承担。

十一、乙方承租期间出现下列情形之一的，甲方有权单方终止本租赁合同，无偿收回所租店铺，并将乙方维护和缴纳的履约保证金不予退还，乙方应承担由此造成甲方的损失。

1、擅自改变房屋结构或损坏店铺的。

2、逾期15天以上未缴清所承租店铺当月租金的；

3、在所承租店面及其附近乱搭乱建的；

4、利用承租店铺从事非法活动的。

5、拖欠其他应缴纳费用超过一个月以上的。

十二、本合同终止时，乙方应在租赁期满后五个工作日内无条件腾也所承租店铺，并不得以任何理由干扰甲方对该店铺的使用和招租，否则乙方须承担由此造成甲方的损失。

十三、合同期满，如乙方提出续租申请，在甲方对该店铺的招租中，乙方享有在同等条件下的优先租赁权。

十四、违约责任：甲乙双方任何一方提前终止合同，提出方为违约方，违约方须向守约方支付6个月的租金作为违约金，本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商并形成书面补充协议，如合同履行过程中发生争议，甲乙双方可协商并形成书面解决协议，也可依法向人民法院诉讼。

十五、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效，合同期满自行终止，本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

甲方（签印）：乙方（签印）

身份证号码：身份证号码：

住址：住址：

篇13：承包商施工合同风险防范分析

1 施工合同概述

建设工程施工合同是指承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。施工合同主要包括建筑和安装两方面内容,依照施工合同,承包人应完成一定的建筑、安装工程任务,发包人应提供必要的施工条件并支付工程价款。因此,施工合同也称为建筑安装工程承包合同,即发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系而达成的协议。

施工合同具有的特征:1)施工合同的标的具有特殊性。施工合同的标的是建设工程,其具有固定性、多样性、体积庞大的显著特点,这些特点必然要在施工合同中反映出来。2)施工合同的履行时间较长。3)施工合同的条款多。4)施工合同综合性强。

2 施工合同常见风险的主要表现形式

1)市场风险,指由于市场价格的不确定性导致损失的可能性。具体地讲,就是由于市场需求量、需求偏好及市场竞争格局、政治经济等方面的变化导致市场价格有可能发生不利的变化而使工程项目经济效益或企业发展目标达不到预期的水平,对于大多数工程项目,市场风险是最直接也是最主要的风险。

2)技术风险,指高新技术的应用和技术进步使建设项目目标发生损失的可能性。在项目建设和运营阶段一般都涉及各种高新技术的应用,由于种种原因,实际的应用效果可能达不到原先预期的水平,从而也就可能使项目的目标无法实现,形成高新技术应用风险。此外,建设项目以外的技术进步会使项目的相对技术水平降低,从而影响了项目的竞争力和经济效果。这就构成了技术进步风险。

3)财产风险,指与项目建设有关的企业和个人所拥有,租赁或使用财产,面临可能被破坏、被损毁以及被盗窃的风险。财产风险的来源包括火灾、闪电、洪水、地震、飓风、偷窃、暴乱、冲突等。

4)责任风险,指承担法律责任后对受损一方进行补偿从而使自己蒙受损失的可能性。随着法律的建立健全和执法力度的加强,工程建设过程中,个人和组织越来越多地通过诉诸法律补偿自己受到的损失。司法裁决可能对受害一方进行经济补偿,同时惩罚与责任有关的个人或组织。即使被告最终免除了责任,辩护一个案子的费用也是必不可少的,因此,经济主体必须谨慎识别那些可能对自己造成影响的责任风险。

5)信用风险,是指由于有关行为主体不能做到重合同、守信用而导致目标损失的可能性。在工程项目的建设过程中和生产营运过程中,合同行为作为市场经济运行的基本单元具有普遍性和经常性,如工程承发包合同、分包合同等。这些合同规范了诸多合作方的行为,是使工程顺利进行的基础。但如果发包人钻合同的空子损害承包人的利益或者单方面无故违反承诺,而毫无疑问,建设项目将受到损失,承包人的利益也将受到损害,这就是信用风险。

3 承包商施工合同风险防范的方法

3.1 风险的预测、分析、评价

风险虽然具有不确定性,但并非不可知,绝大多数可以预测,风险概率在一段时间、一定范围内是稳定的,如工期延误事件、工程设计变更事件,几乎在每一个施工阶段都会发生,就使这些风险事件概率相对稳定存在。风险虽然可以预测,但这种预测不是轻而易举,需要依靠观察掌握有关知识,调查采访,参考有关资料,熟悉法律法规,向有经验的请教,致使准确地对风险做出预测,就可以掌握适当的处理风险的方法。风险预测后,要进行分析和评价,通过分析和评价测定风险量,做出处理风险结果的评审。

3.2 控制风险

主要是在施工合同谈判签订前、合同谈判签订阶段和合同履约阶段的风险控制。

1)合同谈判签订前的风险防范。这是施工合同事前要进行的风险防范。施工合同谈判前,承包人应设立专门的合同管理机构负责施工合同的订阅,并实施监督、管理、控制。要深入了解业主的资金信用度、经营作风、履行能力和是否具备签订合同的相应条件。

2)合同谈判及签订阶段如何把握好风险防范。a.要明确专门的合同管理机构和审核人员,如经营处负责施工合同的审阅。b.细心复核合同文本,根据发包人提出的要求,逐条、逐句、逐字(包括文本的标点符号、数据)进行分析研究,尽可能地采用建设工程合同《示范文本》的通用条款,以减少合同签订过程中的漏洞。c.适度掌握谈判策略和技巧。d.掌握和执行好合同的洽谈权、审查权、批准权,做好相互制约。否则业主就有可能以缺乏法律和合同依据为借口,对承包人造成的损害拒绝补偿,并引用免责条款推卸法律责任,使承包人蒙受严重经济损失。因此,对业主的风险责任条款一定要规定得具体明确。在这方面承包商应有一套严谨的程序,平时也按规定程序执行。

3.3合同签订后,加强合同履行时的履约和管理

1)加强合同履行时的履约管理。在整个施工合同履行过程中,需要加大监督和执行力度,对每一项工作包括质量安全都要责任到人,管理到位,措施有力,手续完备。否则一旦发生质量安全事故或其他事故,造成差错引起合同纠纷,将给企业带来不应有的损失。除此之外,承包商在合同管理中还要加强项目成本的分析、调整和核算,以防止或避免经济亏损。

2)管好分包商,减少风险事件。对分包商的工程和工作,总包商负有协调和管理责任并承担由此造成的损失,所以对分包的工程和其工作要严格管理,督促分包商认真履行分包合同,把总分包之间可能发生的风险减少到最低程度。同时为与分包之间减少纠纷,在签订分包合同时,特别应对工程质量、安全、工期、工程款结算及支付的时间和方法等条款及制约条款写进去,写明确。

3.4承包商施工合同风险的合理转移和回避

1)推行担保制度和工程保险,向第三方转移风险。a.推行担保制度,是向第三方转移风险的一种法律保证的做法。我国《担保法》规定有5种担保方法,在建筑工程施工合同中以推行保证和抵押两种方式为宜。b.推行工程保险制度。工程保险是工程承包人转移风险的一种重要手段。《建设工程施工合同示范文本》内也对工程保险、第三方责任险、人身伤亡险和施工机械设备险等设置了相应条款。

2)推行索赔制度,相互转移风险。索赔的法律依据是《建筑法》、《合同法》、《民法通则》等有关涉及工程索赔的规定,可作索赔法律依据。搞好索赔的前提是签好合同,在签订合同时要特别注意两点:a.尽量为自己一方埋伏下索赔机会;b.尽量使对方忽略履行合同时可能产生的错误。只要在签订合同时能做到这两点,就能为履行合同时提供索赔成功和机会。

4结语

施工合同风险防范对施工企业来讲是非常重要的,总的来讲可规纳为五个方面:即要大家在思想上重视防范风险,在工作中注意防范风险,在履行合同中会预测风险、分析评价风险,在遇到问题时能够解决并善于处理风险,这五方面就是防范风险的基本工作原则。

摘要：对承包商施工合同的作用和特征进行了分析,研究了施工合同常见风险的表现形式,提出了施工合同风险防范方法,有效解决了防范和控制建设工程中承包商施工合同的风险。

关键词：合同,风险防范,承包商,索赔

参考文献

[1]佘立中.建设工程合同管理[M].广州:华南理工大学出版社,2004.

[2]刘晓君.建设项目风险管理[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.

篇14：承包二奶合同书

出租人:董小蜜,十九岁,系某山村妹子,某校大学毕业生,简称乙方。

经甲乙双方协商,乙方愿将自己承租给甲方作二奶,为明确双方权利义务,保护当事人合法仅益,经甲乙双方协商,特定具体条款如下:

甲方义务:

一、甲方每月给乙方提供生活费一万元,并提供某市闹区豪华别墅一座,自签订合同之日起,将钥匙交付乙方使用。一年期满甲方应将该房过户到乙方名下,过户费由甲方负担。

二、甲方每月提供给乙方一万元生活费,乙方在经费欠缺时有权向甲方继续索要。日常生活中甲方要不断更新乙方的衣服、项链、金银首饰等。

三、甲乙双方都要保守秘密,不得使他人知晓两人关系,如果甲方家里老婆知道撵上门来打闹造成的乙方身心健康受损,如脸被抓破、牙被打掉,头发被抓脱落,甲方要承担赔偿责任,并要承担乙方的名誉费及精神损失费。

四、甲方如果因贪污公款或公司财产,被双规或依法逮捕,此合同失效,但不应将乙方牵边在内。

五、如遇乙方怀孕,所有条件均翻一倍。

乙方义务:

一、乙方应按时向甲方提供性与情感服务,提供时,要面带笑容,高潮时要有叫声,要有丰富的感情,不能草草完事,应付甲方,不得以任何理由拒绝为甲方服务。要不断撒娇,并且时常要给甲方打电话,发短息,老公声音叫得要甜,要时常变着花样说“我爱你”之类的话。但同时应体谅男方身体,在每次性事前应多给些抚慰动作,要按照步骤,不能越过任何一个环节,性事不能过多或过少,并不得使用“你真不行”或者以其他方式伤害男人自尊。

二、乙方不得将财产藏匿,合同存续时间,财产不得转让,期满后,可以合理处分自己的财产。

三、乙方不得红杏出墙,不准养小白脸。无聊时可看电视或上网消磨时间,但禁止乙方在网上交友,不得和网友见面,不准借口表哥或者同学之类的迷糊对方,借机搞不正当关系。

未尽事宜,由甲方双方协商解决。

该合同有效期二年,期满后,由甲乙双方协商,可以续订,甲方享有优先权。