二级建造师历年考试真题及答案

二级建造师历年考试真题及答案（共5篇）

篇1：二级建造师历年考试真题及答案

二级建造师历年考试真题及答案解析免费下载

2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：http://url.cn/ejORs7

更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：338463100（入群即送一套白金课程，备考资

料，历年真题）

1关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法。正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D.项目经理部是施工企业内部常设机构 正确答案是 B，回答正确

解析 项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。

2（单项选择题）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲、乙行为的说法，正确的是（）A.乙的行为属于法定代理 B.甲有权拒绝接受这批普通水泥 C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D.甲应承担付款义务 正确答案是 D，回答正确

解析 《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立 合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。3（单项选择题）根据《物权法》，土地承包经营权属于（）A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权

正确答案是 B，回答正确

解析 用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权 利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。4（单项选择题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（）

A.经依法登记，发生设立效力 B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D.未经登记，不动产交易合同无效 正确答案是 A，回答正确

解析 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登 记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除 外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。

5（单项选择题）工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。A.专利权 B.商标权 C.著作权 D.发明权

正确答案是 C，回答正确

解析 在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成 果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。6（单项选择题）根据《担保法》，下列财产不可以抵押的是（）A.厂房

B.可转让的专利权 C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施 正确答案是 D，回答正确 解析 下列财产不得抵押：（1）土地所有权；

（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育 设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产;（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。

7（单项选择题）根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）A.生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地

正确答案是 D，回答正确

解析 下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育 设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产;（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。

8（单项选择题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.行政处分 B.违约责任 C.行政处罚 D.交纳罚金

正确答案是 B，回答正确

解析 民事责任可以分分为违约责任和侵权责任两类。违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。

9（单项选择题）以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）。A.政府对市场主体的守法诚信评价 B.社会中介信用机构的综合信用评价 C.市场主体的自我综合信用评价 D.行业协会协助政府部门的综合信用评价 正确答案是 B，回答正确

解析 社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信（主要指经济信用，包 括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括 经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价。

10（单项选择题）承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任 B.补充责任 C.连带责任 D.公平责任

正确答案是 C，回答正确 解析 无

11（单项选择题）建设工程招标的基本程序主要包括：

①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④旅行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；

⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A.①②③④⑤⑥⑦⑧ B.③②④⑦①⑤⑧⑥ C.②③①④⑦⑤⑥⑧ D.④③②⑦①⑤⑧⑥ 正确答案是 D，回答正确

解析 建设工程招标的基本程序主要包括：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招 标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同，以及终止招标等。

12（单项选择题）按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）。A.昼间60dB（A），夜间50dB（A）B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）正确答案是 C，回答正确 解析

按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011的规定，建筑施工过 程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间 70dB（A）,夜间55 dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。

13（单项选择题）根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请只想仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院 B.仲裁机构所在地高级人民法院

C.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院 D.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院 正确答案是 D，回答正确

解析 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依 照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法 解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。

14（单项选择题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。A.撤回投标 B.提高投标保证金额 C.撤销投标

D.及时书面告知招标人 正确答案是 D，回答正确

解析 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再 具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。15（单项选择题）关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包 B.个人可以承揽分包工程业务

C.建设单位有权直接指定分包工程承包人 D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位物权拒绝 正确答案是 A，回答正确

解析 分包工程发包人将工程分包后，未 在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。

16．在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的()，为决策提供支持。A．施工成本 B．报价成本 C．直接成本 D．合同成本

17．下列关于工程变更的说法中正确的是()。A．如果计划完整，工程变更可以避免

B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等 C．一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化 D．工程变更不能作为施工成本控制的依据

18，按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括()。A．高于利息的50％ B．利息 C．滞纳金 D．50％的利息

19．设置措施项目清单时，确定材料二次搬运等项目主要参考()A．施工技术方案 B．施工规程 C．施工组织设计 D．施工规范

20、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5（立方米），工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二o．85，则其台班产量定额为()。

A．12．8（立方米）／台班 B．15（立方米）／台班 C．102（立方米）／台班

D．120（立方米）／台班

21．()网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划 A．单代号时标 B．双代号时标 C．双代号搭接 D．单代号搭接

22．下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是()。A．编制资源需求计划 B．进度控制职能分工

C．选用对实现进度目标有利的施工方案 D．对工程进度进行风险分析

23，施工方进度控制的任务是依据()对施工进度的要求控制施工进度。A．监理规划 B．施工任务委托合同 C．施工任务单 D．施工组织设计

24．针对大型建设工程项目，需要编制()等层次的施工进度计划。A．控制性、实施性 B．指导性

C．指导性、控制性 D．控制性、指导性、实施性

25．对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由()承担。A．业主 B．设计单位 C．总承包商 D．物资供应商

26．建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目()确定的。A．施工阶段

B．设计准备阶段 C．设计阶段 D．决策阶段

27．按施工质量计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础属于()的内容。A．事前控制 B．事中控制 C．事后控制 D．反馈控制

28．()是比较普遍采用的施工质量计划文件。A．《工程施工组织设计》 B．《施工项目管理实施规划》 C．《质量手册》 D．《施工质量计划》

29，对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经()的验收，合格后方可使用。A．专业管理部门 B．施工单位 C．业主 D．监理单位

30．在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为()。A．投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格

C．投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格 D．投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格

31隐蔽工程在隐蔽前应由()通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。A．建设单位 B．临理单位 C．施工单位 D．政府质量监督部门

32、造成经济损失（）万元以上或重伤３人以上或死亡２人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。

A．5 D．10 C．15 D．20

33、下列施工质量事故处理方式中，（）是指经过适当的加固补强、修复缺陷，自检合格后重新进行检查验收。A．返工处理 B．返修处理 C．让步处理 D．降级处理

34．在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在()中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。A．《建筑法》

B．《建设工程质量管理条例》 C．《建设工程质量验收统一标准》 D．《合同法》

35．应该在()办理工程质量监督申请手续。A．工程开工当日 B．开工后七天内 C．开工后三天内 D．工程项目开工前

36、单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起（）提交竣工验收备案部门。A．3天内

B．7天内 C．5天内 D．10天内

37、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（）。A．质量目标

B．质量方针 C．质量战略 D．质量体系

38．在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是()A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请 B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请 C．企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请

D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请

39．职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有()。A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员 B．员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员 C ．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员 D，业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员

40．建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括）（A．不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产 B．施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出 C．生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题 D．对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划）。

篇2：二级建造师历年考试真题及答案

《水利水电》历年真题及答案解析

（2008—2016年）

目录

2008年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析...................2 2009年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................15 2010年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................28 2011年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................34 2012年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................44 2013年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................50 2014年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................55 2015年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................65 2016年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析..................74

2008年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析

一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

场景(一)某水利枢纽工程由拦河坝、电站等建筑物组成。拦河坝为碾压土石坝，最大坝高60m，坝前设护砌工程，坝后排水工程中采用软式排水管。工程共划分为拦河坝、电站等六个单位工程。

施工单位在工程开工前根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》(水建管[2006]202号)的规定，编制了施工质量与安全事故应急预案。

根据场景(一)，回答下列问题：

1.本枢纽工程中的专门性水工建筑物是()

A.水电站厂房B.大坝C.溢洪道D.放水涵洞

2.本工程拦河坝属于()

A.低坝B.中坝C.高坝D.超高坝

3.在施工单位的施工质量与安全事故应急预案中，对电动机着火宜采用()灭火。

A.二氧化碳B.干粉C.砂子D.泥土

4.本工程采用的软式排水管属于()

A.土工织物B.土工膜C.土工特种材料D.土工复合材料

5.拦河坝单位工程中，不允许进行工程分包的是()工程。

A.土坝坝体填筑B.坝前护砌C.坝后排水D.坝顶混凝土道路

6.在电站混凝土单元工程质量评定表的表尾，施工单位签字的是()人员。

A.自验B.初验C.复验D.终验

7.《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于()应急预案。

A.专项B.部门C.地方D.企事业单位

场景(二)按水利工程建设程序，某丘陵地区拟建一座进水闸，水闸由闸室和上、下游连接段组成。闸室采用分离式底板，底板厚1.2m，闸底板混凝土用砂的细度模数控制在2.3～3.0之间。下游连接段包括翼墙、护坦、海漫、防冲槽等。闸室建在岩基上，地基需要进行固结灌浆处理。根据施工组织设计安排，基岩采用爆破开挖，炮孔径为50mm，孔深2m。本工程施工采用围堰导流。

根据场景(二)，回答下列问题：

8.本工程海漫的构造要求包括()

A.表面粗糙B.透水性差C.整体刚度大D.块石上小下大

9.本工程闸底板混凝土采用的砂属于()

A.粗砂B.中粗砂C.中砂D.细砂

10.本工程导流方式宜采用()导流。

A.明渠B.束窄河床C.分期D.闸室

11.本工程的爆破方法属于()爆破。

A.浅孔B.深孔C.中孔D.中深孔

12.本工程地基固结灌浆的浆液浓度应遵循()的原则。

A.先浓后稀B.先稀后浓C.先浓后稀再浓D.先稀后浓再稀

13.本工程属于立项过程的是()

A.规划阶段B.项目建议书阶段C.初步设计阶段

施工准场景(三)某地区拟建造一座排涝泵站，泵站设计净扬程为5.0m，设计选用5台机组，采用湿室型泵站，泵房进深为5.1m;地面以上部分采用砖混结构，选用MU7.5粘土砖及M5.0混合砂浆砌筑。泵房屋面采用现浇钢筋混凝土粱板结构，配筋使用HPB235钢筋。

施工单位根据有关规定和施工合同约定制定了该项目的质量与安全管理制度，并提交监理单位审核。前池基础未经验收施工单位就自行覆盖，监理单位要求钻孔探测，结果质量合格。

根据场景(三)，回答下列问题：

14.本工程水泵铭牌上的效率是指泵的()效率。

A.最高B.平均C.最小D.正常

15.本工程混合砂浆中使用的石灰属于()材料。

A.天然B.气硬性胶凝C.有机胶凝D.高分子

16.本工程屋面使用的钢筋是()钢筋。

A.热轧光圆B.热轧带肋C.冷拉热轧D.冷轧带肋

17.本工程屋面大梁施工时，其承重模板设计起拱值宜取跨度的()

A.0.2%B.0.3%C.0.4%D.0.5%

18.本工程因前池基础钻孔探测增加的费用和工期延误责任由()承担。

A.发包人B.施工单位C.监理单位D.监理单位和施工单位共同

19.本工程施工现场的项目负责人，对工程现场的质量工作负()责任。

A.领导B.直接领导C.间接领导D.全部领导

20.本工程施工现场项目负责人安全生产考核合格证书有效期为()年。

A.1B.2C.3D.4

21.本工程建设过程中，可由监理单位主持的验收是()验收。

A.分部工程B.单位工程C.阶段D.竣工备阶段

场景(四)某水利枢纽工程可行性研究报告已批复。该工程主坝为混凝土重力坝，坝基为X级岩石，石方爆破开挖采用电力引爆。主坝坝基采用固结灌浆和帷幕灌浆。坝体廊道混凝土强度等级为C25，抗渗等级为W10。上下游围堰为过水围堰。

根据场景(四)，回答下列问题：

22.W10表示抵抗静水压力的能力为()

A.0.1KPaB.0.1MPaC.1KPaD.1MPa

23.本工程坝基岩石坚固系数为()

A.8～10B.10～12C.12～14D.14～16

24.本工程初步设计静态总投资宜控制在可行性研究报告相应估算静态总投资的()以下。

A.115%B.116%C.117%D.118%

25.初步设计概算的间接费包括()

A.夜间施工增加费B.冬雨季施工增加费C.企业管理费D.现场管理费

26.本工程若发生突发性质量事故，事故单位向有关部门电话报告应在()小时内。

A.2B.3C.4D.5

27.本工程下游围堰堰顶高程计算公式为：Hd=hd+ha+δ，其安全超高δ取()m。

A.0B.0.3C.0.4 D.0.5 场景(五)某工程建设单位拟对某堤防进行除险加固，项目有堤防填筑及老闸拆除等。堤防采用黏土心墙防渗。工程项目施工通过公开招标方式确定承包人，采用《堤防和疏浚工程施工合同范本》，施工合同中明确工程施工的进场道路由发包人提供。

根据场景(五)，回答下列问题：

28.本工程堤防清基开挖线放样可采用()

A.轴距杆法B.水准仪测点法C.经纬仪套测法D.套绘断面法

29.本工程土方开挖可能产生的变形破坏是()

A.管涌B.蠕动变形C.流土D.接触冲刷

30.堤防防渗土料压实质量在现场采用()控制。

A.相对密度B.表观密度C.堆积密度D.干密度

31.本工程老闸拆除专项施工应在施工前提交()核签。

A.总监理工程师B.监理工程师C.施工项目经理D.安全监督员

32.堤防单位工程完工验收主要成果性文件是单位工程验收()

A.签证B.鉴定书C.质量评定表D.工作报告

33.本工程进场道路由承包人负责维修、养护和管理，费用由()承担。

A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.进场道路施工单位

场景(六)某溢洪道工程建于岩基上，为2级水工建筑物。闸室为开敞式结构，每孔净宽10m，闸墩净高13.8m，其启闭机工作桥为现浇混凝土梁板结构。上游施工围堰为均质土围堰。工程采用散装水泥。工程施工基本结束时，施工单位按水土保持方案实施了水土防治措施。闸墩混凝土浇筑施工时发生了质量事故，造成直接经济损失22万元。

根据场景(六)，回答下列问题：

34.本工程施工围堰质量检验项目及评定标准应报()核备。

A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构

35.根据《水利水电工程施工组织设计规范))(S1303—2004)的有关规定，本工程围堰边坡稳定安全系数应大于()

A.1.0B.1.O5C.1.2D.1.3

36.本工程工作桥梁模板拆除时，其混凝土强度应达到设计强度的()%以上。

A.50B.70C.85D.100

37.根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范))(S162—94)，本工程闸基帷幕灌浆施工期间，其附近()m内不得进行爆破作业。

A.40B.30C.50D.100

38.本工程闸墩混凝土浇筑施工发生的质量事故属于()

A.特大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故

39.本工程项目竣工验收时，向验收委员会提交历次质量缺陷的备案资料的是()

A.质量监督机构B.项目法人C.监理单位D.施工单位

40.本工程应编制水土保持方案()

A.报告书B.报告表C.报告单D.报告函

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

场景(七)某土石坝工程最大坝高58m，采用沥青混凝土防渗墙，坝后设置排水设施。开工前，施工单位编报了施工组织设计、土料料场规划、施工现场施工质量与安全事故应急预案。沥青混凝土防渗墙施工前，施工单位进行了现场铺筑试验。工程验收执行《水利水电建设工程验收规程》(S1223—1999)。

根据场景(七)，回答下列问题：

41.本水库大坝的作用有()等。

A.拦截水流B.输水C.抬高水位D.灌溉E.配水

42.本工程土料料场规划的基本内容包括()规划。

A.空间B.移民安置C.时间D.料场质量E.料场储量

43.本工程建设过程中的验收包括()验收。

A.单元工程B.分部工程C.阶段D.单位工程E.竣工

44.本工程沥青制备场所应有()措施。

A.除尘B.防污C.防噪D.防火E.防爆

45.本工程沥青混凝土现场铺筑试验的主要目的是()

A.确定沥青混合料的施工配合比B.确定沥青混合料的施工工艺参数C.确定沥青混合料的施工含水率

D.确定沥青混合料的施工压实度E.检查施工机械的运行情况

场景(八)南方某穿堤涵闸施工时需修建围堰。施工单位在编制施工组织设计时，对施工技术措施进行了详细周密的分析，并编制了施工放样计划、混凝土施工措施计划、应急预案，绘制了施工总平面图。

根据场景(八)，回答下列问题：

46.本工程施工放样可采用经纬仪直接进行()测量。

A.体积B.水平角C.竖直角D.低精度视距E.面积

47.混凝土施工措施计划中，骨料预冷可采用的主要方法有()

A.水冷法B.风冷法C.冰冷法D.真空汽化法E.液氮预冷法

48.本工程施工总平面图上应注明()A.施工用地范围B.围堰、堤防及穿堤涵闸的平面位置与外轮廓尺寸

C.半永久性坐标位置D.场内取土和弃土区域位置E.人力、物料、设备调配柱状图

49.本工程施工质量与安全事故应急措施预案中，可将质量与安全事故分为()级。

A.IB.ⅡC.ⅢD.ⅣE.V

50.本工程闸墩所用钢筋在使用前，应作()试验。

A.拉力B.冷弯C.钢号D.抗压E.螺接工艺

三、案例分析题(共3题，每题20分)

【案例一】

背景

某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：

(1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任;

(2)工期提前的奖励标准为10000元/天，逾期完工违约金为10000元/天。经监理单位批准的施工进度计划如下图(假定各项工作均衡施工)。

在施工过程中发生了如下事件：

事件1：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。

事件2：在C工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致C工作推迟5天完成。

事件3：在D工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致D工作推迟6天完成。

事件4：在G工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120%，导致G工作48天完成。

事件5：在F工作中，承包人采取赶工措施，F工作20天完成。

问题：

1.确定施工进度计划的工期，并指出关键工作。

2.分别分析事件

1、事件

2、事件

3、事件4对工期的影响。

3.分别指出事件

1、事件

2、事件

3、事件4承包人是否有权提出延长工期，并说明理由。

4.根据施工中发生的上述事件，确定该工程的实际完成时间是多少天，以及承包人因工期提前得到的奖励或因逾期应支付的违约金是多少。

【案例二】

背景

某城市围堰堤为1级堤防，在原排涝西侧200m新建一座排涝泵站(包括进水建筑物、泵室、穿堤涵洞、出水建筑物等)，总装机容量1980kW，合同工期为16个月，自2002年11月至2004年2月。该地区主汛期为6、7、8三个月，泵室、穿堤涵洞等主体工程安排在非汛期施工。施工过程中发生如下事件：

事件1：施工单位施工组织设计中汛前以泵室、进水建筑物施工为关键工作，穿堤涵洞、出水建筑物施工相继安排。

事件2：穿堤涵洞的土方开挖及回填工作量不大，施工单位将该土方工程分包给具有相应资质的单位。厂房、管理房的内外装饰(包括玻璃幕墙、贴面)分包给具有相应资质的单位。

事件3：竣工验收前，项目法人委托检测单位对堤身填筑和混凝土护坡质量进行抽检。

事件4：2003年3月份的施工进度计划中，3月3日穿堤涵洞周边堤防土方回填至设计高程，3月4日～3月14日进行堤外侧现浇混凝土护坡施工。

问题：

1.事件1中，施工安排是否妥当并简述理由。

2.事件2中，分包是否允许并简述理由。

3.事件3中，工程质量抽检的内容至少应包括哪几项?

4.事件4中，进度安排是否合理并简述理由。

【案例三】

背景

某穿堤建筑物施工招标，A、B、C、D四个投标人参加投标。招标投标及合同执行过程中发生了如下事件：

事件1：经资格预审委员会审核，本工程监理单位下属的具有独立法人资格的D投标人没能通过资格审查。A、B、C三个投标人购买了招标文件，并在规定的投标截止时间前递交了投标文件。

事件2：评标委员会评标报告对C投标人的投标报价有如下评估：C投标人的工程量清单“土方开挖(土质级别Ⅱ级，运距50m)”项目中，工程量2万m3与单价500元/m3的乘积与合价10万元不符。工程量无错误。故应进行修正。

事件3：招标人确定B投标人为中标人，按照《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同。合同约定：合同价500万元，预付款为合同价的10%，保留金按当月工程进度款5%的比例扣留。施工期

参考答案及解析

一、单项选择题

1.A【解析】专门性水工建筑物，只实现其特定的用途。专门性水工建筑物又分为水电站建筑物、水运建筑物、农田水利建筑物、给水排水建筑物、过鱼建筑物等。而水电站厂房属于水电站建筑物。

2.B【解析】我国《碾压式土石坝设计规范》规定：高度在30m以下的为低坝;高度在30～70m之间的为中坝;高度超过70m的为高坝。

3.A【解析】发电机和电动机等旋转电机着火时，可用二氧化碳等不导电灭火剂灭火，但不宜用干粉、砂子、泥土灭火以免损伤绝缘。

4.D【解析】土工复合材料是为满足工程特定需要把两种或两种以上的土工合成材料组合在一起的制品。包括复合土工膜、塑料排水带、软式排水管等。

5.A【解析】水利建设工程的主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或严重影响工程功能和效益的建筑物，如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房和泵站等。

6.D【解析】单元(工序)工程表尾填写：施工单位由负责终验的人员签字。如果该工程由分包单位施工，则单元(工序)工程表尾由分包施工单位的终验人员填写分包单位全称，并签字。重要隐蔽工程、关键部位的单元工程，当分包单位自检合格后，总包单位应参加联合小组核定其质量等级。

7.B【解析】《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于部门预案，是关于事故灾难的应急预案。

8.A【解析】海漫构造要求：表面粗糙，能够沿程消除余能;透水性好，以利渗流顺利排出;具有一定的柔性，能够适应河床变形。

9.C 【解析】砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，Mx越大，表示砂越粗。Mx在3.7～3.1之间为粗砂，Mx在3.0～2.3之间为中砂，Mx在2.2～1.6之间为细砂，Mx在1.5～O.7之间为特细砂。

10.A【解析】明渠导流是在河岸或河滩上开挖渠道，在基坑的上下游修建横向围堰，河道的水流经渠道下泄。这种施工导流方法一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。

11.A【解析】孔径小于75mm、深度小于5m的钻孔爆破称为浅孔爆破。

12.B【解析】固结灌浆孔应按分序加密，浆液应按先稀后浓的原则进行。

13.B【解析】水利工程建设项目的实施，必须通过建设程序立项。水利工程建设项目的立项报告要根据国家的有关政策，已批准的江河流域综合治理规划、专业规则、水利发展中长期规划。立项过程包括项目建议书和可行性研究报告阶段。

14.A【解析】水泵铭牌上的效率是对应于通过设计流量时的效率，该效率为泵的最高效率。

15.B【解析】气硬性胶凝材料只能在空气中硬化、保持或发展强度，适用于干燥环境，如石灰、水玻璃等。

16.A【解析】钢筋混凝土用热轧钢筋有HPB235、HRB335、HRB400、HRB500四个牌号。牌号中HPB代表热轧光圆钢筋，HRB代表热轧带肋钢筋，牌号中的数字表示热轧钢筋的屈服强度。

17.B【解析】当承重模板的跨度大于4m时，其设计起拱值通常取跨度的0.3%左右。

18.B【解析】前池基础未经验收施工单位就自行覆盖，属于施工单位自己的责任，应由施工单位承担。

19.B【解析】各单位在工程现场的项目负责人对本单位在工程现场的质量工作负直接领导责任。

20.C【解析】水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为3年。

21.A【解析】根据《水利水电建设工程验收规程》规定，分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。

22.D【解析】材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性(或称不透水性)，用渗透系数K表示，K值越大，表示其抗渗性能越差;对于混凝土和砂浆材料，其抗渗性常用抗渗等级W表示，如材料的抗渗等级为W4、W10，分别表示试件抵抗静水水压力的能力为0.4MPa和1MPa。

23.B【解析】岩石根据坚固系数的大小分级，前10级(V～XⅣ)的坚固系数在1.5～20之间，除V级的坚固系数在1.5～2.0之间外，其余以2为级差。坚固系数在20～25之间，为XV级;坚固系数在25以上，为XⅥ级。

24.A【解析】概算静态总投资原则上不得突破已批准的可行性研究报告估算的静态总投资。由于工程项目基本条件发生变化，引起工程规模、工程标准、设计方案、工程量的改变，其静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资在15%以下时，要对工程变化内容和增加投资提出专题分析报告。超过15%以上(含15%)时，必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批。

25.C【解析】间接费指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。它构成产品成本。由企业管理费、财务费用和其他费用组成。

26.C【解析】突发性事故，事故单位要在4小时内电话向上述单位报告。

27.A【解析】上下游围堰为过水围堰，对于过水围堰，安全超高可不予考虑。

28.D【解析】清基开挖线放样可根据具体条件分别 采用套绘断面法或经纬仪扫描法。

29.B【解析】在野外常见到的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。此外尚有塌滑、错落、倾倒等过渡类型，另外泥石流也是一种边坡破坏的类型。蠕动变形，是指边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象，有表层蠕动和深层蠕动两种类型。

30.D【解析】在现场用相对密度来控制施工质量不太方便，通常将相对密度转换成对应的干密度来控制。

31.A【解析】施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程;②土方和石方开挖工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程;⑥拆除、爆破工程;⑦围堰工程;⑧其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

32.B【解析】单位工程验收的成果性文件是单位工程验收鉴定书。

33.B【解析】承包人主要义务和责任之一：承包人负责对发包人提交的交通设施在合同实施期内维修、养护和管理工作，并承担费用。承包人施工所需的其他场内临时道路和交通设施，由承包人负责修建、维护、养护和管理，并

承担费用。

34.D【解析】围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物，一般属临时性工程，但也可与主体工程结合而成为永久工程的一部分。临时工程质量检验及评定标准，由项目法人组织监理、设计及施工等单位根据工程特点，参照《单元工程评定标准》和其他相关标准确定，并报相应的工程质量监督机构核备。

35.B【解析】土石围堰边坡稳定安全系数：3级，安全系数K不小于1.2;4～5级，安全系数K不小于1.05。

36.D【解析】钢筋混凝土结构的承重模板，要求达到下列规定值(按混凝土设计强度等级的百分率计算)时才能拆模：①悬臂板、梁：跨度≤2m，70%;跨度>2m，100%。②其他梁、板、拱：跨度≤2m，50%;跨度2～8m，70%;跨度>8m，100%、。

37.B【解析】已完成灌浆或正在灌浆的地区，其附近30m以内不得进行爆破作业。如必须进行爆破作业，应采取减震和防震措施，并应征得设计或建设、监理部门同意。

38.D【解析】一般质量事故指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。

39.B【解析】质量缺陷备案资料按竣工验收的标准制备。工程竣工验收时，项目法人应向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷备案资料。

40.A【解析】水土保持方案分为“水土保持方案报告书”和“水土保持方案报告表”。“水土保持方案报告书”是指在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在动工之前向水行政主管部门递交的防治因生产建设活动造成水土流失的措施和工作计划。

二、多项选择题

41.AC【解析】挡水建筑物，是用来拦截水流、抬高水位及调蓄水量的建筑物，如各种坝和水闸以及沿江河海岸修建的堤防、海塘等。

42.ACDE【解析】料场规划的基本内容包括空间规划、时间规划和料场质与量的规划。

43.BCDE【解析】堤防工程验收包括分部工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收。与其他水利工程一样。

44.ABDE【解析】沥青混凝土制备场所，要有除尘、防污、防火、防爆措施，并配备必要的消防器材。

45.ABE【解析】沥青混凝土防渗墙正式施工前，应进行现场铺筑试验，以确定沥青混合料的施工配合比、施工工艺参数，并检查施工机械的运行情况等。

46.BCD【解析】经纬仪是进行角度测量的主要仪器。它包括水平角测量和竖直角测量，水平角用于确定地面点的平面位置，竖直角用于确定地面点的高程。另外，经纬仪也可用于低精度测量中的视距测量。

47.ABDE【解析】骨料预冷的方法有：水冷法、风冷法、真空汽化冷却法、液氮预冷法。

48.ABCD【解析】施工总平面图的主要内容：①施工用地范围。②一切地上和地下的已有和拟建的建筑物、构筑物及其他设施的平面位置与外轮廓尺寸。③永久性和半永久性坐标位置，必要时标出建筑场地的等高线。④场内取土和弃土的区域位置。⑤为施工服务的各种临时设施的位置。

49.ABCD【解析】按事故的严重程度和影响范围，将水利工程建设质量与安全事故分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。对应

相应事故等级，采取Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级应急响应行动。

50.AB【解析】钢筋应有出厂证明书或试验报告单。使用前，仍应作拉力、冷弯试验。需要焊接的钢筋尚应作好焊接工艺试验。

三、案例分析题案例

【一】

1.施工进度计划工期为125天;关键工作为B、C、D、F(或拆除旧闸门、加固闸墩、安装新闸门、吊装桥面及铺装面层)。

2.事件1：A工作为非关键工作，延误的时间未超过其原有总时差，对工期没有影响。

事件2：C为关键工作，影响工期5天。

事件3：D为关键工作，影响工期为6天。

事件4：G为非关键工作，但其原有总时差5天，影响工期3天。

3.事件1：无权。理由：尽管由发包人承担责任，但未影响工期。

事件2：无权。理由：造成延期是承包人的责任。

事件3：无权。理由：造成延期是承包人的责任。

事件4：有权。理由：延期由发包人承担责任，根据合同约定，可向发包人提出2天的延期要求。

4.该工程的实际完成时间为128天，承包人应支付逾期违约金10000元。

【解析】本案例

案例(二)

1.施工安排不妥。理由：从度汛安全考虑，施工安排穿堤涵洞、出水建筑物施工应当为关键工作。

2.不允许土方工程分包，理由：该穿堤涵洞周边的堤防土方开挖回填属于该1级堤防的主体工程，不得分包。允许厂房、管理房的内外装饰工程分包，理由：其专业性较强，在排涝泵站工程中不属于主体工程，可以通过相应程序申请分包。

3.堤身填筑质量抽检的内容至少有干密度和外观尺寸。混凝土护坡质量抽检的内容至少有混凝土强度。

4.不合理。理由：新填土方固结沉降尚未完成，容易引起现浇混凝土护坡开裂。

【解析】本案例

人负责提供的图纸是发包人的义务和责任，所以本案例中，修改后的施工图纸未能按时提交，承包人据此提出有关索赔要求是合理的。

2009年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准))(S1252—2000)的规定，某泵站工程等别为Ⅱ等，其次要建筑物级别 应为()级。

A.2B.3C.4D.5

2.某水闸底板混凝土所用砂的细度模数(Mx)为2.6，该砂属于()砂。

A.粗B.中C.细D.特细

3.干硬性混凝土拌合物的和易性指标是()

A.维勃稠度B.分层度C.坍落度D.黏聚度

4.某水电工程坐落在河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河段，设计采用全段围堰法导流，此工程宜采用()导流。

A.束窄河床B.明渠C.涵管D.隧洞

5.钻孔爆破时，衡量浅孔和深孔的临界孔深是()m。

A.3B.4C.5D.6

6.测定混凝土面板堆石坝的堆石干密度一般采用()法。

A.环刀B.烘干C.灌砂D.灌水

7.根据水利水电工程施工安全用电要求，在特别潮湿场所的照明电源的最大电压为()V。

A.12B.24C.36D.38

8.根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，水利水电工程完成建设目标的标志是()

A.合同工程完工验收B.专项验收C.后评价D.竣工验收

9.根据《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)，大坝首次安全鉴定应在竣工验收后()年内进行。

A.1B.3C.5D.7

10.某中型泵站工程基础施工期间采用深井降水，此深井降水用电负荷应为()类。

A.一B.二C.三D.四

11.水利工程的质量缺陷备案表应由()组织填写。

A.质量监督单位B.监理单位C.项目法人D.施工单位

12.水利工程施工质量检验中，见证取样资料应由()单位制备。

A.质量监督B.质量检测C.监理D.施工

13.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(S1176—2007)，某中型水闸工程外观质量评定组人数至少应为()人。

A.3B.5C.7D.9

14.水利工程安全生产条件市场准入制度自()年起实施。

A.2003B.2004C.2005D.2006

15.某水库工程验收工作中，属于政府验收的是()验收。

A.分部工程B.单位工程C.合同工程完工D.下闸蓄水

16.根据《水利水电建设工程验收规程》(S1223—2008)，项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起(个工作日内，决定是否同意验收。

A.10B.15C.20D.30

17.水利工程监理单位平行检测的费用由()承担。

A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.检测单位

18.根据《水工混凝土施工规范》(D1/T5144—2001)，袋装水泥储运时间超过()个月，使用前应重新检验。

A.3B.4C.5D.6

19.水利水电工程注册建造师的执业工程范围共分为()个专业。

A.17B.19C.21D.23

20.在水利水电工程注册建造师执业工程规模标准中，堤防工程的执业工程规模标准根据其()确定。

A.等别B.级别C.投资额D.保护面积

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21.根据《水土保持法》，建设项目中的水土保持设施应与主体工程同时()

A.批准B.设计、C.施工D.投产使用E.验收

22.土坝坝身控制测量包括()

A.坝轴线测设B.平面控制测量C.坡脚线放样D.高程控制测量E.清基开挖线放样

23.反映钢筋塑性性能的基本指标有()A.屈服强度B.伸长率C.极限强度D.冷弯性能E.冷拉性能

24.抛投块料截流按不同的抛投合龙方法分为()

A.塞堵B.平堵C.盖堵D.立堵E.混合堵

25.在水库加固工程蓄水安全鉴定工作中，必须进行鉴定的工程项目包括()

A.大坝B.溢洪道C.电站引水洞进口工程D.电站厂房E.下游消能防冲工程

26.水利工程建设项目的施工招标应当具备的条件包括()

A.初步设计已经批准B.招标设计已经完成C.监理单位已确定D.已办理报建手续E.施工现场“四通一平”已完成 27.在工程建设实施阶段，质量监督机构监督的对象包括()等单位。

A.建设B.设计C.施工D.监理E.运行管理

28.水利水电工程施工单位管理人员中，属于安全生产考核对象的有()

A.施工单位主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目总工程师E.特殊工程施工人员

29.根据《小型水电站建设工程验收规程》(S1168--96)，小型水电站工程验收工作分为()验收。

A.分部工程B.单位工程C.阶段D.机组启动E.竣工

30.下列属于泵站出水建筑物的有()

A.沉砂建筑物B.前池C.冲砂建筑物D.出水池E.压力水箱

三、案例分析题(共4题，每题20分)

【案例一】

背景

发包人与承包人签订堤防加固项目的施工合同，主要内容为堤身加固和穿堤涵洞拆除重建。为保证项目按期完成，将堤身划分成2个区段组织流水施工，项目部拟定的初始施工进度计划如下图(单位：天)。

在实施中发生如下事件：

事件1：项目部在审查初始的施工进度计划时，提出了优化方案，即按先“Ⅱ堤段”、后“Ⅰ堤段”顺序组织施工，其他工作逻辑关系不变，各项工作持续时间不变，新计划已获监理单位批 准并按其组织施工。

事件2：由于设计变更，“Ⅱ段堤身填筑”(F工作)推迟5天完成。

事件3：质检时发现工段砌石存在通缝、叠砌和浮塞现象，需返工处理，故推迟3天完成。

事件4：

3.根据事件4，分别指出

4.指出上述哪些事件中，施工单位可以获得费用补偿。【案例三】

背景

一排水涵工程施工招标中，某投标人提交的已标价工程量清单(含计算辅助资料)见下表。

计算辅助资料中，人工预算单价如下：

A：4.23元/工时;高级工：3.57元/工时;

B：2.86元/工时;初级工：2.19元/工时。

问题：

1.根据水利工程招标投标有关规定，指出有计算性错误的工程项目或费用名称，进行计算性算术错误修正并说明适用的修正原则。修正后投标报价为多少?

2.指出“钢筋制作与安装”项目中“制作”包含的工作内容。

3.计算辅助资料中，A、B各代表什么档次人工单价?除人工预算单价外，为满足报价需要，还需编制的基础单价有哪些?

【案例四】

背景

某新建排涝泵站装机容量为8×250kW，采用堤后式布置于某干河堤防背水侧，主要工程内容有：①泵室(电机层以下);②穿堤出水涵洞(含出口防洪闸);③进水前池;④泵房(电机层以上);⑤压力水箱(布置在堤脚外);⑥引水渠;⑦机组设备安装等。施工期为当年9月～次年12月共16个月，汛期为6月～8月，主体工程安排在一个非汛期内完成。

施工过程中发生如下事件：

事件1：泵室段地面高程19.6m，建基面高程15.6m。勘探揭示19.6～16.0m为中粉质壤土;16.0～13.5m为轻粉质壤土;13.5～7.0m为粉细砂，富含地下水;7.0m以下为重粉质壤土(未钻穿)。粉细砂层地下水具承压性，施工期水位为20.5m，渗透系数为3.5m/d。施工时采取了人工降水措施。

事件2：泵室基坑开挖完成后，泵室天然地基由项目法人组织有关单位进行了联合验收，并共同核定了质量等级。

事件3：在某批(1个验收批)钢筋进场后，施工、监理单位共同检查了其出厂质量证明书和外观质量，并测量了钢筋的直径，合格后随机抽取了一根钢筋在其端部先截去了300mm后再截取了一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验。

事件4：该排涝泵站为一个单位工程，共分10个分部工程，所有分部工程质量均合格，其中6个分部工程质量优良(含2个主要分部工程)，施工中未发生过较大质量事故，外观质量得分率为81.6%，单位工程施工质量与检验资料齐全，施工期及试运行期的单位工程观测资料分析结果符合相关规定和要求。

问题：

1.按照施工顺序安排的一般原则，请分别指出

2.B【解析】砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，Mx越大，表示砂越粗。Mx在3.7～3.1之间为粗砂，Mx在3.0～2.3之间为中砂，Mx在2.2～1.6之间为细砂，Mx在1.5～0.7之间为特细砂。

3.A【解析】对于干硬性混凝土拌合物(坍落度小于10mm)，采用维勃稠度(VB)作为其和易性指标。

4.D【解析】隧洞导流是在河岸边开挖隧洞，在基坑的上下游修筑围堰，施工期间河道的水流由隧洞下泄。这种导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。

5.C【解析】孔径小于75mm、深度小于5m的钻孔爆破称为浅孔爆破。孔径大于75mm、孔深大于5m的钻孔爆破称为深孔爆破。

6.D【解析】堆石因其空隙大，干密度一般用灌水法测定。

7.A【解析】在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

8.D【解析】竣工验收是工程完成建设目标的标志，是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。

9.C【解析】根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)，大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6～10年进行一次。

10.A【解析】水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。

11.B【解析】质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，作为工程竣工验收备查资料存档。质量缺陷备案表由监理单位组织填写。

12.D【解析】对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。

13.B【解析】工程外观质量评定的评定组人数应不少于5人，大型工程宜不少于7人。

14.C【解析】《关于建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度的通知》(水建管[2005]80号)自2005年3月9日起实施。

15.D【解析】水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站(泵站)中间机组启动验收、合同工程完工验收等;政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。

16.C【解析】合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告。项目法人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

17.A【解析】监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的费用由发包人承担。

18.A【解析】袋装水泥储运时间超过3个月，散装水泥超过6个月，使用前应重新检验。

19.C【解析】水利水电工程注册建造师的执业工程范围共分为21个专业。

20.B【解析】堤防工程不分等别，其执业工程规模标准根据其级别确定。

二、多项选择题

21.BCD【解析】建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。

22.BD【解析】坝身控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。

23.BD【解析】反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。

24.BDE【解析】采用抛投块料截流，按不同的抛投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵三种。

25.ABCE【解析】蓄水安全鉴定的范围是以大坝为重点，包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物的进水口工程、涉及工程安全的库岸边坡及下游消能防护工程等与蓄水安全有关的工程项目。

26.ABC【解析】水利工程建设项目的施工招标应当具备的条件：①初步设计已经批准;②建设资金来源已落实，投资计划已经安排;③监理单位已确定;④具有能满足招标要求的设计文件，已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议;⑤有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排。

27.ABCD【解析】工程建设、监理、设计和施工单位在工程建设阶段，必须接受质量监督机构的监督。

28.ABC【解析】施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经水行政主管部门安全生产考核合格后方可任职。

29.CDE【解析】小型水电站工程验收工作分为阶段(中间)验收、机组启动验收、竣工验收。

30.DE【解析】泵站进出水建筑物一般包括引水渠、沉砂及冲砂建筑物、前池、进水池、出水管道和出水池。

三、案例分析题

案例(一)

原工期：20+5+120+142+110+60=457(天)。现工期：20+8+142+120+90+60=440(天)。新施工进度计划的关键线路：A→E→F→C→E→H。

2.事件2是由于设计变更导致的工期延误，责任在发包方，由于F工作是关键工作，因此可延长5天工期。

事件3是施工质量问题，责任在承包方，因此不予工期补偿。

3.G工作：110X0.4=44(天);C工作：120X0.4=48(天);K工作：120×0.6=72(天)。

G工作：225天时应该完成50天，晚了6天，但未超过其10天的时差，因此不影响工期。

C工作：225天时应该完成50天，晚了2天，由于是关键工作，会延误2天工期。

K工作：140天时应该完成120天，晚了133天，由于其总时差为245天，因此不影响工期。

【解析】本案例

前两个月土方填筑已完成8万m3。

所以，11月份土方款：5.8×16+0.2×16 X 0.9=92.8+2.88=95.68(万元)。

本月工程进度款：95.68+0.3×380+0.3X 120=45.68(万元)。

保留金预留：245.68X0.05=12.28(万元)。

实际付款金额：245.68—12.28一(44.6/4)=222.25(万元)。

3.还应当包括设计单位。

施工单位不能自定分包单位，需将拟分包单位报 监理及建设单位，经项目法人书面认可，同意后方可分包;且需与分包单位签订分包合同。

4.事件1属于勘测问题，责任在业主，施工单位可获得10万元补偿;事件2属于设计问题，责任在业 主，施工单位可获得1万元补偿;事件3属于施工问题，责任在施工单位，施工单位不能获得补偿。

【解析】本案例

2.钢筋制作包括钢筋生产、施工架立筋、搭接、焊接和加工。

3.A代表工长;B代表中级工。还应编制土方工程、混凝土工程、钢筋制作与安装等基础单价。

【解析】本案例

决定是否参加。

本案例

2010年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．下列地基处理方法中，能形成复合地基的方法是(A)。A．挤实法 B．换填法C．排水法 D．强夯法

2．按比例尺分类，1:10000地形图属于(A)比例尺地形图。A．大 B．较大C．中 D．小

3．下列胶凝材料中，属于无机水硬性胶凝材料的是(D)。A．石灰 B．沥青C．水玻璃 D．水泥

4．导流设计流量是指在导流时段内按导流标准选择相应洪水重现期的(D)流量。A．平均 B．设计C．校核 D．最大

5．水利水电工程土基开挖施工中，当开挖临近设计高程时，应预留厚度为(B)m的保护层，待上部结构施工时再人工挖除。

A．0．1～0．2B．0．2～0．3C．0．3～0．5 D．0．5—0．7 6．根据《水利水电工程等级划分及洪水标准))(SL252—2000)的规定，小(1)型水库的总库容是(B)×10 m。A．10～100 B．1—10C．0．1～1 D．0．01～0．1 7．在土石坝工程施工中，对条形反滤层进行质量检查和控制时，要求每隔50m设一 取样断面，每个取样断面每层取样数最少应为(C)个。A．2 B．3C．4 D．5 8．根据水工混凝土施工规范的相关规定，混凝土非承重侧面模板拆除时，混凝土强度至少应达到(B)×10 Pa。A．20 B．25C．30 D．35 9．拌制钢纤维混凝土的正确投料顺序是(A)。

A．砂、石、钢纤维、水泥、外加剂、水B．砂、石、水泥、钢纤维、外加剂、水 C．砂、石、水泥、外加剂、钢纤维、水D。砂、石、水、水泥、外加剂、钢纤维

10。固定式启闭机安装时，机架与电动机之间的衬垫数量在一个部位最多只能有(C)个。A．4 B．3C。2 D． 1 11．水利水电工程脚手架扫地杆离地面的距离一般为(A)cm。A．20—30 B．30～40C．40～50 D．50～60 12．根据水库大坝安全鉴定有关规定，病险水库是指通过规定程序确定为(C)类坝的水库。

A．一 B．二C．三 D．四

13．下列施工用电负荷属一类负荷的是(A)。

A．隧洞施工照明 B．坝基石方开挖C．混凝土浇筑施32 D．钢筋加工厂

14．根据水利工程概算编制有关规定，施工企业利润应按直接工程费和间接费之和的(B)％计算。

５６

A．5 B．7C．9 D． 15 15，根据《水电站基本建设工程验收规程》的规定，中型水电站的竣工验收应由(C)组织。A．项目法人 B．地方政府C．项目审批部门 D．电网经营管理单位

16.根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由(D)制备。A。质量监督部门 B．项目法人C．监理单位 D．施工单位

17．水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为(C)年。A． 1 B．2C。3 D．5 18．水利工程监理单位的监理人员中，不划分专业的是(D)。A．监理单位负责人 B．监理员C．监理工程师 D．总监理工程师

19．某2级水闸工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为(B)。

A．1．0 B．1．05C．1．1 D．1．15 20．水利水电工程注册建造师执业工程范围不包括(D)专业。A．钢结构 B．爆破与拆除C．预拌商品混凝土 D．隧道

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题 意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)21．某中型泵站施工过程中，质量监督部门应对监理单位的(DE)进行监督检查。A．质量监理工作B．进度监理工作C．投资监理工作D．监理资格E．质量检查体系 22．水利水电工程截流龙口宽度主要根据(DE)确定。

A．截流延续时间B．龙口护底措施C．龙口裹头措施D．截流流量E．龙口抗冲流速 23．测定反滤料的干密度可采用(CE)。

A．燃烧法B．烘干法C．灌水法D．蒸发皿法E．灌砂法

24．根据现行水利工程建设程序有关规定，水利工程项目进行施工准备应具备的条什 包括(ABCE)。

A．初步设计已经批准B．项目法人已经建立C．已办理报建手续D．项目已列入水利建设投资计划 E．有关土地使用权已经批准

25。根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》(2009年版)，资格审查办法 可以采用（）制。

A．合格B．摇号C．有限数量D．等级E．资格后审 26。地质断层按断块之间相对错动的方向可划分为(ACD)。A．正断层B．反断层C．逆断层D．平移断层E．顺移断层

27．根据水利水电工程验收有关规定，下列关于大型拦河水闸工程验收的说法中正确 的是(AC)。

A．应进行蓄水验收B．由竣工验收主持单位决定是否进行蓄水验收C．应进行竣工验收技术鉴定

D．由竣工验收主持单位决定是否进行竣工验收技术鉴定E．在建设项目全部完成后3个月内进行竣工验收

28．根据《防洪法》的规定，防洪区包括(CDE)。

A。主河槽B．河道滩区C。洪泛区D．蓄滞洪区E。防洪保护区

29．根据《水土保持法》的规定，建设项目实施过程中，为防治水土流失而采取的水土保持措施包括(ACDE)等措施。A．防冲B．防淤C．储存D．利用E．植物

30．水利水电工程注册建造师施工管理签章文件目录表中，施工组织文件包含的文件名称有(AB)报审表。A．施工组织设计B．现场组织机构及主要人员C．施工进度计划D．施工技术方案E．施工安全措施文件

三、案例分析题(共4题，每题20分)(一)背景资料

某施工单位承包一涵洞工程施工并与项目法人签订了施工承包合同。合同约定：

(1)合同总价420万元；

(2)工程2008年9月25日开工，工期12个月；

(3)工程预付款按10％计，并在各月工程进度款内平均扣回；(4)保留金按当月工程进度款5％的比例预留。施工过程中发生如下事件：

事件1：2008年10月初，涵洞基坑开挖后发现地质条件与原勘察资料不符，涵洞地基为风化岩，且破碎严重。监理单位指示1。监理单位确定采用灌浆方案，并及时发出了书面变更通知。

事件2：2008年11月份，施工单位完成并经监理工程师审核的工程量清单项目费用为50万元，水泥固结灌浆工程费用为10万元。

事件3：2009年9月6日，合同工程完成后，施工单位向监理单位提出了合同工程完工验收申请，随后，监理单位主持进行了验收。

问题：

1．计算工程预付款。

2．计算11月份的工程进度款、保留金预留、预付款扣回和实际付款金额。3．指出事件1中关于变更处理的不妥之处，并说明正确做法。4．指出事件3中的不妥之处并改正。解答：

1.420*10%=42万元

2.进度款为50+10=60万元，保留金为60*5%=3万元，预付款扣回42/12=3.5万元 实际付款金额为60-3-3.5=53.5万元

3.施工单位提出变更方案是不对的，应由原设计单位提出变更方案，施工单位的意见可作为重要参考。

4.监理单位主持进行了验收是不对的，监理单位接到验收申请后，应进行工程质量检查，检查合格后将工程完工验收申请提交建设单位，由建设单位组织工程验收。

(二)背景资料

某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图(单位：天)。合同约定：工期提前奖金标准为20000元／天，逾期完工违约金标准为20000元／天。

施工中发生如下事件：

事件1：A工作过程中发现局部地质条件与项目法人提供的勘察报告不符，需进 行处理，A工作的实际工作时间为34天。

事件2：在B工作中，部分钢筋安装质量不合格，施工单位按监理单位要求进行 返工处理，B工作实际工作时间为26天。

事件3：在C工作中，施工单位采取赶工措施，进度曲线如下图。

事件4：由于项目法人未能及时提供设计图纸，导致闸门在开工后

1.关键线路：ABCDE工期，185天

2.事件一，责任方为业主，A是关键工作，会造成总工期拖延4天 事件二，责任方是承包商，B是关键工作，会造成总工期拖延6天

事件四，责任方是业主，G不是关键工作，当前情况下，C完成已经155天（AB拖延10天，但C赶工在155天完成），所以闸门在开工后153天才运抵不影响工期

3.C实际时间用的时间155-60=95天，某水利水电工程施工企业在对公司各项目经理部进行安全生产检查时发现如下 情况：

情况一：公司

2011年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.堤防工程的级别根据工程的（）确定。

A．规模

B等别

C保护对象

D防洪标准 2.快硬硅酸盐水泥的抗压强度等级以（）d龄期强度来表示。

A 3

B 7

C 14

D 28 3.国家（）等水准测量是普通水准测量。

A 一、二

B 二、三

C 三、四

D二、三、四 4.含碳量为0.5%的钢属于（）碳钢。

A 低

B 中

C 高

D超高 5.水利水电工程施工中，按岩石坚固系数的大小将岩石分为（）级。

A 6

B 10

C 12

D16 6.帷幕灌浆施工过程中，控制浆液浓度变化的原则是（）

A 先浓后稀

B 先稀后浓

C 先稀后浓再稀

D 先浓后稀再浓 7.均质土坝土料压实的现场施工质量采用（）控制。

Ａ相对密度

Ｂ 饱和密度

Ｃ 堆积密度

Ｄ 干密度

８．根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（ＳＬ３９８-２００７）水利水电现场的噪声作业至少每（测定一次Ａ声段。

Ａ 周Ｂ 旬

Ｃ 月

Ｄ 季度 ９．旋转电机着火时，宜采用（）灭火。

A 二氧化碳灭火器

B 干粉灭火器

C 泡沫灭火器

D 砂子

10.根据《水利工程建设程序管理规定》（水建1998 16号），水利工程建设项目生产准备阶段的工作应由（完成。

A 项目主管部门

B 项目法人

C 运行管理单位

D 施工单位

11.根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》（水建管[2003] 271号），水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（年内进行。

A 1

B 3

C 5

D10 12.低温季节混凝土施工时，提高混凝土拌合料温度不能直接加热（）A 砂

B 水

C 石子

D 水泥

）））

13.水利工程建筑及安装工程费用中，高空作业安全保险费属于（）A 直接费

B 间接费

C 现场经费

D 其他直接费

14.根据《水利工程质量监督管理规定》（水建 [1997] 339号），水利工程建设项目的质量监督期到（）截止。A 合同工程完工B 颁发合同工程完工证书C 工程竣工验收D 竣工验收委员会同意工程交付使用 15.水利水电工程施工质量检验的见证取样资料应由（）制备。

A 施工单位

B 监理单位

C 项目法人

D 质量监督机构

16.根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。

A 1

B 2

C 3

D 5 17.组织水力发电工程竣工验收的单位或部门是（）A 项目法人B 项目审批部门 C 水行政主管部门D 电网经营管理单位

18．《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令

A．直接费B．直接工程费C．间接费 D．利润E．税金

27．根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），水利工程施工合同附件应包括（）。A．合同协议书B．履约担保C．预付款担保函D．投标保证金E．拟分包项目情况表 28．水利水电工程质量是工程在（）等方面的综合特性的反映。A．安全性B．经济性C．适用性D．外观E．环境保护

29．水利水电工程施工质量评定结论须报质量监督机构核备的有（）。A．重要隐蔽单元工程B．关键部位单元工程C．单位工程D．工程外观 E．工程项目 30．水利水电工程注册建造师执业工程范围包括（）等。A．桥梁B．隧道C．消防设施D．无损检测E．起重设备安装

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景资料

某水库除险加固工程内容有：（1）溢洪道的闸墩与底板加固，闸门更换；（2土坝粘土灌浆、贴坡排水、护坡和坝顶道路重建。施工项目根据合同工期、设备、人员、场地等具体情况编制了施工总进度计划，形成的时标网络图如下（单位：天）

施工中发生了如下事件：

事件1：由于发包人未能按期提供场地，A工作推迟完成，B、G工作

事件4：D工作的进度情况如下表： 问题：

1.指出计划工期和关键线路，指出A工作和C工作的总时差。计划工期210天，关键线路A-G-H-I-J-E A工作和C工作的总时差0和10天

2.分别指出事件1~事件3的责任方，并说明影响计划工期的天数。事件1为发包人，影响5天。事件2为施工方，影响2天。事件3为施工方，影响2天

3．根据事件4，计算D工作在

体填筑。岸坡石方开挖采用钻孔爆破法施工，爆破开挖布置如图所示；隧洞爆破线路的康铜桥丝电雷管的电阻极差不超过0.5Ω；起爆电源开关钥匙有每天负责爆破作业的班组长轮流保管。

施工过程中发生如下事件：

事件1：某天装药作业时因现场阴暗，爆破作业班长亲自控线接电安装照明设施，照明灯置于距爆破作业10m处，作业中发生安全事故，造成1人死亡，2人受伤。

事故发生后，项目法人及时向水行政主管部门、地方人民政府进行了报告。

事件2：随着汛期临近，围堰上游水位上涨，基坑靠近堰脚处发生险情，地面出现涌水，夹带有许多泥砂，并有逐渐加剧的趋势。

问题：

指出施工方案1中—工作的合理施工顺序。

③导流隧洞开挖→⑦河道截流→①围堰填筑→⑥基坑排水→坝体填筑→围堰拆除→⑤下闸蓄水。指出图中参数Wp、L1、L2、h的名称；改正施工方案2中关于爆破作业的不妥之处。Wp-底盘抵抗线、L1-堵塞段长度、L2-装药长度、h-超钻深度 康铜桥丝电雷管的电阻极差不超过0.25Ω

起爆电源开关钥匙有每天负责爆破作业的负责人轮流保管。

改正事件1中的错误做法；根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》的规定，确定事件1的事故等级；事故发生后，项目法人还应向哪个部门报告。

根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》的规定为四级，项目法人应及时向安全监督以及上级水行政主管部门或流域机构报告 判断事件2的基坑险情类型，指出其抢护原则。

由于在围堰堰脚，地表又涌水故基坑险情类型为管涌，制止涌水带沙，给渗水以出路。

（三）背景资料

某河道疏浚工程批复投资1500万元，项目法人按照《水利水电工程标准施工招标文件》编制了施工招标文件，招标文件规定不允许联合体招标。某投标人递交的投标文件部分内容如下：

1.投标文件由投标函及附录、授权委托书（含法定代表人证明文件）、项目管理机构、施工组织设计、资格审查资料、拟分包情况表和其他两项文件组成。

2.施工组织设计采用80m/h挖泥船施工，排泥区排泥，设退水口门，尾水由排水渠排出。33.拟将排水渠清理项目分包，拟分包情况表后附了分包人的资质、业绩及项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、、安全管理人员属于分包单位人员的证明材料。

该投标人中标，并签订合同。施工期

4.根据背景资料，施工期

注：1.检验日期为终检日期，由施工单位负责填写； 2.评定日期由项目法人（监理单位）填写； 3.△者为主要检查或检测项目 问题：

根据事件1，结合本规程施工条件，施工单位在堤基处理方面的质量控制要求有哪些？ 改正表1中A、B、两项内容填写的不妥之处。根据事件2，支出表1中①~⑤项所代表的数据和内容。

根据事件3，分析指出该分部质量结论在哪些方面不符合优良等级标准；指出该分部工程质量评定组织的不妥之处。根据事件4，指出该单位工程验收工作组组成方面的不妥之处。1.按设计要进行清理，包括堤身、铺盖、压载基面，清理边线比设计边线宽30-50cm，将淤泥、杂草、腐殖土、泥炭、树根等清理干净，将井窖、树坑、坟冢、坑塘等分层回填，如为冬天上冻应清除冻结层，然后平整压实。

2.A、单元工程桩号为CS10+000~CS10+100，高程为▽18.5m~▽18.75m，B、1000m.33.①92.0%②93.3%③13④检查项目达到质量标准，铺料厚度和铺料边线合格率为90.0 %以上，压实干密度合格率92.8 %，⑤优良

4.该分部工程质量所含418个单元工程质量全部合格，其中276个单元工程质量等级优良，优良率66%，主要单元工程和重要隐蔽单体工程质量优良率为86.6%，且未发送过质量事故。经施工单位自评，监理单位复核，工程质量监督机构核定，本分部工程质量等级为合格。

5，质量和安全监督机构列席、法人验收监督管理机构没有，每家出代表不超过3人，要求中级职称或职业资格人员。

参考答案

一、单项选择题

1．D2．A3．C4．B5．C 6．B7．D 8．D9．A10．B 11．C12．D13．C14．D15．A 16．A17．B18．B19．C20．B

二、多项选择题

21．ABCD22．AC23．ABD24．CE25．BCD 26．BCDE27．ABC28．ABCD29．AB30．CDE

三、案例分析题(一)1．计划工期为210 d。

关键线路为A、G、H、I、J、E。A工作的总时差为0。C工作的总时差10 d。

2．事件1的责任方是发包人，使计划工期拖延5 d。事件2的责任方是承包人，不影响计划工期。事件3的责任方是承包人，使计划工期拖延2 d。

3．D工作

1．根据事件1，结合本工程施工条件，施工单位在堤基处理方面的质量控制要求：

(1)堤防基线的永久标石、标架埋设必须牢固，施工中须严加保护，并及时检查维护，定时核查、校正。(2)严禁在堤身两侧设计规定的保护范围内取土。

(3)当堤基冻结后有明显冰冻夹层和冻胀现象时，未经处理，不得在其上施工。

(4)堤基表层不合格土、杂物等必须清除，堤基范围内的坑、槽、沟等，应按堤身填筑要求进行回填处理。2．表中⑧项内容应该为CS——Ⅱ——16，CS10＋000～CS10+100，△ 18．5 m～△ 18．75 m。

3表中⑩项内容应该为土方填筑量为1 000 m。3．表中①项所代表的数据是92．0%。表中②项所代表的数据是93．3%。表中③项所代表的数据是13。

表中④项所代表的内容是自评合格，报项目法人(监理单位)复核。表中⑤项所代表的内容是合格。

4．根据事件3，该分部工程质量结论不符合优良等级标准的方面包括：(1)所含单元工程质量的优良等级未达到70%以上；

(2)主要单元工程和重要隐蔽单元工程质量优良率未达到90%以上。该分部工程质量评定组织的不妥之处：由工程质量和安全监督机构核定质量等级。

5．该单位工程验收工作组组成方面的不妥之处：

(1)验收工作组中不应有质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位的代表；(2)验收工作组中还应有主要设备制造(供应)商的代表。

2012年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析

一、单项选择题

1.水泵铭牌上所标注的扬程是水泵的（B）扬程。A.最大B.设计C.最小D.实际

2.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），水利水电工程永久性水工建筑物的级别共分为（C）级。A.三B.四C.五D.七

3.下列地形图数字比例尺中，属于中比例尺的是（C）。A.1:500B.1:5000C.1:50000D.1:500000 4.缓凝剂适用于（D）混凝土

A.低温季节施工B.有早强要求C.采用蒸汽养护D.长距离运输

5.某工程采用不过水土石围堰，基坑上游围堰挡水位为30m，下游围堰挡水位为29.4m，上下游水位差为0.6m，波浪爬高为0.5m，安全超高为1.0m，该工程上游围堰堰顶高程至少应为（B）。A.31.0mB.31.5mC.31.6mD.32.1m 6.某土石坝地基采用固结灌浆处理，灌浆总孔数为200个，如用单点法进行简易压水实验，实验孔数最少需（B）个。

A.5B.10C.15D.20 7.对土坝条形反滤层进行质量检查时，每个取样断面每层取样个数最少需（B）个。A.2B.4C.6D.8

8、某水利工程受弯构件，受压区钢筋采用绑扎接头，接头面积占总受力面积（c）A.25%B.30%C.50%D.70%

9、关于高处作业错误的是（B）

A、坠落高度基准面2米或2米以上有可能坠落的进行高处作业，均称高处作业。

B、高处作业分为一、二、三、四级高处作业C、强风、雪天、带电高处作业为特殊高处作业 D、进行三级高处作业应事先制定专项安全技术措施。

10、水利水电建设程序中不属于前期工作的是（C）A.项目建议书B.可行性研究报告C.招标设计D.初步设计

11、根据水利部关于病险水库出险加固项目建设管理规定，重点小型水电项目应在中央财政补助资金下达之日起（A）内完成。

A.1年B.2年C.3年D.5年

12、某水闸底板厚1.6m,其钢筋示意图如下，编号（D）钢筋不单独计列，应摊入有效重量的单价中。A.1B.2C.3D.4 13.《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》中，应不加修改引用的是（C）。A.招标人须知B.评标办法C.通用合同条款D.申请人须知 14.下列水利工程合同中，属于建设工程合同的是（A）合同。A.勘察B.监理C.材料供应D.设备采购

15.从事水利工程（D）的人员可以担任该项目的兼职质检监督员。A.监理B.设计C.施工D.运行管理

16.根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），质量监督机构的代表应该参加（D）验收委员会或工作组。A.分部工程B.单位工程C.合同工程完工D.阶段

17.根据《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-96），小水电工程试生产期限最短为（C）个月。A.1B.3C.6D.12 解析：小水电工程试生产期限为6个月至4年。

18.根据《防洪法》，在蓄滞洪区内建造的房屋屋顶形式应该采用（A）。A.平屋顶B.坡屋顶C.曲屋顶D.尖屋顶

19.根据《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2001），坝体反滤料压实检查项目中不包括（B）。A.干密度B.含水率C.含泥量D.颗粒级配

20.根据《注册建造师执业工程范围》，下列专业中，属于水利水电工程专业工程范围的是（A）。A.钢结构B.桥梁C.隧道D.海洋石油

二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项，错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）21.土石坝设置防渗设施的作用包括（ABDE）等。

A.减少通过坝体的渗流量B.减少通过坝基的渗流量C.增加上游坝坡的稳定性D.降低浸润线E.降低渗透坡降 22.下列材料中，属于土工复合材料的有（BC）。

A.土工布B.塑料排水带C.软式排水管D.土工膜袋E.土工格室

25.根据《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建【1998】16号），水利工程项目开展施工准备须具备的条件包括（BC）。A.施工现场的征地、拆迁已完成B.初步设计已经批准C.项目法人已经建立D.监理单位已经选定E.施工单位已经选定26.下列过程中，应遵照使用《堤防和疏浚工程施工合同范本》的有（ABD）。A.3级堤防B.4级堤防C.5级堤防D.中型疏浚E.小型疏浚

27.根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，资格审查的办法有（AD）。A.合格制B.优选制C.符合制D.有限数量制E.无限数量制 28.堤防工程干砌石护坡质量抽检的主要内容包括（ACE）。A.厚度B.缝宽C.平整度D.干密度E.密实程度

29.根据《中华人民共和国水土保持法》的有关要求，防止水力侵蚀的措施包括（CE）。A.轮封轮牧B.工程措施C.植物措施D.保护耕地E.设置人工沙滩

30.根据《注册建造师施工管理签章目录》（试行），下列水利水电工程施工管理文件中，属于注册建造师签章文件的有（ABCE）。

A.验收申请报告B.法人验收质量结论C.施工管理工作报告D.合同工程完工验收鉴定 E.代表施工单位参加工程验收人员名单确认表

三、案例分析题（共4题，每题20分）。

（一）背景资料

某河道治理工程施工面向社会公开招标。某公司参加了投标，中标后与业主签订了施工合同。在开展工程投标及施工过程中有如下事件：

事件1：编制投标报价文件时，通过工程量复核，把措施项目清单中围堰工程量12000m，并编制了单价分析表如下。

围堰填筑单价分析表

3事件2：该公司拟订胡××为法定代表人的委托代理人，胡××组织完成投标文件的标志，随后为开标开展了相关准备工作。

事件3:2011年11月，围堰施工完成，实际工程量为13000m，在当月工程进度 款支付申请书中，围堰工程结算费用计算为13000×7.38=95940（元）。

事件4：因护坡工程为新型混凝土砌块，制作与安装有特殊技术要求，业主向该公司推荐了具备相应资质的分包人。

问题：

1.指出围堰填筑单价分析表中A、B、C、D分别代表的费用名称。

2.事件2中，该公司为开标开展的相关业务准备工作有哪些？

3.事件3中，围堰工程结算费用计算是否正确，说明理由；如不正确，给出正确结果。

4.根据《水利建筑工程施工分包管理规定》（水建管[2005]304号），事件4中该公司对业主推荐分包人的处理方式有哪几种？并分别写出其具体做法。

要点简析：

1.A:人工费，B：现场经费，C:利润，D：税金

2.参见P137废标和不予受理的有关规定。

3.不正确，临时工程采用总价合同，其结算费用采用总价结算。12000×7.38=88560元

4.要点参见P139

（二）

背景资料：

某水闸工程由于长期受水流冲刷和冻融的影响，闸墩混凝土碳化深度最大达5.5cm，交通桥损坏严重。工程加固处理内容包括：闸墩采用渗透型结晶材料进行表层加固；拆除原交通桥桥面板，全部更换为浇“T”型梁板等。

在工程加固过程中，监理单位在质量检查中发现“T”型梁板所使用的φ32钢筋焊接件不合格，无法保证工程安全，施工单位对已经浇筑完成的“T”型梁板全部报废处理并重新浇筑，造成质量事故，直接经济损失15万元。

质量评定项目划分时，将该水闸加固工程作为一个单位工程，交通桥作为一个分部工程，每孔“T”型梁板作为一个单元工程，每个混凝土闸墩碳化处理作为一个单元工程。在《单元工程评定标准》中未涉及混凝土闸墩碳化处理单元工程质量评定标准。

工程完工后，项目法人主持进行单位工程验收，验收主收工作包括对验收中发现的问题提出处理意见等内容。

问题：

1.写出混凝土闸墩碳化处理单元工程质量评定标准的确定程序。

2.“T”型梁板浇筑质量事故等级属于哪一类，请说明理由。

3.分别指出“T”型质量事故对①“T”型梁板单元工程；②交通桥分部工程；③水闸单位工程的质量等级评定结果（合格与优良）有无影响，并说明理由。

4.本工程进行单位验收，验收工作除背景材料中给出的内容除外，还应该进行哪些主要工作？

要点简析：

1、要点参见P158

2、P145:一般质量事故，直接经济损失15万元介于10～30万元之间。

3、要点参见P156，考核质量等级评定标准。

4、要点参见P179

（三）资料：

为方便施工，加快施工进度，施工单位在未经复核的情况下，当现浇桥面板混凝土强度达到设计强度的70%里即拆除脚手架及承重模板。一辆特重起重机在桥上进行吊装作业时，桥面发生坍塌，造成3人死亡，直接经济损失300万元。事故发生后，施工单位按项目管理权限及时向当市水行政主管部门进行了报告，并在当地政府的统一指导下，迅速组建“事故现场应急处置指挥机构”负责现场应急救援和统一领导与指挥。

问题：

1.根据《水工混凝土工程施工规范》（SDJ207-82），说明桥面板拆模时机是否正确，为什么、2.根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，水利工程建设质量与安全事故分为哪几级？并指出本工程的事故等级。

3.事故发生后，施工单位上报程序有无不妥之处？并简要说明理由。

4.背景材料中“事故现场应急处置指挥机构”由哪些部门或单位组成？

要点简析：

1.不正确，根据《水工混凝土工程施工规范》（SDJ207-82）现浇桥面板混凝土强度应达到设计强度的100%。

2.四级，具体见P166；根据死亡人数3人，本工程事故等级为3级（重大质量与安全事故）。

3.有不妥之处，除向市水行政主管部门报告外，还要向事故所在地人民政府报告，另该事故为生产安全事故，还

应同时向事故所在地安全生产监督局报告。

4.要点参见P167，“事故现场应急处置指挥机构”到达现场的各级应急指挥部和项目法人、施工等工程参建单位组成。

（四）背景资料：

承包人承担某堤防工程，工程项目的内容为堤段Ⅰ（土石结构）和堤段Ⅱ（混凝土结构），合同双方依据（堤防和疏漏工程施工合同范本）签订了合同：签约合同价为600万元，合同工期为120天。合同约定（1）工程预付款为签约合同的10%；当工程进度款累计达到签约合同价的60%时，从当月开始，在2个月内平均扣回；（2）工程进度款按月支付，保留金（质量保证金）在工程进度款中按5%预留。

经监理机构批准的施工进度计划如下图。

由于发包人未及时提供施工图纸，导致“堤段Ⅱ混凝土浇筑”推迟5天完成，增加费用5万元。承包人在事件发生后向发包人提交了延长工期5天，补偿费用5万元的索赔申请报告。

根据工程量统计表绘制的工程进度曲线如下。

备注：此图网友提供的不清楚，供大家参考

问题：

1.指出网络计划的工期和关键线路（用节点表示）。

2.承包人向发包人提出的索赔要求合理吗？说明理由，承包人提交的索赔申请的做法有何不妥？写出正确的做法。索赔申请报告中应包括的主要内容有哪些？

3.指出“堤段Ⅰ堤身填筑”工程进度曲线A、B分别代表什么？并计算C、D值。

4.计算3月份应支付的工程款。

要点简析：

1采用断线法寻找关键线路，计算关键线路长度即为网络计划的工期。

2提出费用索赔是合理的，工期索赔合理与否取决于网络分析计算的结果（将网络图中的堤段二混凝土浇筑的持续时间改为原来时间加5天，重新计算该网络图计算工期，然后和合同工期比较来判断）；P134：索赔事件发生后向监理机构提交索赔申请报告，并抄送发包人；主要内容应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。

3.按照工程进度曲线的要点回答即可。

4可先计算出预付款的扣回月份和扣回额，然后依据网络图按照最早开始时间推求出3月份完成的工程项目，计算出工程进度款，然后从该工程进度款中减去保留金，再减去预付款扣回额，即为3月份应支付的工程款。

2013年二级建造师考试《水利水电》真题及答案解析

一、单项选择题

1.某一工程规模这小（1）型的水库，其库容为（）万m3 A.50B.500C.5000D.50000

2.重力坝的基础灌浆廊道应设置在()

A.上有坝踵处B.下游坝踵处C.坝体纵向轴线处D.坝体横向中心线处

3.水泵铭牌上标出的扬程是水泵的()扬程。

A.实际B.设计C.最大D.平均

4.混凝土砂率是指混凝土中砂用量占()总量的百分数。

A.石子B.砂.石子C.砂.石子.水泥D.砂.石子.水泥.水

5.下列围堰抢险方法中，适用于漏洞险情的是()

A.反滤围井B.反滤层压盖C.塞堵D.筑子堤

6.以端进法抛投块料进占戗堤的截流方法是()法。

A.立堵B.平堵C.塞堵D.盖堵

7.对堆石坝垫层料进行渗透稳定性检查时，其颗分取样部位应为()

A.较低处B.中心处C.界面处D.较高处8.经纬仪照准操作的正确步骤是()

A.目镜调焦-粗瞄目标-物镜调焦-准确瞄准目标B.粗瞄目标-物镜调焦-目镜调焦-准确瞄准目标

C.物镜调焦-粗瞄目标-目镜调焦-准确瞄准目标D.粗瞄目标-目镜调焦-物镜调焦-准确瞄准目标

9.对运入加工现场的钢筋进行检验取样时，钢筋端部应至少先截去()取试样。

A.300B.400C.500D.600

10.下列岩石中，属于水成岩的是()

A.花岗岩B.石灰岩C.玄武岩D.石英岩

11.根据《关于进一步做好病险水库除险加固工作的通知》(水建管[2008]49号)，库容为2000万m3的水库加固工程，应在其主体工程完验收后()年内进行竣工验收。

A.1B.2C.3D.5

12.下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是()

A.热水拌合B.预热细骨料C.预热粗骨料D.预热水泥

13.下列水电工程建设项目费用中，属于项目建设管理费的是()

篇3：二级建造师历年考试真题及答案

1 甘肃省二级注册建造师的现状

自2005年甘肃省开展二级建造师执业资格考试以来, 至今共组织了5次。经查阅相关网站, 2005年至2009年, 甘肃省通过全国二级建造师考试的有8695人, 见表1。

注:1) 数据来源:甘肃省人事厅和甘肃省住房与城乡建设厅公示名单; 2) 注册二级建造师不含公示的临时建造师人数。

2007年7月24日, 住建部建筑市场管理司下发《注册建造师继续教育管理办法 (征求意见稿) 》。据统计, 截至2010年10月底, 全国已开展二级注册建造师继续教育工作的省份已超过20个。目前, 甘肃省2007年第一批注册的二级建造师的初始注册期已到, 迫切需要在全省开展二级注册建造师的继续教育工作。

2 开展二级注册建造师继续教育的必要性

1) 二级建造师继续教育是建造师执业资格制度的重要组成部分。

(1) 《注册建造师管理规定》第二十三条明确指出:

注册建造师在每一个注册有效期内应当达到国务院建设主管部门规定的继续教育要求。继续教育分为必修课和选修课, 在每一注册有效期内各为60学时。经继续教育达到合格标准的, 颁发继续教育合格证书。

(2) 《注册建造师继续教育管理办法 (征求意见稿) 》中明确指出:

①为进一步提高注册建造师执业能力, 提高建设工程项目管理水平, 根据《注册建造师管理规定》和有关专业技术人员继续教育政策规定, 制定注册建造师继续教育管理办法。

②注册建造师通过继续教育, 及时掌握工程建设有关法律法规、标准规范, 熟悉工程建设项目管理新理论、新方法、新技术、新材料、新设备、新工艺, 不断提高注册建造师综合素质和执业能力。

③注册建造师在每一注册有效期内应接受120学时的继续教育。

2) 二级建造师继续教育是二级建造师执业资格考试的延续。

二级建造师执业资格考试是一种市场准入的考试, 由于考试方式和考试试题的局限性, 使得二级建造师执业资格考试只能考核部分知识结构和部分能力, 很难全面、客观、真实、准确地反映二级建造师在工程建设中所需的相关知识结构和相关能力。当前拥有二级建造师执业资格的人员, 其知识结构和能力与工程建设项目管理岗位所需仍有较大差距, 一些拥有二级建造师资格证的项目经理还不能完全胜任工程建设项目管理工作。因此, 二级建造师继续教育是二级建造师执业资格考试的延续。通过二级建造师继续教育不断培养二级建造师的专业技术能力, 弥补执业资格考试中的不足, 不断提升二级建造师的专业水平和管理能力, 以适应建筑行业科学技术发展、政策法规变化和施工现场管理的需求。

3) 二级建造师继续教育是国际工程项目管理的需要。

当今世界主要发达国家已经步入了知识经济时代, 我国经济持续快速发展并已经开始全面融入世界经济体系之中, 这意味着我们不但将在更广阔的领域和更高层次上参与经济全球化进程, 同时也必将在经济、科技、管理等诸多领域直接面对国际竞争。工程建设项目管理的热潮, 正是在这样的大背景下席卷神州大地的。加入WTO后, 甘肃省建筑业企业参与国际工程招标、开发、承包的项目逐步增多, 境外投资的领域逐步扩大, 项目管理的水平也在不断提高, 越来越多的甘肃建筑企业参与了国际工程市场竞争。但是, 当前建筑企业的项目经理普遍面临着层次上、素质方面的挑战, 面临着复合型、国际化的挑战。时代发展迫切地呼唤着大批系统掌握国际项目管理知识和工具, 实践经验丰富, 能直接参与、组织和领导国际项目与国际竞争的复合型领军人才。

作为二级建造师执业资格制度重要组成部分的二级建造师继续教育, 把培养复合型、国际化的高层次工程项目管理人才视为自己的使命。二级建造师继续教育在一定程度上必然带动甘肃省建筑企业项目管理教育的新发展。通过不懈努力, 在建筑企业项目管理学科理论体系、项目管理方法体系、典型项目管理成功案例、项目管理人才培养等方面必做出一定的成绩。

4) 二级建造师继续教育是甘肃省施工企业人力资源管理的需要。

从人力资源管理的角度看, 甘肃省建筑业企业存在着队伍庞大、构成复杂、人员知识结构、人员素质总体偏低等问题, 而建筑业企业人力资源存在的问题除了人力资源管理本身外, 各层次工程项目管理人员的能力、水平与建筑市场的发展不相适应, 也是原因之一。

高素质的管理人才是企业发展的基石。加强建造师继续教育工作, 是建立企业内部人才市场的重要途径之一。加强建造师继续教育工作, 还有助于提高建筑业企业各岗位人员的技术技能, 有助于提高甘肃省建筑业企业各岗位人员的素质和能力, 有助于提高甘肃省建筑业企业组织的整体水平和工作效率。

3 开展甘肃省二级注册建造师继续教育的对策

3.1 建立和健全甘肃省二级建造师继续教育体系

甘肃省二级建造师继续教育体系是做好甘肃省二级建造师继续教育工作的组织保证。国家相关部委及甘肃省相关管理部门应在现有基础上, 根据二级建造师执业资格制度的相关规定, 健全二级建造师继续教育工作机构, 充实工作力量, 明确工作职责。

甘肃省相关管理部门应充分发挥各建设行业协会和相关高等院校的作用, 设立建造师继续教育培训机构, 完善甘肃省二级建造师继续教育培训实施细则。以提高服务水平和管理能力为重点, 加强对建造师继续教育管理人员的培训, 建设一支高素质的建造师继续教育管理人员队伍。

3.2 建立和完善甘肃省二级建造师继续教育服务体系

先进完备的教育服务体系是做好甘肃省二级建造师继续教育工作的保障。要积极创造条件, 整合利用各种资源, 加快甘肃省二级建造师继续教育服务体系建设。

3.2.1 建立高素质甘肃省二级建造师继续教育师资队伍

师资水平的高低决定着甘肃省二级建造师继续教育的质量。要依托实力较强的高等院校、建筑业企业, 加快建立以兼职为主、兼专结合的高素质甘肃省二级建造师继续教育师资队伍。例如, 可以通过培训、考试 (试讲) 等手段建立甘肃省二级建造师继续教育师资库, 在更大的范围内实现甘肃省二级建造师继续教育师资资源共享。

3.2.2 加快推进甘肃省二级建造师继续教育教材建设

根据建筑业行业技术的最新发展, 依托高等院校、建筑业企业、科研院所、学术团体、培训机构等, 组织编写较高质量的甘肃省二级建造师继续教育公共课和专业课培训教材, 并在使用过程中不断更新完善。

通过市场机制筛选甘肃省二级建造师继续教育优秀培训教材, 实现甘肃省二级建造师继续教育教材资源的社会共享。

3.2.3 加强甘肃省二级建造师继续教育培训机构建设

甘肃省相关管理部门加快制定甘肃省二级建造师继续教育培训机构建设的指导性意见, 加强对甘肃省各二级建造师继续教育培训机构的宏观指导和监督。研究制定甘肃省二级建造师继续教育培训机构的政策措施, 引入市场机制, 鼓励建筑业企业、高等院校、科研院所、学术团体等各类资源向甘肃省二级建造师继续教育投入。重点扶持一批培训质量高、社会效益好、信誉度高的甘肃省二级建造师继续教育培训机构, 建设示范性甘肃省二级建造师继续教育培训基地, 带动二级建造师继续教育培训机构建设。

总之, 开展甘肃省二级建造师继续教育工作, 不但可以满足现代项目管理对我省建造师执业能力的要求, 也将为提高我省建筑业管理水平奠定坚实的基础。

摘要：虽然我国已全面推行了建造师执业资格考试制度, 但就甘肃省建筑业企业中工程技术与管理人员的整体素质而言, 无论是知识结构还是项目实际管理能力, 都难以满足甘肃省建筑业行业建设规模和技术发展的需求, 开展甘肃省二级建造师继续教育势在必行。论文就此分析了甘肃省二级注册建造师现状及开展二级注册建造师继续教育的必要性, 提出了甘肃省二级注册建造师继续教育的对策。

关键词：二级注册建造师,继续教育,现状,对策

参考文献

[1]住建部.注册建造师管理规定[Z].2006.

[2]住建部.注册建造师继续教育管理办法 (征求意见稿) [Z].2007.

[3]李强.我国建造师执业资格制度的研究[D].西安建筑科技大学, 2009.

[4]张桂山.试论项目管理中项目经理的素质[J].建筑管理现代化, 2006 (4) .

篇4：二级建造师历年考试真题及答案

一、单项选择题(共20题，每题一分，每题的备选项中，只有一个符合题意。

1.下列材料中，可用于制作热电偶丝的是（）。

A.紫铜

B.锡黄铜

C.锰白铜

D.铍青铜

【答案】C

P4

2.下列变压器中，不属于按用途分类的是()。

A.电力变压器

B.油浸变压器

C.整流变压器

D.量测变压器

【答案】B

P14

3.地下管线工程回填前，不需要测量的项目是()

A.管线起点坐标

B.窨井位置坐标

C.管线顶端标高

D.管线中心标高

【答案】D

P17

4.下列分析取源部件安装位置的要求，正确的是()

A.应安装在压力变化的位置

B.应安装在成分稳定的位置

C.应安装在具有生产过程化学反应的位置

D.应安装在不具有代表性的分析样品位置

【答案】C

P102

5.下列接缝形式中，不用于绝热工程金属保护层施工的是()

A.搭接形式

B.对接形式

C.插接形式

D.咬接形式

【答案】B

P109

6.建筑智能化集成系统验收文件中，不包括的文件是（）。

A.应用软件文档

B.接口技术文件

C.防火墙配备文件

D.接口测试文件

【答案】C

P148

7.下列消防产品中，无须通过强制认证(3C认证)的是（）。

A.消防应急照明灯具

B.消防排烟风机

C.消防加压送风口

D.防火涂料

【答案】C

P155

8.关于电梯整机验收要求的说法，错误的是（）。

A.电梯的动力电路必须有过载保护装置

B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障

C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符

D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动

【答案】D

P166

9.下列工程变更中，不属于重大设计变更的是()。

A.工艺方案变化

B.增加单项工程

C.扩大设计规模

D.满足用户需求

【答案】D

P200

10.下列因素中，会导致施工图纸提供不及时的因素是()。

A.拖欠工程进度款

B.规范标准的修订

C.现场的管控能力

D.新施工技术交底

【答案】B

P214

11.工程质量事故发生后，施工现场有关人员可直接向主管部门报告，报告内容中不包括的是（）。

A.事故发生的原因和事故性质

B.事故报告单位、联系人及联系方式

C.事故发生的简要经过，伤亡人数和初步估计的直接经济损失

D.事故发生的时间，地点，工程项目名称，工程各参建单位名称

【答案】A

P229

12.储罐内防腐蚀涂装作业中，不存在的危险源是()。

A.室息

B.中毒

C.触电

D.溜滑

【答案】C

P240

13.下列绿色施工技术中，属于节材与材料资源利用方面的是()。

A.BIM技术及工厂化预制

B.雨水回收和利用

C.使用太阳能临时照明灯

D.减少土方开挖和回填

【答案】A

P259

14.在编制项目施工成本计划时，不采用的方法是（）。

A.按项目工序成本编制成本计划的方法

B.按成本构成编制成本计划的方法

C.按工程实施阶段编制成本计划的方法

D.按项目结构编制成本计划的方法

【答案】A

P271

15.关于30kW水泵单机试运转的说法，正确的是（）。

A.连续试运转时间应为15min

B.试运转的介质宜采用清水

C.滑动轴承温度不应大于80℃

D.滚动轴承温度不应大于90℃

【答案】B

P289

16.关于A类计量器具的管理办法，正确的是()

A.送法定计量检定机构定期检验

B.由所属企业计量管理部门校正

C.经检查及验证合格后可以使用

D.用检定合格仪表直接对比核准

【答案】A

P321

17.建立与管理项目临时用电安全技术档案的是主管现场的()。

A.安全员

B.项目负责人

C.资料员

D.电气技术员

【答案】D

P327

18.关于GC类压力管道安装前要求的说法，错误的是()

A.施工方案需发包方批准

B.发电子邮件履行告知手续

C.应向省级质量技术监督部门告知

D.焊工应持有《特种设备作业人员证》

【答案】C

P336

19.下列管道中，应划分为主要分项工程的是（）。

A.空调管道

B.氧气管道

C.空气管道

D.采暖管道

【答案】B

篇5：二级建造师历年考试真题及答案

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1．根据《水利水电工程等级划分及洪水标准))(S1252—2000)的规定，某泵站工程等别为Ⅱ等，其次要建筑物级别应为（）级。

A．2

B．3

C．4

D．5

1．B【解析】水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级，见下表。

2．某水闸底板混凝土所用砂的细度模数(Mx)为2．6，该砂属于（）砂。

A．粗

B．中

C．细

D．特细

2．B【解析】砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，Mx越大，表示砂越粗。Mx在3．7～3．1之间为粗砂，Mx在3．0～2．3之间为中砂，Mx在2．2～1．6之间为细砂，Mx在1．5～0．7之间为特细砂。

3．干硬性混凝土拌合物的和易性指标是（）

A．维勃稠度

B．分层度

C．坍落度

D．黏聚度

3．A【解析】对于干硬性混凝土拌合物(坍落度小于10mm)，采用维勃稠度(VB)作为其和易性指标。

4．某水电工程坐落在河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河段，设计采用全段围堰法导流，此工程宜采用（）导流。

A．束窄河床

B．明渠

C．涵管

D．隧洞

4．D【解析】隧洞导流是在河岸边开挖隧洞，在基坑的上下游修筑围堰，施工期间河道的水流由隧洞下泄。这种导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。

5．钻孔爆破时，衡量浅孔和深孔的临界孔深是（）m。

A．3 B．4 C．5 D．6

5．C【解析】孔径小于75mm、深度小于5m的钻孔爆破称为浅孔爆破。孔径大于75mm、孔深大于5m的钻孔爆破称为深孔爆破。

6．测定混凝土面板堆石坝的堆石干密度一般采用（）法。

A．环刀

B．烘干

C．灌砂

D．灌水

6．D【解析】堆石因其空隙大，干密度一般用灌水法测定。

7．根据水利水电工程施工安全用电要求，在特别潮湿场所的照明电源的最大电压为（）V。

A．12 B．24 C．36 D．38 7．A【解析】在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

8．根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，水利水电工程完成建设目标的标志是（）

A．合同工程完工验收

B．专项验收

C．后评价

D．竣工验收

8．D【解析】竣工验收是工程完成建设目标的标志，是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。

9．根据《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)，大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（）年内进行。A．1 B．3 C．5 D．7

9．C【解析】根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)，大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6～10年进行一次。

10．某中型泵站工程基础施工期间采用深井降水，此深井降水用电负荷应为（）类。

A．一

B．二

C．三 D．四

10．A【解析】水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。

11．水利工程的质量缺陷备案表应由（）组织填写。

A．质量监督单位

B．监理单位

C．项目法人 D．施工单位

11．B【解析】质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，作为工程竣工验收备查资料存档。质量缺陷备案表由监理单位组织填写。

12．水利工程施工质量检验中，见证取样资料应由（）单位制备。

A．质量监督

B．质量检测 C．监理

D．施工

12．D【解析】对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。

13．根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(S1176—2007)，某中型水闸工程外观质量评定组人数至少应为（）人。

A．3 B．5 C．7 D．9

13．B【解析】工程外观质量评定的评定组人数应不少于5人，大型工程宜不少于7人。

14．水利工程安全生产条件市场准入制度自（）年起实施。

A．2003 B．2004 C．2005 D．2006 14．C【解析】《关于建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度的通知》(水建管[2005]80号)自2005年3月9日起实施。

15．某水库工程验收工作中，属于政府验收的是（）验收。

A．分部工程

B．单位工程

C．合同工程完工

D．下闸蓄水

15．D【解析】水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站(泵站)中间机组启动验收、合同工程完工验收等；政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。

16．根据《水利水电建设工程验收规程》(S1223—2008)，项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。

A．10

B．15 C．20 D．30

16．C【解析】合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告。项目法人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

17．水利工程监理单位平行检测的费用由（）承担。

A．项目法人

B．监理单位

C．施工单位

D．检测单位

17．A【解析】监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的费用由发包人承担。

18．根据《水工混凝土施工规范》(D1/T5144—2001)，袋装水泥储运时间超过（）个月，使用前应重新检验。

A．3 B．4

C．5 D．6

18．A【解析】袋装水泥储运时间超过3个月，散装水泥超过6个月，使用前应重新检验。

19．水利水电工程注册建造师的执业工程范围共分为（）个专业。

A．17 B．19 C．21 D．23

19．C【解析】水利水电工程注册建造师的执业工程范围共分为21个专业。

20．在水利水电工程注册建造师执业工程规模标准中，堤防工程的执业工程规模标准根据其（）确定。

A．等别

B．级别 C．投资额 D．保护面积

20．B【解析】堤防工程不分等别，其执业工程规模标准根据其级别确定。

二、多选题

21．根据《水土保持法》，建设项目中的水土保持设施应与主体工程同时（）

A．批准 B．设计、C．施工 D．投产使用 E．验收

21．BCD【解析】建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。

22．土坝坝身控制测量包括（）

A．坝轴线测设 B．平面控制测量 C．坡脚线放样 D．高程控制测量 E．清基开挖线放样

22．BD【解析】坝身控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。

23．反映钢筋塑性性能的基本指标有（）

A．屈服强度 B．伸长率 C．极限强度 D．冷弯性能 E．冷拉性能

23．BD【解析】反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。

24．抛投块料截流按不同的抛投合龙方法分为（）A．塞堵 B．平堵 C．盖堵 D．立堵 E．混合堵 24．BDE【解析】采用抛投块料截流，按不同的抛投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵三种。

25．在水库加固工程蓄水安全鉴定工作中，必须进行鉴定的工程项目包括（）A．大坝 B．溢洪道 C．电站引水洞进口工程 D．电站厂房 E．下游消能防冲工程

25．ABCE【解析】蓄水安全鉴定的范围是以大坝为重点，包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物的进水口工程、涉及工程安全的库岸边坡及下游消能防护工程等与蓄水安全有关的工程项目。

26．水利工程建设项目的施工招标应当具备的条件包括（）A．初步设计已经批准 B．招标设计已经完成 C．监理单位已确定 D．已办理报建手续 E．施工现场“四通一平”已完成

26．ABC【解析】水利工程建设项目的施工招标应当具备的条件：①初步设计已经批准；②建设资金来源已落实，投资计划已经安排；③监理单位已确定；④具有能满足招标要求的设计文件，已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议；⑤有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排。

27．在工程建设实施阶段，质量监督机构监督的对象包括（）等单位。A．建设 B．设计 C．施工 D．监理 E．运行管理

27．ABCD【解析】工程建设、监理、设计和施工单位在工程建设阶段，必须接受质量监督机构的监督。

28．水利水电工程施工单位管理人员中，属于安全生产考核对象的有（）

A．施工单位主要负责人 B．项目负责人 C．专职安全生产管理人员 D．项目总工程师 E．特殊工程施工人员

28．ABC【解析】施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经水行政主管部门安全生产考核合格后方可任职。

29．根据《小型水电站建设工程验收规程》(S1168--96)，小型水电站工程验收工作分为（A．分部工程 B．单位工程 C．阶段 D．机组启动 E．竣工

29．CDE【解析】小型水电站工程验收工作分为阶段(中间)验收、机组启动验收、竣工验收。

30．下列属于泵站出水建筑物的有（）A．沉砂建筑物 B．前池 C．冲砂建筑物 D．出水池 E．压力水箱

30．DE【解析】泵站进出水建筑物一般包括引水渠、沉砂及冲砂建筑物、前池、进水池、出水管道和出水池。

三、案例分析题(共4题，每题20分)

【案例一】

背景

发包人与承包人签订堤防加固项目的施工合同，主要内容为堤身加固和穿堤涵洞拆除重建。为保证项目按期完成，将堤身划分成2个区段组织流水施工，项目部拟定的初始施工进度计划如下图(单位：天)。

在实施中发生如下事件：

事件1：项目部在审查初始的施工进度计划时，提出了优化方案，即按先“Ⅱ堤段”、后“Ⅰ堤段”顺序组织施工，其他工作逻辑关系不变，各项工作持续时间不变，新计划已获监理单位批 准并按其组织施工。

事件2：由于设计变更，“Ⅱ段堤身填筑”(F工作)推迟5天完成。

事件3：质检时发现工段砌石存在通缝、叠砌和浮塞现象，需返工处理，故推迟3天完成。

事件4：第225天末检查时，“Ⅱ段砌石护坡”(G工作)已累计完成40%工程量，“Ⅰ段堤身填筑”(C工作)已累计完成40%工程量，“穿堤涵洞”(K工作)已累计完成60%工程量。

问题：

1．根据事件1，绘制新的施工网络计划图(工作名称用原计划中的字母代码表示)，分别计算原计划与新计划的工期，确定新计划的关键线路(用工作代码表示)。

2．分别指出事件

2、事件3的责任方，分析对工期的影响及可获得工期补偿的天数。

3．根据事件4，分别指出第225天末G、C、K工作已完成多少天工程量，及其对工期有何影响?(假定各工作匀速施工)【案例二】

背景

某堤防加固工程，建设单位与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：

(1)工程9月1日开工，工期4个月；

(2)开工前，建设单位向施工单位支付的工程预付款按合同价的10%计，并按月在工程进度款中平均扣回；

(3)保留金按5%的比例在月工程进度款中预留；

(4)当实际完成工程量超过合同工程量的15%时，对超过15%以外的部分进行调价，调价系数为0．9。

工程内容、合同工程量、单价及各月实际完成工程量见下表。

施工过程中发生如下事件： 事件1：9月8日，在进行某段堤防清基过程中发现白蚁，施工单位按程序进行了上报。经相关单位研究确定采用灌浆处理方案，增加费用10万元。因不具备灌浆施工能力，施工单位自行确定了分包单位，但未与分包单位签订分包合同。

事件2：10月10日，因料场实际可开采深度小于设计开采深度，需开辟新的料场以满足施工需要，增加费用1万元。事件3：12月10日，护坡施工中，监理工程师检查发现碎石垫层厚度局部不足，造成返工，损失费用0．5万元。问题：

1．计算合同价和工程预付款。(有小数点的，保留2位小数)2．计算11月份的工程进度款、保留金预留和实际付款金额。(有小数点的，保留2位小数)3．事件1中，除建设单位、监理单位、施工单位之外，“相关单位”还应包括哪些?对于分包工作，指出施工单位的不妥之处，简要说明正确做法。4．指出上述哪些事件中，施工单位可以获得费用补偿。【案例三】 背景

一排水涵工程施工招标中，某投标人提交的已标价工程量清单(含计算辅助资料)见下表。

计算辅助资料中，人工预算单价如下：

A：4．23元/工时；高级工：3．57元/工时；

B：2．86元/工时；初级工：2．19元/工时。

问题：

1．根据水利工程招标投标有关规定，指出有计算性错误的工程项目或费用名称，进行计算性算术错误修正并说明适用的修正原则。修正后投标报价为多少? 2．指出“钢筋制作与安装”项目中“制作”包含的工作内容。

3．计算辅助资料中，A、B各代表什么档次人工单价?除人工预算单价外，为满足报价需要，还需编制的基础单价有哪些? 【案例四】

背景

某新建排涝泵站装机容量为8×250kW，采用堤后式布置于某干河堤防背水侧，主要工程内容有：①泵室(电机层以下)；②穿堤出水涵洞(含出口防洪闸)；③进水前池；④泵房(电机层以上)；⑤压力水箱(布置在堤脚外)；⑥引水渠；⑦机组设备安装等。施工期为当年9月～次年12月共16个月，汛期为6月～8月，主体工程安排在一个非汛期内完成。施工过程中发生如下事件：

事件1：泵室段地面高程19．6m，建基面高程15．6m。勘探揭示19．6～16．0m为中粉质壤土；16．0～13．5m为轻粉质壤土；13．5～7．0m为粉细砂，富含地下水；7．0m以下为重粉质壤土(未钻穿)。粉细砂层地下水具承压性，施工期水位为20．5m，渗透系数为3．5m/d。施工时采取了人工降水措施。

事件2：泵室基坑开挖完成后，泵室天然地基由项目法人组织有关单位进行了联合验收，并共同核定了质量等级。

事件3：在某批(1个验收批)钢筋进场后，施工、监理单位共同检查了其出厂质量证明书和外观质量，并测量了钢筋的直径，合格后随机抽取了一根钢筋在其端部先截去了300mm后再截取了一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验。

事件4：该排涝泵站为一个单位工程，共分10个分部工程，所有分部工程质量均合格，其中6个分部工程质量优良(含2个主要分部工程)，施工中未发生过较大质量事故，外观质量得分率为81．6%，单位工程施工质量与检验资料齐全，施工期及试运行期的单位工程观测资料分析结果符合相关规定和要求。

问题：

1．按照施工顺序安排的一般原则，请分别指出第③、⑤项工程宜安排在哪几项工程内容完成后施工。

2．请指出事件1中适宜的降水方式并简要说明理由。

3．事件2中，项目法人组织的“有关单位”有哪些? 4．请指出事件3中的不妥之处并改正。

5．请按事件4评定该泵站单位工程质量等级，并简要说明理由

一、单项选择题

1．B【解析】水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级，见下表。

2．B【解析】砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，Mx越大，表示砂越粗。Mx在3．7～3．1之间为粗砂，Mx在3．0～2．3之间为中砂，Mx在2．2～1．6之间为细砂，Mx在1．5～0．7之间为特细砂。

3．A【解析】对于干硬性混凝土拌合物(坍落度小于10mm)，采用维勃稠度(VB)作为其和易性指标。

4．D【解析】隧洞导流是在河岸边开挖隧洞，在基坑的上下游修筑围堰，施工期间河道的水流由隧洞下泄。这种导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。

5．C【解析】孔径小于75mm、深度小于5m的钻孔爆破称为浅孔爆破。孔径大于75mm、孔深大于5m的钻孔爆破称为深孔爆破。

6．D【解析】堆石因其空隙大，干密度一般用灌水法测定。

7．A【解析】在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

8．D【解析】竣工验收是工程完成建设目标的标志，是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。

9．C【解析】根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)，大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6～10年进行一次。

10．A【解析】水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。

11．B【解析】质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，作为工程竣工验收备查资料存档。质量缺陷备案表由监理单位组织填写。

12．D【解析】对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。

13．B【解析】工程外观质量评定的评定组人数应不少于5人，大型工程宜不少于7人。

14．C【解析】《关于建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度的通知》(水建管[2005]80号)自2005年3月9日起实施。

15．D【解析】水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站(泵站)中间机组启动验收、合同工程完工验收等；政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。

16．C【解析】合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告。项目法人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

17．A【解析】监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的费用由发包人承担。

18．A【解析】袋装水泥储运时间超过3个月，散装水泥超过6个月，使用前应重新检验。

19．C【解析】水利水电工程注册建造师的执业工程范围共分为21个专业。

20．B【解析】堤防工程不分等别，其执业工程规模标准根据其级别确定。

二、多项选择题

21．BCD【解析】建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。

22．BD【解析】坝身控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。

23．BD【解析】反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。

24．BDE【解析】采用抛投块料截流，按不同的抛投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵三种。

25．ABCE【解析】蓄水安全鉴定的范围是以大坝为重点，包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物的进水口工程、涉及工程安全的库岸边坡及下游消能防护工程等与蓄水安全有关的工程项目。

26．ABC【解析】水利工程建设项目的施工招标应当具备的条件：①初步设计已经批准；②建设资金来源已落实，投资计划已经安排；③监理单位已确定；④具有能满足招标要求的设计文件，已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议；⑤有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排。

27．ABCD【解析】工程建设、监理、设计和施工单位在工程建设阶段，必须接受质量监督机构的监督。

28．ABC【解析】施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经水行政主管部门安全生产考核合格后方可任职。

29．CDE【解析】小型水电站工程验收工作分为阶段(中间)验收、机组启动验收、竣工验收。

30．DE【解析】泵站进出水建筑物一般包括引水渠、沉砂及冲砂建筑物、前池、进水池、出水管道和出水池。

三、案例分析题

案例

（一）原工期：20+5+120+142+110+60＝457(天)。现工期：20+8+142+120+90+60＝440(天)。新施工进度计划的关键线路：A→E→F→C→E→H。

2．事件2是由于设计变更导致的工期延误，责任在发包方，由于F工作是关键工作，因此可延长5天工期。

事件3是施工质量问题，责任在承包方，因此不予工期补偿。

3．G工作：110X0．4＝44(天)；C工作：120X0．4＝48(天)；K工作：120×0．6＝72(天)。

G工作：225天时应该完成50天，晚了6天，但未超过其10天的时差，因此不影响工期。

C工作：225天时应该完成50天，晚了2天，由于是关键工作，会延误2天工期。

K工作：140天时应该完成120天，晚了133天，由于其总时差为245天，因此不影响工期。

【解析】本案例第1问主要考查施工网络计划图的绘制、工期计算及关键线路的判定。设计变更后，按先“Ⅱ堤段”、后“I堤段”顺序组织施工，其他工作逻辑关系不变，各项工作持续时间不变，绘制新的施工网络计划图。原计划工期为：20+5+120+142+110+60＝457(天)，新计划的工期为：20+8+142+120+90+60＝440(天)，新计划的关键线路即工期最长的线路，所以关键线路为：A→E→F→C→D→H。

本案例第2问主要考查施工责任及对工期的影响。事件2中，由于设计变更，“Ⅱ段堤身填筑”(F工作)推迟5天完成，是发包方的责任，由于在关键路线上，因此延长5天工期。事件3中，质检时发现I段砌石存在通缝、叠砌和浮塞现象，需返工处理，故推迟3天完成，是施工质量问题，因此责任在承包方，不予工期补偿。

本案例第3问主要考查实际工程量及对工期的影响。只有在关键线路上的工作延迟和超过自由时差的工作才能影响工期。第225天末检查时，“Ⅱ段砌石护坡”(G工作)已累计完成40%工程量，即完成工程量为110×40%=44(天)；“Ⅰ段堤身填筑”(C工作)已累计完成40%工程量，即完成工程量为120×40%＝48(天)；“穿堤涵洞”(K工作)已累计完成60%工程量，即完成工程量为120×60%＝72(天)；225天时G工作应该完成50天，晚了6天，但有10天的时差，因此不影响工期。C工作应该完成50天，晚了2天，由于是关键工作，会延误2天工期。K工作140天时应该完成120天，晚了133天，由于有时差245天，因此不影响工期。

案例（二)

1．合同价：1×4+12×16+0．5×380+0．5X 120=446(万元)。

工程预付款：446×10%＝44 60（万元）

2．11月的时候土方工程量超出合同总量自15%，达到16．7%，因此超出部分需要调价。12×(1+15%)＝13．8(万m3)，前两个月土方填筑已完成8万m3。

所以，11月份土方款：5．8×16+0．2×16 X 0．9=92．8+2．88=95．68(万元)。

本月工程进度款：95．68+0．3×380+0．3X 120=45．68(万元)。

保留金预留：245．68X0．05=12．28(万元)。实际付款金额：245．68—12．28一(44．6/4)=222．25(万元)。

3．还应当包括设计单位。

施工单位不能自定分包单位，需将拟分包单位报 监理及建设单位，经项目法人书面认可，同意后方可分包；且需与分包单位签订分包合同。

4．事件1属于勘测问题，责任在业主，施工单位可获得10万元补偿；事件2属于设计问题，责任在业 主，施工单位可获得1万元补偿；事件3属于施工问题，责任在施工单位，施工单位不能获得补偿。

【解析】本案例第1问主要考查工程合同价币预付款的计算。根据工程内容、合同工程量和单价引算工程合同价：1×4+12×16+0．5 X 380+0．5× 120＝446(万元)；开工前，建设单位向施工单位支付的工程预付款按合同价的10%计，则工程预付款为446×10%＝44．6(万元)。

本案例第2问主要考查工程进度款、保留金预留和实际付款的计算。案例中，当实际完成工程量超过合同工程量的15%时，对超过15%以外的部分进行调价，调价系数为0．9。本土方填筑工程量为12万m3。11月份结束时土方填筑工程量为3+5+6＝14(万m3)超出合同总量的15%，因此超出部分需要调价，前两个月土方填筑工程量为3+5＝8(万m3)，超出合同总量15%时的工程量：12X(1+15%)＝13．8(万m3)，11月份土方填筑款：(13．8—8)×16+(14—13．8)×16X 0．9=92．8+2．88＝95．68(万元)，所以本月工程进度款：95．68+0．3×380+0．3×120＝245．68(万元)；保留金预留：245．68×0．05=12．28(万元)；实际付款金额：245．68—12．28一(44．6/4)=222．25(万元)。

本案例第3问主要考查方案变更及分包。施工单位按程序进行了上报，经设计单位、建设单位、监理单位、施工单位等相关单位研究确定进行方案变更；施工单位需将拟分包单位报监理及建设单位，经项目

法人书面认可，同意后方可分包，且需与分包单位签订分包合同，而不能自定分包单位。

本案例第4问主要考查施工单位的索赔。事件1：在进行某段堤防清基过程中发现白蚁，施工单位按程序进行了上报。经相关单位研究确定采用灌浆处理方案，增加费用10万元，属于勘测问题，责任在业主，所以施工单位可获得10万元补偿；事件2：因料场实际可开采深度小于设计开采深度，需开辟新的料场以满足施工需要，增加费用1万元，属于设计问题，责任在业主，所以施工单位可获得1万元补偿；事件3：护坡施工中，监理工程师检查发现碎石垫层厚度局部不足，造成返工，损失费用0．5万元，属于施工问题，责任在施工单位，施工单位不能获得补偿。

案例(三)

1．临时费用不应计入，承包人为其临时工程所需进行的费用由承包人自行承担；土方回填工程和浆砌块石护坡(底)工程计算错误，按单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准的原则进行修正。修正后的投标报价为264．3万元。

2．钢筋制作包括钢筋生产、施工架立筋、搭接、焊接和加工。

3．A代表工长；B代表中级工。还应编制土方工程、混凝土工程、钢筋制作与安装等基础单价。

【解析】本案例第1问主要考查临时工程费用和已标价工程量清单出现计算性错误时的修正原则。承包人临时工程所需的费用由承包人自行承担，不列入投标清单；土方回填工程和浆砌块石护坡(底)工程计算错误，按单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准的原则进行修正。

本案例第2问主要考查钢筋制作包含的内容。钢筋制作包括钢筋生产、施工架立筋、搭接、焊接和加工。本案例第3问主要考查人工预算单价档次及基础单价。人工预算单价是指生产工人在单位时间(工时)的费用。根据工程性质的不同，人工预算单价有枢纽工程、引水及河道工程两种计算方法和标准。每种计算方法将人工均划分为工长、高级工、中级工、初级工四个档次。建筑安装工程单价由“量、价、费”三要素组成，价指人工预算单价、材料预算价格和机械台时费等基础单价。本案例中，除人工预算单价外，为满足报价需要，还需编制土方工程、混凝土工程、钢筋制作与安装等基础单价。

案例(四)

1．进水前池应在引水渠完成后施工；压力水箱应在穿堤出水涵洞完成后施工。

2．事件2宜采用管井降水。理由：含水层厚度较大，将近5m，渗透系数达到3．5m/d，远超过1m/d。

3．泵室天然地基验收属于分部工程验收，有关单位包括：勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位。

4．钢筋一个验收批检验应随机选取2根经外部质量检查和直径测量合格的钢筋，各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验，不得在同一根钢筋上取两个或两个以上同用途的试件。钢筋取样时，钢筋端部要先截去500mm再取试样。

5．该泵站单位工程质量评定等级为合格。理由：单位工程质量评定等级为优良标准：①所含分部工程质量均合格，其中70%以上达到优良等级，本例只有60%优良；②外观质量得分率为85%以上，本例外观质量得分率为81．6%。以上两方面达不到优良标准，应为合格。

【解析】 本案例第1问主要考查进水前池和压力水箱的施工要点。进水前池是衔接引渠和进水池的水工建筑物。压力水箱是一种封闭形式的出水建筑物，箱内水流一般无自由水面，大多用于排水泵站且承泄区水位变幅较大的情况。进水前池应在引水渠完成后施工；压力水箱应在穿堤出水涵洞完成后施工。

本案例第2问主要考查管井降水的适用条件。

管井降水适用条件：①第四系含水层厚度大于5．Om；②基岩裂隙和岩溶含水层，厚度可小于5．Om；③含水层渗透系数K宜大于1．Om/d。本案例中，含水层厚度较大，将近5m，渗透系数达到3．5m/d，远超过Im/d，故事件2宜采用管井降水。

本案例第3问主要考查分部工程验收基本要求。分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。运行管理单位可根据具体情况决定是否参加。