第一篇：全国二级建造师考试
全国二级建造师执业资格考试试题
2011 年度全国二级建造师《建设工程施工管理》考试真题
一、单项选择题(共 70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意)
1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不
属于乙设计院项目管理目标的是 (
)
A. 项目投资目标
B.设计进度目标
C.施工质量目标
D.设计成本目标
2、某建设工程项目施工采用施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给
乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受 (
)工作指令。
A.建设单位
B. 设计单位
C.施工总承包管理企业
D.施工承包企业
3、采用项目结构图对建设工程鲜项目进行分解时，项目结构的分解应喻整个建设工程实施的部
署相结合，并与将采用的(
)结合。
A.组织结构
B.工作流程
C. 职能结构
D.合同结构
4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是(
)。
A.一个项目管理班子中各组成部分之间的逻辑关系
B.一个项目中各组成部分之间的组织关系
C.一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系
D.一个项目中各组成部分之间的逻辑关系
5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，投标任所填报的分数的各部分项工
程的综合单价中不包括(
)
A.规费
B. 利润
C.管理费
D.直接工程费
6. 编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务;②项目管
理任务分解;③编制任务分工表。正确的编制程序是 (
)
A.①②③
B.②①③
C.③①②
D.②③①
7 关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是(
)
A.业主方与项目参与方工作流程组织的任务是一致的
B.工作流程组织的任务是编制组织结构图
C.工作流程图可以用来描述工作流程组织
D.工作流程图中用双箭线表示工作间的逻辑关系
8. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2003】206 号)，下列建筑安装工程费用项目中，
不属于直接工程费的是(
)
A.人工费
B. 材料费
C. 临时设施费
D.施工机械使用费
9.根据《建筑安装工程费用组成》(建标【2003】206 号)，施工现场垂直运输机械操作司机的工
资属于建筑安装工程费用中的(
)
A.人工费
B.施工机械使用费
C.现场管理费
D.企业管理费 10. 某工程直接费为 315 万元，其中措施费为 15万元，间接费率为 8%，则间接费为(
)万元。
A. 12
B. 24
C.25.2
D.26.4 11. 关于施工定额的说法，正确的是(
)。
A.施工定额是以分项工程为对象编制的定额
B.施工定额由劳动定额、材料消耗定额，施工机械台班消耗定额组成
C.施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性
D.施工定额由行业建设行政主管部门组织有一定水平的专家编制
12. 关于周转性材料消耗量的说法，正确的是(
)。
A.周转性材料的消耗量是指材料每次的使用量
B.周转性材料的摊销量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示
C.周转性材料的摊销量供施工企业组织施工使用
D.周转性材料的消耗与周转使用次数无关
13. 已知某斗容量 1m3，机械台班产量为 476 m3，，机械利用系数 0.85，则它在正常工作条件下，
1h 纯工作时间内可以挖土约 (
)
A.47
B.51
C.56
D.70
14.施工企业组织生产，编制施工计划、签发任务书的依据是(
)
A.施工预算
B.施工图预算
C.投标报价
D.项目经理责任成本
15.编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成(
)确定。
A.施工准备工作计划
B.施工总平面图
C.施工总进度计划
D.主要技术经济指标
16.某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实
施过程中，首先应进行的工作是(
)
A.确定目标控制的计划值
B.定期比较目标的计划值与实际值
C.分析比较结果，采取纠偏措施
D.收集目标的实际完成值
17.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项的施工质量，还包括(
)
A.设计图纸的质量
B.采购的建筑材料质量
C.签订施工合同时业主的决策质量
D.编制监理规划的质量
18.下列各项管理权力中，属于施工项目经理权力的是(
)
A.自行决定是否分包及选择分包企业
B.编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位
C.指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素
D.代表企业法人参加民事活动，形式企业法人的一切权力
19.项目管理目标责任书应在项目实施之前，由(
)或其授权人与项目经理协商制定。
A.企业董事长
B.企业法定代表人
C.企业总经理
D.主管生产经营的副总经理
20.下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是(
)
A.确定风险因素
B.分析风险发生的概率 C.分析风险损失量
D.提出风险预警
21.根据《建设工程质量管理案例》，未经(
)签字的建筑材料不得在工程上使用。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
22.监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当(
)
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
23、某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于
工程预付款数额时扣起„„”。已知合同总价 200 万元，工程预付款 24 万元，主材料费的比重为
60%，则该工程预付款起扣点为(
)万元。
A.24
B.120
C.160
D.176
24、某市拟建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在
调查研究和收集资料后，紧接着应进行的工作是(
)。
A.进行进度计划系统的结构
B.进行项目结构分析
C. 编制各级进度计划
D.确定工作编码
25、施工企业进度控制的任务是依据(
)对施工进度的要求控制施工进度。
A.建设项目总进度目标 B.施工总进度计划 C. 建安工程工期定额
D.施工承包合同
26、在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制(
)。
A.施工总进度方案
B.施工总进度规划
C.施工总进度计划
D.施工总进度目标
27、根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人
对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由 (
)承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计单位
28、下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是(
)。
A.施工企业的旬生产计划
B.建设工程项目施工的月度施工计划
C.施工企业的月度生产计划
D.建设工程项目施工季度施工计划
29 关于横道图特点的说法，正确的是(
)。
A.横道图无法表达工作间的逻辑关系
B.可以确定横道图计划的关键工作和关键线路
C.只能用手工方式对横道图计划进行调整
D.横道图计划适用于打的进度计划系统
30、建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用(
)编 制形成。
A.人工定额
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额
31、施工成本计划的编制基础是(
)。 A.施工成本考核
B.施工成本预测
C.施工成本核算
D.目标成本确定
32、施工成本计划作为施工成本控制的知道文件，其内容包括(
)。 A.预定的具体成本目标和实现控制目标的措施
B.预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差
C.预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段
D.可能的工程变更和对变更的控制措施
33、施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行(
)的比较。
A.施工成本计划值与实际值
B.施工成本计划值与投标报价
C.成本实际值与投标报价
D.实际工程款支付与合同价
34、某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是 44 万元，实际成本
是 48 万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分 析方法是(
)。
A.比较法
B.构成比率法
C.因素分析法
D.动态比率法
35、某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的 3%逐月扣
留。监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为 25 万元，经计量确认，施工单位第一个月完成 工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为(
) 万元。
A.24.25
B.29.1
C.53.35
D.55
36、根据国际惯例，承包商自由设备的窝工费一般按(
)计算。
A.台班折旧费
B.台班折旧费+设备进出现场的分摊费
C.台版使用费
D.同类型设备的租金
37.根据《质量管理体系》(GB/TI9000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是(
)
A.质量体系文件
B.质量手册
C.程序文件
D.质量计划
38、建筑工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由(
)批准后实施
A.项目经理
B.公司技术负责人
C.公司总工程师
D.项目技术负责人
39、建设工程施工项目竣工验收应由(
)组织
A.监理单位
B.施工企业
C.建设单位
D.质量监督机构
40、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成 6000 万元的直接
经济损失，这一事故属于(
)
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
41.某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进 行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是(
)
A.加固处理
B.修补处理
C.不作处理
D.返工处理
42.建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目(
)负责
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.设计单位
43.建设工程质量监督机构进行第一次施工现场监督检查的重点是(
)
A 施工现象准备情况
B 检查施工现象计量器具
C 参加建设的各单位的质量行为
D 复核项目测量控制定位点
44.建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是(
)
A 建设单位安全管理的投入是否到位
B 施工企业安全管理和安全技术是否到位
C 监理单位对安全管理的重视程度
D 政府部门对项目施工安全监管是否到位
45.某建设工程施工进度计划如下图所示(时间单位：天)。则该计划的计划工期是(
)天
A.20
B. 21
C.23
D.25
46.在计算双代号网络计划的时间参数时，工作最早的开始时间应为其所有紧前工作(
)
A 最早完成时间的最小值
B 最早完成时间的最大值
C 最迟完成时间的最小值
D 最迟完成时间的最大值
47.已知某建设工程网络计划中 A 工作的自由时差为 5 天，总时差为 7 天，监理工程师在检查施
工进度时只有该工作实际进度拖延，且影响总工期 3 天，则该工作实际进度比计划进度拖延 (
)天
A. 3
B.5
C.8
D.10
48.相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出(
)的特点
A一次性
B流动性
C单件性
D 预约性
49.下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是(
)
A 施工企业质量的管理制度
B 施工现场得安全防护措施
C 施工现场的交通运输和道路条件
D 不可抗力对施工质量的影响
50.建设工程项目质量管理的 PDCA 循环工作原理中，“C”是指(
)
A计划
B实施
C检查
D处理
51. 下列合同结构图表示的是(
)模式。
A.施工平行发包
B. 施工总承包
C.
设计—建造—管理
D. 联合体承包
52. 关于施工总承包管理模式的说法，错误的是(
)
A. 建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议
B. 施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织和管理
C. 施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行
D. 施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工
53. 根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由(
)负责。
A. 地质勘察单位
B. 发包人
C. 承包人
D. 监理人
54. 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214),某工程承包人租赁一台
起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由(
)。
A. 工程承包人办理并支付保险费用
B. 劳务分包人办理并支付保险费用
C. 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用
D. 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用
55. 建筑材料采购合同中约定供货方负责送货，交货日期应以(
)为准。
A. 供货方发货戳记的日期
B. 采购方收获戳记的日期
C. 合同约定的提货日期
D. 承运单位签发的日期
56. 下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是(
)
A. 安全生产责任制度
B. 安全生产奖惩制度
C. 安全生产值班制度
D. 安全生产检查制度
57. 对全国建设工程安全生产实施统一监督管理的部门是(
)。
A. 国务院技术监督管理部门
B. 国务院建设行政主管部门
C. 国务院劳动和社会保障部门
D. 国务院安全生产监督管理部门
58. 施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事故频率控制目标通常在
(
)以内。
A. 6‰
B. 8‰
C. 10‰
D. 12‰ 59. 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2 人死亡的生产安全事故属于(
)。
A. 特别重大事故 B. 重大事故 C. 较大事故
D. 一般事故
60. 某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部分应依法对其处以(
)万元的罚款。
A. 10~30
B. 30~50
C. 50~100
D. 100~500 61. 关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是(
)。
A. 施工现场用餐人数在 50 人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池
B. 施工现场外围设置的围挡不得低于 1.5m C. 一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工
D. 在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青
62. 施工现场混泥土搅拌车清洗产生的污水，应(
)
A. 有组织地直接排入市政污水管网
B. 经一次沉淀后排入市政排水管网
C. 分散直接排入市政污水管网
D. 经二次沉淀后排入市政排水管网
63.某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原
合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则该工程价款结算应以(
)为准
A 签订的合同总价 B 合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
C 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
D 双方重新协商确定的单价和工程量
64. 关于成本加固定费用合同的说法，正确的是(
)
A 在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本回固定费合同
B 报酬总额随工程成本的加大而增加
C 由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性
D 通常在非代理型 CM 模式的合同中采用
65.对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是 (
)
A 设计单位
B 建设单位
C 施工总承包企业
D 监理单位
66.根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按(
)
A 目前市场上同工种人工的日工资单价
B 承包商提出的计日工单价
C 列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价
D 列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价
67.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，承包人未在索赔事件发生后 28 天内
发出索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有(
)
A真实性
B实效性
C关联性
D 有效性
68. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，如果干扰事件对建设工程的影响持
续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交(
)
A 索赔意向通知
B 中间索赔依据
C 中间索赔报告
D 索赔声明
69. 项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由(
)签署验收意见
及验收结论，并签字盖章。
A.施工企业施工员
B. 专业监理工程师
C. 项目专业负责人
D. 建设单位参加验收的人员
70. 关于施工文件档案管理的说法，正确的是(
)。
A. 工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理，立卷后及时移交建设单位
B. 由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷
C. 施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交
D. 工程文件可采用纯蓝墨水书写
二、多项选择题(共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有
1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分)
71. 下列项目管理工作中，属于施工方项目管路任务的有(
)。
A.施工质量控制
B. 施工成本控制
C.施工进度控制
D. 分包单位人员管理
E. 施工安全管理 72. 关于施工管理职能分工的说法，正确的有(
)。
A.管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的
B. 不同的管理职能可由不同的职能部门承担
C. 项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表
D. 管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理
E. 管理职能分工表只反映项目经理和项目技术负责人的工作任务
73. 分部( 分项 )工程施工组织设计的主要内容有(
)。
A. 建设项目的工程概况
B. 施工方法的选择
C. 施工机械的选择
D. 劳动力需求量计划
E.安全施工措施
74. 根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管
理过程中，应具有的权限有(
)。
A. 参与项目招标，投标和合同签订
B. 制定内部计酬方法
C. 参与组建项目经理部
D. 选择监理单位
E. 选择分包人
75. 下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有(
)。
A. 尽量减少因安排不当引起的机械闲置
B. 加强机械的现场调度，避免窝工
C. 尽量选侧新开发的新型机械设备
D.加强机械的维修保养
E. 做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合
76. 建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有(
)。
A. 经返工重做或更换器具，设备的检验批，应重新进行验收
B. 经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
C. 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和
使用功能的检验批，可予以验收
D 经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍然满足安全使用要求，可按技术
处理方案和协商文件进行验收
E. 经返修或加固处理人不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用
77. 某建设工程的施工网络计划如图所示(时间单位：天)，则该计划的关键线路有(
)
A.①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
B. ①-②-③--⑦-⑨-⑩
C. ①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
D. ①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩
E. ①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
78、下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有(
)
A、承包商管理人员的能力
B、工程设计文件
C、工程施工方案
D、合同风险
E、工程机械
79、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)，下列应计入建筑安装工程材料费 的有(
)
A、材料原价
B、材料的运输损耗费 C、库存材料盘亏
D、材料运杂费
E、新型材料试验费
80、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)，下列应计入建筑安装工程间接费 的有(
)
A、工程排污费
B、危险作业意外伤害保险
C、社会保障费
D、环境保护费
E、材料二次搬运费
81、采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)进行招标的工程，企业在投标报价
时，不得作为竞争性费用的有(
)
A、垂直运输费
B、安全文明施工费
C、分部分项工程费
D、规费
E、税金
82、编制人工定额时，应计入工人定额时间的有(
)
A、材料供应不及时造成的停工时间
B、施工组织混乱造成的停工时间
C、由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间
D、工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息时间
E、工人违背劳动纪律损失的时间
83、下列某大跨度体育场项目锯结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有(
)
A、确定项目管理班子的任务和职能分工
B、分析钢结构吊装作业的成本目标
C、修订钢结构吊装施工合同条款
D、提出多个钢结构吊装方案
E、改变吊装用的施工机械
84、施工安全技术交底要求做好“四口”“五临边”的防护设施，其中“四口”指(
)
A、 通道口
B、工地出入口
C、楼梯口
D、电梯井口
E、预留洞口 8
5、《职业健康安全管理体系—规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有(
)
A、 策划
B、持续改进
C、实施与运行
D、检查和纠正措施
E、管理评审
86、与平行承发包模式相比，施工总承包模式的特点有(
)
A、业主的合同管理工作量大大减小
B、业主的组织和协调工作量大大减小
C、业主的投资控制难度大
D、建设周期可能比较长，不利于进度控制
E、合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义
87、承包人提交竣工验收申请报告的条件包括(
)
A、合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求
B、发包人已支付竣工结算价款
C、已按合同要求备齐了符合要求的竣工浆料
D、竣工验收资料已经档案管理部门验收合格
E、监理人已经出具质量评估报告
88、根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213),关于分包人责任和义务
的说法，正确的有(
) A、分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任
B、未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任
C、分包人可拒绝承包人根据分包合同发出的指令
D、完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用
E、工程未交付承包人前，负责已完分包工程的成品保户工作
89、关于总价合同的说法，正确的有(
)
A、采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险
B、发包人能更容易、更有把握地对项目进行控制
C、固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程
D、在固定总价合同中，承包人承担的工程量风险主要是人工费上涨
E、由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整
90. 施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括(
)
A.进度计划的编制说明
B.实际工程进度与计划进度的比较
C.进度计划在实施工程中存在的问题及其原因分析
D.进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况
E.进度的预测
91. 施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目前有利的技术，包括(
)
A. 施工人员
B 施工技术
C.施工方法
D.施工机械
E.信息处理技术
92. 施工质量影响因素主要由“4 MIE”，其中 “4MIE”是指 (
)
A.人
B.机械
C. 方法
D. 环境
E.材料
93. 根据《建筑工程质量验收统一标准》，单位(子单位)工程质量验收合格的规定有(
A.单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格
B.质量控制资料应完整
C.单位(子单位)工程所含有分部工程有关安全和功能的检测资料应完整
D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
E.单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求
94. 建筑工程施工事故调查报告的主要内容应该包括(
)
A.工程概况、事故概况
B.质量事故的处理依据
C. 事故调查中的有关数据、资料
D.事故处理的建议方案
E.事故处理的初步结论
95. 关于施工安全管理任务的说法，正确的有 (
)
A.施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容
B.施工班组应设置兼职的安全员
C、施工管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象
D、创建安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一
E 所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施
2011 年度全国二级建造师《建设工程施工管理》考试答案
1-10 C C D C A B C C B D
11-20 B B B A C D B C B A 21-30 B A C B D C A B C D
31-40 B A A C C A A D C C 41-50 C A C B C B D B A C
51-60 A D B A B D B A D D 61-70 C D B A C C D C B C 71-75 ABCE BCD BCE ABC ABDE 76-80 ABCD ABE BCE ABD ABC 81-85 BDE CD DE ACDE ACDE 86-90 ABD AC BE ABE BCDE 91-95 CD
ABCE ABCD ACD AB
想得到更多二级建造师考试试题，可以联系扣扣： 1719122319，或者加入建造师交流群：227310047，资料免费索取。
第二篇：全国二级建造师执业资格考试报考条件
凡遵守国家法律、法规，并具备下列条件之一者，可以申请参加二级建造师执业资格考试：
(一)取得工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年，可以申请参加二级建造师三个科目的考试。
(二)取得建筑施工二级项目经理资质及以上证书，符合报名条件并满足下列条件之一可以免考相应科目：
(1)取得二级项目经理资质证书，并具有中级及以上技术职称，从事建设项目施工管理工作满15年，可免《建设工程施工管理》考试。
(2)取得一级项目经理资质证书，并具有中级及以上技术职称;或取得一级项目经理资质证书，从事建设项目施工管理工作满15年，可免《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》考试。
(3)已取得某一个专业二级建造师执业资格的人员，可根据工作实际需要，选择另一个《专业工程管理与实务》科目的考试。考试合格后核发相应专业合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。
第三篇：2014年全国二级建造师执业资格考试用书
2014年全国二级建造师执业资格考试用书 (第4版) 2014版 二级建造师执业资格考试大纲(各专业) 8.00 (第4版) 2014版 建设工程施工管理52.00
(第4版) 2014版 建设工程法律法规选编58.00
(第4版) 2014版 建设工程法规及相关知识 59.00
(第4版) 2014版 建筑工程管理与实务 57.00
(第4版) 2014版 公路工程管理与实务 55.00
(第4版) 2014版 水利水电工程管理与实务 57.00
(第4版) 2014版 机电工程管理与实务 57.00
(第4版) 2014版 矿业工程管理与实务54.00
(第4版) 2014版 市政公用工程管理与实务 55.00
2014版 建设工程施工管理复习题集 51.00
51.00 2014版 建设工程法规及相关知识复习题集
2014版 建筑工程管理与实务复习题集 51.00
2014版 公路工程管理与实务复习题集 47.00
2014版 水利水电工程管理与实务复习题集
2014版 市政公用工程管理与实务复习题集
2014版 机电工程管理与实务复习题集 42.00
2014版 矿业工程管理与实务复习题集 33.00
40.00 34.00
第四篇：2009全国二级建造师执业资格考试真题及答案（模版）
2009二级建造师执业资格考试试卷
(建设工程法规及相关知识)
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.在我国法律体系中，《建筑法》属于()部门。
A.民法B.商法C.经济法D.诉讼法
2.关于民事法律行为分类，以下说法错误的是()。
A.民事法律行为可以分为要式法律行为和不要式法律行为 B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为
C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D.自然人之间的借款行为属于不要式法律行为
3.引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。
A.合同B.扶养 C.不当得利D.无因管理
4.根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是()。
A.在建工程可以作抵押物B.即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权
C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产
D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权
5.根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自()起发生效力。
A.买卖合同生效B.转移登记C.交付D.买方占有
6.某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%B.30%C.50%D.80%
7.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。
A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证
8.按照建筑法的规定，以下正确的说法是()。
A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人
9.关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是()。
A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D.发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位
10.甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是()。
A.由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任
11.按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是()。
A施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程
C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程D.经济适用住房工程
12.根据《招标投标法》规定，投标联合体()。
A.可以牵头人的名义提交投标保证金B.必须由相同专业的不同单位组成
C.各方应在中标后签订共同投标协议D.各方合并后组建的投标实体
13.按照建筑法及其相关规定，投标人之间()不属于串通投标的行为。
A.相互约定抬高或者降低投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.相互探听对方投标报价D.先进行内部竟价，内定中标人后再参加投标
14.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为()。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标
15.招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售;招标文件规定投标保证金为100万元;3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中的错误有()处。
A.1B.2C.3D.4
16.根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可任职的岗位是()。A.施工企业的总经理B.施工项目负责人C.施工企业的技术负责人D.施工企业的董事
17.施工单位违反施工程序，导致一幢13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()事故。
A.特别重大B.重大C.较大D.一般
18.某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由()负责调查
。A.国务院 B.省级人民政府C.该区的市级人民政府 D.县级人民政府
19.监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。
A要求施工单位整改B要求施工单位停止施工C向安全生产监督行政主管部门报告D向建设工程质量监督机构报告
20.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。
A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任
21.安全生产许可证的有效期为()。
A.2B.3C.4D.5
22.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是()。
A.建设单位不得将建设工程肢解发包 B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C.建设单位不得任意压缩合同工期 D.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案
23.根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的()工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。
A主体结构B.电气C.装饰D.暖通
24.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是()。
A.应当依法取得相应等级的资质证书B不得转让工程监理业务
C可以是建设单位的子公司D.应与监理分包单位共同向建设单位承担责任
25.施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于()起计算。
A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日
26.《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括( )
A.工程质量保修制度B.旗五许可制度C.竣工验收备案制度D.工程质量事故报告制度
27.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.10B.15 C.30D.60
28.按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是()。A.购买的电气材料 B.购买的塔吊设备C.现场制作的预制板D.商品混凝土
29.根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求()。
A.必须有产品质量检验合格证明 B.必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C.应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期 D.应当有警示标志或者中英文警示说明
30.某建筑公司实施了下列行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是()。
A将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里B.对已受污染的潜水和承压水混合开采
C.冬季工地上的工人燃烧沥青、油毡取暖D.直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训
31.下列乡纤民用建筑节能的表述正确的是()。
A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证
B.对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施
c.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统
D.企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准
32.某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是()。
A.责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B.将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里
c.禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D.为防丢失，将消防器材锁在铁柜中
33.根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A.2个月B.6个月C.1年D
34.李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业()。
A.应当与其签订固定期限劳动合同B.应当与其签订无固定期限劳动合同
C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时工
35.某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6
36.职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为()。
A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.刑事性裁员
37.按照劳动合同法的规定，企业的集体合同由()与企业订立。
A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工C.企业10名以上职工D.俭业绝大部分职工、
38.重大建设项目档案验收应在项目竣工验收()个月前完成。
A.1B.2C.3D.4
39.根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。
A.没收财产B.罚金C.撤职D.责令停产停业
41.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪 C.工程量大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪
42.下列属于我国《合同法》调整的法律关系是()。
A.收养合同 B.劳动合同 C.税款代扣合同 D.赠予合同
43.下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是()。
A.格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用B提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效
C对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释
44.要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括()。
A.寄送的价目表B.投标书c.拍卖公告D.招股说明书
45.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。
A.发出B.撤回C. 撤销D.变更
46.集磊筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位主张合同无效，要求建筑公司承担()。
A违约责任B.侵权责任C.缔约过失责任D.行政责任
47.某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是()。
A.返还财产B.赔偿损失C.罚金D.折价补偿
48.根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是()。
A.在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效
B.效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年
C.表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D.超越代理权限签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同
49.某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是()。
A.附条件合同，条件成就合同解除B.附条件合同，条件成就合同生效
C.附期限合同，期限届满合同解除D.附期限合同，期限届满合同生效
50.甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由()承担违约责任。 A甲公司向乙公司C.丙公司向乙公司B.乙公司自己D.甲公司和丙公司共同向乙公司
51.某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。
A.应按合同约定的价格4000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算
C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同
52.甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是()。
A刘某可以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B刘某可以通过仲裁方式行使代位权
C刘某行使代位权的必要费用应由甲公司承担 D代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭
53.下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。
A.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误
C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付
54.建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是()。
A双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B双为签收的仲裁调解书
C人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
55.民事诉讼的证据不包括()。
A.书证B.物证C.视听资料D.科学试验
56.根据《局事诉讼法》规定，()可以作为民事诉讼证人。
A本案审判员B.涉及本案的鉴定人员C本案原告诉讼代理人D.本案被告的亲属
57.对民事诉讼法的基本特征表述正确的是()。
A.当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B.除简易程序外均采用合议庭合议制
C.所有民事案件审理及判决结果均应向社会公开‘D.卢个案件须由两级人民法院审理才告终结
58.下列关于诉讼管辖的表述正确的是()。
A.第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B.建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖
C.受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D.届屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则
59.当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权“全权代理”。则张律师有权代为()。
A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C进行和解D.提起反诉或上诉
60.下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是()。
A.仲裁委员会由当事人自主选定B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位
C. 仲裁审理以公开审理为原则D.对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61.根据《行政复议》的规定，下列选项中不可申请行政复议的有()
A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质B.人民法院对保全财产予以查封
C.监察机关给予机关工作人员降级处分D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E.行政拘留
62.根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括()
A.在法律面前一律平等B.有言论、出版、游行和示威的自由
C.有宗教信仰的自由 D对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权 E.有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利
63.下列各选项中，属于民事法律关系客体的是()。
A.建设工程施工合同中的工程价款 B.建设工程施工合同中的建筑物
C.建材买卖合同中的建筑材料D.建设工程勘察合同中的勘察行为 E.建设工程设计合同中的施工图纸
64.国有建设用地使用权是用益物权，可以采取()方式设立。A.出租 B.出让 C.划拨D.抵押E.转让
65.根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是()。
A.北京故宫修缮工程B.长江汛期抢险工程 C.工地上的工人宿舍D.某私人投资工程E.部队导弹发射塔
66.在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金可以是( )
A.银行保函B.银行承兑汇票C.企业连带责任保证D.现金E.实物
67.按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形( )
A.联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议B.交纳投标保证金超过规定数额
C.投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D.投标人在开标后修改补充投标文件
E.投标人未对招标文件的实质性内容和条件作出响应
68.生产经营单位保证安全生产所必须的资金由()予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任
A.公司董事会 B.公司法定代表人C.个人经营的投资人D.公司股东会E.公司工会
69.施工单位的项目负责人的安全责任主要包括( )
A制定安全生产规章制度和操作规程B确保安全生产费用的有效使用
C组织制定安全施工措施D消除安全事故隐患 E及时、如实报告生产安全事故
70.下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是()。
A总承包单位不得将主体工程对外分包B分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责
C.总承包单位与每一个分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任D施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工 E.在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务
71.建设顼目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程( )
A同时规划B同时设计C.同时施工D同时竣工验收E.同时投产使用
72.下列属于承担民事责任的方式是()。
A赔偿损失B返还财产C.支付利息D支付违约金E.支付定金D.同时竣工验收
73.下列关于承诺的表述中，正确的有()。
A受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交B承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力C承诺一经送达要约人即发生法律效力 D撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人E承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出
74.对于可撤销合同，具有撤销权的当事人()，撤销权消灭。
A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的B自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的D知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的
E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的
75.致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括( )
A发包人严重拖欠工程价款B发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准C发包人坚决要求工程设计变更
D项目经理与总监理工程师积怨太深E.要求承担保修责任期限过长
76.某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。 A建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔
C.由此延误的工期由施工单位承担违约责任D只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺
E.从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更
77.6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以是()。
A买卖合同是主合同，定金合同是从合同B.买卖合同自6月10日成立C.定金合同自6月1日成立
D.若卖方不能交付货物，应返还50万元E.岩俣方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元
78.根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需举证证明的事实有()。
A太阳自东方升起，自西方落下 B人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险 C.人所共知的某单位偷工减料
D.已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实E.已被人民院生效裁判所确认的事实
79.根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括(
A约定的仲裁协议无效C适用法律确有错误B御裁事项超越法律规定的仲裁范围D原仲裁机构被撤销E申请人死亡
80.我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有()。
A.只有注册以后才能执业B一次注册终生有效C.均需接受擘续教育D.不得同时注册于两家不同的单位E.均有各自的执业范围
第五篇：二级建造师-2014年二级建造师考试解读教材概述
2014年二级建造师考试解读教材概述
应考者应如何解读《二级建造师执业资格考试用书》的作用?
调整《考试大纲》后的二级建造师执业资格考试涉及的内容更多，范围更广，专业面更宽，且考试的时间更紧张，具体试题的出题深度，尤其是专业考试科目的综合案例试题到底是如何调整很难把握。二级建造师考试已经历过二次，通过的人数也达到了一定的数量，以前“原则上应保证考题难易、大小、长短、宽窄适中，题目要简明准确”的规则可能会有一定的调整，可能会从控制通过率、增加难度系数、增加综合性和复杂性、增强判断分析能力上提高整个执业考试的水平。
针对《考试大纲》的调整，《二级建造师执业资格考试用书》作了相应的调整，为紧扣《考试大纲》的要求，作了大量的补充和适当的修订，特别在知识点理解和案例分析等方面作了更全面的补充，对应考者知识点的全面掌握和考试范围、深度和广度上的把握作了很好的界定和衡量，也是命题者命题的主要依据。
考试范围完全限于由建设部组织编写、人事部审定的《二级建造师执业资格考试大纲》中明确的内容;考试的深度基本限于《二级建造师执业资格考试用书》所涉及的内容深度;在专业考试中的综合性和灵活性应是对各专业技术、施工管理以及各专业的法律法规、相关知识在实践中的综合应用，所考知识点不会超出考试大纲和考试用书的范围和深度。因此，在复习过程中，应考者应始终以大纲为依据，以考试用书为内容，以现行的法律法规为基础进行重点复习。对大纲上没有的、考试用书中没有涉及的、实际工作中有争议的、法律法规中有表述不一的，在命题中一般不会出现，应考者不必再花时间去复习、考虑，也即应考者应重点吃透考试大纲中知识点，紧紧围绕考试用书中涉及的内容和深度，并灵活掌握和应用这些知识点的概念和内容，加上自身在实践中的体会，应是我们应考者复习、应考中重点注意的问题。