二级建造师历年试题及答案

二级建造师历年试题及答案（通用6篇）

篇1：二级建造师历年试题及答案

二级建造师《矿业实务》精选试题及答案

一 单项选择题

1.工序质量的控制，可以简单归纳为( )的管理控制循环系统。

A.实施—检查—处理—总结 B.实施—检查—归纳—计划

C.计划—执行—检查—处理 D.计划—检查—处理—执行

2.健全的质量检验制度要求检验工作要从项目开始，即从( )开始，到工序检验、最后的竣工验收的每个过程;也包括专职质量检验部门和人员的例行的检验工作，以及矿山工程施工人员的自行的检验规定。

A.材料、设备订货进场 B.工序检验

C.施工人员的自检 D.专职质量检验部门和人员的检验

3.将地面皮带运输走廊选作质量控制点的原因是该工程属于( )。

A.隐蔽工程 B.关键部位

C.施工的薄弱环节 D.采用新技术的部位

4.工程项目的质量计划是由( )编制的。

A.项目经理 B.各专业工程师

C.甲方代表 D.监理工程师

5.《质量事故处理报告》由( )编写，然后提交业主或建设单位，并上报有关主管部门。

A.甲方代表 B.监理工程师

C.施工单位 D.质检部门

6.按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在( )内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.8h B.24h

C.48h D.1周

7.在工程项目建设过程中，质量控制要贯彻( )方针。

A.预防为主 B.三阶段控制

C.百年大计，质量第一 D.把材料质量控制放在首位

8.建筑工程质量控制要全面控制施工过程，施工阶段质量管理的关键是加强对( )的质量控制。

A.工序 B.分项工程

C.分部工程 D.检验批

9.将巷道锚杆安装设置为施工质量控制点是由于它是工程的( )。

A.关键部位 B.施工的薄弱环节

C.关键施工作业 D.隐蔽工程

10.将锚杆支护钻孔设置为施工质量控制点是由于它是工程的( )。

A.关键部位 B.施工的薄弱环节

C.关键施工作业 D.隐蔽工程

11.对工程质量事故进行处理时，首先要进行( )。

A.事故原因分析 B.事故调查

C.采取防护措施 D.上报

12.质量事故的性质通常分为( )。

A.-般事故和重大事故 B.主要事故和非主要事故

C.责任事故和非责任事故 D.轻微事故和严重事故

13.矿业工程施工阶段质量控制的重点是：施工工艺和( )。

A.施工方法 B.施工方案

C.施工工序 D.技术措施

14.在施工阶段工序质量管理的关键是( )。

A.采用合理的技术措施 B.加强对施工工序的质量控制

C.采用合理的设计方案 D.加大质量控制的投入

二 多项选择题

1.矿业工程施工阶段质量控制的重点有( )。

A.施工工艺 B.施工段

C.施工工序 D.施工用料

E.施工机械

2.工程项目质量计划编制的依据有( )。

A.施工图纸、设计文件

B.国家法律法规、国家技术标准规范

C.施工企业项目管理规划大纲

D.工程的实际情况和特点

E.监理方的`要求

3.质量事故处理时，对质量缺陷的处理方案有( )。

A.修补处理 B.返工处理

C.限制使用 D.报废处理

E.改为他用

4.工序的现状是通过采用( )等方法分析得到的。

A.工序检验 B.工序能力分析

C.控制图 D.试验检查

E.事故调查

5.矿业工程施工质量控制的特点有( )。

A.多发性 B.复杂性

C.连续性 D.隐蔽性

E.有效性

6.按照质量事故所造成的危害程度，一般可将质量事故分为( )。

A.一般事故 B.轻微事故

C.重大事故 D.严重事故

E.特大事故

7.对于工序质量控制，可以简单归纳为一个管理控制循环系统，该系统包括( )。

A.计划 B.执行

C.检查 D.处理

E.总结

8.在施工过程中，影响工程质量的因素除人为因素外，还有( )等。

A.气候 B.材料

C.施工机械 D.施工方法

E.施工环境

9.矿业工程施工质量保证体系的内容包括( )。

A.施工工艺的质量管理方法 B.质量目标与质量计划

C.建立严格的质量责任制 D.设立专职质量管理机构

E.健全的质量检验制度和手段

篇2：二级建造师历年试题及答案

一、单项选择题

1 项目结构图通过树状图对一个项目的结构进行分解，以反映组成该项目的所有( )。

A.工作部门

B.工作任务

C.工作人员

D.工作组织

参考答案：B

2 根据《质量管理体系基础与术语》(GB/T 19000--)，质量控制的定义是( )。

A.工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动

B.对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查

C.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动

D.参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完善程度

参考答案：A

3 负责对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理的.机构是( )。

A.县级以上地方人民政府

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门

D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门

参考答案：C

参考解析：

依据《建设工程安全生产管理条例》第五章“监督管理”对建设工程安全监督管理的规定，县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理，同级建设行政主管部门对建设工程安全生产实施监督管理。因此，选项C正确。

4 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作D的总时差和自由时差( )。

A.均为2周

B.分别为2周和3周

C.均为3周

D.分别为3周和2周

参考答案：D

5 按照文明工地标准及相关文件规定的尺寸和规格制作了各类工程标志牌，应当包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和( )。

A.组织结构图

B.施工现场平面图

C.建筑总平面图

D.工程效果图

参考答案：B

6 下列选项中，属于风险评估工作的是( )。

A.分析存在哪些风险因素

B.确定识别出的风险的等级

C.向保险公司投保

D.对识别出的风险进行监控

参考答案：B

7 每一个工作部门可能得到直接和间接的上级工作部门下达的工作指令，会有多个矛盾的指令源，这是( )组织结构的特点。

A.线性

B.矩阵

C.职能

D.直线职能制

参考答案：C

8 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位防止环境污染的做法正确的是( )。

A.施工过程中的扬尘可以不控制

B.将有毒有害废弃物用作土方回填

C.泥浆水可直接排人城市排水设施和河流

D.采取有效措施控制施工过程中的扬尘

参考答案：D

9 当分部工程较大或较复杂时，可按( )划分为若干个子单位工程。

A.材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别

B.材料种类、施工特点、施工方法、专业系统及类别

C.材料价格、施工特点、施工程序、施工段

D.材料种类、施工特点、施工程序、施工段

参考答案：A

10 甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是( )。

A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订

B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任

C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同

D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价

参考答案：D

参考解析：

施工总承包管理模式下，分包合同通常由业主与分包单位直接签订。施工总承包管理单位不仅仅做管理与协调工作，还要对项目目标控制承担责任。如果施工总承包单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担该分包人所负责工程的管理责任。施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价。故选项D正确。

11 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为180万m3，合同中规定：土方工程单价为15元/m3，当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为12元/m3。工程结束时实际完成土方工程量为230万m3，则土方工程款为( )万元。

A.3105

B.3174

C.3967

D.3381

参考答案：D

12 施工预算的作用是( )。

A.施工招标的主要依据

B.建设单位投资控制的主要依据

C.建设单位与施工单位结算的依据

D.施工企业组织生产、进行经济核算的依据

参考答案：D

参考解析：

篇3：二级建造师历年试题及答案

1 甘肃省二级注册建造师的现状

自2005年甘肃省开展二级建造师执业资格考试以来, 至今共组织了5次。经查阅相关网站, 2005年至2009年, 甘肃省通过全国二级建造师考试的有8695人, 见表1。

注:1) 数据来源:甘肃省人事厅和甘肃省住房与城乡建设厅公示名单; 2) 注册二级建造师不含公示的临时建造师人数。

2007年7月24日, 住建部建筑市场管理司下发《注册建造师继续教育管理办法 (征求意见稿) 》。据统计, 截至2010年10月底, 全国已开展二级注册建造师继续教育工作的省份已超过20个。目前, 甘肃省2007年第一批注册的二级建造师的初始注册期已到, 迫切需要在全省开展二级注册建造师的继续教育工作。

2 开展二级注册建造师继续教育的必要性

1) 二级建造师继续教育是建造师执业资格制度的重要组成部分。

(1) 《注册建造师管理规定》第二十三条明确指出:

注册建造师在每一个注册有效期内应当达到国务院建设主管部门规定的继续教育要求。继续教育分为必修课和选修课, 在每一注册有效期内各为60学时。经继续教育达到合格标准的, 颁发继续教育合格证书。

(2) 《注册建造师继续教育管理办法 (征求意见稿) 》中明确指出:

①为进一步提高注册建造师执业能力, 提高建设工程项目管理水平, 根据《注册建造师管理规定》和有关专业技术人员继续教育政策规定, 制定注册建造师继续教育管理办法。

②注册建造师通过继续教育, 及时掌握工程建设有关法律法规、标准规范, 熟悉工程建设项目管理新理论、新方法、新技术、新材料、新设备、新工艺, 不断提高注册建造师综合素质和执业能力。

③注册建造师在每一注册有效期内应接受120学时的继续教育。

2) 二级建造师继续教育是二级建造师执业资格考试的延续。

二级建造师执业资格考试是一种市场准入的考试, 由于考试方式和考试试题的局限性, 使得二级建造师执业资格考试只能考核部分知识结构和部分能力, 很难全面、客观、真实、准确地反映二级建造师在工程建设中所需的相关知识结构和相关能力。当前拥有二级建造师执业资格的人员, 其知识结构和能力与工程建设项目管理岗位所需仍有较大差距, 一些拥有二级建造师资格证的项目经理还不能完全胜任工程建设项目管理工作。因此, 二级建造师继续教育是二级建造师执业资格考试的延续。通过二级建造师继续教育不断培养二级建造师的专业技术能力, 弥补执业资格考试中的不足, 不断提升二级建造师的专业水平和管理能力, 以适应建筑行业科学技术发展、政策法规变化和施工现场管理的需求。

3) 二级建造师继续教育是国际工程项目管理的需要。

当今世界主要发达国家已经步入了知识经济时代, 我国经济持续快速发展并已经开始全面融入世界经济体系之中, 这意味着我们不但将在更广阔的领域和更高层次上参与经济全球化进程, 同时也必将在经济、科技、管理等诸多领域直接面对国际竞争。工程建设项目管理的热潮, 正是在这样的大背景下席卷神州大地的。加入WTO后, 甘肃省建筑业企业参与国际工程招标、开发、承包的项目逐步增多, 境外投资的领域逐步扩大, 项目管理的水平也在不断提高, 越来越多的甘肃建筑企业参与了国际工程市场竞争。但是, 当前建筑企业的项目经理普遍面临着层次上、素质方面的挑战, 面临着复合型、国际化的挑战。时代发展迫切地呼唤着大批系统掌握国际项目管理知识和工具, 实践经验丰富, 能直接参与、组织和领导国际项目与国际竞争的复合型领军人才。

作为二级建造师执业资格制度重要组成部分的二级建造师继续教育, 把培养复合型、国际化的高层次工程项目管理人才视为自己的使命。二级建造师继续教育在一定程度上必然带动甘肃省建筑企业项目管理教育的新发展。通过不懈努力, 在建筑企业项目管理学科理论体系、项目管理方法体系、典型项目管理成功案例、项目管理人才培养等方面必做出一定的成绩。

4) 二级建造师继续教育是甘肃省施工企业人力资源管理的需要。

从人力资源管理的角度看, 甘肃省建筑业企业存在着队伍庞大、构成复杂、人员知识结构、人员素质总体偏低等问题, 而建筑业企业人力资源存在的问题除了人力资源管理本身外, 各层次工程项目管理人员的能力、水平与建筑市场的发展不相适应, 也是原因之一。

高素质的管理人才是企业发展的基石。加强建造师继续教育工作, 是建立企业内部人才市场的重要途径之一。加强建造师继续教育工作, 还有助于提高建筑业企业各岗位人员的技术技能, 有助于提高甘肃省建筑业企业各岗位人员的素质和能力, 有助于提高甘肃省建筑业企业组织的整体水平和工作效率。

3 开展甘肃省二级注册建造师继续教育的对策

3.1 建立和健全甘肃省二级建造师继续教育体系

甘肃省二级建造师继续教育体系是做好甘肃省二级建造师继续教育工作的组织保证。国家相关部委及甘肃省相关管理部门应在现有基础上, 根据二级建造师执业资格制度的相关规定, 健全二级建造师继续教育工作机构, 充实工作力量, 明确工作职责。

甘肃省相关管理部门应充分发挥各建设行业协会和相关高等院校的作用, 设立建造师继续教育培训机构, 完善甘肃省二级建造师继续教育培训实施细则。以提高服务水平和管理能力为重点, 加强对建造师继续教育管理人员的培训, 建设一支高素质的建造师继续教育管理人员队伍。

3.2 建立和完善甘肃省二级建造师继续教育服务体系

先进完备的教育服务体系是做好甘肃省二级建造师继续教育工作的保障。要积极创造条件, 整合利用各种资源, 加快甘肃省二级建造师继续教育服务体系建设。

3.2.1 建立高素质甘肃省二级建造师继续教育师资队伍

师资水平的高低决定着甘肃省二级建造师继续教育的质量。要依托实力较强的高等院校、建筑业企业, 加快建立以兼职为主、兼专结合的高素质甘肃省二级建造师继续教育师资队伍。例如, 可以通过培训、考试 (试讲) 等手段建立甘肃省二级建造师继续教育师资库, 在更大的范围内实现甘肃省二级建造师继续教育师资资源共享。

3.2.2 加快推进甘肃省二级建造师继续教育教材建设

根据建筑业行业技术的最新发展, 依托高等院校、建筑业企业、科研院所、学术团体、培训机构等, 组织编写较高质量的甘肃省二级建造师继续教育公共课和专业课培训教材, 并在使用过程中不断更新完善。

通过市场机制筛选甘肃省二级建造师继续教育优秀培训教材, 实现甘肃省二级建造师继续教育教材资源的社会共享。

3.2.3 加强甘肃省二级建造师继续教育培训机构建设

甘肃省相关管理部门加快制定甘肃省二级建造师继续教育培训机构建设的指导性意见, 加强对甘肃省各二级建造师继续教育培训机构的宏观指导和监督。研究制定甘肃省二级建造师继续教育培训机构的政策措施, 引入市场机制, 鼓励建筑业企业、高等院校、科研院所、学术团体等各类资源向甘肃省二级建造师继续教育投入。重点扶持一批培训质量高、社会效益好、信誉度高的甘肃省二级建造师继续教育培训机构, 建设示范性甘肃省二级建造师继续教育培训基地, 带动二级建造师继续教育培训机构建设。

总之, 开展甘肃省二级建造师继续教育工作, 不但可以满足现代项目管理对我省建造师执业能力的要求, 也将为提高我省建筑业管理水平奠定坚实的基础。

摘要：虽然我国已全面推行了建造师执业资格考试制度, 但就甘肃省建筑业企业中工程技术与管理人员的整体素质而言, 无论是知识结构还是项目实际管理能力, 都难以满足甘肃省建筑业行业建设规模和技术发展的需求, 开展甘肃省二级建造师继续教育势在必行。论文就此分析了甘肃省二级注册建造师现状及开展二级注册建造师继续教育的必要性, 提出了甘肃省二级注册建造师继续教育的对策。

关键词：二级注册建造师,继续教育,现状,对策

参考文献

[1]住建部.注册建造师管理规定[Z].2006.

[2]住建部.注册建造师继续教育管理办法 (征求意见稿) [Z].2007.

[3]李强.我国建造师执业资格制度的研究[D].西安建筑科技大学, 2009.

[4]张桂山.试论项目管理中项目经理的素质[J].建筑管理现代化, 2006 (4) .

篇4：二级建造师历年试题及答案

一、单项选择题

1、适用于快速路干什么路基层的是

A 石灰土

B 二灰土

C 水泥土

D 石灰粉煤灰稳定砂砾

2、城市道路中必须设置中央分隔带的是

A 快速路

B 主干路

C 次干路

D 支路

3、热拌沥青混合料面层摊铺碾压？

C压实应按初压复压终压包括成型三个阶段进行

4、基坑边坡挂网喷射混凝土施工完成后，应喷水养护一般养护不少于（）天 A 3

B 5

C 7

D 14

5、钻孔灌注桩灌注水下混凝土，在桩顶设计标高以上加灌一定高度，其作用是（）A 避免导管漏浆

B 桩身夹泥断

C保证桩顶混凝土质量

D 放慢混凝土灌注速度

6、同一天进场的同一批次、同规格100T预应力钢筋,最少应分为（）批检验 A 1

B 2

C 3

D 4

7、关于桥梁工程卸落支架顺序描述错误的是（）

A 满布式拱架可从拱顶向拱脚依次循环卸落

B 连续梁宜从跨中向支座依次循环卸落

C 简支梁宜从支座向跨中依次循环卸落

D 悬臂梁应先卸落挂梁及悬臂的支架，再卸无铰跨内的支架

8、钻孔灌注桩施工过程中，防止扩孔坍孔预防措施错误的是

A选用适用的泥浆

B 保证孔内必要水头

C 避免触及和冲刷孔壁

D加快进尺速度

9、跨径为1.8m的钢筋混凝土板，混凝土强度最低达到设计强度的（）时，方可拆除其模板及支架。

A 50% B 60% C 75% D 100%

10、在设计未规定的情况下，采用后张法施工的c50预应力混凝土T型梁强度达到（）MPa时可进行预应力张拉。

A 25 B 30 C35 D 40

11、在软土地层修建地铁车站，需要尽快恢复上部路面交通时，车站基坑施工方法宜选择（）

A明挖法 B盖挖法 C盾构法 D浅埋暗挖法

12、关于小导管注浆说法错误的是（）

A超前小导管支护必须配合钢拱架使用 B 钢管长度8-30m不等

C 钢管应沿拱的环向向外设置外插角 D两排小导管在纵向应有一定搭接长度

13、管道交叉处理原则表述错误的是（）

A支管道避让干线管道

B小口径让大口径

C刚性管让柔性管

D后敷设管道让已敷设管道

15、关于顶管工作坑设置错误的是（）

A 单向顶进时，应选在管道下游端以利排水

B 根据管线设计情况确定，如排水管线可选在检查井处。

C 便于清运挖掘出来泥土和有堆放管材工具设备的场所 D 设置于工厂企业门口出口处

16、城市热力管道套筒补偿器的安装位置（）

A应靠近固定支架 B应位于两个固定支座之间 C应靠近管道分支处 D与固定支座位置无关

17、市政管道工程中，必须进行管道吹扫的是（）

A热力管道 B蒸汽管道 C燃气管道 D给水管道

18、污水处理方法中，属于物理处理法的是（）

A 氧化还原法 B 沉淀法 C生物膜法 D活性污泥法

19、草坪建植前，对于ph>8.5的土壤进行改良不能使用（）

A 硫酸亚铁 B脱硫石膏 C碱性栽培介质 D酸性栽培介质 20、距灌木边缘0.5米处允许有（A）

A 建筑物外墙

B 路灯灯柱

C 车站标志

D 天桥边缘

二、多项选择题

21、水泥混凝土路面的结构层包括（）

A路基

B垫层

C基层

D面层

E封层

22、关于石灰工业废渣稳定砂砾基层施工技术要求，正确的有

A施工期间最低气温应在0摄氏度以上

B配合比应准确

C含水量宜略大于最佳含水量

D必须保湿养护 E碾压时应采用先重型后轻型的压路机碾压

23、无支护基坑的坑壁形式分为（）

A垂直坑壁

B斜坡坑壁

C阶梯形坑壁

D锯齿形坑壁

E变坡度坑壁

24、必须做闭水试验的市政管道工程（）

A污水管道

B雨水管道

C雨污水合流管道

D倒虹吸管

25、关于地下连续墙导墙的说法正确的有（）

A导墙施工精度控制挖槽精度

B导墙应承受水土压力

C导墙要承受起吊钢管笼吊机的施工荷载

D杂填土较厚时要加深导墙

E地下水位越高导墙越深

26、相对来说，浅埋暗挖法中施工工期较长的方法有（）

A全断面法

B.正台阶法

C中洞法

D柱洞法

E双侧壁导坑法）

27、热力管道关断阀安装在（）

A干线的起点

B干线的末端

C支线的起点

D支线的末端

E热力入户井

28、垃圾填埋场地质的岩性以（）为好

A粘土层

B页岩层

C粉砂层

D卵石层

E致密的火成岩层

29、树木移植成功与否受各种影响因素的制约，包括（）

A数目自身的质量 B移植季节 C移植措施 D移植工具 E土壤、水分、肥料等因素

30、下列路基质量验收属于主控项目的有（）

C压实度

D平整度

E弯沉值

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）参考答案： 背景资料一：

某项目部承建一项城市道路工程，道路基层结构为200mm厚碎石垫层和350mm厚水泥稳定碎石基层。

项目部按要求配置了专职安全员，并成立了以安全员为第一责任人的安全领导小组，成员由安全员、项目经理及工长组成。项目部根据建设工程安全检查标准要求，在大门口设置了工程概况牌、环境保护制度牌、施工总平面图公示标牌。

项目部制定的施工方案中，对水泥稳定碎石基层的施工进行详细规定：要求350mm厚水泥稳定碎石分两层摊铺，下层厚度为200mm，上层厚度为150mm，采用15t压路机碾压。为保证基层厚度和高程准确无误，要求在面层施工前进行测量复核，如出现局部少量偏差则采用薄层贴补法进行找平。

在工程施工前，项目部将施工组织设计分发给相关各方人员，以此作为技术交底，并开始施工。问题：

1、指出安全领导小组的不妥之处，改正并补充小组成员。

答：不妥（1分）项目经理为第一责任人（1分）项目技术负责任（1分）项目班组长（1分）负责从开工到竣工全过程安全生产工作（1分）

2、根据背景材料，项目部还要设置哪些标牌? 答：安全生产牌（1分）、文明施工牌（1分），消防保卫（防火责任）牌（1分）、安全无重大事故计时牌（1分）、管理人员名单及监督电话牌（1分）

3、指出施工方案中错误之处，并指出正确做法。

答：①直接用15t压路机错误（1分）应采用大于18吨压路机进行碾压（1分）

②采用薄层贴补的方法找平错误（1分）应遵守“宁高勿低，宁刨勿补”的原则（2分）

4、说明把施工组织设计文件作为技术交底做法的不妥之处并改正。

答：直接把施工组织设计交给相关各方人员作为交底不妥（1分）应由技术负责人（1分）向施工人员（1分）讲解设计’规范要求（1分）强调工程难点及解决办法（1分）

（二）参考答案： 背景资料二：

某施工单位承接了一项市政排水管道工程，基槽采用明挖法放坡开挖施工，基槽宽度为

6.5m，开挖深度为5m，场地内地下水位于地表下1m ,施工单位拟采用轻型井点降水，井点的布置方式和降深等示意图如下：

施工单位组织基槽开挖、管道安装和土方回填三个施工队流水作业，并按I、II、III划分成三个施工，根据合同工期要求绘制网络进度图如下：

问题：

1、指出降水井点布置的不妥之处，并写出正确的做法。

答：①降水井点布置采用单排井点不合理（1分）沟槽深度达到5米以上，基坑宽度为6.5m，应采用双排井

点布置（2分）

②降水井管基坑壁0.5m不合理（1分）降水井管与坑壁距离应大于1.0～1.5m（1分）

2、降水深度是否妥当，如不妥请改正。

答：降水深度为基底以下0.2m不正确（2分）降水深度应为基底以下0.5m（3分）

3、网络进度图上有两个不符合逻辑的地方，请在图上用虚线画出虚工作，让逻辑更合理。

答：图复制过来（1分）管道安装1到管道安装2用虚线连上箭头指向安装2（2分）安装2指向安装3，箭

头指向安装三（2分）

4、计算本工程的总工期，并指出关键线路。

答：关键线路：1—2—4—8—9—10（2分）1+2+4+8+9+10（1分）=25（2分）

（三）参考答案： 背景资料三：

某建设单位与A市政公司（简称A公司）签定管涵总承包合同，管涵总长800m , A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签定的分包合同约定：（1）出现争议后通过仲裁解决；（2）B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。

B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象。随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑，但B公司以工期紧及现有板桩长度短为由，决定在基槽开挖2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。

建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工。A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签定为由诉讼至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。问题：

1、对发生的安全事故，反应出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题？

答：a公司责任：未对b公司的资质进行审查（1分）安 全员发现事故隐患未及向项目经理、业主汇报（1

分）b公司责任：不服从A公司现场管理（1分）违反基坑开挖操作规程，发现事故预兆未来及时抢险

（2分）

2、B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定？

答：违反了基坑开挖规范要求（1分）软弱土层基坑开挖超过2m应支护，且应随挖随支（2分）

3、法院是否应当受理B公司的诉讼？为什么？

答：不予受理（1分）合同中约定了仲裁协议（2分）

4、该分包合同是否有效？请说明法律依据。答：合同无效（1分）违反了法律规定（1分）法律规定禁止转包（1)

5、该分包合同是否应当继续履行？针对已完成工作量应当如

6、何结算？

答：不应当继续履行（1分）

已完工作量质量合格应予以支付工程款；质量不合格

返修合格应予以支付工程款；质量不合格返修不合格不予支付（3分）

6、发生事故后B公司是否应当支付合同总价的0.5%作为补偿？说明理由。

答：应该（1分）无效合同有过错方应赔偿对方受到的损失

（1分）双方都有过错根据过错大小各自承担相应责任

（四）参考答案： 背景资料四：

某项目部承接华北地区某城市道路绿化工程，全长为2.5km，道路两侧栽植行道树。按设计要求，行道树为深根性的国槐，胸径为12~15cm。

在施工过程中，发生如下事件：

事件一：国槐带土球移植，土球大小符合规范要求，项目部在苗木运来之前挖好了树穴，树穴上大下小，上口径比下口径大15~20cm,树穴上口直径与土球直径接近，挖出的表土和底土混合均匀后放置一边备用。

事件二：在挖树穴时发现，有3个树位处地表下0.6m处有页岩层，争对出现的问题，项目部与建设方口头协商后，将此3株树改为灌木型的黄杨桃。

事件三：为保证树木成活，项目部在树木定植后第三天开始连续浇水三天，每天一次，浇水三次之间，中耕一次。

事件四：施工完成后，项目部对栽植作了记录，作为验收资料，内容包括：土壤特性、气象情况、环境条件、种植位置、栽植后生长情况、种植数量以及种植工人和栽植单位与栽植者的姓名等。问题：

1、指出事件一中项目部的做法错误之处，并改正。

答：土球直径与树穴上口直径接近错误（1分）、树穴上大下小错误（1分）树穴上下口径大小要一致应比土球直径加大15-20CM,深度加10-15CM（3分）

2、分析事件二中项目部更改设计的原因，指出项目部和建设方口头协商做法的不妥之处，并纠正。

答：变更原因：工程环境变化（1分）应该采用书面形式

（1分）承包人向工程师提出变更（1分）工程师

进行审查并批准（1分）工程师发出变更指令执行（1分）

3、指出事件三中不妥之处，并改正。

答：移植后第三天开始浇水，每天浇水一次错误（1分）树木定植后24小时内必须浇上第一遍水，水要浇透（2

定植后连续浇水三次，之后视情况适当灌水（2分）

4、事件四中，验收还应补充哪些资料？

答：栽植时间（1分）栽植材料的质量（2分）采取措施（2分）选择题答案

1.B

2.A

3.C 4.C 5.C 6.B 7.C 8.D 9.A

10.C 11.B 12.B

13.C 15.D 16.D

17.C

18.B

19.C

20.A

21.ABCD 22.BCD 23.ABCD 24.ACDE 25.BD 26.CDE 27.AC 28.ABE 29.ABE

篇5：二级建造师历年试题及答案

一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。

A．热轧钢筋

B．热处理钢筋

C．钢丝

D．钢绞线

2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。

A．承受由于弯矩作用而产生的拉力

B．承受由于弯矩作用而产生的压力

C．承受剪力

D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力

3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m,该住宅属（）。

A．低层住宅

B．多层住宅

C．中高层住宅

D．高层住宅

4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。

A．18.300

B．19.100

C．19.400

D．21.600 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。

A．屈服强度

B．疲劳强度

C．抗拉强度

D．伸长率

6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。

A．受压承载力

B．受剪承载力

C．局部受压承载力

D．稳定性

7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。

A．7天

B．14天

C．21天

D．28天

8.工程测量用水准仪的主要功能是（）。

A．直接测量待定点的高程

B．测量两个方向之间的水夹角

C．测量两点间的高差

D．直接测量竖直角

9.对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12.00m；N点为待测点，安置水准仪于M,N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m,N点高程为（）m。

A．11.000

B．12.000

C．12.500

D．13.000

10.当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是（）。

A．放坡挖土

B．中心岛式（墩工）挖土

C．盘式挖土

D．逆作法挖土

11.基坑土方填筑应（）进行回填和夯实。

A．从一侧向另一侧平推

B．在相对两侧或周围同时

C．由近到远

D．在基抗卸土方便处

12.100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为（）。

A．木模板

B．组合钢模板

C．滑长模板

D．散支散拆胶合板模板

13.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在（）以上。

A．-5℃

B．5℃

C．10℃

D．15℃

14.花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是（）。

A．防滑性

B．反光性

C．弯曲性能

D．放射性

15.下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是（）。

A．采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙

B．幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行

C．幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程

D．传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标

16.凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑，装饰装修工程施工管理签章文件上签字加盖（）专用章。

A．项目资料员

B．项目监理工程师

C．项目经理

D．注册建造师

17.建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建筑师签章文件代码为CN,下列说法正确的是（）。

A．工程延期申请表是施工进度管理文件

B．工程分包合同是施工组织管理文件

C．隐藏工程验收记录是质量管理文件

D．施工现场文明施工措施是安全管理文件

18.当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是（）。

A．经返工重做或更换器具，设备的检验批，不需要重新进行验收

B．经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应以予以验收

C．经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求，虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收

D．经返修或加固处理的分项，分部工程，一律不予验收

19.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类，属于Ⅰ类民用建筑工程的是（）。

A．办公楼

B．旅馆

C．餐厅

D．住宅

20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到（）以及上，且不得有严重缺陷。

A．50%

B．70%

C．80%

D．90%

二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意的。至少1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21.装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度，栏杆间距，安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有（）。

A．幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m

B．中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m

C．多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m

D．当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃

E．幼儿园阳台的护栏净高不应小于1.20m

22.加气混凝土砌块的特性有（）。

A．保温隔热性能好

B．自重轻

C．强度高

D．表面平整，尺寸精确

E．干缩小，不易开裂

23.钢化玻璃的特性包括（）。

A．机械强度高

B．抗冲击性好

C．弹性比普通玻璃大

D．热稳定性好

E．易切割，磨削

24.混凝土的自然养护方法有（）。

A．覆盖浇水养护

B．塑料布覆盖包裹养护

C．养生液养护

D．蒸汽养护

E．升温养护

25.建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有

A．主龙骨应平行房间短向布置

B．吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm

C．纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定

D．纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上

E．吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑

26.烧结普通压和毛石砌筑而成的基础特点有（）。

A．抗压性能好

B．整体性较好

C．抗拉、抗弯、抗剪性能较好

D．施工操作简单

E．适用于地基坚实，均匀，上部荷载较小的基础工程

27.按《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（）。

A．装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底

B．装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案

C．建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能

D．装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样

E．装修材料现场进行阻燃处理，应在相应的施工作业完成后进行抽样检验

28.民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有（）。

A．甲醛

B．挥发性有机化合物

C．苯

D．二氧化硫

E．氨

29.下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B级的有（）

A．甲醛

B．挥发性有机化合物

C．苯

D．二氧化硫

E．氨

30.混凝土应按国家现场标准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的有关规定，根据混凝土（）等要求进行配合比设计。

A．吸水率

B．强度等级

C．耐久性

D．工作性

E．分层度

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景资料

某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修施工组织设计文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。

如下图：

在施工过程中发生了以一事件：

事件一：工作E原计划6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工程师批准，E工作计划改为9天完成，其他工作与时间执行网络计划。

事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（垂100kg）安装在吊顶工程的主龙骨上。

事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公室，要求提前竣工验收，总监理工程师组织建设单位技术人员，施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。

问题：

1.指出本装饰工程网络计划的关键线路（工作），计算计划工期。

2.指出本装饰工程实际关键线路（工作），计算实际工期。

3.灯安装是否正确？说明理由

4.竣工验收是不明妥当？说明理由

（二）背景资料

某办公楼工程，建筑面积23723m2，框架剪力墙结构，地下1层，地上2层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。

事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。

事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目：

问题：

1.程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案？说明理由。

2.一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？

3.地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护？

4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？

（三）背景资料

某小区内拟建一座6层普通砖泥结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚240mm,抗震设防烈度7度,某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该项工程总承包全同。合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为100m2，综合单位为110元/m2。

事件一：现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题，物料提升机运到现场后，项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装，安装结束后，现场机务员报请项目经理批准，物料提升机正式投入使用。

事件二：现场施工工程中为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口，内墙上留直搓。并沿墙高每八皮砖（490mm）设置了2￠6钢筋，钢筋外露长度为500mm。

事件三：由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水明装主管（无套管）从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。

事件四：施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号，经和平单位核算综合单位为150元/m2,该分项工程施工完成后，经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200m2,但建设单位尚未确认该变更单位，施工单位用净值法进行了成本分析。

备注：BCWS－计划完成工作预算费用

BCWP－已完工作预算费用

ACWP－已完工作实际费用

CV－费用偏差

问题：

1.事件一中，物料提升机使用是否符合要求？说明理由。

2.事件二中，砖墙留搓的质量控制是否正确？说明理由。

3.事件三中，五层卫生间防水存在什么隐急？说明理由。

4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWC,BCWP,ACWP,CV,并分析成本状况。答案：

1.【答案】A 2.【答案】C 3.【答案】C 4.【答案】D 5.【答案】B 6.【答案】D 7.【答案】D 8.【答案】C 9.【答案】D 10.【答案】A 11.【答案】B 12.【答案】C 13.【答案】B 14.【答案】D 15.【答案】C 16.【答案】D 17.【答案】C 18.【答案】B 19.【答案】D 20.【答案】C

二、多项选择 21.【答案】ABE 22.【答案】ABD 23.【答案】ABCD 24.【答案】AC 25.【答案】BE 26.【答案】ADE 27.【答案】ACE 28.【答案】AC 29.【答案】BC 30.【答案】BCD

答：1.用标号法找关键线路，计算工期。如下图所示。则计划关键线路为：B－C―F－G;计划工期为17天。

2.用标号法找关键线路，计算工期，如下图所示。则实际关键线路为：B－E―H;实际工期为19天。

3.不正确。因为安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具，根据装饰装修工程施工技术更档，重型灯具。电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增高附加吊杆。

4.不妥当。因为竣工验收应分为三个阶段：

（1）竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备；

（2）初步验收：施工单位在自检合格基础上，填写竣工工程报验单，由总监理工程师组织专业监理工程理财，对工程质量进行全面检查，经检查验收合格后，由总监签署工程竣工报验单，向建设单位提出质量评估报告；

（3）正式验收：由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后，审查符合要求即组织正式验收

二、答：1.本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案：理由：根据《危险性较大的分部分分项工程安全整理办法》规定：脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架。各类工具式脚手架和卸料平台等工程需要单独编制专项施工方案。本工程中，脚手架高度3.6m×11m＋4.8m＝44.4m>24m,因此必须编制专项施工方案。

2.导致这起事故发生的主要原因包括：①烂醉如泥层管道井竖向洞口无防护;②楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具；③现场安全检查不到位，对事故隐患未能及时发现并整改；④工人的安全教育不到位，安全意识淡薄。

3.采取的防护措施有：墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。

4.吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有：①设备安装及水管试压；②木龙骨防火、防腐处理;③预埋件或拉结筋；④吊杆安装；⑤龙骨安装；⑥填充材料的设置等。

三、答：1.不符合要求。因为针对提升工艺和施工现场作业条件，编制专项作业施工方案，安装搭设必须按照设计要求和规定程序进行，验收应由项目经理组织，项目施工。技术、安全、作业班级负责人等有关人员参加，经验收并进行核载试验，确认符合要求后力一可正式投入使用。

2.不正确。理由：现场留搓处，拉接钢筋的进入长度不符合现行规范规定"埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm，对于抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm的要求。

3.存在漏水隐患。理由：因为后进行排水主管道安装会在已经施工完成的防水层上开洞穿管，两修补防水层，不能保证防水层的整体性，如果管道根部与防水交接处处理不好，将会留下质量隐患，而发生渗出漏现象。

4.计划瓷砖粘贴面积1000㎡，预算价格110元/㎡，实际价格150元/㎡，实际瓷砖粘贴面积1200㎡;则BCWS＝计划工作量×预算单价＝1000㎡×110元/㎡＝11万元；

BCWP＝已完工作量×预算单价＝1200㎡×110元/㎡＝13.2万元；

ACWP＝已完工作量×实际单价＝1200㎡×150元/㎡＝18万元；

CV＝BCWP-ACWP＝13.2-18＝-4.8万元

费用偏差为负值，表示实际费用超预算费用。

（四）背景资料

甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF－1999－0201）签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。

合同履行中出现了以下事件：

事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。

事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。

事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责

任在于甲方。

问题：

1.事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。

2.事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由

3.事件三中,乙方是否逾期竣工？说明理由并计算奖罚金额。

答：1.事件一中，乙方的索赔生效。该事件是由非承包单位所引起，承包人按照通用合同条款的约定，在索赔事件发生后28天内提交了索赔意向通知及相关索取资料，提出费用和工期索赔要求，并说明了索赔事件的理由。

2.乙方申报设计变更增加费不符合约定。理由：乙方已过索赔权利的时效，根据有关规定，乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意，提交索赔报告，但本案例三个月后才提，超出索赔时效，丧失要求索赔的权利，所以甲方可不赔偿。

篇6：二级建造师历年试题及答案

A．矿山企业

B．水泥生产企业

C．建筑施工企业

D．危险物品生产企业

【正确答案】：B

第2题 在行政机关作出吊销许可证和执照的行政处罚之前，当事人有要求举行（）的权利。

A．简易程序

B．一般程序

C．普通程序

D．听证

【正确答案】：D

第3题 建设工程安全生产管理制度中“预防为主”的具体体现是（）。

A．安全生产检查制度

B．安全生产教育培训制度

C．伤亡事故处理报告制度

D．安全生产责任制度

【正确答案】：A

第4题 下列有关定金与违约金区别的表述不正确的是（）。

A．定金须于合同履行前交付，而违约金只能发生违约行为以后交付

B．定金一般是约定的，而违约金一般是法定的C．定金有证约和预先给付的作用，而违约金没有

D．定金主要起担保作用，而违约金主要是违反合同的民事责任形式

【正确答案】：B

第5题 在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2003年和2005年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2003年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则（）。A．施工企业负有取得该鉴定的举证义务

B．人民法院应该自行调取该鉴定

C．法院应该推定施工企业的主张成立

D．建设单位必须提供该鉴定结论

【正确答案】：C

第6题 建设工程质量监督机构应将（）通知建设、勘察、设计、施工、监理单位。

A．质量监督报告

B．质量工作报告

C．质量监督工作方案

D．监督检查报告

【正确答案】：C

第7题 我国《安全生产法》规定，生产经营单位建设项目的安全设施投资应当纳入的选项是（）。

A．建设项目概算

B．经营成本

C．生产成本

D．建设项目保障费

【正确答案】：A

第8题 合同的成立意味着（）。

A．合同已经具有法律效力

B．当事人双方对合同内容达成一致

C．合同符合法律规定

D．合同受到法律保护

【正确答案】：B

第9题 下列关于仲裁凋解书、裁决书效力的叙述中，正确的是（）。

A．因为实行一裁终局原则，所以劳动仲裁裁决书一经作出即刻生效

B．仲裁庭制作的调解书自送达之日起具有法律效力

C．当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起10日内，可以向人民法院起诉

D．裁决书作出后，一方当事人逾期不履行，另一方当事人可以申请劳动仲裁机构强制执行

【正确答案】：B

第10题 下列各项不属于建设工程安全生产管理基本制度的是（）。

A．安全生产责任制度

B．安全生产赔偿制度

C．安全生产教育培训制度

D．安全生产检查制度

【正确答案】：B

第11题 对于违约责任，赔偿应相当于对方因违约造成的损失的（）。

A．50% B．100% C．I50% D．200% 【正确答案】：B

第12题 某建筑公司招聘，甲应聘电焊工、乙应聘气焊工、丙应聘消防材料保管员、丁应聘自动消防系统的操作人员，4人均无上岗证，根据《消防法》可以聘用上岗的是（）。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

【正确答案】：C

第13题 某建筑工地负责人沈某为防止有人侵入工地偷钢材，在工地周围拉电网，并在电网前设置了警示标记。一日晚，李某偷钢材不慎触电，经送医院抢救无效身亡。沈某对这种结果的主观心理态度是（）。

A．直接故意

B．间接故意

C．过于自信的过失

D．疏忽大意的过失

【正确答案】：C

第14题 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的（），并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

A．资质证书

B．资格证书 C．许可证书

D．等级证书

【正确答案】：A

第15题 甲建筑公司设立劳动争议调解委员会，下列争议中，可由劳动争议调解委员会负责调解的是（）。

A．甲建筑公司与本公司员工沈某

B．甲建筑公司与乙公司员工李某

C．甲建筑公司与乙建筑公司

D．甲建筑公司员工李某与沈某

【正确答案】：A

第16题 下列施工纠纷案件应予支持的是（）。

A．承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级．当事人请求按照无效合同处理的

B．建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的

C．建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的

D．建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款

【正确答案】：C

第17题 注册建造师沈某的聘用单位被撤回资质证书，则沈某的注册证书和执业印章将（）。

A．继续有效

B．失效

C．被吊销

D．被撤销

【正确答案】：B

第18题 某工程开工后，因故于2009年10月15日中止施工，该建设单位为此向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2009年（）。

A．10月15日

B．10月22日

C．11月14日

D．12月14日 【正确答案】：C

第19题 《安全生产法》赋予从业人员在安全生产中的权利不包括（）。

A．建议权

B．批评权

C．拒绝权

D．危险报告权

【正确答案】：D

第20题 下列各项中，不属于项目档案验收意见的内容的是（）。

A．项目建设概况

B．项目档案管理情况

C．存在问题、整改要求与建议

D．项目档案使用情况

【正确答案】：D

第21题 关于民事诉讼法的回避制度，下列表述不正确的是（）。

A．当事人提出回避申请应当说明理由

B．回避事由在案件开始审理后知道的，可以在法庭辩论终结前提出

C．人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的5日内作出决定

D．审判人员的回避，由院长决定

【正确答案】：C

第22题 买房人在与开发商签订的购房合同中受骗，向法院请求撤销合同，下列结果中，法院最不可能做出的判决是（）。

A．要求买房人继续按合同约定履行

B．撤销该合同

C．要求开发商降低价格销售

D．要求买房人以开发商优惠价格购买

【正确答案】：A

第23题 根据我国《安全生产法》规定，对于生产经营单位的主要负责人未履行我国《安全生产法》规定的安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，首选的处理办法是（）。

A．责令生产经营单位停产停业整顿

B．给予罚款处理 C．给予撤职处分

D．责令限期改正

【正确答案】：D

第24题 针对企业延期后仍不能按时缴纳税款的情形，税务机关可责令该企业（）。

A．限期补交税款

B．除限期补交税款外，还征收万分之五的滞纳金

C．除限期补交税款外，还从滞纳税款之日起，征收万分之五的滞纳金

D．除限期补交税款外，还从滞纳税款之日起，按日加收万分之五的滞纳金

【正确答案】：D

第25题 下列选项中属于附加刑的是（）。

A．拘役

B．管制

C．剥夺政治权利

D．有期徒刑

【正确答案】：C

第26题（）的目的就是让所有的安全生产从业人员都对安全生产有所了解，最大限度避免安全事故的发生。

A．安全生产责任培训

B．施工前的安全施工技术交底

C．施工现场安全警示标志的设置

D．施工现场的安全防护

【正确答案】：B

第27题 中级人民法院管辖的第一审民事案件不包括（）。

A．最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件

B．重大涉外案件

C．在本辖区有重大影响的案件

D．在全国有重大影响的案件

【正确答案】：D

第28题 甲公司聘用李某为推销员，合同仅约定了试用期为6个月。李某在试用期怀孕完不成承包任务，甲公司作出解除与李某的劳动合同的行为，下列选项中表述正确的是（）。

A．由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同 B．由于李某不能胜任工作，甲公司应提前三十日通知李某，解除劳动合同

C．甲公司可以支付李某一个月工资后解除劳动合同

D．由于李某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同

【正确答案】：D

第29题 在安全生产保障措施中，对物力资源的管理属于（）。

A．组织保障措施

B．管理保障措施

C．经济保障措施

D．技术保障措施

【正确答案】：D

第30题 下列关于财产保全的表述中，正确的是（）。

A．财产保全只能发生在诉讼过程中

B．财产保全只能发生在提起诉讼前

C．财产保全可以由当事人或利害关系人提出申请

D．财产保全都是由人民法院依据职权作出裁定

【正确答案】：C

第31题 购房人李某要想确认自己与开发公司签订的购房合同有没有法律效力，应当向（）申请。

A．房地产主管部门

B．法院或仲裁机构

C．开发公司

D．消费者协会

【正确答案】：B

第32题 下列标准中，级别最低的是（）。

A．国家标准(GB)B．企业标准(QB)C．行业标准(HB)D．地方标准(DB)

【正确答案】：B

第33题 建筑工程监理应当依据法律、行政法规及有关的技术标准、（）和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

A．授权书

B．许可证书

C．项目建议书

D．设计文件

【正确答案】：D

第34题 下列有关民事执行的说法不正确的是（）。

A．一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行

B．第一审人民法院做出的生效的法律文书，由第一审人民法院执行

C．第二审人民法院做出的生效的法律文书，由第二审人民法院开始执行程序

D．法律规定由人民法院执行的法律文书，由被执行人住所所在地或者被执行财产所在地人民法院执行

【正确答案】：C

第35题 “对重大危险源的管理”是生产经营单位安全生产的（）保障措施。

A．组织

B．经济

C．技术

D．监督

【正确答案】：C

第36题 如果建筑施工企业安全生产许可证遗失，其应（）。

A．向原发证机关声明作废并申请补办

B．向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发

C．由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发诬

D．向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办

【正确答案】：D

第37题 李某于2009年12月15日通过传真方式向李某提出订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，李某采用的要约方式是（）。

A．口头形式

B．书面形式

C．默认形式

D．行为

【正确答案】：B 第38题 对于用人单位解除劳动合同确有错误的，人民法院可以（）。

A．发回重审

B．予以变更

C．依法判决予以撤销

D．驳回起诉

【正确答案】：C

第39题 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人，通知的时间应在要求提交投标文件截止时间至少（）。

A．5日前

B．10日前

C．15日前

D．20日前

【正确答案】：C

第40题 李某装修房子与建材商店签订了购买瓷砖的合同并交了定金。到了约定提货期的先一天，该商店突然通知说该批瓷砖已被一位熟人买走，近期无货。对此，下列说法正确的是（）。

A．商店要承担缔约过失责任

B．商店属于先期违约

C．商店不承担责任

D．商店要等到约定取货的日子才承担违约责任

【正确答案】：B

第41题 建设单位、设计单位、施工单位和监理单位没有履行职责造成人员伤亡和事故损失的，情节严重的，《建设工程安全生产管理条例》的处理规定是（）。

A．责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

B．依法追究刑事责任

C．降低资质等级

D．吊销资质证书

【正确答案】：A

第42题 甲向乙出售房屋，约定甲应于10月20日前向乙交付房屋并办理产权登记，乙应于10月21日前付款。10月18日，甲又将该房屋出售与丙，双方并办理了产权登记，但未交付房屋。则下列说法正确的是（）。

A．10月20日前，乙不得向甲主张违约责任，因为履行期限没有届满，不构成违约 B．10月20日前，乙不得向甲主张违约责任，因为房屋所有权尚未转移，甲仍需履行

C．10月20日前，乙得向甲主张缔约过失责任，因为合同因标的不能而无效

D．10月20日前，乙得向甲主张默示预期违约的责任

【正确答案】：D

第43题 根据法律的规定，可以作为证人的是（）。

A．诉讼代理人

B．政府机关人员

C．陪审员

D．鉴定人员

【正确答案】：B

第44题 军用房屋建筑工程在开工前（）。

A．需要办理施工许可证

B．不需要办理施工许可证

C．由部队所在地的县级以上建设主管部门决定是否办理施工许可证

D．《建筑法》对此没有规定

【正确答案】：B

第45题 在应急救援时，有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门负责人接到重大生产安全事故的报告后，应当（）。

A．咨询有关专家

B．报告上级领导，等候指示

C．立即赶赴现场，组织抢救

D．处罚有关违章人员

【正确答案】：C

第46题 根据我国《安全生产法》规定，当企业从业人员在300人以下时，下列选项中可以通过委托具有国家规定的相关专业技术人员提供安全生产管理服务的是（）。

A．矿山企业

B．水泥生产企业

C．建筑施工企业

D．危险物品生产企业

【正确答案】：B

第47题 关于民事诉讼管辖，下列说法不正确的是（）。

A．地域管辖是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限 B．专属管辖是排他性管辖

C．最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件

D．房地产的纠纷属于专属管辖

【正确答案】：C

第48题 法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的。法定代理属于全权代理，法定代理人原则上应代理被代理人的有关（）方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为。

A．生意

B．财产

C．合同

D．责权

【正确答案】：B

第49题 工程设计图属于知识产权中的（）。

A．著作权

B．专利权

C．商标权

D．邻接权

【正确答案】：A

第50题 下列选项中，（）不属于建设工程民事纠纷的处理方式。

A．调解

B．仲裁

C．协商

D．诉讼

【正确答案】：C

第51题 甲、乙两人在某建筑公司的工地工作。某日上班时，甲因疏忽大意，操作不当，致乙右臂伤残。有关该事件的下列表述中，正确的是（）。

A．即使乙不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得解除与乙的劳动合同

B．乙所受损失应向甲要求赔偿

C．建筑公司因此解除与乙的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知乙

D．建筑公司在对乙作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同

【正确答案】：A 第52题 用人单位单方解除劳动合同不包括（）。

A．随时解除

B．预告解除

C．经济性裁员

D．协商解除

【正确答案】：D

第53题 下列情形中，在当事人之间产生合同法律关系的是（）。

A．甲拾到乙遗失的钱包

B．甲家中阳台上的花盆掉落砸伤路人乙

C．甲的猫跑到乙家中打碎了乙的花瓶

D．甲在操场打球，委托乙代其保管手机

【正确答案】：D

第54题 仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应（）。

A．按甲的意见作出

B．按乙或丙的意见作出

C．请示仲裁委员会主任并按其意见作出

D．重新组成仲裁庭经评议后作出

【正确答案】：A

第55题 《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得（）的范围内从事建筑活动。

A．相应的专业技术职务，并在其专业许可

B．相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可

C．相应的职称证书，并在相应职称等级许可

D．相应的资质等级证书，并在资质等级许可

【正确答案】：B

第56题 甲钢材供应商与乙施工单位签订钢材供应合同，约定由甲代办托运。甲遂与丙运输公司签订运输合同，合同中载明乙为收货人。运输途中，因丙的驾驶员丁的重大过失发生交通事故，致货物受损，无法向乙按约交付钢材。则下列说法中正确的是（）。

A．乙有权请求甲承担违约责任 B．乙应当向丙要求赔偿损失

C．乙尚未取得货物所有权

D．丁应对甲承担责任

【正确答案】：A

第57题 在下列各项合同当事人所支付的对价中，应当称为酬金的是（）。

A．买卖合同中的价金

B．租赁合同中的租金

C．借款合同中的利息

D．运输合同中的运费

【正确答案】：D

第58题 下列关于建设工程文件归档的表述正确的是（）。

A．归档可以分阶段进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行

B．勘察、设计单位应当在任务完成时，将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档

C．施工、监理单位应当在工程竣工验收后，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档

D．凡设计、施工及监理单位需要归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档

【正确答案】：D

第59题 如二审人民法院经过审理后，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是（）。

A．认定事实不清

B．违反法定程序

C．证据不足

D．适用法律错误

【正确答案】：D

第60题 对于拆除工程，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并将施工单位资质等级证明等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（）。

A．审查

B．登记

C．备案

D．批准

【正确答案】：C

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)第61题 施工单位及其所属的较大分支机构，必须在建设工程项目中设立安全生产管理机构。这里的较大分支机构包括（）。

A．分公司

B．技术部门

C．工程部门

D．区域公司

E．质量部门

【正确答案】：A,D

第62题 关于工程承包制度，下列表述正确的有（）。

A．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效

B．建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，应当承担相应的民事责任

C．大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，应由两个以上的承包单位联合共同承包

D．承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

E．对在工程承包中行贿的承包单位，可以责令其停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

【正确答案】：A,B,E

第63题 有下列（）情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

A．用人单位管理人员违章指挥

B．在试用期内的C．用人单位濒临破产

D．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动条件的E．用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬的【正确答案】：B,D,E

第64题 某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工钱某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某被派往境外逾期未归；职工沈某因工程重大安全事故罪被判刑。对此，建筑公司可以随时解除劳动合同的有（）。

A．李某

B．钱某

C．徐某

D．陈某

E．沈某

【正确答案】：D,E

第65题 民事诉讼代理人包括（）。

A．法定诉讼代理人

B．委托诉讼代理人

C．指定诉讼代理人 D．一般诉讼代理人

E．特殊诉讼代理人

【正确答案】：A,B

第66题 下列有关行政处罚决定与听证的表述中，正确的表述有（）。

A．工商行政管理局在作出行政处罚决定前，应告知当事人有要求举行听证的权利

B．当事人要求听证，如符合规定，行政机关应当组织听证

C．当事人不承担行政机关组织听证的费用

D．组织听证的费用，由当事人承担

E．组织听证的费用，由工商行政管理局与当事人共同承担

【正确答案】：A,B,C

第67题 下列选项中，导致建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有（）。

A．将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成

B．将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

C．将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成D．借用有资质的建筑施工企业名义

E．将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成【正确答案】：A,B,D

第68题 建设工程质量监督管理具有的特点有（）。

A．权威性

B．协调性

C．综合性

D．准确性

E．强制性

【正确答案】：A,C

第69题 建设项目环境影响报告书应当包括（）。

A．建设项目概况

B．建设项目周围环境现状

C．建设项目对环境影响的经济损益分析

D．环境影响评价机构

E．环境影响评价文件审批意见

【正确答案】：A,B,C

第70题 下列属于中标无效的是（）。

A．甲施工单位向他人透露已获取招标文件

B．招标人与中标人不按招标文件和中标人的投标文件订立合同的C．政府与中标人甲施工单位订立背离合同实质性内容的协议 D．乙施工单位以丙建筑公司名义投标

E．招标文件要求中标人提交履约保证金，中标人拒绝提交

【正确答案】：A,D

第71题 财产保全的种类有（）。

A．诉前财产保全

B．执行财产保全

C．诉讼财产保全

D．诉讼合同保全

E．用益物财产保全

【正确答案】：A,C

第72题 按照《注册建造师管理规定》，在下列情形中，不予注册的情形包括（A．甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年

B．乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月

C．丙某今年已经63周岁

D．丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故

E．戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人

【正确答案】：A,D,E

第73题 安全生产费用应当专款专甩，是指应当用于（），不得挪作他用。A．施工设施的采购和更新

B．安全施工措施的落实

C．安全生产条件的改善

D．施工安全防护用具及设施的采购和更新

E．职工安全生产事故的赔偿

【正确答案】：B,C,D

第74题 下列各项适用于我国法的形式的有（）。

A．宪章

B．判例

C．国际条约

D．最高人民法院司法解释

E．地方性法规

【正确答案】：C,D,E

第75题 建设工程竣工验收备案一般应具备下列条件中的（）。

A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B．有完整的技术档案和施工管理资料

C．有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D．施工单位签署的工程质量保修书

E．建设工程规划批准书。）

【正确答案】：A,B,C,D

第76题 下列关于仲裁裁决书说法不正确的有（）。

A．裁决书中当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写

B．裁决书由仲裁员签名后，须加盖仲裁庭印章

C．对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，也必须在裁决书上签名，此点和民事诉讼中是相同的D．当事人收到裁决书后，因业务繁忙一直没有时间申请执行，2个月后申请执行时才发现仲裁裁决书将赔偿金额300万元少写了一个零，则当事人可以先申请仲裁庭补正，再申请执行

E．仲裁裁决的作出，标志着当事人之间纠纷的最终解决

【正确答案】：B,C,D

第77题 由于他人的行为造成权利人房屋毁损的，权利人可以采取的物权保护方式有（）。

A．请求确认权利

B．请求返还原物

C．请求恢复原状

D．请求消除危险

E．请求损害赔偿

【正确答案】：C,E

第78题 建筑企业甲公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员沈某订立的劳动合同中，下列（）情形不符合劳动法的规定。

A．劳动合同约定试用期为1年

B．在试用期内，沈某不得通知甲公司解除劳动合同

C．在试用期间，沈某被证明不符合录用条件，甲公司可随时解除劳动合同

D．沈某如被依法追究刑事责任，甲公司可以随时解除劳动合同

E．沈某如果患病，甲公司可以随时解除劳动合同

【正确答案】：A,B,E

第79题 生产经营单位（），责令限期改正，逾期未改正的，责令停产、停业，可以并处2万元以下的罚款。

A．未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显安全警示标志的B．未按照我国安全生产法规对从业人员进行安全生产教育培训的C．未按照规定设立安全生产管理机构或配备生产管理人员的

D．未按照我国安全生产法规定如实告知从业人员有关安全生产事项的E．未对安全设备进行经常性维护的【正确答案】：B,C,D

第80题 保证期内，（）应当取得保证人书面同意，否则保证人不再承担担保责任。

A．债权人依法将主债权转让给第三人的B．债权人与债务人协议变更主合同的C．债权人许可债务人转让债务的