安全分包合同建设单位

第一篇：安全分包合同建设单位

建设工程分包施工合同(三方合同)

合同编号:

建设工程分包施工合同

项 目 名 称：项 目 地 点：承包人合同编号： (由承包人编填) 施工资质证书等级：发 包 人： 发 包 人 地 址： 承 包 人： 承 包 人 地 址：

签 订 日 期：

二〇一〇年1

日

月 说明：

1、本合同以铝合金门窗为例;

2、基本可适合所有分包工程施工合同;

工程分包施工合同

发包方: 有限公司 (以下简称“发包方”) 总包方: (以下简称“总包方”) 分包方： (以下简称“分包方”)

通过招议标，经三方协商谈判，就位于 工程 #楼铝合金门窗制作及安装工程达成以下合同条款：

合同文件组成及解释顺序如下： (1)本分包施工合同;

(2)双方往来函件及承诺;

(3)中标通知书; (4)招标文件;

(5)承包方提交的投标书和投标报价表,投标报价清单; (6)供货一览表;

(7)技术规格及服务要求; (8)质量保修书及服务承诺;

(9)发包方、总包方和分包方商定的其他必要文件。

上述文件存在不一致的，以排列在前优先解释，一般性规定与特殊约定不一致的，以特殊约定为准。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容： 铝合金门窗工程

二、工程承包范围：

(1)根据发包方(包括门窗原设计单位，下同)审核、批准的深化设计施工图纸进行门窗的加工制作、运输、安装，检验、试验直至验收合格、交付使用的全部工作内容。双方确认，发包方不会因其对深化设计图的审核、批准而承担因深化设计图中存在错误、遗漏、不完善或其他瑕疵而产生的任何责任、损失。

(2)分包方有责任对已经发包方审核、批准的深化设计施工图纸进行再次复核，发现深化设计图与施工现场不一致的方面，或深化设计图中不符合国家规范及标准(包括地方标准、要求)的方面并于加工制作前进行及时的完善，否则，因此造成的返工，或工程造价的增加均由分包方承担。

(3)分包方有责任就已经发包方审核、批准的深化设计施工图纸进行进一步的优化设计并将该优化设计上报发包方。即使在发包方已经完成了门窗的加工制作，或安装、验收，只要发包方发现有其他更加优化的优化设计(不包括门窗所使用的材料)且该优化设计得到原设计单位认可，发包方即有权在本工程结算时单方面扣除使用发包方优化设计可以节约的工程造价。

三、合同工期：

1、本工程的合同工期为 个日历天，是分包方完成门窗工程制作、安装、调试直至竣工验收合格的全部施工工期。(可分节点计算工期，如外框在门窗洞口核验合格后的10个日历天内，窗扇在接到甲方通知并具备安装条件后的25个日历天)

上述合同工期已综合考虑了施工期间的节假日、恶劣气候(包括但不限于强降雨、暴雪、风暴等)、政府部门对施工的限制、设计变更导致工程量的增加或工程的返工等。

2、本工程的开工日以本工程监理单位签发的开工日为准，竣工日根据实际开工日以及合同工期推算。

3、以下原因在施工关键工期线路上，造成竣工日期及控制工期拖延，且该

3 拖延后果确属不可避免，经发包方确认，工期相应顺延，如下列原因是由总包方和分包方造成的，则工期不能顺延。

(1)法律规定的不可抗力。

(2)因发包方单方面原因造成的停建、缓建、暂停施工(不含总包方、分包方原因造成的停工)。

(3)因发包方单方面原因拖延支付进度款超过30天以上且发包方与分包方未能就工程款支付达成一致意见的。

上述情况发生后5个工作日内，就延误的工期分包方须以书面形式向发包方提出报告，否则，视为分包方自行放弃工期顺延的申请。发包方在收到报告后5个工作日内予以审核，逾期不予审核也不提出修改意见，视为确认。

四、工程质量：

1、工程质量标准：合格。

2、总包方已向分包方声明：本 工程的整体质量目标为取得 杯，据此，分包方同意，由其施工完成的门窗工程将同样达到 杯验收标准。

分包方在此确认，为使门窗工程达到 杯验收标准而需增加的额外费用已包含在本合同固定综合单价及合同价款内。

3、分包方需按合同附件二的规定及相对应的二次设计大样完成本合同所有工程内容。

五、合同价款：

1、合同的计价方式：本合同采取综合单价固定、工程量按实计算的方式进行结算。

2、综合单价固定(或称固定综合单价)是指：本门窗工程的综合单价包括但不限于深化设计费及图签费、深化设计产生的造价变更等风险、供货费、材料费、加工制作费、包装费、运输费、临建费、施工设备费、工具费、施工水电费、报建、报监、税费、人工、运杂费用、垂直运输费、安装费、各项检验费、垃圾清理及外运费、验收费、开光保洁、风险费、保修期内维保等直至工程竣工验收合格交付使用以及维保期间的维保费等所有费用，该综合单价是固定不变的，不会因分包方投标时的漏项、计算错误或其他失误而调整，也不会因其他任何方面

4 (包括但不限于材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件)的差异或变化而调整。

上述综合单价固定是按照招标文件、分包方承诺文件、技术规范、发包方要求、施工及验收规范及图纸(包括后续可能发生的优化设计)的要求，完成本工程全部工作内容的“合同包干价”。

本合同的固定综合单价见本合同附件一。

3、本门窗工程合同价款中已包含了本门窗工程结算价款 %的总包管理及配合费，该费用由分包方承担，由发包方在结算时直接扣除后支付给总包方。

4、本门窗工程之深化设计施工图及说明书中未表明者，若习惯上该部分工作属于分包方工作的，分包方亦应照作且费用已包含在本合同综合单价及合同价款内。分包方拒绝该项工作的，发包方或总包方有权将该项工作交由其他方完成(或由总包方完成)，因此发生的费用×120%在分包方的合同价款内扣除。

5、合同价款：本门窗工程暂定合同价款为人民币 万元，大写： 元，最终结算价款以发包方所属集团工程审计中心的审核数据为准。

六、三方权利和义务：

(一)发包方的权利和义务：

1、监理单位委派的工程师：

姓名： ，职务：总监理工程师

2、发包方委托的职权：具体见监理合同复印件。

3、需要取得发包方批准才能行使的职权：

(1)对违反规范、规程者，必要时在征得发包方同意后签发停工通知书。 (2)对于重大的设计修改和技术洽商，除提出监理意见外，应征得发包方的意见，在可行的情况下，应由设计单位进行修改。

(3)其他涉及合同价款调整以及经济、工期、质量、进度的全部事项。 未经发包方授权，监理工程师的上述批准文件均属无效。

3、发包方委派的工程师：

姓名： ，职务：工程部经理

4、工程师的职权：

(1)明确工程内容、项目及要求。

5 (2)按合同约定及时付款。

(3)要求分包方无条件撤换发包方认为不合格的分包方工地代表、其他管理人员或施工班组。

(4)负责或委托总包方督促、检查施工质量、进度。

(5)负责或委托总包方对分包方编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划的审批工作。

(6)负责或委托总包方现场工程的检验、验收。 (7)负责与有关设计院的协调工作。

(二)总包方的权利和义务：

1、总包方委派的工程师：

姓名： ，职务：项目经理

2、项目经理的职权：

(1)负责本工程管理，主要内容如下： 参加施工图纸会审、设计交底;

①审查分包方的施工组织设计、施工方案、进度计划; ②施工进度及其他事项协调; ③协助处理施工过程中的技术问题; ④配合监理公司在施工工程中的质量监控; ⑤施工过程中的安全管理; ⑥施工过程中的治安管理; ⑦施工现场的文明施工管理 ⑧门窗工程验收合格后产品保护; ⑨竣工图的审核。

(2)分包方为完成本工程须与总包方协商并服从总方的统筹安排，总包方须为分包方提供合理设施包括：

①根据总包方的统一安排在施工场地内为分包方提供现成的办公室、辅助设施及储存仓库与分包方使用，或在工地上或在建设中建筑物内提供地方给分包方搭设自己的办公室、辅助设施及仓库。

②为分包方提供可使用的属于总包方或由总包方在施工场地上架设而仍未拆除的脚手架及梯子。

6 ③为分包方提供现有可使用的卫生设施。

④为分包方提供工程使用的水电接口，但费用由分包方自行承担。 ⑤根据施工场地现有的且与总包方工程同步的机械及设备，包括机械操作人员，为分包方提供垂直运输工具，以便其卸下/起吊物料。

⑥清理分包方集中在总包方指定地点的垃圾、废料。

⑦总包方提供上述安排、设施，若超过总包方进度要求而引起的费用增加，由总包方、分包方自行协商解决。

(三)分包方的权利和义务：

1、分包方委派的工程师：

姓名： ，职务：项目经理

2、分包方项目经理的职权和义务：

(1)按照合同约定的工期保质保量地完成本工程项目。禁止将本工程转包、分包其他任何第三方，否则发包方可拒付工程承包金，因此导致的一切责任及损失均由分包方承担。

(2)遵守发包方、总包方在施工现场的各项管理要求，服从发包方、总包方发出的各项指令、要求、安排、调动。

(3)主动与本项目工地现场各施工单位积极协调好各种关系。

(4)遵守工程当地政府部门的各项规定，办理各种许可证件(例如进市许可证、工人暂住证等)，相关费用包含在合同总价内。

(5)保证施工现场及周围的环境卫生及文明施工。 (6)保证所用材料符合本合同的约定并提供合格证明。 (7)应在监理公司的监督下依规范制取试样送检。

(8)分包方对于发包方审核、批准的深化设计图纸有义务书面提出不符合节能、保温、及相关规范的地方要求改进，否则分包方承担由此而影响验收的责任。

(9)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，应以书面形式通知发包方，经发包方确认后，方可继续施工。

(10)材料加工前分包方必须到现场洞口仔细核对相关图纸，对于图纸中有弧形要求的门窗必须按图施工，如有疑义提前通知发包方，否则损失自负。

(11)在安装期间，在门窗周边加┌┐型木板套边，玻璃及框料上应覆有保

7 护薄膜(薄膜不会因时间长短及阳光气温等环境条件变化而产生化学反应而不能撕下，从而影响美观质量)。在竣工验收通过并移交总包方前负责其所有的产品的保管、成品保护等工作，相关费用已包含在合同总价内。

(12)工程竣工验收前分包方必须对门、窗进行开光保洁，否则，视为分包方质量不合格，分包方无条件整改完成，所延误工期不予以顺延。导致验收未能通过的，承担质量不合格的违约责任。

(13)分包方施工中应对其它施工单位的工程进行妥善保护，避免因其施工造成其他施工单位的损坏。

(14)分包方按有关规定、标准、份数编制移交相关的技术资料、竣工资料(含竣工图纸)等文件给总包方。

(15)施工过程中分包方自身的人身、财产安全及因分包方施工造成第三方的人身、财产受到侵害的，其责任由分包方自行承担。

(16)除非得到发包方的授权，分包方不能向任何人泄露发包方提供的任何资料。

(17)自行承担因其自身原因导致总包方配合工作增加而导致的费用。 (18)其它按照行业惯例由分包方承担的义务。

七、工程检查与检验：

1、分包方应认真按照标准、规范和经发包方审核批准的设计图纸的要求以及依据合同发出的指令施工，随时接受发包方、总包方工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2、工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求分包方拆除和重新施工，分包方应按工程师的要求拆除和重新施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

3、工程具备隐蔽条件的中间验收部位，分包方进行自检，并在隐蔽或中间验收24小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。分包方准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，分包方可进行继续施工。验收不合格，分包方在工程师限定的时间内修改后重新验收。

4、工程师不能按时进行验收，应在验收前12小时以书面形式向分包方提出

8 延期要求，延期不能超过24小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，分包方可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

5、经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，分包方可进行隐蔽或继续施工。

6、经发包方检查、检验，若发现分包方由于施工质量或进度不能满足合同约定，发包方可将分包方承包范围内的部分工程安排给其他方完成。

八、安全施工：

1、安全施工与检查

(1)分包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于分包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由分包方承担。

(2)发包方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包方不得要求分包方违反安全管理的规定进行施工。因发包方原因导致的安全事故，由发包方承担相应责任及发生的费用。

2、安全防护

(1)分包方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包方承担安全防护措施费用。

3、事故处理

(1)发生重大伤亡及其他安全事故，分包方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

(2)发包方分包方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

九、工程量确认

1、工程量按照分隔图中门窗外框面积计算。

2、分包方每月25日前将当月完成工作量报销上报发包方、总包方。

3、工程签证须经发包方工程师、发包方成本部经理、发包方分管工程的副

9 总经理签字认可，方可进入工程结算。

4、若由于发包方变更、修改设计，造成工程总造价增加或减少的，按双方约定的固定综合单价进行调整。

十、工程款支付：

1、门窗外框进场并安装完成30%的外框安装,经发包方、总包方、监理公司验收合格后支付工程价款15%。

2、门窗外框全部安装完毕，经发包方、总包方、监理公司验收合格后支付工程价款的20%。

3、完成50%的玻璃安装，经发包方、总包方、监理公司验收合格后支付工程价款15%。

4、玻璃安装完毕，经发包方、总包方、监理公司验收合格后支付工程价款10%。

5、工程全部安装完毕，且交付全部工程竣工资料，经发包方、总包方、监理公司确认后10日内付至工程价款的80%。

6、工程竣工验收合格并完成结算后10日内付至结算工程价款的95%。结算期为6个月。

7、保修期三年，每满一年经物业公司及发包方确认无质量问题后，支付剩余质保金的30%。保修期满经物业及发包方确认无质量问题后结清余款。

8、工程款发票：工程款发票按结算工程总价款70%开分包方的增值税普通发票，30%开本工程所在地的市地税发票。

若本门窗工程涉及2个或2个以上的单体工程，则除上述第5款、第6款的工程进度款可根据单体工程的工程进度分别支付。

十一、材料与设备

1、鉴于本门窗工程是由分包方按照“包工包料”的方式完成，所以，本工程的全部材料、设备均由分包方负责采购、供应。

2、分包方采购的材料设备，必须按照设计和有关标准要求采购，且必须符合本合同附件二约定的品牌、规格、性能等。分包方采购的材料、设备，包括各种配件、辅助材料均须提供产品的合格证明，并对材料设备质量负责。分包方在

10 材料设备到货前24小时通知工程师清点、验收。

3、分包方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，或与本合同附件二约定不一致时，或未能提供合格证明时，分包方应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

4、分包方采购的材料设备在使用前，分包方应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由分包方承担。

5、分包方需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款由发包方认定。

6、如分包方在施工过程中出现偷工减料或与施工图不符等现象，发包方、总包方有权对其进行处罚，并勒令其整改，如拒不整改，发包方有权解除合同，由分包方承担全部责任。

十二、竣工验收与结算

(一)竣工验收：

1、工程具备竣工验收条件，分包方按国家工程竣工验收有关规定，提前3日向发包方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

2、发包方(或总包方)收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

3、发包方收到分包方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

4、工程竣工验收通过，分包方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为分包方修改后提请发包方验收的日期。

4、竣工工程验收，以国家颁布的施工验收规范、质量检验标准、施工图、合同及相关文件为依据。在进行竣工验收时，分包方应当在验收前3 天向发包方提交以下文件：

(1)增减变更文件及其它洽谈记录; (2)工程竣工图 套;

11 (3)工程用材用料生产合格证与所有检测合格报告;

5、分包方应当在验收合格之日起 2 天向发包方交付工程，在交付之前，分包方应当将一切杂物及剩余材料清除干净，并承担相关费用。

(二)竣工结算

1、工程竣工验收报告经发包方认可后28天内，分包方向发包方递交完整的竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同的约定进行工程竣工结算。

分包方超过上述约定时间提交的结算资料发包方将不再受理，并视为该部分资料不涉及任何的工程价款。

2、发包方收分包方递交的竣工结算报告及结算资料后6个月内进行核实，给予确认或者提出修改意见。

十三、维修和保修：

1、分包方保证交付的门窗具有合同约定及法律规定之品质。

2、分包方提供的免费质量保修期自竣工验收合格之日起算，表面涂层质量为 3 年,门窗防渗漏 3 年，其它为 3 年。保修金为工程结算总价款的 5 %且为工程结算总价款中的一部分。

3、质量保修期内出现质量问题，分包方应在接到发包方通知后24小时内赶到现场维修，并应在 2 天内免费修复或更换出现缺陷或品质不符的部分与设备。如分包方不能在24小时内进场维修或不能在 2 天内或发包方认可的时间内修复，发包方有权另行聘请第三方修复，费用×120%后直接从保修金内扣除，不足部分，发包方有权进一步追偿，并有权扣留分包方留存在发包方现场的全部材料。

4、质量保修期内，发包方或用户未经分包方事先同意而进行的改造或人为或不可抗力引起的损坏，分包方也应按第13.3款的约定进行保修，除材料的工本费外不收取其它任何费用。

十四、履约保证：

1、分包方在收到中标通知书的7天内，向发包方支付 万元的履约保证金， 12 该履约保证金用于分包方支付本合同的违约金，履约保证金不足以支付违约金的，发包方可在任何一期支付给分包方的进度款中扣除。

2、在支付了本合同约定的违约金后，履约保证金(无息)于竣工验收合格之日起14个工作日内返回给分包方。

十五、违约责任： 3. 发包方的违约责任：

发包方无正当理由情况下未按照本合同的约定向分包方支付工程款超过30个日历天且未能与分包方就工程款支付达成协议的，自第31天起，每延期一天，发包方按照未能支付工程款数额万分之三向分包方支付违约金。

(二)总包方的违约责任：

总包方未能履行本合同约定的职责或义务导致分包方损失的，应当据实赔偿。

(三)分包方的违约责任：

1、分包方未能在本合同约定的工期(包括可以顺延的工期)内竣工的，每逾期一天，应按照本工程结算价款的千分之三的向发包方支付违约金;违约金不足以赔偿发包方损失的，就不足部分，分包方还应予以赔偿。

2、本工程未能达到合格标准的，分包方须无条件进行返工，直至符合本合同的约定，因此延误工期的，分包方承担工期延误的违约责任。经返工后工程仍然达不到本合同约定的合格标准的，分包方无权要求发包方支付未达到约定标准工程所对应的工程款项，且应承担本合同暂定总价款的20%的违约金。同时赔偿发包方因此造成所有经济损失，包括但不限于对第三方的赔偿、律师代理费、诉讼费等。

3、本工程虽然达到合格标准，但是影响了总包方 杨子 杯评定的，分包方须按本工程结算价款的 5 %向总包方支付违约金。

4、分包方未经发包方同意擅自使用替换材料、设备，或使用于本工程的材料、设备不符合本合同约定的，或偷工减料的，分包方除无权取得该部分材料、设备所对应的工程价款外，还须按该部分价款的20%向发包方支付违约金。

5、分包方有以下情形之一的，发包方有权解除本合同且分包方须按本合同 13 暂定总价款的20 %向发包方支付违约金。

(1)分包方伪造或冒用他人营业执照;

(2)分包方未经发包方同意，将本工程部分或全部转包给他人的; (3)分包方的作息无常，显然无法按期竣工的;

(4)工程质量达不到合同约定或违反本合同约定义务之一，经发包方或总包方要求整改仍然未有根本性改观的;

(5)分包方进场后，施工组织、人员、机械配置等与投标书规定的不一致，未经发包方同意擅自更改，且在发包方限期内未整改的;

(6)分包方擅自使用替换材料、设备，或使用于本工程的材料、设备不符合本合同约定，经发包方或总包方要求重新制作后仍然未整改的。

合同解除后，发包方仍有权向分包方主张损害赔偿。

十六、纠纷解决：

发生合同纠纷时当事人应及时协商，协商不成的，提交发包方所在地人民法院诉讼。

十七、其他约定：

1、发包方的招标文件和分包方的投标书、承诺、询标纪要、补充说明等均为本合同的有效附件，以上所述文件出现不一致或矛盾时，以发包方的解释为准。

2、分包方保证不为此工程从事包括行贿在内的任何不当行为。

3、施工完成后验收合格前，发包方因急需而提前进驻该工程的，不视为默认工程已验收合格，具体验收时间及是否合格仍然依本合同有关条款办理。

4、分包方必须先施工样板，经发包方和监理认可封样后方可按样品进行大面积施工。

5、分包方出现施工现场管理混乱、野蛮施工、违反相关施工工艺要求、质量不符合施工规范和验收标准、安全隐患、进度拖延等现象，发包方签发整改通知后没有及时整改的，发包方有权采取扣除适当工程款作为违约金，具体金额在

14 工程例会或协调会上由管理公司以及监理公司共同认定。符合合同约定的解约重要条件的，发包方有权单方解除合同，分包方还须承担约定的违约责任。

十八、合同生效和终止：

1、本合同自三方签字盖章后生效。三方履行完合同规定的义务时，本合同即行终止。

2、本协议的订立、生效、解释、履行和争议均受中华人民共和国法律管辖。

3、本合同一式陆份，发包方、总包方、分包方各执贰份。

发包方： 总包方： 分包方： 法定代表人： 法定代表人： 法定代表人： 地址： 地址： 地址：

联系人： 联系人： 联系人： 邮编： 邮编： 邮编：

联系电话： 联系电话： 联系电话： 传真： 传真： 传真：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

第二篇：建设工程劳务分包合同

发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程的全部相关劳务工作发包给乙方施工，为了明确该工程的劳务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地址：

建筑面积：

建筑结构：

二、工程劳务承包范围的区段和范围

(一)工程劳务承包区段：。

(二)工程劳务承包范围：包含本工程设计技术文件(包括不限于施工图纸、设计变更、图纸会审纪要及经济技术核定单)、施1

第三篇：分包框架合同及安全协议

通信工程施工合作协议

甲方： 江苏金卓能建设工程技术有限公司 乙方：

一、工程名称：宋都南郡社区服务中心网络、电子围栏采购及安装项目

二、施工及服务依据：

1、中华人民共和国通信工程建设相关法律、法规及标准;

2、江苏省和合同履行地通信工程建设及服务相关标准;

3、相关设计文件、设计会审纪要、施工组织设计、建设单位相关要求及设备供应商的具体技术要求;

4、其它依据： 与总包单位，建设单位或设备供应商签订的合同及工程设计。

三、合作期限：

合作期限：本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日，到期需重新签约。

四、双方承诺：

1.甲方承诺：

1) 甲方承诺为乙方提供必要的施工或服务条件，及时办理分包结算及付款，在双方合作期限及范围内，保证乙方为甲方在该地区的唯一合作单位。 2.乙方承诺：

1) 乙方向甲方承诺在双方合作的期限及范围内只为甲方一个单位服务，按照本协议约定进行设计、施工等，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 2) 乙方向甲方承诺服从并执行甲方企业有关工程(施工)管理、材料(物资)管理、安全生产(含本合同附件中《安全生产(服务)协议书》)、工程竣工验收评定标准、本合同有关廉洁协议等规章制度。乙方在与甲方合作期间将严格按照本合作框架协议、分包合同约定条款和《安全生产(服务)协议书》、甲方《对合作供方和分包项目的管理及考核办法》、《施工现场安全生产行为规范》等制度和规定组织施工，规范竞争和用工行为，落实安全、环境保护措施，健全各项规章制度，保证质量符合规范要求或满足业主(建设单位)质量、工期要求，切实维护甲方声誉。若违反本合作协议、《安全生产(服务)协议书》及上述其它之规定的，或发生各类安全、质量、综合治理等事故、事件，乙方愿承担一切法律责任并接受和服从甲方的处理决定和处罚。 3) 乙方应交纳国家规定的社会保障费用，并落实安全技能培训。特种作业人员必须经培训并取得相应的资格证书，方可上岗作业。乙方承诺为从业人员购买相应的雇主责任险，不得拖欠工人工资。在施工期间，乙方员工发生的工伤事故由乙方承担全部法律责任。

五、双方主要职责： 甲方：

1、负责施工技术指导及安全、质量检查工作;甲方向乙方提供工程检查标准和检查评分表格。

2、提供相关资料和竣工技术资料辅导工作;负责对乙方工程资料的检查考核。

3、甲方如检查发现乙方现场施工人员设备、仪表、车辆不符合实施管理要求，有权要求乙方撤换，乙方在撤换时限内拒不整改的，甲方有权终止该项目派工，另行调整合格资源，损失由乙方承担。

4、甲方有权对乙方的时序完成进度进行监督管理，有权进相应的考核。

乙方：

乙方应满足以下要求

<一>、质量标准

1、 政府部门公布的在有效期内的相关工程施工及验收规范。

2、 建设单位相关技术规定、工程设计批复文件、设计交底会议纪要以及工程设计文件。

3、 设备厂商与建设单位的销售合同中提出的，与本合同中规定的承包方工作界面内的工程施工有关的所有要求。

4、 甲方相关质量管理制度。 <二>、服务要求

1、乙方在甲方指定城市区域内进行通信室内分布工程施工，按照供应商及甲方的要求、相关管理规定自己负责项目的施工和安全生产管理、及室内分布相关谈点工作(其他专业不涉及)。

2、乙方必须以建设单位合同承包方的名义进行施工，乙方应为建设单位提供高满意度工程，乙方应和甲方共同维护建设单位及承包方形象，乙方不得做虚假承诺及超出自己服务能力的承诺。

3、乙方不得拖欠工人工资，不得产生劳务纠纷，如因乙方拖欠工人工资，产生的任何事件对甲方产生不良影响，造成甲方损失，由乙方承担任何损失，甲方有权终止合同。

4、严格遵守甲方及建设单位 公司工程管理规定，施工图设计要求和相关规范以及甲方技术交底资料施工，确保工程质量和进度，及时填报相关报表、办理隐蔽工程施工签证、验收手续和提供竣工资料，不服从建设单位或甲方管理要求，发生重大服务投诉，进度不符合建设单位及甲方要求，经整改仍未达到要求的，甲方有权终止合同。

5、负责做好建设单位提供的设备、材料的验收、清点、保管及工余料的清理和移交等工作，特别是电缆及馈线等重要材料的保管及时缴料工作，做好材料进出库记录，配合甲方定期检查仓库工作，严禁私卖、组织或参与盗卖通信缆线、器材案件，一旦发生，乙方无条件赔偿甲方损失，甲方有权终止合同。

6、依法加强施工安全生产管理，制订和落实各项安全措施，确保人身、车辆、器材、在用设备和通信安全。由于乙方原因，造成的人员伤亡、质量事故和财产损失等，均由乙方全额赔偿(包括保修期间内发生的相关费用)并承担相应责任，甲方有权终止合同。

7、施工过程中必须严格遵守政府部门有关规定，承担所有违反有关规定造成的损失和罚款。

8、做好工程施工中的保密工作，因乙方泄密给甲方造成的一切损失，由乙方全额赔偿。

9、乙方应加强施工人员管理，执行建设单位和甲方的施工规范要求，文明施工，不得吵架斗殴，不得损害在用通信设施和第三方财物。

10、工程材料、各类费用均按竣工工程量据实结算，乙方不得高估冒算，不得向甲方或建设单位无理取闹，材料超用、浪费、盗卖均由乙方赔偿。

六、检查和返工

1、乙方应认真按照标准、规范、规定和设计图纸要求以及甲方管理人员依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2、工程或服务质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，要求乙方拆除和重新施工，乙方应按供应商或甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工所发生的费用损失，工期不予顺延。

七、费用及结算：

双方约定江苏省南京市全区江苏电信发包的室内外分布项目，其中：

1、工程人工费、机械费、仪表费、辅助材、安全生产费等，按照工程结算实际到账金额，乙方分配 陆万元整(6万元)，所有开票的税金均有乙方承担，甲方不再收取其他任何费用。双方均不得就未到账的金额向对方提出分配要求，电信运营商分包标准双方友好协商解决。

2、甲方给乙方的施工费用中，已包含工程施工中的各项规费、措施费、安全生产费、税金等，以及乙方为其现场从业人员办理的意外伤害险等险种的相关费用，乙方无权向甲方提出任何其他费用结算要求。

3、乙方前期发生的施工费用由乙方先行垫支垫付。

4、工程款到甲方账后，甲方在十个工作日完成向乙方支付;

5、结算时，乙方需要提供符号财务相关规定的具有税务专用章的正式发票。

八、违约责任：

1、乙方应在甲方要求的时限内组织足够的、符合要求的施工人员到施工现场。

2、乙方必须严格按照设计文件施工,若遇业主要求与安装规范不符时,乙方须要求业主在工程备忘录上说明业主要求，并由乙方与业主共同签字确定。乙方在施工中发现的设备发货及设备问题，有义务及时反馈给甲方。否则，因乙方原因造成甲方损失的，由乙方全额赔偿。

3、乙方施工达不到甲方要求的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到满足甲方要求。因乙方原因达不到甲方要求，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到甲方要求，乙方承担违约责任。若乙方拒绝返工或在甲方指定的期限内没有返工的，甲方有权委托第三方对需要返工的全部或部分工程进行施工，相应的施工费用由乙方支付或由甲方从应支付给乙方的费用中扣除，支付给第三方。因乙方拖延返工，造成甲方其他损失的，乙方应全额赔偿。

4、乙方如发生严重安全或质量事故，甲方有权终止乙方施工，并按双方签订的《施工生产安全协议》处理相关事宜。

5、如若在施工期间工程质量、安全等方面出现问题，乙方应承担相应责任，并接受甲方及建设单位相应的处罚。

6、非因设备、主材、天气影响不能按时开工或开工后非受不可抗力影响，而是乙方自身原因造成延误工期的，甲方以每天扣除乙方总承包工程款的5% 累计进行处罚，并同时承担甲方相应的经济损失。

7、乙方应接受业主的质量抽查,在乙方负责的工程中抽查打分低于及格分(90分 )，每下降1分扣罚乙方1%工程款(在乙方负责的工程款中扣除) 。

8、因乙方原因造成甲方经济上受到最终业主索赔时，乙方应承担经济赔偿，对甲方造成声誉的损失，甲方将保留索赔权。

9、乙方施工中的质量、安全、文明施工、进度奖罚，按甲方的管理制度执行，以邮件通知为准。

九、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及突发性的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在其力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担： ⑴、工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的甲方所供材料的损害，由甲方承担;

⑵、甲方乙方人员伤亡由其所在单位各自负责，并承担相应费用; ⑶、乙方所购材料、机械设备损坏及停工损失，由乙方承担; ⑷、延误的工期相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十、廉洁协议

1、甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定。

2、甲方工作人员应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

3、甲方工作人员不得参加可能对公正执行合同有影响的宴请和娱乐活动。

4、甲方工作人员不得介绍亲属或亲友到乙方单位任职，不得利用职权或职务上的影响在项目中为家属或亲友谋利益。

5、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

6、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

7、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议，应向甲方风险管理部或甲方单位领导举报，也可向甲方上级主管单位举报。经查证属实，甲方将视情对举报人给予奖励。

8、本项目进行中，如发现乙方工作人员违反本协议、贿赂甲方工作人员的行为，甲方将视具体情节和造成的后果，扣除乙方总承包工程款10%的违约金，或者视情况而终止合作，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，情况严重者将追究法律责任。

十一、合同解除

1、甲方乙方协商一致，可以解除合同。

2、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后再分包的，甲方有权解除合同。

3、有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同： a、因不可抗力致使合同无法履行; b、因一方违约致使合同无法履行。

4、一方依据本条第

2、3款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前3天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按协议第十七条第3款关于争议的约定处理。

5、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应按合同约定支付已完工程价款。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

6、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十二、安全协议

双方关于安全方面的约定见本协议附件，附件为本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。

十三、其他

1、无权转让协议：非经甲方书面同意，乙方不得将本合同中全部或部分权利、义务转移给第三方。

2、保密条款：除法律规定的要求外，合同自签署之日起 叁 年内，甲乙双方不得将合同的具体内容和相关信息泄露给第三方。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，通过协商无法解决的， 任意一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

5、本合同一式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。双方签章后生效。

6、本协议有效期为2017年 月 日至2017年 月 日。

甲方： 乙方： 委 托 人： 委 托 人：

年 月 日 年 月 日 附件

施工生产(服务)安全协议书

甲方：江苏金卓能建设工程技术有限公司 乙方：

为贯彻落实国家法律、法规对施工企业安全生产的各项规定，明确甲乙双方在安全生产方面的权利、义务和责任，确保在合作项目上不发生安全质量事故，双方共同签定施工生产安全协议如下：

一、甲方的权利和义务：

1、甲方依法将工程分包给乙方后，甲方有权对乙方所承担的项目的实施过程进行必要的安全抽查和安全监管。对乙方降低安全生产条件和安全生产工作中存在的问题有权提出整改要求。对违反安全协议，施工中存在的安全隐患，以及发生安全、消防、综合治理、环境事故、事件、损坏甲方信誉、给市场和客户甚至社会带来负面影响的，有权责令乙方停止施工和按规定进行经济处罚。

2、甲方有义务向乙方宣传国家有关安全生产等方面的法律法规，并向乙方告之甲方有关安全生产等规章制度。同时，有义务督促乙方投资人、单位负责人在保证安全生产方面所必需的资金投入;有义务督促乙方落实安全生产职责、按规定配备安全生产管理人员;有义务督促乙方对所承担的建设项目进行定期和专项安全检查，并做好检查记录。

3、具体工程开工前，甲方项目部工程管理人员应向乙方管理、技术人员就有关工程项目的技术规范和安全、环境要求进行必要的技术安全交底，并做好记录。必要时，并应根据工程具体情况督促乙方做好危险源的辨识，编制施工方案和制订安全技术和环境保护措施。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方应当服从甲方的管理。乙方不服从管理或管理不善而导致责任性安全生产、消防、综合治理、环境事故、事件，由此造成的一切人身、财产损失应由乙方承担。

2、乙方应建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，履行安全方面的义务，配备安全员并赋予相应职责和权限，做到挂牌上岗，严格检查，及时消除安全隐患;乙方应为施工人员提供符合标准的劳动防护用品，依法办理工伤等社会保险事项，同时为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、乙方应组织从业人员完成每年必须经过的规定学时的教育培训，包括三级教育培训。从事登高、电工等特种作业人员，应取得特种作业操作资格证书后上岗。乙方应在存在危险因素的施工现场设置明显的安全警示标志，对在用设备、施工机具和施工车辆定期进行检查和保养，严禁带病使用和带病行车。

4、乙方在项目施工前，应对施工班组和施工人员进行详细的安全技术交底，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。乙方应根据工程具体情况，必要时，组织做好危险源的辨识和风险评价，组织编制项目管理和实施方案，制订安全技术保障措施;乙方应教育施工人员严格执行安全技术操作规程，不得违章指挥、强令施工人员冒险作业。

5、乙方向从业人员宣传综合治理、安保、消防等法律法规，教育员工自觉遵守职业道德，爱护顾客财产，杜绝发生火情、火灾、盗卖电缆等治安事件。应按环境管理要求向作业人员宣传环境保护意义，增强环境保护意识，做到文明施工，清洁生产，对可回收废弃物、危险废弃物等分类处置。如在施工中发生综合治理、安保、消防、环境污染事件、事故，所造成的损失应由乙方承担。

6、乙方承诺，将安全生产费用用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

7、乙方应组织制定并实施乙方的生产安全事故应急救援预案，保证突发事故的处理能力;一旦发生安全、综合治理、环境事故、事件的，应在8小时内如实向甲方项目部(经理)如实报告事故、事件情况，并有义务配合甲方或有关方面做好对事故的调查，有义务对善后事宜进行及时处理。

三、违反安全协议的处罚条款：

乙方在签订合同后，忽视安全生产，降低安全生产条件的，存在安全隐患，发生安全、消防、综合治理、环境事故的，甲方除应责令乙方限期改正外，可按以下条款的规定对乙方进行经济处罚：

1、违反本安全协议的规定，乙方有下列行为之一的，甲方可处予100元以上1000元以下的罚款;

⑴ 违反安全协议，不配备专、兼职安全员，未有效开展安全检查活动的; ⑵ 违反安全协议，施工中应设而不设置安全警示标志的; ⑶ 施工中不向施工班组和施工人员进行技术安全交底或交底没有记录的，以及施工中明显违反安全技术操作规程的;

⑷ 施工中施工人员不按规定穿戴劳动防护服装和正确使用防护用品、用具的; ⑸ 未经过培训上岗和特种作业人员没有特种作业操作资格证书的; ⑹ 所使用的施工设备、机具、施工车辆存在安全隐患的; ⑺ 施工中发生责任性轻伤事故的;

2、违反本安全协议的规定，乙方有下列行为之一的，甲方可责令停止施工，并处1000元以上5000元以下的罚款;

⑴ 违反安全协议、施工中存在严重安全隐患的; ⑵ 违反安全协议、施工中发生责任性人员重伤事故的; ⑶ 发生责任性消防、综合治理、环境污染事件、事故的; ⑷ 发生事故后迟报、缓报或谎报的;

3、违反本安全协议的规定，乙方有下列行为之一的，甲方可责令停止施工，并处5000元以上20000元以下的罚款;

⑴ 违反安全协议、施工中发生责任性人员死亡事故的; ⑵ 发生责任性严重的消防、综合治理、环境污染事件、事故的; ⑶ 发生事故后隐瞒不报的;

⑷ 造成顾客投诉，事故、事件严重影响甲方信誉或给市场甚至社会带来负面影响的;

四、其他规定：

对乙方的处罚，由甲方工程管理部开出《罚款通知单》，乙方应在15天的期限内，将现金交至甲方财务部。乙方如对处罚存有争议，应在7天之内向甲方书面申请复议，也可在10天之内向甲方上级主管部门提出申诉。

乙方如对处罚没有争议而逾期不交的，甲方将按处罚金额的10%乘以逾期天数收取滞纳金，并在分包结算款中扣除。

本安全协议书一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方项目部对乙方在安全生产方面的具体规定，如与本安全协议书条款有冲突的，应按本协议规定执行。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

委 托 人(签字)： 委 托 人(签字)：

年 月

年 月

日日

第四篇：建设工程施工劳务分包合同

工程承包人(甲方)：天津市佳禾兴业市政工程有限公司

劳务分包人(乙方)：张忠军、于根旺

2

3

4

5共天

6，质量标准：符合有关质量的约定、国家现行的验收规范和评定标准，达到合格等级

7，本工程3382户(每户定120元含外网)。

8

9，付款方式：元，(肆拾万伍仟捌佰肆拾元整)由于本工程不具备连续施工性，根据施工进度对劳务分包人进行拨款。工程完工并且打压验收合格后付清合同价款的90%，剩余10%作为点火通气合格后一次性付清。

10，本工程为清工分包现场所有安全事故及工程质量都有乙方负责。

甲方：天津市佳禾兴业市政工程有限公司乙方签字：

2010年7月22日

建设工程施工劳务分包合同

工程承包人(甲方)：天津市佳禾兴业市政工程有限公司

劳务分包人(乙方)：温全、徐存忠

1， 工程名称： 2， 3， 4

5日 共天

6，质量标准：符合有关质量的约定、国家现行的验收规范和评定标准，达到合格等级

7，本工程276户(每户定120元含外网)。

8

9，付款方式：万元，(叁万叁仟壹佰贰拾元整)由于本工程不具备连续施工性，根据施工进度对劳务分包人进行拨款。工程完工并且打压验收合格后付清合同价款的90%，剩余10%作为点火通气合格后一次性付清。 10，本工程为清工分包现场所有安全事故及工程质量都有乙方负责。

甲方：天津市佳禾兴业市政工程有限公司乙方签字：

2010年12月3日

第五篇：通信工程施工单位分包合同

工程劳务内部承包合同

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合本工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议，以资共同遵守。

一、工程内容

本合同所指工程是本公司所承接的 2014-2015年传输线路工程，包括甲方与鹤壁移动分公司签订的合同中全部工作内容，如合作过程中有其他工程出现，双方协商解决。

二、承包方式

承包方式为：劳动力承包及建设方提供材料外的全部辅助材料承包。

三、施工地点

工程施工地点： 。

四、合同期限

本合同自签订之日起至甲方与中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司签订的《2014—2015年传输线路工程施工框架合同》(以下简称“框架合同” )履行期满止。

五、工程计价方式

以建设方指定且承认的第三方审计定案金额的 86% 作为劳务费结算给乙方。

六、结算及付款方式

1、建设方支付的工程款到达甲方账户后，甲方在核对清楚后应于五个工作日内将乙方所得款项打到乙方账户，乙方在甲方支付劳务费时，应提前向甲方开具符合国家法律法规和标准的【 建筑劳务 】发票。

2、不开具发票或开具不合格发票的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日止且不承担违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

第 1 页 共 5 页

3、如果乙方有赔偿、支付违约金、扣款处罚等情形时甲方有权在支付任何一笔款项时进行扣除

4、如果甲方支付给乙方的款项总额超过了乙方应得款项总额，乙方必须在接到甲方通知后三个工作日内退还甲方多支付的款项

七、履约保证

1、为保证合约的顺利进行，乙方在本合同签订后两个工作日内向甲方交纳 陆万元 履约保证金 。

2、乙方完成甲方与建设方签订框架合同额 以上时，合同到期后甲方应在五 个工作日内核对返还。

3、乙方未完成“框架合同”金额 时，甲方根据乙方实际完成工程量按比例扣除履约保证金。

八、工程期限： 以建设方要求为准

九、工程材料

1、工程主要材料由建设方提供，乙方负责保管，材料有遗失、损坏乙方负责照价赔偿。

2、工程辅助材料由乙方自行购买，但必须符合设计和规范要求，不得以次充好。且应提供产品合格证明与后续质量保证责任。

十、工程质量

1、乙方必须按建设方提供的施工图及会审要求、设计技术说明文件、中国移动通信集团河南有限公司光缆线路施工及验收规范、国家颁发的有关施工规范和技术标准施工。

2、如乙方未按规范和标准进行施工，甲方有权要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间进行返工，直到满足约定条件，乙方将承担返工费用。返工后仍不能达到规范要求，乙方应承担责任。甲方有权委托第三方就应返工的全部或部分工程进行施工，相应的费用由乙方支付或由甲方从应支付给乙方的费用中扣除支付给第三方。

十一、 双方责任及义务

1、甲方

(1) 合同签订后及时向乙方提供公司相关制度与规定。 (2) 按合同向乙方及时支付工程款。

第 2 页 共 5 页 (3) 对乙方进行必要的技术指导与安全生产培训。

2、乙方

(1) 乙方负责按照建设方施工图设计和工程相关要求进行施工，确保工程按时保质完成。对设计不合理或由于其它原因需要设计变更的，乙方应及时书面提交监理，经书面同意后执行。不得擅自变更设计或施工，否则乙方自行负责。

(2) 乙方不得以任何形式将工程进行转包、分包。

(3) 乙方按建设方要求的竣工资料编制要求编制竣工资料，竣工技术文件中相关单位的签证由乙方负责。

(4) 乙方在竣工资料编制好后，应在三个工作日内将竣工资料电子版传给甲方备案。

(5) 乙方必须履行国家规定的安全保障措施，对所属施工和管理人员进行安全培训并办理工伤保险，严格执行操作规程，持证上岗、安全施工，做好工地防火、防盗工作。工程中发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

(6) 乙方应当贯彻文明施工的要求，保证施工现场卫生及环境整洁，符合有关规定，不损害相邻设施，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

(7) 施工领用的资料及材料交工前认真保管。完工后2个工作日内完成施工现场整理，清理工作。

(8) 乙方向甲方每月上报工程量、提交材料平衡表、工人工资发放表。 (9) 乙方必须及时付清所有青苗赔偿费及民工费，若未支付造成农民或民工投诉，乙方必须在2日内处理完毕，同时甲方将对乙方处以该拖欠金额同等的罚款。

(10) 应积极主动联系工程监理、主管，就工程实施过程中的日常问题交换意见，服从其管理 。

(11) 乙方应签订安全及其保密协议，不得向第三方透露与本工程相关的资料及信息。

(12) 乙方必须严格按安全生产要求配备相关的安防设施、设备以及相关的劳保用品，以保证安全生产。

(13) 乙方应按时参加施工安全技术培训，提高安全生产技术，保证施工安全。 (14) 乙方必须听从甲方的安全建议，避免发生安全事故。

(15) 因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。因事故受害人通过投诉、起诉等方式向公司主张权利的，乙方应承担公司因此造成的全部损失。

第 3 页 共 5 页 十

二、违约责任

1、 由于乙方原因，使工程延期完成，给业主方造成严重后果的，由乙方负担全部责任。同时甲方有权解除本合同，乙方除支付违约金外，还应承担因此给甲方造成的全部经济损失

2、 由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按应付劳务费×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过应付劳务款的10%。

3、 执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付人民币 20000 元的违约金。

4、 乙方施工质量达不到设计和验收规范的要求时，乙方必须按建设方或甲方的要求在规定期限内无条件返工;返工后质量仍达不到设计和规范要求，甲方有权邀请第三方施工单位对全部或部分工程进行整改或维修，所需费用由乙方承担;有多个单项工程达不到质量要求时，甲方有权解除合同。

5、 由于甲乙双方各自原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，双方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护及移交工作。责任方应按合同规定赔偿对方有关损失。已经订货的材料、设备由责任方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用由责任方承担，但未及时退货造成的损失由未及时退货的责任方承担。

6、 乙方未履行本合同相关条款责任，除本合同中已有明确约定乙方承担违约责任外，每发生一次甲方还有权扣除乙方履约保证金 5000 元，并按甲方有关施工考核办法进行考核处罚或扣款(考核办法详见附件)。

7、 乙方连续两个季度实际工程量预算未达到平均50万元/每季，甲方有权解除合同。

十三、合同的解除与变更

1、 合同签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除。

2、 在履行合同过程中，遇不可抗力事故时，双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。

3、 如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

第 4 页 共 5 页

4、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。 十

四、争议解决方式

凡因本合同的签订、履行、解除、终止等引起的，或者与本合同有关的任何争议，甲、乙双方均应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签订地人民法院诉讼解决。

十五、附件

 《劳务承包管理办法》

 《中国移动通信集团河南有限公司光缆线路施工及验收规范》  《2014-2015年鹤壁移动工程量统计表》模板  《建设方供材材料平衡表》模板  《费用清单》 十

六、其他条款

1、 在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。

2、 本合同未尽事宜，双方可以进行协商，签订补充合同。

3、本合同经双方盖章签字后生效，如双方签署日期不一致，自较迟的签署日期生效。

十七、合同文本和效力

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

联系电话： 联系电话：

公司代表： 乙方代表：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

第 5 页 共 5 页