施工违约责任范文

2022-05-31

第一篇：施工违约责任范文

建设施工合同违约责任是怎样的

赢了网s.yingle.com

遇到合同纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>

http://s.yingle.com

建设施工合同违约责任是怎样的

工程建设为了保障工程质量和施工进度，都会签订建设施工合同。签订施工合同不仅是对工程进度和质量的保障，也是对建设方和施工方责任的明确，提醒双方要清楚自己的责任，明确自己的义务。一旦出现一方违约的情形，另一方能够有依据追究对方的违约责任，保障自身利益不受侵犯。接下来，赢了网小编就和大家一起讨论下建设施工合同违约责任的内容。

一、建设工程施工合同

建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。

二、建设施工合同违约责任

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

1、施工合同发包人承担违约责任

如果合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款,发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任,适用《合同法》第283条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔。

如果出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况,发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任,施工人可以停建、缓建,及时通知发包人并向发包人索赔损失。为此《合同法》第284条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。在这里发包人承担违约责任的方式是采取补救措施和赔偿损失。

隐蔽工程隐蔽后,如果发生质量问题,需要重新开挖,除去覆盖物,必

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

然造成返工浪费。因此施工人在隐蔽之前,首先应进行自检,然后通知发包人和监理工程师进行检查验收,发包人和监理工程师检查合格后,施工人才能进行隐蔽施工。在隐蔽前检查隐蔽工程,既是发包人的权利,也是发包人的义务。如果发包人接到通知后不及时检查,施工人就无法进行隐蔽施工,发包人应承担迟延履行违约责任。《合同法》第278条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔。

施工人按照合同规定完成工程建设后,取得发包人支付的竣工结算款,这是施工人享有的合法权益。为此《合同法》第286条规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。这是针对工程价款为施工人设立的优先受偿权。通过这一法律设计,强化了对施工人合法权益的优先救济和保护,为解决久治不愈的业主拖欠工程款问题提供了必要的法律依据。

2、施工合同承包人承担违约责任

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

施工的质量是决定建设工程质量的关键。在施工过程中,施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工,不得偷工减料、粗制滥造,不得擅自修改工程设计,否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任;施工人不得延误工期,否则将承担迟延履行违约责任。为此《合同法》第281条规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。在这里施工人承担违约责任的方式主要表现为继续履行,同时还要承担逾期交付引起的违约责任,发包人可从支付违约金、减少价款、行使担保债权等方式中选择适当方式要求施工人承担违约责任。

建设工程质量关系到国家利益、社会公共利益和社会公众安全,关系到使用者的自身权益以及第三者的人身财产。施工人不仅应对施工质量负责,而且应对建设工程合理使用期间的质量安全承担责任。如果由于施工人的原因,在合理使用期限内发生了质量事故,造成发包人、最终用户或者第三者人身财产损害,那么施工人不仅应承担加害履行违约责任,而且还要依法承担相应的侵权责任,从而发生施工人违约责任与侵权责任之间的责任竞合。为此《合同法》第282条规定,因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。发包人可以选择违约责任或者侵权责任要求施工人赔偿损失,其他受损害人可以根据侵权责任要求施工人承担损害赔偿责任。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

以上内容介绍了建设施工合同违约责任的内容。明确合同违约的责任是在提醒合同双方要切实履行自己对对方的责任，保障自己和对方的合法权益。明确违约责任是在提醒大家不要违约，违约是要付出代价的，认真履行责任，诚信为本，也是企业立足之根本。

 解除劳动合同补偿金的问题

http://s.yingle.com/y/ld/1179788.html

 工伤劳动争议如何处理_工伤劳动争议处理程序 http://s.yingle.com/y/ld/1179787.html

 女职工怀孕期间不胜任工作不能解除劳动合同 http://s.yingle.com/y/ld/1179786.html

 如何变更劳动合同_劳动合同变更的几种形式 http://s.yingle.com/y/ld/1179785.html

 加班不给加班费怎么办_加班不给加班费如何处理 http://s.yingle.com/y/ld/1179784.html

 什么是劳务派遣_劳务派遣注意什么问题 http://s.yingle.com/y/ld/1179783.html

 自动离职保险怎么办

http://s.yingle.com/y/ld/1179782.html

 工伤认定期限是多少天_工伤认定的时间 http://s.yingle.com/y/ld/1179781.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 未成年保护法不成熟的看法

http://s.yingle.com/y/ld/1179780.html

 试用期离职手续如何办理_试用期怎么离职 http://s.yingle.com/y/ld/1179779.html

 女职工在月经期间享受哪些特殊劳动保护 http://s.yingle.com/y/ld/1179778.html

 解除劳动合同证明书样本

http://s.yingle.com/y/ld/1179777.html

 工伤事故处理程序有哪些_工伤事故处理程序 http://s.yingle.com/y/ld/1179776.html

 我国补充医疗保险问题初探

http://s.yingle.com/y/ld/1179775.html

 用人单位对派遣员工有什么义务_义务的履行要注意什么 http://s.yingle.com/y/ld/1179774.html

 什么是劳务派遣_劳务派遣方式有哪些 http://s.yingle.com/y/ld/1179773.html

 断保职工接续劳动保险关系有关政策 http://s.yingle.com/y/ld/1179772.html

 什么叫劳务派遣_劳务派遣的好处有哪些 http://s.yingle.com/y/ld/1179771.html

 一次性经济补偿金如何计算个税_应注意什么问题 http://s.yingle.com/y/ld/1179770.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 国家法律对保护妇女的文化教育权利有何具体规 http://s.yingle.com/y/ld/1179769.html

 工伤事故赔偿金额如何计算_工伤事故赔偿标准(2018) http://s.yingle.com/y/ld/1179768.html

 商业秘密是指什么_侵犯商业秘密的表现形式有哪些 http://s.yingle.com/y/ld/1179767.html

 长沙市建筑企业劳动保险基金管理办法 http://s.yingle.com/y/ld/1179766.html

 出差交通事故算不算工伤_交通事故的工伤认定 http://s.yingle.com/y/ld/1179765.html

 什么是竞业禁止协议_竞业限制协议如何签订 http://s.yingle.com/y/ld/1179764.html

 女职工产假期满因身体原因不能工作应该改为享 http://s.yingle.com/y/ld/1179763.html

 工伤认定申请的程序_工伤认定的申请期限 http://s.yingle.com/y/ld/1179762.html

 职工工伤待遇包括什么_职工工伤待遇有哪些 http://s.yingle.com/y/ld/1179761.html

 怎么解除合同_解除劳务派遣合同有哪些情况 http://s.yingle.com/y/ld/1179760.html

 单方解除劳动合同如何赔偿

http://s.yingle.com/y/ld/1179759.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 安排在哺乳期的女职工在禁忌岗位上劳动要受法 http://s.yingle.com/y/ld/1179758.html

 劳务派遣制存在哪些问题_处理劳务派遣纠纷注意什么 http://s.yingle.com/y/ld/1179757.html

 员工怎样辞职_员工辞职手续如何办理 http://s.yingle.com/y/ld/1179756.html

 劳务派遣用工岗位怎么确定_哪些岗位适合劳务派遣方式 http://s.yingle.com/y/ld/1179755.html

 女职工“三期”内合同到期怎么办 http://s.yingle.com/y/ld/1179754.html

 如何认识劳务派遣用工方式_劳务派遣方式有什么好处 http://s.yingle.com/y/ld/1179753.html

 正版餐饮业简易劳动合同

http://s.yingle.com/y/ld/1179752.html

 中华人民共和国劳动保险条例

http://s.yingle.com/y/ld/1179751.html

 工伤死亡认定程序_工伤死亡待遇是怎样的 http://s.yingle.com/y/ld/1179750.html

 员工离职的途径_员工离职注意事项有哪些 http://s.yingle.com/y/ld/1179749.html

 怎样申请劳动能力鉴定_申请劳动能力鉴定费用由谁承担 http://s.yingle.com/y/ld/1179748.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 关于未成年保护法的一点不成熟的看法 http://s.yingle.com/y/ld/1179747.html

 工伤保险待遇如何申报_工伤保险待遇申报程序 http://s.yingle.com/y/ld/1179746.html

 竞业限制的定义_签订竞业限制协议注意事项 http://s.yingle.com/y/ld/1179745.html

 关于女职工和未成年工特殊劳动保护制度 http://s.yingle.com/y/ld/1179744.html

 工伤事故如何处理_工伤事故处理程序是怎样的 http://s.yingle.com/y/ld/1179743.html

 女职工劳动保护实施办法

http://s.yingle.com/y/ld/1179742.html

  生育保险报销流程 http://s.yingle.com/y/ld/1179741.html 温州

市

生

育

保

险

办

法

http://s.yingle.com/y/ld/1179740.html

 什么叫劳务派遣_劳务派遣特征有什么 http://s.yingle.com/y/ld/1179739.html

 如何签订保密合同协议_签订保密协议注意什么问题 http://s.yingle.com/y/ld/1179738.html

 什么是商业秘密_商业秘密的构成要件有哪些 http://s.yingle.com/y/ld/1179737.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 发生工伤事故赔偿如何计算_工伤事故赔偿计算标准 http://s.yingle.com/y/ld/1179736.html

 劳动经济补偿金有哪些情形_怎么样才获得经济补偿金 http://s.yingle.com/y/ld/1179735.html

 生育保险报销有哪些

http://s.yingle.com/y/ld/1179734.html

 社会保险热点问题解答

http://s.yingle.com/y/ld/1179733.html

 工伤事故死亡赔偿标准(2018)_工伤死亡待遇 http://s.yingle.com/y/ld/1179732.html

 工伤抚恤金数额有多少_工伤抚恤金赔偿标准(2018) http://s.yingle.com/y/ld/1179731.html

 辞职手续怎么办理_离职手续如何办理 http://s.yingle.com/y/ld/1179730.html

 薪酬策略有什么内容_确定薪酬策略要考虑什么因素 http://s.yingle.com/y/ld/1179729.html

 切实执行劳动保险条例

http://s.yingle.com/y/ld/1179728.html

 城镇无业居民大病医疗保险的缴费标准如何确定 http://s.yingle.com/y/ld/1179727.html

 节假日加班费怎么算_节假日加班费有什么计算标准 http://s.yingle.com/y/ld/1179726.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 深圳市外商投资企业劳动合同书

http://s.yingle.com/y/ld/1179725.html

 综合计工时加班费如何计算_计件工资的加班费如何计算 http://s.yingle.com/y/ld/1179724.html

 员工工资的支付时间_员工工资的支付方式 http://s.yingle.com/y/ld/1179723.html

 劳动保护措施有哪些

http://s.yingle.com/y/ld/1179722.html

 妇女享有哪些劳动权利

http://s.yingle.com/y/ld/1179721.html

  孕期 http://s.yingle.com/y/ld/1179720.html

竞业限制是什么意思_竞业限制的人员有哪些 http://s.yingle.com/y/ld/1179719.html

 如何判断虚假劳务派遣_劳务派遣的风险应该如何控制 http://s.yingle.com/y/ld/1179718.html

 劳务派遣关系的特征_劳务派遣纠纷诉讼怎么进行 http://s.yingle.com/y/ld/1179717.html

 公积金贷款买房流程

http://s.yingle.com/y/ld/1179716.html

 河南省《禁止使用童工规定》实施细则 http://s.yingle.com/y/ld/1179715.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 具体规定女领导成员比例

http://s.yingle.com/y/ld/1179714.html

 申请工伤认定的情况_不予工伤认定的情况有哪些 http://s.yingle.com/y/ld/1179713.html

 竞业禁止是什么意思_竞业禁止的构成要件 http://s.yingle.com/y/ld/1179712.html

 女工保护必知二三事

http://s.yingle.com/y/ld/1179711.html

 社会基本医疗保险应该怎么使用

http://s.yingle.com/y/ld/1179710.html

 经济补偿金的计算标准_经济补偿金的分段计算 http://s.yingle.com/y/ld/1179709.html

 竞业禁止协议的形式_签定竞业禁止协议应注意的问题 http://s.yingle.com/y/ld/1179708.html

 医保卡使用范围_医保卡的报销比例是多少 http://s.yingle.com/y/ld/1179707.html

 什么是劳动争议仲裁反诉_提起劳动争议仲裁反诉的条件 http://s.yingle.com/y/ld/1179706.html

 怎样才能提起劳动争议诉讼_劳动争议诉讼的条件 http://s.yingle.com/y/ld/1179705.html

 对《女职工劳动保护规定》修改的建议 http://s.yingle.com/y/ld/1179704.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 劳务派遣对于用工企业的益处_劳务派遣对劳动者的益处 http://s.yingle.com/y/ld/1179703.html

 国家法律对保护妇女的文化教育权利有何具体规 http://s.yingle.com/y/ld/1179702.html

 最低工资标准是如何确定的_最低工资标准的确定方法 http://s.yingle.com/y/ld/1179701.html

 怎样才能提起劳动仲裁诉讼反诉_提起仲裁诉讼反诉条件 http://s.yingle.com/y/ld/1179700.html

 申请劳动争议仲裁的时间_申请劳动争议仲裁的材料 http://s.yingle.com/y/ld/1179699.html

  什么是哺乳期 http://s.yingle.com/y/ld/1179698.html 试用期

劳

动

合

同

解

除

如

何

处

理

http://s.yingle.com/y/ld/1179697.html

 生育保险报销条件_生育保险报销程序是怎样的 http://s.yingle.com/y/ld/1179696.html

 单位怎么给付退休金_单位能否一次性给付退休金 http://s.yingle.com/y/ld/1179695.html

 基本医疗保险对医保用药有什么规定 http://s.yingle.com/y/ld/1179694.html

  生育保险主要待遇 http://s.yingle.com/y/ld/1179693.html 工伤死亡赔偿项目有哪些_工伤死亡赔偿数额多少 http://s.yingle.com/y/ld/1179692.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 派遣单位与劳动者的关系_用工单位与劳动者之间的关系 http://s.yingle.com/y/ld/1179691.html

 要不要具体规定女领导成员比

http://s.yingle.com/y/ld/1179690.html

 经济补偿金计算年限_经济补偿金计算基数是多少 http://s.yingle.com/y/ld/1179689.html

法律咨询s.yingle.com

第二篇：建设工程施工合同解除后能否主张违约责任

关于建设工程施工合同解除与违约条款的适用问题存在两种观点，否定说认为合同解除导致合同关系归于消灭，故合同解除的法律后果不表现为违约责任，而是返还不当得利、赔偿损失等形式的民事责任。肯定说认为当事人一方因对方违约要求解除合同，同时又要求违约方按照合同中约定的违约金条款承担违约责任的，人民法院应当支持。当事人协议解除合同的，对已发生的违约行为的处理有约定的按照约定，没有约定的按照解除前的合同约定处理。我们认为，除当事人另有约定外，解除合同后仍可主张违约责任。理由如下：(1)《合同法》第97条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。违约金条款可以解释为“其他补救措施”而与解除权并存。结合《合同法》第98条规定，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力，故解除合同与违约金条款可以并存。(2)最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，买卖合同因违约而解除后，守约方主张继续适用违约金条款的，人民法院应予支持;但约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院可以参照合同法第114条第2款的规定处理。《合同法》第174条规定，法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定;没有规定的，参照买卖合同的有关规定。建设工程施工合同和承揽合同对此没有规定，故亦可参照适用买卖合同的规定。(3)2013年《建设工程施工合同(示范文本)》在发包人违约解除合同和承包人违约解除合同的后果均规定了应支付违约金，在专用条款没有特别规定的情形下，两者可以并存。

第三篇：施工合同中承包人的其他违约责任及合同补充条款

施工合同中应约定的承包人

其他违约责任和补充条款

一、施工合同专合条款第35.2条双方约定的承包人其他违约责任

承包人违反下列约定，发包人有权对承包人进行处罚，每月发生的罚金在当月申报工程进度款前必须支付给发包人，否则发包人不审批当月进度款。承包人一旦违反下列规定，经监理、发包人核实后书面通知承包人，至通知之时起生效，承包人若有异议，必须在接到通知后24小时提出。

1、承包人应按规定全额交纳民工工资保证金和缴纳办理施工许可证所需的费用及己方人员应办理的保险费用等，及时提交办理施工许可证所需的资料。若因承包人原因未及时办理施工许可证，发包人暂不支付进度款，工程不得继续施工，工期不予顺延。

2、若承包人未按国家规定的安全文明施工标准施工，每次罚款500元，累计达三次以上发包人不支付安全文明施工专项费用。

3、承包人项目经理在施工过程中不得随意更换，且必须常驻施工现场，每周出勤天数不得少于5天，否则，每发现一次罚款200~500元。

4、因承包人原因每月工程施工进度达不到施工组织设计要求，发包人有权暂不支付当月工程进度款，并每延误1天罚款200~500元。

5、承包人所采购的材料、半成品、成品必须经监理检查，并按规定在监理的见证下送样试验，合格后方可使用，若未经检查或试验便擅自用于工程的，每次罚款500元，累计达三次以上发包人有权扣罚30%的履约保证金。

6、上一工序或上阶段工程必须经有关部门验收合格后方可进入下道工序或下阶段工程施工。未经验收便进入下道工序或下阶段工程施工，未造成质量安全问题的，每次罚款1500元，造成质量安全问题每次罚款2000~5000元，累计达三次以上，发包人有权扣罚50%的履约保证金。

7、若承包人施工的工程发生四级以下质量安全事故，发包人有权扣罚0.5%~10%履约保证金，发生四级以上的质量安全事故，发包人有权扣罚15%~100%的履约保证金，并由承

包人向发包人赔偿相关损失。

8、因承包人原因引发的各种社会矛盾，承包人不积极解决，造成不良影响的，发包人有权处罚合同价的0.5~10%的罚金，直至承包人妥善解决为止。

9、承包人施工的工程质量低劣，或发生严格安全事故，或严重无故托延工期，发包人有权单方解除与承包人签订的施工合同。承包人从收到发包人要求撤离现场书面通知之日起7日内，必须无条件撤离现场(包括所有未使用的材料、成品、半成品，合同解除后，此部分发包人不支付任何费用)，并自行承担撤离现场所发生的一切费用，同时发包人解除与承包人签订的施工合同，且不退还履约保证金。

二、补充条款中增加的约定

1、施工现场计量签证资料必须当场签证，否则不予认可。

2、承包人在施工过程中，必须按月足额支付人工工资、工程材料款和机械设备租赁费，否则发包人有权从承包人应得工程款中代扣，予以支付，同时取消该单位今后参加园区工程投标的资格，并向区建设行政主管部门报送相关情况。

3、做好园区已建设施的保护工作并承担费用，若有损坏，由承包人无条件修复并承担相关损失和责任。

4、安全文明施工：按照国家现行安全文明施工有关规定，做好施工现场的安全文明施工工作，因承包人原因造成的各类人身伤亡等事故，其责任和费用均由承包人自行承担。

5、承包人提交竣工图时必须同时提交竣工图光盘，光盘内容必须与竣工图相符。

工程部

二OO六年二月二十八日

第四篇：违约责任论文合同违约责任论文合同法违约责任论文：论合同法中的违约责任

违约责任论文合同违约责任论文合同法违约责任论文：

论合同法中的违约责任

摘要:《合同法》借鉴了英美法系中的预期违约制度,填补了违约形态的一项空白。《合同法》对违约确定了完全补偿原则。

关键词:合同法;违约责任;形态

九届人大二次会议上通过的《中华人民共和国合同法》第60条规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”这种义务往往是以违约责任的强制力为后盾。它是当事人之间具有法律约束力的保障,不仅可以促使当事人全面履行自己的义务,起到避免和减少违约行为发生的预防作用,更为重要的是在发生违约行为后,通过追究违约方的责任,使守约方的损失得到补偿,保障交易安全。

一、违约责任的形态

违约责任的形态一般可以分为不履行合同义务、不适当履行合同义务和预期违约三种。前两种早已确定并被立法承认。关于预期违约一直存在争议,直至被《合同法》所承认,是立法上的进步。

1.不履行合同义务,是指当事人在合同期限到来之后,当事人无正当理由拒不履行合同义务。当事人不履行合同义务既可以是明示即明确表示不履行义务,也可以是默示即用自己的行为表示不履行义务。《合同法》第10条对实际履行作出了三项例外规定:一是法律上或事实上不能履行的,即违约责任违约行为已使合同丧失了履行的可能性或履行已经没有意义或必要;二是债务的标的不适合强制履行或履行费用过高的 ;三是债权人在合理期限内未要求履行的,因为这是债权人享有的一项权利,债权人有权决定采取何种救济措施,如果债权人不选择实际履行的就可以选择别的救济方式。

2.不适当履行合同义务,是指债务人履行义务不符合约定的标的、数量、质量等。《合同法》规定,合同履行原则为适当履行原则,是指当事人必须按照合同约定的标的、数量、质量、价款、期限、地点、方式全面履行合同义务。此种形态大多表现为买卖合同中的质量纠纷。针对此种状况,《合同法》第111条专门对不符合约定的补救措施作了明确规定:一是违约责任没有约定或约定不明确的,当事人可以协议补充;二是不能达成协议的,可依合同有关条款,即订立合同的本意或交易习惯确定;三是上述措施仍无法解决的,受害方可以根据标的的性质以及损失大小,合理请求修理、更换、重作、减少价款或者报酬。

3.预期违约,是指在合同依法成立之后履行期限到来之前,一方当事人明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的违法行为。它最早起源于1853年的霍切斯特诉戴.纳.陶尔案。这是一项避免减少守约人合法权益的法律制度。从国际惯例上看,因为预期违约降低了守约方享有的合同权利的价值,因此对守约方造成了损害。很多国家都采用了这种制度。我国早期的《经济合同法》和《涉外经济合同法》并未确立这一制度,新《合同法》正式确立这一制度。《合同法》第108条规定:“当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。”它具有如下特征:违约行为发生在人的违约行为外加当事人的主观过错;三是四要件说即除了上述三个要件外还要加上损害事实与违约行为之间的因果关系。

二、我国《合同法》中的责任制度

现行的《合同法》在尽量吸收以往三部合同法行之有效的规定基础之上,充分借鉴国外的先进经验,体现了我国违约责任制度的稳定性、连续性和发展性。

1.吸收了以往三部《合同法》的成功经验。首先在违约形态方面确定了不履行和不适当履行两种形态,承袭了《经济合同法》和《涉外经济合同法》中的规定;其次在归责方面确立

了严格责任原则,这秉承了《经济合同法》和《涉外经济合同法》的归责原则,反映了国际上合同法发展的趋势。除以上两个方面外,新《合同法》在不可抗力免责和承担违约责任的方式等方面都吸取了以往立法的成功经验,体现了法律的继承性和连续性。

2.充分借鉴国外先进立法经验。首先,《合同法》借鉴了英美法系中的预期违约制度,填补了违约形态的一项空白,使我国《合同法》在立法上更加完善,同时更好地保护了守约方的合法权益,维护正常的交易秩序;其次在单方解除合同的条件方面,对一方当事人因对方违约而单方解除合同的条件作了更为合理的规定,其一补充了因明示毁约而解除合同的规定,其二完善了因迟延履行而解除合同的规定;最后,确立了责任竞合制度。《合同法》第122条规定:“因当事人一方的违约行为,侵害对方人身、财产权益的,受害方有权选择依本法要求其承担责任或依其他法律承担侵权责任。”

3.违约责任的补偿性和强调实际履行。首先,《合同法》确定了完全补偿原则。如第97条规定:“合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况、合同性质,当事人可以要求恢复原状,采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。”第112条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。”;其次,我国《合同法》对赔偿损失进行了合理限制,如第113条“损失赔偿数额不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”