施工分包合同范本

第一篇：施工分包合同范本

工程分包施工合同

发包方：浙江三丰建设有限公司建德市建政储出[2010]14#、18#地块三组团项目部(简称甲方)

承包方：(简称乙方)

经双方协商，甲方同意将建德市建政储出[2010]14#、18#地块三组团项目中的水电安装工程分包给乙方施工。为确保工程质量、施工进度、施工安全的诚信有序。按照建筑法、合同法及相关法规规定，遵照平等互利原则，特订立以下协议条款工双方共同遵守执行。

一、乙方承包施工方范围

建德市建政储出[2010]14#、18#地块三组团项目中的强电、弱电、给排水、通风消防等安装工程(消防工程如因行政关系需分包的，乙方应自动放弃，其它条款不变)。

二、承包方式

乙方安装科配备专业施工管理人员，归属项目部领导，成本单独核算。包工包料，包质量，包工期，包安全，包文明施工。

三、结算方式

1、本工程执行浙江省最新«浙江省建筑工程消耗量定额»、«浙江省装饰装修消耗量定额»、«浙江省安装工程消耗量定额»及相关配套文件、定额，中间有政府指导文件的按指导文件执行。

2、工程图纸乙方承包范围内按一类工程取费下浮18%进行结算(包括变更、签证增加工程量)，甲方不再收其他任何规费。

3、有关人工费调整，专项节能检测费及安全防护。文明施工措施费、冬季施工措施费等按施工期间浙江省建设厅最新相关文件规定执行。

4、材料价格按施工期同期的«浙江工程造价管理信息»公布的信息价按工程所在地材料价格计取。无价材料按三方协商确定价格。

5、在施工过程的签证计日工按160元/工日进行结算。

6、根据甲方和业主签订的协议及附件，主合同，补充协议等双方签字认可的书面资料文件均为过程结算依据。

7、施工图会审纪要，施工图，工程变更及签证工程量依据按合同约定计算确认方式结算。

四、工程款支付

1、付款方式按甲方与建设方签订的付款方式同步执行。

2、上缴项目部管理费在每次付款中同比例扣除18%进行支付。

五、违约责任

1、若甲方不能按约定时间、金额支付乙方工程款时，延期30天内甲方按应付款的2%每月给予乙方支付滞纳金外甲方还应按应付款的1%每日向乙方支付违约金，工期相应顺延。且乙方有权延期甲方将已建商品房按市场价下浮25%的价抵偿工程款及违约金给乙方(根据甲方与业主签订的合同中的违约责任执行)。

六、质量、安全、工期、文明施工目标

1、质量目标：验收标准为国家级浙江省现行质量验收规范;其中实测量合格率要求达到95%以上，分项分部合格率要求达到100%，检查以项目部、公司、监理公司、业主、质监站等为准，创优质结构;

2、安全目标：轻伤事故频率为控制在2%以内，重大伤亡事故为零，重大机械事故为零;乙方应对自己班组事故人员买好人身保险，一旦出现安全事故经济责任由乙方承担;

3、工期目标：确保每月按项目部计划完成任务，确保按业主要求完成计划;

4、文明施工目标：居民投诉率为零;每月项目部考评的分必须高于80%;创区级文明标化工地。

七、甲乙双方责任

1、甲方责任

(1)甲方负责提供施工人员住宿场所、床架;

(2)甲方提供食堂搭伙或食堂用房、开水器;

(3)甲方提供简易厕、浴场所;

(4)甲方负责工人进场安全教育和安全交底;

(5)甲方负责提供施工图纸一份，施工方案一份，并负责技术交底;

(6)甲方负责轴线定位、抄平、标高测量;

(7)甲方负责质量复查、工序报验、安全文明施工检查，并开具整改通知;

(8)甲方负责进度计划安排和甲供材料采供;

2、乙方责任

(1)乙方必须组织具备专业操作技术的工人进场施工、班组其中5级工以上技术水准的人数应占总人数的50%以上，学徒工人数不得超过班组人数10%，普工不得作技术工使用;乙方对进场施工人员应进行素质考核，要求身心健康，品行端正，能吃苦耐劳，对不符合素质条件的人员应及时进行更换，乙方不得使用老、弱、病、残人员和未成年的儿童，更不得盲目招收陌生人员和无身份证人员。乙方对进场人员应及时造册包项目部备案，不得无中生有，弄虚作假;

(2)乙方带班人员必须具备专业操作技术6级以上水平，并具备娴熟的识图知识和丰富的施工组织经验，同时应具备勤奋好学的敬业精神;

(3)乙方施工人员必须服从项目部领导管理，听从项目部指挥及安排，遵纪守法，遵守项目部各项规章制度，热爱集体，讲究卫生，爱护公物，说文明话做文明事，树文明风;

(4)乙方必须在现场设置总负责人(总协调、各工种班组负责人组成系统的班组施工管理机构与项目部施工科对接);

(5)乙方施工人员应自觉接受甲方的安全教育，安全交底提高自我保护意识，增强安全观念，杜绝违章指挥，违章作业，开展班组安全活动，做好班前安全交底，乙方应给属下施工人员发放安全帽、安全带、防护手套等个人安全防护用品，不得克扣;发生安全事故时，乙方应主动积极妥善处置，并按事故责任承担相应的责任;

(6)乙方必须按图施工，按技术操作规程要求施工，按施工方案要求施工，按质量验收规范标准施工，做好质量自检工作，消灭质量事故，减少质量弊病发生率，打造优质结构，如未能达到质量目标，乙方应承担赔偿责任;

(7)乙方应配备足够的技术工人，精心安排详细计划，特别农忙时节，乙方应采取切实有效的措施，留住足够施工人员，确保按时或提前完成项目部计划，如有延误乙方应承担赔偿责任;

(8)乙方必须做到因才适用，不浪费材料，及时回收剩余材料，做到落手清，工完场清和工未完成有序;

(9)乙方必须做到文明施工，严格控制空气污染、粉尘污染、噪音污染、垃圾污染，不得随地大小便，不得乱倒饭菜，创文明标化工地;

(10)乙方施工人员不得携带家属，小孩入驻现场，双职工不得在集体宿舍同居，宿舍内不得擅自分隔小房间，违者辞退离场，并按项目部管理细则处罚乙方;

(11)乙方施工人员不得赌博、酗酒、打架、斗殴、传播黄色宣传;

(12)乙方不得拉帮结派，各自为政，施工中发生矛盾与纠纷时应由乙方负责人出面通过项目部进行调节，本着相互理解，团结友爱精神出发，应大事化小、小事化了，不得自以为是，强词夺理扩大事态，否则乙方应承担全部责任;

(13)乙方施工人员不得在宿舍内使用燃气灶具，电气炊具，600W以上大功率灯泡和空调取暖器具，违者除没收用品外按项目部处罚条例处罚;

(14)乙方无偿提供专业水电工一名负责现场临舍水电安装及施工中所产生施工机械水电检修及施工照明安装，楼层地下室施工用电安装，临舍材料由项目部提供。

八、违约处罚

1、由于乙方原因未创优结构处罚款5万元;

2、主体结构验收安装分项未能一次合格通过，处罚款5万元;

3、工序验收未能一次通过，每次罚款1000元;

4、其他质量问题按项目部质量处罚细则处罚;

5、周计划未能完成，每栋每周2000元;

6、月计划未能按时完成，罚款1万元;

7、由于乙方违章指挥，违章操作发生轻伤安全事故，每次罚款2000元，发生重伤以上安全事故，每次罚款2万元;

8、文明施工达不到要求，考评不合格，每班组每月罚款2000元;

9、打架斗殴、聚众闹事、打扰施工秩序、影响社会安定，每次罚款 2000-20000元 并送交执法部门处理;

10、其他违约责任处罚按项目部有关规定处理;

11、按协议约定甲方未能按时付给乙方工人工资时，甲方应支付应付款1%月利息，时间不超过15天;

12、由于甲供材料影响工期允许延顺，乙方应合理安排其他工作或由甲方安排工作，甲方无法安排时应补助乙方在场工人生活费，每人每天50元;

13、每月发生的奖罚单在每月或每次支付款时兑现;

14、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者，乙方有权按全部工程量70%进行结算并清唱处理，相关责任由乙方承担;

九、其他约定条款

1、乙方同意交付甲方质量保险金200万元(不计息)，乙方完成安置房5万平方米时甲方退还保证金的50%，待乙方完成商住房3万平方米主体时，甲方一次性无息返还乙方剩余全部保证金。甲方下达的质量整改通知乙方不予整改，甲方委托第三方整改时，委托整改费用可在质量保证金中扣除，保证金不足抵扣时，可在工程款中扣除;

2、由于甲方原因六个月内不能完成安置房5万平方米主体封顶，甲方必须退还保证金50%;商住房3万平方米由于甲方原因不能按时开工的，超过8个月的退还剩余保证金(缴纳保证金日为计算起始日);

3、如甲方到期不能及时退还保证金，每月按保证金的2%计算利息;

十、其他

1、乙方必须保证人工工资发放，做好考勤工作，对不按要求考勤的甲方有权暂扣工程款。若发现有职工向上级主管投诉，甲方有权按乙方承包的工程量的金额先发放给职工，并在其工程款中扣除;

2、项目例会乙方现场负责人必须到场，有需要乙方承包人必须到场;如无故不参加项目例会的，每次处500元处罚;

十一、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效，工程施工款额付清后自然终止。

甲 方：乙 方：

代 表：代 表：

日 期：日 期：

身份证：

第二篇：桩基施工分包合同

桩基工程承包协议

立合同双方：

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的有关规定，双方本着配合协作，互惠互利、分工负责的原则，为明确甲乙双方在本合同实施过程中的权利、义务和责任，在乙方仔细审阅和熟悉图纸、理解本工程施工工艺的情况下，经甲、乙双方充分协商，达成一致，并签订本协议以资共同遵守执行。

第一条：工程名称、工程地址

1、工程名称：

2、工程地址：

第二条：工程范围、内容及承包性质

1、工程范围、内容：乙方承包本工程的试桩工程和工程桩。工作内容包括测量放线、质量控制、资料报验等一切技术工作及从设备(静压桩机及其配套的必须的机械设备等)进场;场地零星人工整平、工前准备;机具准备、吊装就位、平台调平、桩机走行;管桩场内吊运、堆码;吊桩、打(插)桩;桩身对位、调平调直;静压沉桩;焊接接桩;刷漆防腐;送桩;终桩;配合质量检验试验(桩长确定、单桩承载力达到设计要求)，到验收合格、交工完毕;场地清理、设备出场、缺陷责任修复等合同文件规定的、为完成该工作量必须进行的所有及相关的工作内容。

2、承包性质：清包工(不包括管桩、混凝土、钢筋、水泥等施工材料)，乙方负责包质量、包安全、包工期、包文明施工。

3、试桩根据北设计有限公司出具的试桩意见

4、工程桩根据设计院出具的图纸。(试桩结束设计院根据试桩结果调整图纸)

第三条：工程承包结算价格

1、上述工程桩及试桩：PHC400*AB95单价为元/米，PHC500-AB125工程桩和PHC600-AB130试桩按元/米，总工程量暂定为15000米，最终结算数量按经监理签证并经审计的数量为准。

2、送桩5米以上超过部分按50%的价格计价，乙方必须配合好甲方按质按时安全地完工，并能达到业主规定的优良工程标准。

3.本合同最终结算以甲方与业主实际结算签证并经审计的数量为准。

4、上述工程桩施工单价含水电费、二次设备进出场费，不含税金及场地平整等费用。

第四条：材料供应方法

甲方按工程进度安排符合要求的管桩等施工材料进场，如因材料供应不及时导致工期延误，则与乙方无关。

第五条：工期

1、试桩工期：日历天。

2、工程桩根据试桩结束，业主图纸出具后并于 日历天完成。

第六条：质量标准

按甲方与业主签订的合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到业主规定的最低质量标准：桩基础达优良工程以上，Ⅰ类桩90%以上，无Ⅲ、Ⅳ类桩，桩基的低应变检测100%合格。同时遵守甲方的施工工艺、作业指导书、工程事项通知单等的标准要求。

第七条：付款方式

1、 工程桩基验收、检测合格达到合同约定的质量标准时且乙方向甲方递交了完整的施工记

录、结算资料后壹个月内，付至结算总价的70%。

2、 最终支付是在业主完成对桩基工程审计后半个月内，付至审计后的甲乙双方结算总价的

100% 。

第七条：地下障碍物处理及水电费

现场桩基施工产生的水电费(含生活用水、电费)由乙方负责，与甲方无关。甲方提供场地总配电箱，总配电箱以后的分电箱及电缆由乙方自行配置，并严格按照用电安全规范进行操作。

第八条：工程质量及安全

1、乙方必须按设计施工图纸，施工联系单及国家有关规范施工，严格执行质量监督部门、业主及现场监理的指令，保质保量的完成工程任务，如发生任何质量事故，一切责任和由此的相关赔偿由乙方负责。

2、乙方必须无条件接受甲方及监理单位的质量、安全监督和要求整改的工作。

3、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，上杆进行高空作业必须系好安全带，做到经常检查，把事故隐患消灭在萌芽状态。

4、乙方必须加强现场的安全管理及施工人员的安全生产教育，严格执行国家关于建筑工地安全生产的相关规定，不得野蛮施工和违法施工，如在施工过程中发生的大小安全事故及相关损失及赔偿均由乙方承担，甲方一概不予承担。

5 、桩机施工操作人员及现场技术人员必须配备到位，有一定的机械施工操作经验和良好的心理素质，服从管理人员的调节支配，乙方现场技术人员需实时监控工程施工的每个环节，特别是质量的掌控，需有效保证工程质量管理目标的实现，桩基资料齐全有效，保证完成工程的各项施工要求。

第九条：其它

1、甲方提供地质资料

2、甲方保证施工场地三通一平，满足桩基施工需要。

3、如因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延，乙方原因造成工程停工按约定处罚。

4、乙方应根据地质报告、工程当地实际情况选择合理的桩机，应确保打桩工程顺利进行。

5、如因乙方未配备合理桩机，造成二次进场所有费用有乙方承担。

6、工程桩施工时，如因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延，如延误较长时日(一般为5天)，甲方必须向乙方支付相应的怠班补助(怠班补助为每日1000元，自停工日起算)，乙方原因造成工程停工按约定按每日10000元处罚。

第十条：合同有效期限

本合同自双方代表签字单位盖章后生效，至工程结束付清工程款后即自行终止。本合同一式 份，甲乙双方各执

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

代表(签字)：代表(签字)：

电话：电话：

日期： 2011 年月日

第三篇：建设施工合同分包合同分类

铝合金门窗百叶制作安装工程施工合同 景观绿化工程施工合同

建筑智能化工程施工合同

建设工程委托监理合同

监理补充协议

基坑支护工程施工合同

广告牌制安工程施工合同

供水工程施工合同

供配电施工合同

工程总承包施工招标文件

工程总承包施工合同

工程总承包施工补充协议

钻孔灌注桩施工合同及补充协议 桩基施工合同补充协议

桩基工程施工合同

阳台栏杆制作安装工程施工合同 消防工程施工合同

防火门制作安装工程施工合同 地库通风工程施工合同

道排施工合同

外墙涂料工程施工合同

外墙保温施工合同

土方工程承包合同

室内精装修工程施工合同

燃气工程施工合同

分包工程施工招标文文件

第四篇：施工合同范本(用于甲方分包)

建筑工程施工合同

合同编号：(20)房施字第号

工程名称：

工程地点：

建设单位：

施工单位：监理单位：

发包人：公司(以下简称甲方) 承包人：公司(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程施工事项，经双方协商一致达成如下协议。

第一条：工程范围

第二条：建设工期

20年月日开工，20年月日交工。 第三条：承包方式

乙方包工、包料、保修。不得自行将工程分包或转包。 第四条：工程质量

达到或优于标准及工程设计文件要求。 需要封样的材料和配件，应与双方封存的样品一致，质量应不低于双方封存的样品质量。乙方应于年月日以前将样品交甲方和监理方确认，样品由甲方封存。

第五条：工程造价

人民币元整(￥)，为双方约定承包价，除经甲方同意的设计、施工变更外，其余均不得进行变更。

第六条：技术资料交付

甲方于开工前向乙方交付施工所需图纸一套。乙方应按要求申报工程进度计划，工程交工后十日内向甲方和监理方交付完整的技术资料和竣工图各一份，并配合总包单位完成相应的工程质量保证资料。

第七条：施工准备

甲方负责组织乙方、监理方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，在二日内分送相关单位，如果有设计变更，应调协相应设计单位在约定的时间内提供修改施工图。

甲方负责协调施工所用材料设备的堆放场地。

甲方负责提供乙方施工用电用水接口，水电费由乙方负担。 乙方负责办理施工申请、报批、登记等手续。

乙方负责施工现场的临时设施、水电管线的敷设、管理、使用和维修工作。负责编制施工

组织设计或施工方案，施工总进度计划，设备材料进场计划，水电使用计划提前报现场监理及甲方。

第八条：材料供应

工程施工的材料由乙方供应，乙方必须以书面形式向监理方和甲方报送采购清单，提供材质单、检验报告、产品合格证、该产品生产许可证等证明文件，经监理方和甲方对照样品验收确认签字后方可进场使用。凡与监理方和甲方确认的样品不符的材料，监理方和甲方有权禁止使用并限期退场，同时，乙方应负责调换，如需返工时，承担由此造成的返工费用(材料设备费、运费、工费)，由此造成工期延误时的，合同工期不顺延。

材料状况的具体约定：第九条：安全责任

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《消防条例》等规定，对施工现场的财产、人身安全负责，负责保管保护进场材料和工程完成品，如果施工中发生事故，乙方应承担全部法律责任并赔偿事故给甲方及受害方造成的经济损失。

乙方负责施工现场的卫生和管理，文明施工，服从甲方统一管理，物品堆放和施工作业不得影响其它施工单位的工作，做到工完场清。

第十条：施工变更

施工中如乙方发现施工图有错误或严重不合理的地方，应书面通知甲方和监理方修改或变更，乙方应及时将增加费用和工期报监理方和甲方确认。

如甲方改变建筑结构或设计文件，应书面通知乙方。乙方应及时将增加费用和工期报监理方和甲方确认。

乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出的合理化建议经甲方、监理方、设计单位和有关技术部门同意后可以实施。实施后为工程节约的价值由甲方按国家规定比例分配。

第十一条：竣工验收

工程完工后乙方应当书面通知甲方和监理方组织验收，验收以合同第四条约定和相关产品质量检验标准为标准进行验收。验收合格后交工。因乙方的原因致使工程验收不合格的，乙方应无偿修理或者返工和改造，由此造成逾期交付的，乙方应当支付本合同第十七条第一款的违约金。

第十二条：工程决算

工程竣工验收合格后，如施工中有变更，乙方依据施工变更签字提交该变更增减部分工程决算报监理方审核后，送甲方审定。甲方按审定结果与承包价结算付款。如果施工中没有变更，不需决算，甲方直接按承包价(扣除相关费用)结算付款。

第十三条：付款方式和期限 付款方式：银行汇票。

付款期限：甲方在合同生效乙方工具和材料全部进入施工现场经甲方和监理方验收签字后支付合同价款50%，工程竣工验收合格后再支付合同价款的45%，剩余合同价款的5%作为保修金，质量保证期满无质量问题发生一次付清。

第十四条：质量保修范围

质量保修范围为引起工程质量达不到约定的工程施工质量问题和用于工程的乙方供应产品质量问题。

第十五条：质量保证

质量保证期从交工之日起两年。

质量保证期内乙方应对工程出现的产品质量和施工质量问题进行无偿维修(非乙方原因除外)。质量保证期后乙方应当维修，可收取材料费。

如乙方在接到甲方请求维修通知后三日内不进行维修时，甲方可使用保修金进行维修。保修金不够用时，乙方应补足维修费用。已用于维修的保修金，乙方不能请求支付。

工程的施工质量问题和用于工程的产品质量问题造成人身损害及财产损失的，乙方负赔偿责任。

第十六条：工程监理

甲方委托洛阳华誉工程建设监理中心进行工程监理，监理中心任命为监理工程师。 第十七条：违约责任

工期每延误一天，乙方支付合同价款1‰的违约金。因甲方原因和不可抗力致使工期延误的，建设工期顺延。

因一方原因致使合同无法继续履行时，应书面通知对方并支付合同价款10%的违约金给无过错对方。

违约方还应支付对方为追索上述违约金而支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

第十八条：争议解决方法

合同争议由双方在合同签订地协商解决，不能解决时在合同签订地法院诉讼解决。 第十九条：双方协作

甲方指派为甲方代表，负责对工程质量、进度进行监理检查和与乙方协作事宜。乙方指派为乙方代表，负责按规范和施工设计组织施工和与甲方协作事宜。

第二十条：乙方郑重承诺

在本合同签订和履行中，保证不向买方工作人员行贿或变相行贿。如果卖方有向买方工作人员行贿或变相行贿的行为则视为卖方违约，卖方自愿向买方按合同总额的50%支付违约金，买方并有权因此解除本合同且不必承担卖方因此产生的任何费用，并且取消卖方以后参与其它项目竞标的资格。

第二十一条：附则

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。合同附件与合同具有同等法律效力，除明确约定外，合同附件与合同不一致的以合同为准，合同附件一式二份甲方一份，乙方一份。

本合同一式八份，甲方四份、乙方二份，监理方二份。 附件：(1)工程预算书。甲方：

公司法定代表人：委托代理人：住所：电话：

乙方：

公司法定代表人： 委托代理人：

住所：电话：

合同签订地点：

同签订日期：年月日

第五篇：工程施工分包合同

总包方：褔建省长汀县第一建筑工程有限公司龙凤呈祥安置小区项目部(以下简称甲方)

分包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和建设工程施工合同文本等有关规定，甲方将其总包方承建的重庆交通大学双福校区二期教学实验用房(机电交运组团)工程部分工程中的给排水、电气、防雷接地、消防安装工程材料供应及安装工程委托乙方施工，为了明确双方权利、义务、责任、结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下协议：

第一条工程概况

工程名称：龙凤呈祥安置小区给排水、电气、防雷接地工程。 工程建筑面积：约5万平方米。 工程地址：遂宁市龙凤新城

工程内容：施工图范围内5#楼、15#楼、16#楼、17#楼给排水、电、防雷接地安装(含预留预埋部分)应急疏散照明系统、室外环境水电工程。

第二条乙方具体分包范围

按照设计施工图和技术交底纪要所明确的分给排水、电、防雷及应急疏散照明系统、室外环境水电工程(含预留预埋部分)、设备供货、安装工程及现场临电、水的日常搭

设和维护。

第三条分包价款及调整办法

1、分包价款采用按实结算的调整办法：签订的相关合同文本和招投标相关文件执行，未价材料单价按业主核定价清单22%执行，清单中未包含的项目由乙方报甲方、业主核定价22%执行。

2、甲方按项目投标时工程量清单单价下浮22%(以单价不调差)此管理费已含项目部，公司计取一切费用，在施工过程中和结算后不再计取其他任何费用。乙方的营业税由甲方代扣代缴，并向乙方出具有关纳税证明。

第四条分包工程工期

开工时间为年月日，具体开工时间为本合同签订时间。

竣工时间为年月日，

第五条工程质量 质量等级要求：水、电、照明、防雷合格

工程质量检查验收，应以施工图纸、图说、义底纪要、设计变更通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准依据。

乙方必须从甲方工程技术人员对分项工程质量的管理和监督，并进行整改。施工过程中的预留、预埋部分由乙方负责，结构洞口大于400留设由甲方负责。

分包工程交主管部门验收达到质量等级要求后，经甲方业主结算后甲乙双方再办理财务手续时，预留分包工程总价的%作为分包工程质量保证金(以下简称质保金)，质保期为二年，保修期从工程验收合格日期计算。

第六条资金支付

乙方每月25日将实物完成工作量统计表报甲方审定，甲方应于次月与业主方(重庆交通大学)学成学科综合楼、建材实验楼、力学实验楼、工程实训中心的最终审计结算工作后25个工作日内甲乙双方办理完结算工作。甲方与业主双方在完成结算后，甲方支付乙方结算总额的保修期满后一个月内支付。

第七条甲方责任

1、提供施工图两套及完整的电子版本图纸一套。

2、指导和监督乙方按照施工图、标准图集、施工验收规范、质量评定樯施工。

3、及时监督业主对乙方完成工程量，并付工程款。

4、免费为乙方提供施工用水、用电，施工场地内材料的垂直运输、办公室、管理人员住宿各一间，工 住宿按需提供费用双方协商。

5、由乙方负责封堵原塞口。

6、预留、预埋期间结构部分大于0.4平方洞口由甲方负责。

7、甲方负责埋地管网、管沟土石方开挖及回填工作。

8、甲方有义务配合乙方作好竣工验收前工程半成品和成品的保护工作。

第八条乙方责任

1、必须接受甲方、建设方、监理现场施工管理和监督以及技术要求，一切得听从现场安排指挥，乙方进场后其施工班组负责人必须专人与甲方相关专业负责人联系，协商解决工程项目中一切有关质量、进度、安全方面事宜。

2、乙方现场施工人员必须遵守国家、建设方、甲方规定的各项规定和制度，做好安全文明施工，做到工完场清。

3、乙方其施工人员做好安全交底及安全防护措施，乙方施工人员必须严格按《建安施工安全规程》施工，若发生一切个人安全事故，均由乙方负责。

4、乙方施工人员若违反甲方和建设方和各项规章制度或不听从甲方管理人员安排，屡教不改者，甲方有权劝其退场并终止合同。

5、乙方严格按照施工图、标准图集、施工验收规范和质量评定标准施工，乙方施工管理人员须有时编制和提供原始施工记录和自检量评定表，并完成挡案的编制、配合验收及工程结算审计工作。

6、乙方必须在甲方规定的时间内保质保量完成指定的工作。

7、在竣工验收前必须做好所承担项目的成品及半成品保护。

8、乙方负责人必须为所承担项目的施工人员购买意外伤害保险。

乙方必须按时做好现场材料报验和各项功能试验、隐蔽工程资料的完善及竣工图的绘制。

第九条设备材料的供应

设备、材料的供应范围：按业主与甲方核定的材料清单要求的厂家购买，如有变化需经甲方报业主认可。材料、设备进场乙方需完善材料报验手续。

计价原则：乙方采购全部材料单价均按业主方核定后材料清单所明确的单价执行。

第十条乙方应根据专项工程验收规范要求及时提供本分包工程4套完整合格的竣工技术资料报甲方及相关主管部门。

第十一条安全

严格执行建设部JGJ59-99标准及《重庆市劳动安全条例》，并遵守重庆市政府、市安全管理部门和企业管理部和企业有关加强工程建设施工中的安全责任制，切实做到“生产必须安全，安全促进生产”。

第十二条附则

双方在产生争议时，应本着实事求是的原则按有关规定协商解决。若在此前提下不能解决，向工程所在地人民法院起诉。

本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程完工交验，保修期满，尾款结清后自然失效。 本合同共五页，一式四份，甲方三份，乙方一份，四份具有同等的法律效力。

第十三条补充条款

甲方提供乙方材料加工及堆放场地、食堂、厕所等生活设施，但必须服从甲方的有关安全文明施工的规定和要求。

乙方负责联系完成本合同竣工验收工作，发生相关验收费用由乙方承担。确保其施工工程验收合格。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

地址：地址：

年月日年月日