项目承包经营合同书

2022-08-31

第一篇:项目承包经营合同书

项目内部承包经营合同书

建筑工程有限公司

工程项目内部承包经营合同书

发包方:建筑工程公司 (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方) 担保方: (以下简称丙方)

甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的 工程项目,丙方为乙方的承包经营提供不可撤销连带责任的保证担保事宜,经三方协商一致,订立以下条款,以资三方共同遵照履行。

第一章 总则

第一条甲方已于 年 月 日与 (以下简称“建设方”)签订 工程《建设工程施工合同》,为便于该工程施工,甲方特成立湖南XX建筑工程有限公司 项目经理部。

第二条甲方经公司内部人员招投标,同意乙方以包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏的承包方式,承包经营湖南XX建筑工程有限公司 项目经理部。

第三条本合同签订并生效后,甲方委任乙方为湖南XX建筑工程有限公司 项目经理部的负责人,乙方有权依照本合同的约定,自主经营该项目经理部。

第四条乙方确认,已完全了解和认可甲方与建设方签订的 工程《建设工程施工合同》,并确保有能力履行甲方向建设方所应承担的各项权利和义务,承担该项目的全部经营风险。

第二章 承包内容

第五条 承包范围:甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。

第六条 承包方式:包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。

第七条 承包期间:自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。 第八条承包费用:乙方按承包工程项目结算总价款的 %(其中承包费为 %;税金为 %)向甲方支付承包费。

第九条承包费的支付时间及方式:甲方在建设方支付的每笔工程款到账时,按本合同第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后,向建设方出具建安发票。

第十条劳保基金的返还:

第三章 承包管理

第十一条鉴于建设工程的特殊性,为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险,达到甲乙双方承包双赢的经营目的,甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理,乙方有权在甲方的管理下自主经营。 第十二条 人员管理:

1、甲方负责委派公司的项目经理、财务员、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、结算员到乙方项目经理部,协助甲方管理该工程项目的相关工作;

2、除项目经理、财务员以外,其他甲方负责委派的人员,乙方有权另行选择外聘有经验、有能力、有责任心的高素质人才作为项目经理部的相关管理人员,但乙方外聘的以上管理人员,需经甲方考核并备案后,方可聘任进行相关工作;

3、甲方委派的管理人员在乙方项目经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用,由乙方负责并承担;

4、乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员,并自行承担所有费用。 第十三条 工程款及财务管理:

1、未经甲方的书面授权,乙方无权以任何形式直接从建设方支取工程款,该项目的所有工程款项,必须经甲方指定的银行账户流转,甲方发现乙方私自从建设方收取工程款项的,有权从建设方下一笔支付的工程款中扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金额的5%的违约金;

2、甲方有权对乙方使用工程款的情况进行监督、审查,乙方需在使用工程款的前三个工作日向甲方申报工程款使用计划,除乙方项目经理部的管理费用以外,甲方原则上需将工程款直接支付给收款人;

3、乙方每月28日前需向甲方书面申报工程款的回款计划、项目负债情况、项目负债的还款计划;

4、在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前,建设方所支付的工程款必须专款专用,未经甲方书面同意,乙方无权将工程款挪用该工程项目以外的其他用途,否则,甲方有权从下一笔工程款中直接扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金;

5、甲方需为乙方提供良好便捷的服务,在工程款到帐后且乙方申报工程款使用计划后,及时审查,并按照工程款支付的轻重缓急,原则上在三个工作日内支付给各收款单位;

6、乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度,甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务,该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况,以及该项目的资产负债情况。 第十四条 公章管理:

1、甲方负责向乙方提供项目经理部公章一枚,该公章经甲方备案后交由乙方使用,乙方承包的项目经理部对外所发生的生产、经营活动,需加盖甲方备案的公章确认后方可发生法律效力;

2、甲方提供的公章,由甲方委派的财务员进行管理,项目部合同及其他文件的盖章签署,需由公章管理人员审查、登记后方可进行;

3、未经甲方书面授权,乙方无权私自以项目经理部的名义刻制公章,否则,甲方有权追究乙方的法律责任,并要求乙方承担由此造成的损失。 第十五条 合同管理:

1、乙方需建立、健全合同管理制度,乙方以项目经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等,均需交由甲方审核同意并备案后,方可签署。不论甲方是否同意签署,由此所发生的任何经济、法律责任,均由乙方自行承担,给甲方造成损失的,乙方负责予以赔偿;

2、未经甲方书面同意,乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。 第十六条 项目管理:

1、乙方需认真、负责的全面管理好该工程的所有施工工作,安全生产,依法、依规进行施工,维护和树立甲方的良好形象,甲方负责委派项目经理协助乙方负责管理该工程的具体施工工作;

2、乙方应及时、妥善处理施工现场以及项目经理部与他人发生的各类纠纷,尽量避免和减少各类损失的发生,并负责承担由此给甲方造成的损失;

3、乙方需严格按照甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务,行使各项权利,避免出现违约行为;

4、乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作,完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素,争取创造最大的经济效益,避免出现亏损。

第四章 双方的权利和义务

第十七条 甲方的权利和义务:

1、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务;

2、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通;

3、协助乙方处理质量事故和安全事故;

4、协助乙方组织项目的工程竣工验收;

5、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求;

6、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查;

7、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理,该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付情况、项目部的资产与负债情况、工程的文明与安全施工等;

8、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。 第十八条 乙方的权利和义务:

1、维护甲方的公司形象和声誉,对其承包的工程的工期、工程质量、安全与文明施工等,均需达到建设方和相关管理部门的规定要求,对不符合要求的项目,必须及时予以整改,直至达到相关要求,且自行承担整改费用;

2、接受和配合甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监督与检查;

3、承担《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任;

4、承担施工期间以及施工完成之后的各项工作,该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的维修、工程所有债权债务、工程的安全事故等,并承担相应费用;

5、承担甲方与建设方为该工程项目签订的所有合同及其他文件的债、权、利;

6、承担本合同约定的相关专项权利和义务。

第五章 合同的解除 第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后,任何一方均有权单方解除本合同。除此之外,除非甲乙双方协商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。 第二十条 甲方解除合同的条件:

1、乙方私自在甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;

2、乙方承包的工程给甲方造成两起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上,且乙方无力自行协商解决的;

3、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的;

4、乙方承包施工的工程项目因安全事故、质量事故等原因,造成甲方上质量简报、停工整改、不良行为记录等两次以上的;

5、乙方因拖欠民工工资或其他欠款,出现投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上的;

6、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的;

7、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的;

8、乙方承包的工程项目的建设方、监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的文件,且经协商乙方确实不能承包经营该工程项目的;

9、乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的;

10、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的;

11、乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的;

12、乙方的施工行为严重违反我国《建筑法》等相关法律、法规的。 第二十一条 乙方解除合同的条件:

1、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的;

2、无正当理由扣除乙方除承包费(含税费)以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;

第二十二条 任何一方按本合同的约定提出解除本合同的,甲方均需成立工作组接管该工程项目,并确保工程的顺利进行。 第二十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内,应该派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的原因造成甲方解除合同的,乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的,甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。

第六章 合同的结算

第二十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后,甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应根据该工程的资产负债情况向甲方提交结算报告,甲方应在14个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后,余款在结算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。

第七章 合同的担保

第二十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营项目的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等,由丙方为乙方向甲方提供不可撤销的连带责任的保证担保。

第二十六条 丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。

第八章 其他约定

第二十七条乙方承包期间,其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的,乙方应及时采取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端,造成法院冻结甲方银行账户(基本账户)、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的,乙方和丙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。乙方和丙方不能提供相等的资金作担保的,应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三,向甲方支付自法院采取强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方承担。

第二十八条 甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷,三方应先协商解决,协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十九条 本合同一式三份,三方各持一份,各方签字(盖章)后生效,并具有同等法律效力。

甲方:建筑工程公司 乙方: 法定代表人: 身份证号码: 合同签订时间: 合同签订时间:

担保方: 法定代表人: 合同签订时间:

第二篇:项目内部承包经营合同书

加固弱电工程项目承包合同书

校方:

甲方:

乙方:

校方、甲、乙三方就乙方承包经营工程项目,经三方协商一致,订立以下条款,以资双方共同遵照履行。

第一章总则

第一条甲方于 2011 年 8月 10日与乙方签订工程《建设工程施工合同》。

第二条甲方同意乙方以包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任的承包方式,承包经营工程项目,施工质量以校方要求为准。

第三条本合同签订并生效后,乙方有权依照本合同的约定,自主经营该项目。

第四条除合同之外的其它硬件设备如需添加另与校方另立合同,均不在此项目之内。

第五条乙方确认并确保有能力履行所应承担的各项权利和义务,承担该项目的全部经营风险。

第六条甲方负责两个微机室的静电地板铺装,乙方负责弱点项目。

第二章承包内容

第五条 承包范围:甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。

第六条 承包方式:包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。

第七条 承包期间:自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。

第八条承包管理费用:乙方按承包工程项目结算总价款的17%(其中承包费和税金)向甲方支付承包费。

第九条承包费的支付时间及方式:甲方负责带领乙方去结算,甲方项目结算后,按本合同第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后,付给乙方全部剩余款项。

第十条劳保基金的返还:无

第三章承包管理

第十一条鉴于建设工程的特殊性,为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险,达到甲乙双方承包双赢的经营目的,甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理,乙方有权在甲方的管理下自主经营。

第十二条 人员管理:

1、甲方负责委派公司的项目经理、财务员、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、结算员到乙方项目经理部,协助甲方管理该工程项目的相关工作;

2、除项目经理、财务员以外,其他甲方负责委派的人员,乙方有权另行选择外聘有经验、有能力、有责任心的高素质人才作为项目经理部的相关管理人员,但乙方外聘的以上管理人员,需经甲方考核并备案后,方可聘任进行相关工作;

3、甲方委派的管理人员在乙方项目经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用,由乙方负责并承担;

4、乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员,并自行承担所有费用。 第十三条 合同管理:

1、乙方需建立、健全合同管理制度,乙方以项目经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等,均需交由甲方审核同意并备案后,方可签署。不论甲方是否同意签署,由此所发生的任何经济、法律责任,均由乙方自行承担,给甲方造成损失的,乙方负责予以赔偿;

2、未经甲方书面同意,乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。

第十四条 项目管理:

1、乙方需认真、负责的全面管理好该工程的所有施工工作,安全生产,依法、依规进行施工,维护和树立甲方的良好形象,甲方负责委派项目经理协助乙方负责管理该工程的具体施工工作;

2、乙方应及时、妥善处理施工现场以及项目经理部与他人发生的各类纠纷,尽量避免和减少各类损失的发生,并负责承担由此给甲方造成的损失;

3、乙方需严格按照甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务,行使各项权利,避免出现违约行为;

4、乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作,完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素,争取创造最大的经济效益,避免出现亏损。

第四章双方的权利和义务

第十五条 甲方的权利和义务:

1、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务;

2、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通;

3、协助乙方处理质量事故和安全事故;

4、协助乙方组织项目的工程竣工验收;

5、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求;

6、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查;

7、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理,该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付情况、项目部的资产与负债情况、工程的文明与安全施工等;

8、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。

第十六条 乙方的权利和义务:

1、维护甲方的公司形象和声誉,对其承包的工程的工期、工程质量、安全与文明施工等,均需达到建设方和相关管理部门的规定要求,对不符合要求的项目,必须及时予以整改,直至达到相关要求,且自行承担整改费用;

2、接受和配合甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监督与检查;

3、承担《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任;

4、承担施工期间以及施工完成之后的各项工作,该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的维修、工程所有债权债务、工程的安全事故等,并承担相应费用;

5、承担甲方与建设方为该工程项目签订的所有合同及其他文件的债、权、利;

6、承担本合同约定的相关专项权利和义务。

第五章合同的解除

第十七条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后,任何一方均有权单方解除本合同。除此之外,除非甲乙双方协商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。

第十八条 甲方解除合同的条件:

1、乙方私自在甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;

2、乙方承包的工程给甲方造成两起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上,且乙方无力自行协商解决的;

3、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的;

4、乙方承包施工的工程项目因安全事故、质量事故等原因,造成甲方上质量简报、停工整改、不良行为记录等两次以上的;

5、乙方因拖欠民工工资或其他欠款,出现投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上的;

6、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的;

7、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的;

8、乙方承包的工程项目的建设方、监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的文件,且经协商乙方确实不能承包经营该工程项目的;

9、乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的;

10、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的;

11、乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的;

12、乙方的施工行为严重违反我国《建筑法》等相关法律、法规的。 第十九条 乙方解除合同的条件:

1、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的;

2、无正当理由扣除乙方除承包费(含税费)以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;

第二十条 任何一方按本合同的约定提出解除本合同的,甲方均需成立工作组接管该工程项目,并确保工程的顺利进行。

第六章合同的结算

第二十一条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后,甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应根据该工程的资产负债情况向甲方提交结算报告,甲方应在2个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后,余款在结算完毕后3个工作日内全额支付给乙方。

第八章其他约定

第二十二条乙方承包期间,其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的,乙方应及时采取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端,造成法院冻结甲方银行账户(基本账户)、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的,乙方和丙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。乙方和丙方不能提供相等的资金作担保的,应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三,向甲方支付自法院采取强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方承担。

第二十三条 甲乙双方在履行本合同期间发生纠纷,双方应先协商解决,协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十四条 本合同一式三两份,三方各持一份,各方签字(盖章)后生效,并具有同等法律效力。

校方:

法定代表人:

合同签订时间:

甲方:乙方:

法定代表人:身份证号码:

合同签订时间:合同签订时间:

第三篇:承包合同部承包经营合同(道路建设项目)

内部承包经营合同(道路建设项目)

内部承包经营合同(道路建设项目)

内部承包经营合同(道路建设项目)

甲方:____________有限公司

乙方:____________________

双方就甲方取得的__________村村里道路建设项目,经协商确定本内部承包经营合同,共同遵照执行:

一、承包项目、承包期限、承包金

1.甲方将依法取得的__________村村里道路建设项目,承包给乙方负责承建经营。

2.承包期限自支付承包金之日起至该村道路交付使用之日止。

3.承包金为__________万元人民币。

4.支付方式:在本合同签字生效,并在乙方取得甲方与业主签订的就该项目的承包合同后,一次性向甲方支付。

二、双方的责任和义务

甲方:1.甲方应向乙方提供其与业主签订的就该项目的承包合同。

2.甲方应确保该项目系合法取得,并保证乙方的承包权具有排他性。乙方:1.乙方享有承包期限内的一切经营管理权,产生的债权债务自行负责。

2.乙方在承包经营期间,承担经营活动所产生的一切运营费用。

三、违约责任

本合同双方在谅解、诚信的基础上制订,应充分履行各自的权利和义务,若一方违约,应向另一方支付_________万元人民币违约金。

四、未尽事宜,经双方友好协商,签订本合同附件备忘录,该附件备忘录与本合同是有同等效力。乙方须有四人同时签字有效。

五、本合同一式五份,甲方执一份,乙方每人执一份,自双方签章生效。 甲方:____________________

_______年_______月______日

乙方:____________________

_______年_______月______日

内部承包经营合同(道路建设项目)

内部承包经营合同(道路建设项目)

第四篇:物业项目承包经营合同1555405075

物业项目承包经营合同

甲方(发包方):___________________________________________

地址:__________________ 邮政编码:_____________

法定代表人:___________职务:_______联系电话:_____________

乙方(承包人):____________________________________________

地址:__________________邮政编码:_____________

法定代表人:___________职务:________联系电话:____________

甲乙双方为了能够为_______物业小区住户提供价格优惠、质量优秀的物业服务,双方在平等自愿、互惠互利的原则下,就甲方将________(项目)以承包经营的方式,交由乙方经营管理,并由乙方按期向甲方支付承包金的事宜达成一致意见,特订立本合同。

第一条 项目名称、经营范围、经营方式

承包项目名称为:_____________

该项目的经营范围为:______________

该项目的经营方式为:______________

第二条 承包经营期限

该项目的经营期限即为本合同的有效期间。

本合同的有效期限为________年,自_____年____月____日始至_____年____月_____日止。合同期满经双方协商一致可以续签合同。

第三条 项目承包金、承包金支付方式及期限

1.双方决定项目承包金为:每年人民币_______元。

2.承包金支付方式及期限为:

(1)年一次性支付。

应于每年_____月_____日之前交付。

(2)承包金分期支付。

每年_____月_____日之前交承包金_______元;

每年_____月_____日之前交承包金_______元;

每年_____月_____日之前交承包金_______元;

每年_____月_____日之前交承包金_______元。

乙方不得因经营亏损等原因拖欠承包金。

第四条 承包经营责任

乙方承包经营期间,只能按照本合同的规定的项目进行合法经营。

乙方在承包经营期间,因经营项目本身或经营不当等原因产生的与消费者及其他第三者的纠纷,由乙方自行解决和承担责任。乙方在经营期间产生的债务由乙方自行承担。____________________________________________。

第五条 承包经营场地、设备设施的所有权及维修

经营场地及设备设施的所有权为甲方(或项目开发商)享有;

场地、设备设施的小修由______方负责,费用由________方承担;

场地、设备设施的大修由______方负责,费用由________方承担;

乙方应合理使用场地、设备设施,不得擅自变更其使用用途,如因经营需要而改变场地设备设施的使用用途的,应事先得到甲方的书面许可。

乙方对承包经营场地进行装饰装修的,应保证其装饰装修行为不影响物业小区内的住房正常

生活。乙方的装饰装修方案应报甲方批准后方可实施。乙方进行装饰装修的费用由乙方自行负担,合同终止后甲方无偿收回乙主的装饰装修。

第六条 甲方对乙方的管理

乙方及乙方员工的活动应符合甲方物业小区的各项管理规定。

为了便于甲方物业小区的管理,甲方有权直接或委托第三方对乙方及乙方的员工进行管理,以确保乙方及其员工的行为不妨碍甲方物业小区的正常生活。

乙方应保证其承包经营场地、设备设施的美观整洁。

甲方将不定期地对乙方承包经营活动开展住户满意率的调查活动。乙方应努力提高住户的满意率。

住户满意率调查的方式为:_______________________。

________________________________________________

第七条 水、电、煤气及采暖等费用的负担

在乙方承包经营期间产生的水费、电费、煤气费和采暖费等费用由_____方负责交纳。交纳方式及时间为:水费____________________________;

电费____________________________;

煤气费__________________________;

采暖费__________________________;

其他费用________________________。

第八条 项目营业执照的办理及乙方内部对员工的管理

项目营业执照由________方负责办理;费用由______方负责承担。

项目营业执照续展由_______方负责办理;费用由______方负责承担。

乙方应对其聘请或雇佣的员工进行职业纪律和职业道德的教育,并对员工进行必要的业务培训,以保证员工能够正确地完成经营活动。

乙方应负责其员工的工资及各项福利待遇。

员工的工资及各项福利待遇为:

_________________________________________________。

第九条 税金的代缴

乙方应将其营业收入等资料如实向甲方报告,以便甲方为乙方代缴税金。

甲方为乙方代缴的税金由乙方于纳税日前_______日内支付给甲方。

第十条 其他

1.乙方应负责其承包经营场地内的治安与消防工作,其治安与消防工作应符合国家与地方的标准。相关政府职能部门或甲方发现乙方的治安或消防工作存在隐患时,有权要求乙方进行整改,乙方按到整改通知后,应立即进行整改。

2.因甲方物业小区开发、规划等原因要求提前解除合同的,甲方应于_____日前通知乙方,因解除合同给乙方造成损失的,甲方可给予适当经济补偿。

3.乙方在经营活动中,针对住户的投诉应及时、合理地予以解决。乙方对住户投诉的回复率应达到100%。

4._________________________________________。

第十一条 不可抗力

在履行本合同的过程中出现不能预见、不可避免如地震、洪水等情况造成损失的,甲乙双方互相免责,但双方应尽量避免损失的扩大,对扩大部分的损失责任方应予赔偿。第十二条 违约责任

1.乙方应合法经营、并不得超出本合同规定的经营范围,否则甲方有权要求乙方支付________万元的违约金并可解除本合同。

2.乙方应正确使用承包经营场地、设备设施,不得擅自改变其使用用途和损毁,否则乙方应予赔偿并恢复原状,情节严重的甲方有权要求乙方支付_____万元的违约金并可解除本合同。

3.乙方应严格按照本合同的规定交纳承包金,否则甲方有权按日______‰的比例向乙方收取滞纳金;乙主拖欠承包金满_______日的甲方有权解除本合同。

4.乙方将承包项目擅自转包的,转包行为无效,因转包所产生的后果由乙方承担。给甲方造成损失的乙方应赔偿,给第三方造成损失的乙方应赔偿。乙方擅自转包的甲方可解除合同。

5.乙方应按期交纳水、电、煤气、采暖等费用,否则应___________。

6.乙方在承包经营期间产生的与消费者或第三者之间的责任,乙主应及时合理地解决,因乙方拒不解决或解决不及时、不合理等原因造成消费者或第三者损失的,乙方应予赔偿,给甲方造成损失的乙方应负责赔偿,情节严重的甲方有权解除本合同。

7.乙方使用承包经营场地出现治安或消防隐患时,政府有关职能部门或甲方要求乙方整改,而乙方未能及时整改或拒不整改的,甲方有权要求乙方停止营业进行整改、支付_______违约金、直至解除合同。

8.乙方拒不提供代缴税金的相关资料或提供的相关资料不真实或不支付税金金额的,甲方有权解除本合同及要求乙方赔偿甲方因此而产生的损失。

9.甲方发现乙方在经营活动中有欺诈消费者行为,甲方有权立即解除合同。

物业小区住户满意率低于________%的,甲方有权要求乙方进行整改,乙方拒不整改的甲方有权解除合同。

乙方对住户投诉的回复率未达到100%的,甲方有权要求乙方整改,乙方拒不整改或整改后再次出现对住户投诉不处理的情况的甲方有权解除合同。

10.除本合同本条规定的情形外,甲乙双方不得擅自解除本合同,擅自解除本合同的一方视为违约,守约方有权要求违约方支付________万元的违约金。

11._________________________________________。

第十三条 争议的解决

本合同未尽事宜,双方可签订补充协议进行约定。

在履行本合同过程中发生争议的,双方应平等协商解决。协商不成的双方可提交_________促裁委员会解决,对仲裁委员会的裁决双方均应遵守。

本合同自双方签字、盖章,并经公证处公证后生效。本合同一式______份,双方各执______份,各份具有同等法律效力。本合同所有附件与本合同具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

签订日期: 签订地点:

附件:经营场地及设施设备相关文件及清单(略)

第五篇:项目承包经营权转让合同

甲方:许玉荣身份证号:

乙方:许大鹏身份证号:

甲、乙双方本着平等、自愿、合法的原则,经友好协商,就其甲方将自己承包项目经营权转让给乙方一事,达成如下合同内容:

一、本合同达成的前提条件

1、东乌鸡村经济合作社与甲方苗玉林(已于2006年6月病故)于1999年12月31日签订的《合同》(该合同作为本合同有效附件一)合法有效;

2、东乌鸡村经济合作社与许玉荣(苗玉林)的妻子于2008年5月1日签订的《合同》(该合同作为本合同有效附件二)合法有效。

二、项目名称和内容

1、项目名称:工厂

2、项目内容:

(1)土地:位于北京市顺义区北小营镇东乌鸡村原东乌鸡鞋厂。四至情况:东至道边,西至五吉农场院边,南至乌鸡中街道边,北至五吉机务队道边。南北长45米,东西宽60米。

(2)建筑:房屋17间,院墙210米(实际库房肆间,棚拾叁间,院墙140米)。

三、转让方式

甲方将其承包经营权包括项目的土地使用权和地上建筑物的所有权一次性有偿转让给乙方。

四、转让价款及支付方式

(1)转让价款:人民币贰拾贰万叁仟元整(223000元)。

(2)支付方式:本合同签订后一次性支付。

五、项目承包经营期限

乙方承包经营期限以东乌鸡村经济合作社同苗玉林于1999年12月31日签订的《合同》规定期限为依据,以本合同签订日期2008年月日为起始日,至2029年12月31日止。

六、甲、乙双方的权利与义务

1、甲方:

(1)具有将本项目承包经营权转让给乙方的完全权利。

(2)保证转让给乙方的项目(包括项目所占用土地的使用权和地上建筑)权属关系明晰无误,没有包括质押在内的其它影响乙方利益问题的存在。

(3)甲方负责处理解决好西南角发电房的问题。

(4)同意受到乙方所付款项的同时,将项目所属土地及地上建筑转让给乙方,并办理相应的交接手续。

(5)乙方在承包经营过程中,需甲方协助解决的一些未尽事宜,甲方要积极配合,全力帮助。

2、乙方

(1)按本合同的约定如期将全额转让费一次性支付给甲方。

(2)在符合国家法侓规定的前提下合法经营。

七、违约责任

甲、乙双方签字盖章后此合同生效。双方均不得违约,如有违约,由违约方承担违约责任并负责赔偿未违约方得一切损失。

八、合同解除

承包经营期满甲、乙双方合同解除。如果乙方愿意继续承包经营,甲方应主动将承包经营权优先让给乙方。

九、不可抗力

因自然灾害,战争或任何其他不可抗力事件致使本合同不能正常履行,以及在承包期内,如遇镇级以上政府征用本合同项目的土地,本合同自行终止。但征用土地给予的相应经济补偿,应由乙方全部获得,与甲方无关。

十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:

家庭其他成员签字:

乙方:

中保人签字:

2008年月日

上一篇:选煤厂厂长岗位职责下一篇:项目部返工整改报告