造价师考试科目分数

第一篇：造价师考试科目分数

造价师考试科目介绍

考试设四个科目。具体是：

《工程造价管理相关知识》、《工程造价的确定与控制》、《建设工程技术与计量》(本科目分土建和安装两个专业，考生可任选其一，下同)、《工程造价案例分析》。其中，《工程造价案例分析》为主观题，在答题纸上作答;其余3科均为客观题，在答题卡上作答。考生应考试时，可携带钢笔或圆珠笔(黑色或蓝色)、2B铅笔、橡皮、计算器(无声、无存储编辑功能)。

考试分4个半天进行，《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》的考试时间均为两个半小时;《工程造价的确定与控制》的考试时间为3个小时;《工程造价案例分析》的考试时间为3个半小时。

考试成绩管理

考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试内通过应试科目。

关 于 考 试

考试大纲中对专业知识的要求十分掌握、熟悉、了解。掌握即要求能解决实际工作问题，熟悉即要求具有工程造价的知识具有深刻的理解，了解即要求具有工程造价有关的广泛知识。

第三科目“建设工程技术与计量”分土建和安装两个专业，考试人员只需报考其中一个专业。

安装专业工程以民用建筑和与民用建筑联系较密切的常见工业建筑安装项目作为共性内容，共性部分内容应考人员必考，其余为个性内容，作为选学、选考。个性部分分为三个专业组：

A： 工艺管道与专用设备;

B： 电气与通信系统;

C： 自动化控制及仪表系统。

应考人员可根据本人从事的专业除共性内容为笔答必答题外，可任选个性内容中一个组别规定数量的试题。

各科目考试试题类型及时间

项目名称 科目名称 工程造价管理相关知识 工程造价的确定与控制 建设工程技术与计量(土建或安装) 工程造价案例分析

考试时间(小时) 2.5 3 2.5 3.6

满分记分 100 120 100 140

试题类型 单项选择题、多项选择题单项选择题、多项选择题 单项选择题、多项选择题 案例计算分析

造价工程师考试时间安排造价工程师 每年十月第二周星期六 上午：9：00-11：30工程造价管理相关知识

下午：2：00-4：30

建设工程技术与计量(土建、安装) 备 注

从2002起，参加全部科目考试的人员，须在连续两个考试内，通过全部科目考试;免试部分科目的人员，须在一个考试内通过应试科目

每年考试时间如有变动，请注意有关通知

每年十月第二周星期日 上午：9：00-12：00

工程造价的确定与控制

下午：2：00-5：30

工程造价案例分析

全国造价工程师执业资格考试大纲

1.工程造价管理相关知识部分

2.工程造价的确定与控制部分

3.建设工程技术与计量部分

4.工程造价案例分析部分

工程造价管理相关知识部分

一、投资与融资

(一)了解我国固定资产投资管理体制的基本内容;

(二)熟悉建设项目融资的基本内容：融资方式、融资程序、融资成本;

(三)熟悉工程建设管理制度的主要内容：建设项目法人责任制、招投标制。工程建设监理制、合同管理制。

二、工程经济

(一)熟悉资金时间价值及现金流量图的概念;

(二)熟悉资金时间价值的计算及各项评价指标的概念和计算;

(三)掌握投资方案评价与选择的静态与动态方法;

(四)了解不确定性分析的理论与方法;

(五)熟悉价值工程的基本概念;

(六)掌握价值工程的活动程序及价值工程中功能评价与功能改进的方法。

三、工程财务

(一)了解《企业财务通则》和《企业会计准则》的有关内容;

(二)熟悉资产的分类与管理：流动资产、固定资产、无形资产、递延资产等;了解财务基本报表的内容：资产负债表、损益表、现金流量表;

(三)了解资产评估的基本方法;

(四)熟悉施工企业成本费用的概念，制造成本法的基本原理，施工企业成本费用的管理;

(五)厂解施工企业营业收人的构成，施工企业利润及利润分配的主要内容;

(六)了解与工程财务有关的税务与保险规定。

四、项目管理

(一)熟悉项目管理的基本概念：熟悉工期、质量、造价三项管理目标的关系;

(二)熟悉建设项目的建设程序;

(三)熟悉建设项目管理的组织形式;

(四)熟悉项目计划的基本内容，进度计划和成本计划的关系;

(五)熟悉工程建设监理工作中造价工程师的职责。

五、经济法律法规

(一)熟悉经济法的基本概念：经济法律关系、经济法律事实、代理、财产所有权和债权、诉讼时效等;

(二)熟悉合同法的有关内容：合同，合同的种类、订立、效力、履行、变更和转让、终止，违约责任，以及合同争议的解决和仲裁的有关内容;

(三)了解工程建设相关法律法规的有关内容：税收法律法规、建筑法、招投标法、土地管理法、城市房地产管理法、保险法、城市规划法、价格法等。

六、建设工程合同管理

(一)了解建设工程合同的概念和种类;

(二)熟悉建设工程合同的订立;

(三)熟悉建设工程总承包合同及勘察、设计合同的基本内容;

(四)掌握施工合同的主要内容：当事人、主要条款、订立、履行、违约责任。变更与解除等;

(五)熟悉施工合同的类型及选择的条件;

(六)了解与建设工程相关合同的基本条款及履行;

(七)了解FIDIC土木工程施工合同条件的基本内容和特点。

工程造价的确定与控制部分

一、工程造价概论

(一)熟悉价格的基本原理：价值、价格的概念和价格的职能及运动规律等;

(二)掌握工程造价的有关概念：工程造价、工程造价管理、静态投资、动态投资、建设项目投资估算、设计概算、施工图预算等;熟悉工程造价的特点和计价特征;

(三)了解我国工程造价管理体制的发展以及改革目标;

(四)熟悉造价工程师执业资格制度;

(五)熟悉工程造价咨询服务业管理制度。

二、工程造价构成

(一)掌握我国建设工程造价的构成与计算方法;

(二)掌握设备及工器具购置费的构成与计算;

(三)掌握建筑工程费、安装工程费的构成与计算;

(四)掌握工程建设其他费构成内容及有关规定;

(五)掌握预备费、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息、铺底流动资金的内容含有关规定;

(六)了解世界银行建设项目费用构成和国外建筑安装工程费的构成。

三、工程造价计价依据

(一)熟悉定额的分类、作用和特点;

(二)掌握建筑安装工程人工、机械台班、材料的定额消耗量确定方法;

(三)掌握建筑安装工程预算定额和概算定额的编制原则和方法;

(四)掌握人工、材料、机械台班单价的组成和编制方法;

(五)掌握分部分项工程单价的编制方法;

(六)熟悉费用定额的编制原则和方法;

(七)了解概算指标、投资估算指标的编制原则和方法;

(八)了解工程造价资料积累的内容、方法及应用;

(九)掌握工程造价指数的编制方法及应用。

四、建设项目决策阶段工程造价的确定与控制

(一)了解决策阶段确定和控制工程造价的意义和影响造价的因素;

(二)熟悉可行性研究报告的作用、主要内容和审批程序;

(三)掌握投资估算的内容和编制方法;

(四)了解涉外建设项目中因汇率变化对动态投资的影响及其计算方法;

(五)熟悉财务评价基本报表的项目组成，各类数据的分析与评价;

(六)掌握建设项目财务评价指标的含义、体系、评价方法及准则。

五、建设项目设计阶段工程造价的确定与控制

(一)了解设计的内容和程序;

(二)熟悉工程设计与工程造价的关系以及工程设计方案的优选方法;

(三)掌握设计概算的编制和审查方法;

(四)掌握施工图预算的编制和审查方法;

(五)熟悉限额设计方法。

六、建设项目招投标和合同价款的确定

(一)熟悉建设项目招标程序和招标文件编制;

(二)掌握建设工程施工招投标及合同价款的确定：标底的编制和审查、市场供求与投标策略的选择，投标报价编制方法和评标定标方法;

(三)熟悉设备、材料采购招投标及合同价款的确定;

(四)了解国际上建设项目招投标和合同价款的确定。

七、建设项目施工阶段工程造价的确定与控制

(一)掌握工程变更和合同价款的调整方法;

(二)熟悉工程索赔的概念、处理原则、分类、内容与证据;掌握工程索赔程序和索赔的计算;

(三)熟悉工程价款的支付和结算方法;

(四)FIDIC合同条件下工程价款的支付及结算方法;

(五)熟悉项目资金计划的编制;掌握投资偏差分析的方法及纠正措施。

八、竣工决算的编制和竣工后保修费用的确定

(一)了解竣工验收的范围、依据、标准和工作程序;

(二)熟悉竣工决算的内容和编制方法;

(三)熟悉保修费用的处理方法;

(四)掌握新增固定资产价值的确定方法。

建设工程技术与计量部分

一、土建工程专业

(一)工程材料基本知识：

1.熟悉土木建筑工程主要材料的分类、基本性能及用途;

2.掌握混凝士强度等级及配合比计算;

3.掌握砌筑砂浆强度等级及配合比计算;

4.了解各种胶结材料、涂料的单位材料用量;

5.了解有关新型材料的发展;

(二)工程构造基本知识：

1.熟悉工业与民用建筑结构的分类、组成及构造;

2.熟悉道路、桥涵分类、组成及构造;

3.熟悉矿山、隧道分类、组成及构造;

4.了解其他构筑物的分类、组成以及构造;

(三)工程施工基本知识：

1.熟悉土木建筑工程主要施工程序与方法;

2.拿握施工组织设计编制原理及施工组织设计优化;

3.掌握流水作业原理及横道图在施工中的应用;

4.掌握施工网络进度计划技术;

5.了解常用施工机械分类、用途及产量计算;

(四)工程计量：

1.熟悉土木建筑工程图纸，掌庭土木建筑工程量计算规则;

2.掌握建筑面积计算;

3.掌握土木建筑工程分部、分项工程量计算方法，能准确编制、审核土本建筑工程量清单。

二、安装工程专业

(一)工程材料基本知识;

1.熟悉安装工程材料的分类、基本性质、性能及其用途;

2.熟悉常用防腐、保温、隔热、衬里材料，掌握其单位用量计算;

3.熟悉型材、管材、管件、阀门、法兰、焊条等常用材料的分类(规格)、性能及适用范围;

4.熟悉(A)工艺管道与专用设备、(B)电气与通信系统、(C)自动化控制及仪表系统的专业材料的规格、性能及适用范围(A、B、C为三个专业组，可选考其一);

(二)设备基本知识;

1.期悉设备分类、型号表示方法及表达意义;

2.了解供热供水通风空调系统及其主要设备组成;

3.了解所选考专业组系统及其主要设备组成;

(三)施工基本知识：

1.熟悉安装工程施工的基本程序，工艺流程;

2.掌握安装工程施工组织设计编制、不同施工方案对施工进度和造价的影响、流水作业及网络进度计划;

3.熟悉通用设备、供热、供水、通风、空调系统的安装及调试工艺和相关规范的基本内容;

4.熟悉所选考专业组系统的安装及调试工艺和相关规范的基本内容;

5.了解安装工程常用的吊装、运输机械的基本性能及适用范围;

6.了解安装工程常用的焊接、防腐、保温、隔热施工工艺及相关规范的基本内容;

(四)工程计量：

1.熟悉安装工程图纸，掌握安装工程工程量计算规则;

2.掌握安装工程工程量计算方法，能够编制、审核安装工程量清单。

工程造价案例分析部分

通过案例分析主要考查报考人员在综合掌握前三门科目知识的基础上，解决下述有关工程造价方面实际问题的能力。

一、建设项目财务评价的原理和指标体系、财务评价的静态、动态方法。

二、设计、施工方案的技术经济分析与比较。

三、工程量的计算与审查。

四、补充定额的编制与审查。

五、投资估算、设计概算、施工图预算、标底价的编制与审查。

六、施工招投标的程序、内容及作法，投标报价的策略与方法，评标定标的方法，合同价的确定方法。

七、工程变更价款的处理，工程索赔案例的分析和索赔费用的计算。

八、工程价款的结(决)算方法，工程款的支付、竣工结算的编制，新增资产的划分与核定。

九、根据进度计划编制成本计划，包括进度计划与成本计划的关系，成本计划的编制方法，利用网络计划技术进行工程造价控制的方法。

第二篇：2013河南省洛阳市造价师考试科目及造价师考试教材（推荐）

2013年河南省洛阳市造价师考试科目||洛阳市造价师报名考试教材

造价工程师考试科目

考试设四个科目。具体是：

《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量》(本科目分土建和安装两个专业，考生可任选其一，下同)、《工程造价案例分析》。其中，《工程造价案例分析》为主观题，在答题纸上作答;其余3科均为客观题，在答题卡上作答。

考生应考试时，可携带钢笔或圆珠笔(黑色或蓝色)、2B铅笔、橡皮、计算器(无声、无存储编辑功能)。

考试分4个半天进行，《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》的考试时间均为两个半小时;《工程造价计价与控制》的考试时间为3个小时;《工程造价案例分析》的考试时间为4个小时。考试成绩管理考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试内通过应试科目。

考试教材

2013年造价工程师考试教材信息暂未公布，2012年全国造价工程师执业资格考试，将继续沿用2009年版《全国造价工程师职业资格考试培训教材》。

造价工程师考试教材(新版)：《工程造价管理基础理论与相关法规》(中国计划出版社)、《工程造价计价与控制》(中国计划出版社)、《建设工程技术与计量(土建)》(中国计划出版社)、《建设工程技术与计量(土建)》(中国计划出版社)、《工程造价案例分析》(中国城市出版社)。以下是造价工程师考试教材列表：

1、造价工程师考试教材—工程造价计价与控制

2、造价工程师考试教材—工程造价管理基础理论与相关法规

3、造价工程师考试教材—工程造价案例分析

4、造价工程师考试教材—建设工程技术与计量(土建)

5、造价工程师考试教材—建设工程技术与计量(安装)

6、造价工程师执业资格考试全套教材(安装工程部分)全套5本

7、造价工程师执业资格考试全套教材(土建工程部分)全套5本

第三篇：2013年造价员资格考试科目（范文模版）

2013年造价员资格考试科目

2012-10-25 13:08:00 学易网 【大】【中】【小】 打印

考试科目

工程造价基础知识;

土建工程或安装工程(可任选一门)。

通用专业：土建工程和安装工程。考试方式：造价员考试实行各省分片考试，统一阅卷;考试采用笔试。

1、必备知识的客观题分单项选择题、多项选择题和判断题三个部分;

2、实际计算应用的主观题，按所包的专业以案例分析为主，考试前应携带相关定额。

(1)造价员资格考试分“工程造价基础知识”和“工程计量与计价实务(××工程)”两个科目。其中“工程计量与计价实务(××工程)”分若干个专业，由各地方、各行业管理机构自行编制考试大纲，送中国建设工程造价管理协会备案。

(2)造价员资格考试的两个科目应单独考试、单独计分。“工程造价基础知识”科目的考试时间为2小时，考试试题实行100分制，试题类型为单项选择和多项选择题。“工程计量与计价实务(××工程)”科目的考试时间由各地方、各行业有关管理机构自行确定，试题类型建议为工程造价文件编制的应用实例。

(3)考试大纲对专业知识的要求分掌握、熟悉和了解三个层次。掌握即要求应考人员具备解决实际工作问题的能力;熟悉即要求应考人员对该知识具有深刻的理解;了解即要求应考人员对该知识有正确的认知。

考试介绍

中国建设工程造价管理协会(以下简称中价协)负责全国建设工程造价员的行业自律管理工作。各地区造价管理协会或归口管理机构(以下统称管理机构)应在本地区建设行政主管部门的指导和监督下，负责本地区造价员的自律管理工作。中价协各专业委员会(以下简称专委会)负责本行业造价员的自律管理工作。全国建设工程造价员行业自律工作受建设部标准定额司指导和监督。 《全国建设工程造价员资格证书》是造价员从事工程造价业务的资格证明, 《全国建设工程造价员资格证书》由中价协负责监制和管理。

造价员资格考试实行全国统一考试大纲、通用专业和考试科目，各管理机构和专委会负责组织命题和考试，由各地建委或是造价协会负责。

第四篇：2011造价工程师考试科目(理论与法规)知识重点

2011造价工程师《理论与法规》知识点总结(1)

1.工程造价的特点：大额性、个别性、动态性、层次性、兼容性;

2.工程造价的作用：项目决策的依据;制定投资计划和控制投资的依据;筹集建设资金的依据;评价投资效果的依据;利益合理分配和调节产业结构的手段;

3.工程计价的特征：单件性;多次性;组合性;多样性;复杂性;

4.静态投资包括：建筑安装工程费;设备和工器具购置费;工程建设其他费;基本预备费等;

5.动态投资包含静态投资所含内容外，还包括建设期贷款利息、投资方向调节税、涨价预备费等;

6.生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分;而非生产性建设项目只有固定资产投资，不包含流动资产投资;

7.我国固定资产投资包括基本建设投资、更新改造投资、房地产开发投资和其他固定资产投资;

8.工程造价两层含义：建设工程投资费用管理;建设工程价格管理;

9.建设工程的全面造价管理包括全寿命周期管理、全过程造价管理、全要素造价管理和全方位造价管理;

10.工程造价管理的基本内容就是合理地确定和有效地控制工程造价;

11.有效控制工程造价三项原则：以设计阶段为重点的建设全过程造价控制;实施主动控制;技术与经济相结合是控制工程造价的主要手段;

12.工程造价管理组织三个系统：政府行政管理系统;企事业单位管理系统;行业协会管理系统;

13.国外工程造价管理的特点：政府间接调控;有章可循的计价依据;多渠道的工程造价信息;造价工程师的动态估价;通用的合同文本;重视实施过程中的造价控制;

14.造价工程师的素质要求：职业道德方面;专业技能方面;身体方面;

15.按照行为科学的观点，作为管理人员应当具有三种技能：技术技能、人文技能和观念技能;

16.造价工程师的执业范围：建设项目建议书、可行性研投资估算的编制和审核，项目经济评价，工程概、预结算、竣工结(决算)的编制和审核;工程量清单、标底(或者控制价)、投标报价的编制和审核，工程合同价款的签订及变更、调整工程款支付与工程索赔费用的计算;

17.建设项目管理过程中设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制，工程保险理赔的核查;工程经济纠纷的鉴定;

18.造价工程师的权利：使用注册造价工程师名称;依法独立执行工程造价业务;在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章;发起设立工程造价咨询企业;保管和使用本人的注册证书和执业印章;参加继续教育;

19.造价工程师的义务：遵守法律、法规、有关规定，恪守职业道德;保证执业活动成果的质量;接受继续教育，提高执业水平;执行工程造价计价标准和计价方法;与当事人有利害关系的，应当主动回避;保守在执业活动中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密;取得资格证书的人员，可自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。初始注册有效期为4年。

申请初始注册的，应当提交下列材料：

(一)初始注册申请表;

(二)执业资格证件和身份证件复印件; (三)与聘用单位签订的劳动合同复印件; (四)工程造价岗位工作证明;

(五)取得资格证书的人员，自资格证书签发之日起1年后申请

20.初始注册的应当提供继续教育合格证明;

(六)受聘于具有工程造价资质的中介结构，应当提供聘用单位为其交纳的社会基本养老保险凭证人事代理合同复印件，或者劳动、人事部门颁发的离退休证复印件;

(七)外国人、台港澳人员应当提供外国人就业许可证书、台港澳人员就业证复印件，有下列情形的不予初始注册;丧失民事行为能力的;受过刑事处罚的，且自刑事处詈执行完毕之日起至申请注册之日起不满5年的;在工程造价业务中有重大过失，受过行政处罚或者撤职以上处分的，且处罚处分至申请注册之日起不满2年的;在申请注册过程中有弄虚作假行为的;，且处罚处分至申请注册之日起不满2年的;在申请注册过程中有弄虚作假行为的;，且处罚处分至申请注册之日起不满2年的;在申请注册过程中有弄虚作假行为的;，且处罚处分至申请注册之日起不满2年的;在申请注册过程中有弄虚作假行为的; 21.申请造价工程师初始注册程序：申请人向骋用单位提出申请;聘用单位审核同意后，连同规定提交的材料一并报省级注册机构或者部门注册机构;省级注册机构或者部门注册机构对申请注册的有关材料进行初审，签署初审意见，报国务院建设行政主管部门;国务院建设行政主管部门对初审意见进行审核，对符合条件的，准许注册，并颁发造价工程师注册证和造价工程师执业专用章;初始注册有效期两年，自核准之日开始计算;

1.申请造价工程师续期注册的，在有效期到期日2个月前持下列材料向省级注册机构或者部门注册机构申请：从事工程造价活动业绩和工作总结;国务院建设主管部门认可的工程造价继续教育证明;

2.有下列情形的不予续期注册：在注册期内参加造价工程师执业年检不合格的;无业绩证明或工作总结的;同时在两个以上单位执业的;未按规定参加造价工程师继续教育或者继续教育未达标准的;允许他人以本人名义执业的;在工程造价活动中有弄虚作假行为的;在工程造价活动中有过失，造成重大损失的

3.申请续期注册程序：申请人向骋用单位提出申请;聘用单位审核同意后，连同规定提交的材料一并报省级注册机构或者部门注册机构;省级注册机构或者部门注册机构对有关材料进行审核，对符合条件的，予以续期注册，省级注册机构或者部门注册机构应当在准予续期注册后30日内，将予以续期注册的人员名单报国务院建设行政主管部门备案;续期注册有效期为两年，自准予续期注册之日起计算;

4.申请变更注册，按下列程序办理：申请人向骋用单位提出申请;聘用单位审核同意后，连同申请人与原聘用单位的解聘证明，一并上报省级注册机构或者部门注册机构;省级注册机构或者部门注册机构对有关情况进行核实，情况属实的，予以变更注册;省级注册机构或者部门注册机构应当在准予变更之日起30日内，将变更注册的人员情况报国务院建设行政主管部门备案;一年内再次申请变更的，不予办理;

5.继续教育内容：国家有关工程造价管理方面的法律、法规、政策;行业自律规定和有关规定;工程项目全面造价管理理论知识;国内外工程计价规则及计价方法;造价工程师执业所需的有关专业知识与技能;国际上先进的工程造价管理经验与方法;各省级、部门注册管理机构补充的相关内容;

6.继续教育的形式：参加各种国内外工程造价管理培训、专题研讨活动

7.参加有关大专院校工程造价管理专业的课程进修;编撰出版专业著作或在相关刊物上发表专业论文;承担专业课题研究成果;

8.继续教育培训学时计算方法：参加国内外工程造价学术交流、研讨会，每满一天计八学时;参加有关大专院校工程造价管理继续教育培训，每满1小时，计算1小时;发表专业论文和著作在国际杂志上发表每篇计30个学时;国家级杂志上每篇计15个学时;省级杂志上第篇计10个学时;正式出版社出版工程造价方面的著作计40个学时;参加继续教育讲课的教师每讲一次计20个学时;

9.咨询业的社会功能：服务功能;引导功能;联系功能;

10.甲级工程造价咨询企业资质标准：已取得乙级工程造价咨询企业资质满3年;企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%;技术负责人已取得造价工程师注册证书，并且有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上;专职从事工程造价专业工作的人员不少于20人，取得造价工程师注册证书的人员不少于10人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历;企业与专职专业人员签定劳务合同，且专职专业人员符合国家规定的执业年龄(出资人除外);专职专业人员人事档案关系同国家认可的人事代理机构代为管理;企业注册资本不少于100万元;企业近三年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元;具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米;技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全;企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保除手续齐全;在申请核准资质等级之日前3年内无违规

11.乙级工程造价咨询企业资质标准：企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%;技术负责人已取得造价工程师注册证书，并且有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作10年以上;专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历;企业与专职专业人员签定劳务合同，且专职专业人员符合国家规定的执业年龄(出资人除外);专职专业人员人事档案关系同国家认可的人事代理机构代为管理;企业注册资本不少于50万元;具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米;技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全;企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保除手续齐全;暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于50万元;在申请核准资质等级之日前3年内无违规行为; 12.业务范围：建设项目建议书及可行性研究报告、项目经济评价报告的编制和审核;建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作的进行;工程造价分析与控制;建设项目合同价款的确定;合同价款的签订与调整与工程款的支付;工程结算及竣工结算报告编制与审核;工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询;提供工程造价信息服务等;

2011造价工程师《理论与法规》考点归纳(2) 1.FIDIC合同条件下，颁发工程接收证书前的任何时间，工程师可以通过发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更;指令的内容包括详细的变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求和有关部门文件图纸，以及变更处理原则;

2.要求承包商递交建议书后再确定的变更，其程序为：工程师将计划变更通知承包商，并要求他递交实施变更的建议书;承包商应尽快答复;工程师作出是否变更的决定，尽快通知承包商说明批准与否或提出意见;

3.索赔的广泛含义：一方违约使另一方蒙受损失，受损方向对方提出赔偿损失的要求;发生应由业主承担责任的特殊风险或遇到不利自然条件等情况，使承包商蒙受较大损失而向业主提出补偿损失的要求;承包商本人应当获得的正当利益，由于没能及时得到监理工程师的确认和业主应给予的支付，而以正式函件向业主索赔;

4.工程索赔产生的原因：当事人违约;不可抗力;合同缺陷;合同变更;工程师指令;其他第三方原因;

5.工程索赔的分类：按索赔合同的依据分为：合同中明示的索赔;合同中默示的索赔;按索赔目的分类：工期索赔和费用索赔;按索赔事件的性质分类：工程延误索赔;工程变更索赔;合同被迫终止索赔;工程加速索赔;意外风险和不可预见因素索赔;其他索赔;

6.工程索赔的处理原则：索赔必须以合同为依据;及时、合理的处理索赔;加强主动控制，减少工程索赔;

7.索赔的程序：承包人提出索赔申请;发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料;工程师审核承包人的索赔申请;当该索赔事件持续时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告;工程师与承包人谈判;发包人审批工程师的索赔处理证明;承包人是否接受最终的处理决定;

8.承包人应当在索赔事件发生28天内向工程发出索赔意向通知;承包人在索赔申请发出28天内发出索赔的证据资料，包括事件原因，索赔依据，以及其他计算出的该事件影响所要求的索赔额和申请展延工期天数;

9.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

10.FIDIC合同条件对承包商索赔作出了规定：承包商发出索赔通知(28天内);承包商未及时发出索赔通知的后果(失去索赔权);承包商递交详细的索赔报告(42天内);如果引起索赔的事件或者有情况具有连续性影响，则详索赔报告视为中间的，承包商应当按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔延误时间和金额，以及能说明其合理要求的进一步详细资料;承包商应当在索赔事件或者情况产生影响结束后28天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的其他期限内，递交一份最终索赔报告;提出索赔的依据：招标文件、施工合同文本及附件;双方往来信件及各种会谈纪要;进度计划和具体的进度以及项目现场的有关文件;气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告，工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明;国家腾法律、法令、政策文件，官方的物价指数、工资指数，各种会计核算资料，材料采购、订货、运输、进场、使用方面的凭据;

1.工程价款结算方式主要有以下两种：按月结算支付;分段结算支付;

2.按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款;发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息，并承担违约责任;

3.工程预付款的数额;包工包料的工程预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，对重在工程项目，按工程逐年差不多预付;计价执行《建设工程工程量清单价价规范》的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例;对只包定额工日的工程项目则可以不付预付备料款;

4.工程预付款的扣回，扣款的方法有两种：可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每次结算工程价款中，按材料比重扣抵工程价款，竣工前全部扣清;基本公式：T=P-M/N;式中T—起扣点，工程预付款开始扣回时的累计完成工作量金额;M—工程预付款限额;N—主要材料的占比重;P—工程的价款总额;建设部《招标文件范本》中规定，在承包完成金额累计达到合同总价的10%后，由承包人开始向发包人还款;发包人从每次应付给承包人的金额中扣回工程预付款，发包人至少在合同规定的完工期前三个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的办法扣回;

5.按月支付工程进度款，支付步骤：工程量测量与统计→提交已完工程量报告→发包人核实并确认→提出支付工程进度款申请→支付工程款进度;

6.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，工程量计算主要规定是：承包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据，发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效;发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据，双方合同另有约定的，按合同执行;对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量;

7.索赔费用内容包括：人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;管理费;利润;

8.费用索赔的计算方法有实际费用法、修正总费用法;

9.工期索赔中应注意的问题：划清施工进度拖延的责任;被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容;工期索赔计算主要有网络图分析和比例计算法两种;

10.比例计算法：工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同价*原合同总工期

11.共同延误的判断，应依据以下原则：首先判断发生拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工期拖期负责;如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿;如果初始延者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿;如果初始延误者是承包人的原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人可以得到工期补偿，也不能得到费用补偿;

12.索赔报告的内容：总论部分(序言;索赔事项概述;具体索赔要求;索赔报告编写及审核人员名单);根据部分(索赔事件发生情况;已递交索赔意向书;索赔事件的处理过程;索赔要求的合同根据;所附证据资料);计算部分(额外开支的人工费、材料费、管理费和所失利润); 证据部分;根据财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》的规定，工程价款结算应按合同约定办理，合同未作约定或约定不明的，发、承包双方应依据下列规定与文件协商处理：国家有产法律、法规和规章制度;国务院建设行政主管部门，省、自治区、直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定;建设项目的合同、补充协议、变更签证和现场签证，以及经发、承包人认可的其他有效文件;其他可依据的资料。

2011造价工程师《理论与法规》考点归纳(3) 1.合同收入包括两部分：合同中规定的初始收入;因合同变更、索赔、奖励等构成的收入; 2.工程进度款支付：根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款的申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的60%、不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款，按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣;发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能按要求付款，可与承包人签订延期付款的协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款利息;发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任;

3.缺陷责任期一般为6个月、12个月、24个月，具体可同发、承包方在合同中确定;缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

4.建设工程竣工验收后，发包人应按照合同约定及时向承包人支付工程结算价款并预留保证金，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金，社会投资的比例可参照此比例执行;

5.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议的，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，按同期银行贷款利率支付利息，并承担违约责任;

6.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算，建设项目竣工总结算;

7.竣工结算的审核从以下方面入手：核对合同条款;检查隐蔽验收记录;落实设计变更签证;按图核实工程数量;认真核实单价;注意各项费用计取;防止各种计算误差;建设项目竣工结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成;

8.工程量的确认：首先，承包人向发包人提交已完工程量的报告;然后，工程师进行计量;工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时通知承包人，承包人应当提供便利条件并派人参加;承包人不参加计量，发包人自行进行，计量结果有效，作为工程价款支付的依据;

9.发包人应在双方计量确认后14天内，向承包人支付工程款;

10.工程具备竣工验收条件，承包人按照国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告;发包人收到竣工验收报告28天内组织有关部门验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改。由于承包人原因，工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任;

11.竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料。工程竣工验收报告经发包人认可28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求支付工程的，承包人应当交付;发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任;

12.承包人收到竣工验收结算价款后14天内将竣工工程交付发包人;

13.质量保修金的比例及金额由双方协商约定，但不应超过施工合同价的5%.

1.发包人要求使用专利技术或特殊工艺，须负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用;承包人按发包人要求使用，并负责试验等有关工作;承包人提出使用专利技术或特殊工艺，报工程师认可后实施。承包人负责申报手续并承担有关费用;

2.施工时发现古墓，古建筑遗址、钱币等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知24小时内报告当地文物管理部门，发包人、承包人按文物管理部门要求采取妥善保护措施;发包人承担由此发生的费用，延误工期相应顺延;

3.不可抗力结束48小时内，承包人向工程师通报受害情况和损失情况及预计清理和修复的费用;不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况;不可抗力事件结束14天内，承包人向工程提交清理和修复费用的正式报告及有关资料;

4.因不可抗力事件导致的费用及延误工期由双方按以下方法分别承担：工程本身的损害、第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;承发包双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;工程所需清理、修复的费用，由发包人承担;延误的工期相应顺延;

5.双方的保险义务分担如下：工程开工前，发包人应当为建设工程和施工场地内发包方人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用;发包人可以将上述保险事项委托承包人办理，但费用由发包人承担;承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备输保险，支付保险费用;运至施工场地内用于工程的材料和待安装诉设备，不论由承发包双方任何一方保管，都应由发包人办理保险，并支付保险费用;保险事件发生时，承发包双方都有责任尽力采取防范的措施，防止或减少损失;保险合同订立后，保险合同当事人双方必须严格、全面地按保险合同订明的条款履行各自的义务。

6.关于工程分包：承包人应当完成建设项目主要部分，其非主要部分或专业性较强的部分可分包给营业条件符合该工程技术要求的建筑安装单位;工程分包不能解除承包人任何责任与义务;

7.可以解除合同的情形：合同协商解除;发生不可抗力时合同解除;当事人违约时合同解除;

8.当事人违约情形：当事人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期协议，导致施工无法进行;承包人停止施工超56天，发包人仍不支付工程款，承包人有权解除合同;承包人将其承包的工程全部转包或违法分包给他人，发包人有权解除合同;合同当事人一方的其他违约致使合同无法履行，守约方可以解除合同;

9.一方主张解除合同，应向对方发出解除合同的书面通知，并在发出通知前7天告知对方;

10.合同解除后，当事人约定的结算和清理条款仍然有效;

11.发包人的违约责任：发包人不按合同约定支付各项价款或工程师不能及时给出必要的指令、确认等，致使合同无法履行，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的直接损失，延误的工期相应顺延;

12.承包方施工的违约责任：承包人不能按合同工期竣工，工程质量达不到约定的质量标准，或由于承包人原因致使合同无法履行，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失，争议的解决方式：调解或和解、仲裁、起诉;发生争议后，在一般情况下，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程;只有在以下情况下，当事人才可停止履行施工合同：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;调解要求停止施工，且为双方接受;仲裁机关要求停止施工;法院要求停止施工。 2011造价工程师《理论与法规》知识点总结(4) 1.项目成本计划一般由直接成本计划和间接成本计划组成的; 2.成本计划的编制方法：目标利润法;技术进步法;按实计算法;定率估算法; 3.项目成本控制的主要内容：项目决策成本控制;投标费用控制;设计成本控制;和施工成本控制等内容;

4.承包企业的成本控制重点应放在项目经理部，包括计划预控、过程控制、纠偏控制;

5.项目成本控制的依据：工程承包合同;项目成本计划;工程进度报告;工程变更资料;

6.项目成本控制的方法：项目成本分析表法;工期——成本同步分析法;净值法;

7.项目成本核算的方法：表格核算法;会计核算法;

8.固定资产折旧从固定资产投入使用的月份的次月起，按月计提;停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提;

9.平均年限法：年折旧费=(1-预计净残值率)/折旧年限*100%;工作量法：按行驶里程计算：单位里程折旧=原值*(1-预计净残值率)/规定行驶里程，年折旧额=年实际行驶里程*单位里程折旧额，按照台班计算的折旧额：每台班折旧额=原值*(1-预计净残值率)/规定的总工作台班，年折旧额=原值*每台班折旧额;

10.双倍余额递减法：年折旧率=2/折旧年限*100%;

11.年数总和法：年折旧率=折旧年限——已使用年数/(折旧年限*(折旧年限+1)/2)*100%;年折旧额=(固定资产原值-预计净残值)*年折旧率;

12.成本分析的基本方法：比较法;因素分析法;差额计算法;比率法;

13.比率法：相关比率法;构成比率法;动态比率法;

14.综合成本分析方法：分部分项工程成本分析;月季度成本分析;成本分析;竣工成本综合分析;

15.承包企业项目成本考核，包括企业对项目成本的考核和企业对项目经理部可控责任成本的考核;

16.企业对项目成本的考核包括对项目设计成本和施工成本目标完成情况的考核和成本管理工作业绩的考核;

17.企业对项目经理部可控责任成本的考核包括：项目成本目标和阶段成本目标完成情况;建立以项目经理为核心的成本管理责任制的落实情况;成本计划的编制和落实情况;

对各部门、各施工队和班组责任成本的检查和考核情况;在成本管理中贯彻责权利相结合原则的执行情况;

18.项目成本报表主要包括工程成本表、竣工工程成本表等;

19.按照经营业务的主次，企业的收入可分为主营业务收入和其他业务收入;

20.施工企业主营业务收入是建造合同收入，销售产品和材料、提供作业或劳务、出租固定资产等取得的收入属于其他业务收入;

21.建造合同完工进度的确定方法有三种：投入衡量法，合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本;产出衡量法，合同完工进度=已经完成的合同工程量/合同预计工程量*100%;实地测量法;

22.利润总额包括营业利润、投资净收益和营业外收支净额;利润总额=营业利润+投资净收益+营业外收支净额，净利润率=利润总额-所得税;

23.营业利润=工程结算利润+其他业务利润-管理费用-财务费用;工程结算利润=工程价款收入-工程实际成本-工程结算税金及附加;

24.企业对外投资收益：对外投资分得的利润;股利;债券利息等;营业外收支净额：营业外收入;营业外支出;

25.利润分配顺序：弥补企业以前亏损;提取法定公积金;提取任意公积金;向投资者分配利润;

26.会计对象可划分为资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润六个要素;

27.资产按其流动性可分为：流动资产、长期资产、固定资产、无形资产和其他资产; 28.流动资产包括：货币资金、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货;

1.企业的负债按其流动性可分为流动负债和长期负债;流动负债包括：短期借款、应付票据、应付帐款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他暂收应付款项、预提费用和一年内到期的长期借款等;

2.长期负债：长期借款、应付债券、长期应付款;

3.所有者权益包括：实收资本(或股本)、资本公积、余公积和未分配利润;

4.反映盈利能力的比率：销售净利率、销售毛利率、资产净利率;权益净利率;

5.销售净利率=(净利润/销售收入)×100%;销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入×100%;资产净利率=净利润/平均资产总额×100%;平均资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2;权益净利率=净利润/平均所有者权益，平均所有者权益=(年初净资产+年末净资产)/2;

6.负债比率是指债务和资产、净资产之间的关系;企业对一笔资产总是负有两种责任：一是偿还债务本金的责任;二是偿还债务利息的责任;

7.企业偿债能力的具体分析方法：通过各种会计要素的有关数据分析权益与资产之间的关系，分析不同权益之间的内在关系，分析权益与收益之间的关系，计算出一系列的比率，可以看出企业的资本结构是否健全合理，评价企业的偿债能力;

8.资产负债率=(负债总额/资产总额)*100%，负债总额包括长期负债和短期负债;

9.资产负债率分析：一般情况下，资产负债率越小，表时企业长期偿债能力越强;从债权人角度看，他们最关心的是能否按期收回本金和利息;从股东的角度看，由于企业通过举债筹措的资金与股东提供的资金在经营中发挥同样的作用，所以，股东所关心的是全部资金利润率是否超过借入款项的利率，即借入资本的代价;

10.从经营者的角度看，如果举债人心理承受程度，企业就难以借到资金;

11.产权比率=(负债比率/股东权益)*100%

12.营业税的纳税人是中华人民共和国境内提供劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位或个人;

13.应纳营业税=计税营业额*适用税率;

14.我国所得税分为企业所得税、外商投资企业和外国企业所得税、个人所得税等

17.外商投资企业和外国企业所得税计税依据为应纳税所得额，实行比例税率;税率30%，地方税率3%，总税率33%;

15.城市建设维护税纳税人是有义务缴纳增值税和营业税的单位和个人;外商投资企业和外国企业不缴纳城市建设维护税;城市建设维护税以实际缴纳的增值税、消费税、营业税之和为计税依据;纳税人在市区的7%，纳税人在县城或镇的5%，纳税人不在市区、县城或镇的1%，建筑和房地产开发企业以营业税税额为计税依据，缴纳城市建设维护税;

16.房产税的纳税人是征收范围人的房屋产权所有人，包括国家所有和集体、个人的有房屋的产权所有人、承典人、代管人或使用人三类;房产税从价计征：计税依据是房产原值一次减除10%-30%的扣除比例后的余值，税率为1.2%;

2011造价工程师《理论与法规》知识点总结(5)

1、工程项目按规模划分：大型、中型、小型;

2、工程项目按经济效益、社会需求和市场需求分类：竞争性分类、基础性项目和公益性项目三类;

3、工程项目按项目投资来源划分：政府投资和非政府投资;

4、世界银行贷款项目为例，其建设周期包括项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施和项目总结评估六个阶段;

5、工程设计分初步设计、技术设计和施工图设计两阶段;

6、工程项目投资决策阶段的工作内容：编制项目建议书;编制可行性研究报告;项目投资决策审批制度;

7、工程项目管理的核心任务是控制项目目标(造价、质量、进度)，最终实现项目功能以满足使用者要求。

8、工程项目管理的类型：业主方项目管理;工程总承包方项目管理;设计方项目管理;施工方项目管理;供货方项目管理;

9、工程项目管理的任务：合同管理;组织协调、目标控制、风险管理和信息管理、环境保护等。

10、工程项目管理发展趋势：集成化趋势;国际化趋势;信息化趋势;

11、建设工程监理的范围：国家重点建设工程;大中型公用事业工程;成片开发建设的住宅小区工程;利用外国政府贷款或国际组织贷款、援助资金的工程;国家规定必须实行监理的其他工程;

12、组织的心要条件：目标是组织存在的前提;没有分工与协作就不是组织;没有不同层次的权利与责任制度就不可能进行组织活动并实现组织目标;

13、组织的基本内容：组织设计;组织联系;组织运行;组织调整;

14、组织构成要素：管理层次;管理跨度、管理部门、管理职责四个方面;

15、组织活动的基本原理：要素有用性原理;动态相关型原理;主观能动性原理;

16、工程项目承发包模式：传统承发包模式;新型承发包模式;

17、传统承发包模式：总分包模式;平行承包模式;联合体承包模式;合作体承包模式;

18、总分包模式的特点：有利于项目的组织管理;有利控制工程造价;有利于缩短建设工期;对总承包商而言，责任大、风险大，需要具有较高的管理水平和丰富的实践经验;

19、平行承包模式的特点：有利于业方择优选择承包商;有利于控制工程质量;有利于缩短建设工期;组织管理和协调工程量大;工程造价控制难度大;相对于总承包商而言，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的承包商的综合优势;

20、新型承发包模式：EPC模式----项目总承包，是指一家总承包商联合体对整个工程的设计、材料设备采购、工程施工、实行全面、全过程的交钥匙承包。

21、EPC模式的特点：业主组织协调工作量少，但合同管理难度大;有利于控制工程造价;有利于缩短建设工期;对总承包商而言，责任大、风险大，需要具有较高的管理水平和丰富的实践经验。

1、CM承包模式的特点：采用快速路径法施工;有代理型(不负责与分包商签合同)和非代理型(直接与分包商签定合同)两种;CM合同采用成本加酬金方式;

2、Partnering模式的特征：出于自愿;高层管理的参与;Partnering协议不是法律意义上的合同;信息的开放性;

3、Partnering的组成要素：长期协议;资源共享、风除分担;相素信任;共同的目标;合作;

4、工程项目的管理组织机构：直线制(结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速);职能制;(强调管理业务的专业化、注意发挥各类专家在管理中的作用、管理人员工作单一，易于提高工作质量，同时可减轻领导者的工负担，但容易形成多头领导);直线职能制(集中领导、职责清楚、有利于提高管理效益);矩阵职能制(具有较大的灵活性和机动性，实现了集权与分权的最优结合，机构变动稳定性差，双层领导，容易拆分);

5、建设单位编制的计划体系包括工程项目前期工作计划、工程项目进度总计划、工程项目计划;

6、工程项目总进度计划表格部分包括工程项一览表、工程项目总进度计划、投资计划分配表和工程项目进度平衡表;

7、工程项目计划表格部分包括项目计划表、竣工投产交付使用计划表、建设资金表、设备平衡表;

8、施工单位的计划体系包括：投标之前编制的项目管理规划大纲、签定合同之后编制的项目管理实施规划;

9、项目管理规划大纲由企业管理层在投标前编制，主要内容：项目概况实施条件分析;项目投标活动及签订施工合同的策略;项目管理目标;项目管理组织机构及其职责;项目质量目标和施工方案;项目工期目标和施工总进度计划;项目成本目标及管理措施;项目风险预测及安全生产目标及措施;现场文明施工及环境保护措施;项目现场管理和施工平面图;

10、项目管理实施规划同项目经理主持编制，主要内容：工程概况;施工部署;施工方案;施工进度计划;资源供应计划;施工准备工作计划;施工平面图;技术组织措施;项目风险管理;信息管理;技术经济指标分析;

11、控制的基本程序(事物发展过程分类)：事前计划预控(设定项目目标、编制项目计划);事中过程控制(按计划实施、收集实施绩效、实施结果与预定目标进行比较);事后过程控制(纠偏);控制是否形成闭环回路分为开环控制和闭环控制;按照纠正措施或控制信息的来源分为前馈控制和反馈控制;

12、控制的基本环节：投入、转换、反馈、对比、纠正;

13、工程项目目标控制内容：工程项目质量控制;工程项目进度控制;工程项目造价控制;

14、工程项目目标控制的措施：组织措施;技术措施;经济措施;合同措施;

15、工程项目目标控制的主要方法：网络计划法;S曲线法;香蕉曲线图;排列图法;因果分析图法;直方图法;控制图法;

16、常见的非正常型图形有四种类型：折齿型分布(作频数表时分组不当或级距确定不当);绝壁型分布(操作者的主观因素造成);孤岛型分布(由于少量材料不合格或短时间内工人操作不数造成);双峰型(由于抽样检查以前，数据分类工作不够好使两个分布混淆在一起造成)

17、项目风险的差异性包括损失的不确定性和收益的不确定性;

18、工程项目风险分类：A、按风险来源划分：自然风险、社会风除、经济风险、法律风险、政治风险;B、按风险涉及的当事人划分：业主的风险(人为风险、经济风险、自然风险);承包商的风险(决策错误风险、缔约和履约风险、责任风险;按风险可否管理划分为：可管理风险、不可管理风险;按风险范围划分：局部风险;总体风险;

19、工程项目风险管理程序(环节)：风险识别;风险分析与评估;风险应对策略的决策;风险对策的实施;风险对策实施的监控;

20、风险识别的主要内容：识别引起风险的主要因素;识别风险的性质;识别风险可能引起的后果;

21、风险识别的方法;专家调查法(头脑风暴法、德尔菲法和访谈法);财务报表法;初始风险清单法;流程图法;风险调查法;

22、风险识别的最主要成果是风险清单;

23、风险分析与评价的任务：确定单一风险因素发生的概率;分析单一风险因素的影响范围大小;分析各个风险因素的发生时间;分析各个因素的风险结果;控制这些风险因素对项目目标的影响程度;在单一风险因素量化分析的基础上，考虑多种因素对项目目标的综合影响;评估风险的程度并提出可能的措施作为管理决策的依据;

2011造价工程师《理论与法规》知识点总结(6)

1、项目风险分析与评价的方法：调查打分法;蒙特卡洛模拟法、计划评审技术、敏感分析法等;

2、项目风险分析应对策略包括：风险回避;风险自留;风险控制;风险转移;

3、监控风险管理计划实施过程的主要内容：评估风险控制措施的效果;及时发现和度量新的风险因素;跟踪和评估风险的变化程度;监控潜在风险的发展、监控风险发生的征兆;提供启动风险应急计划的时机和依据;

4、经济法律法规调整的对对象：企业组织管理关系;市场管理关系;宏观经营调控关系;社会经济保障关系;

5、经营法律关系同经济法律关系主体(国家、法人、其他社会组织、个体经营户和农村承包经营户、自然人)、经营法律关系客体(行为、物、财、智力成果)和经济法律关系内容(经营权利和经营义务)三大要素构成;

6、经济法律事实的内容：行为;事件;

7、代理的特征：代理人以实施民事法律行为为职能;代理人以被代理人名义从事民事法律行为;代理人在代理权限范围内独立的表示自己的意志;代理行为的法律后果由被代理人承担;

8、代理的种类：委托代理;法定代理;指定代理;

9、代理的适用范围：代理进行民事法律行为;代理进行其他有法律意义的行为;代理进行拆讼;

10、无权代理的几种表现形式：无合法授权的代理;越权代理;代理权终止后的代理;

1、无权代理的法律后果：被代理人的追认权;被代理人的拒绝权;

2、委托代理关系的终止：代理期间届满或代理事务完成;被代理人取消委托或代理人辞去委托;代理人丧失民事行为能力或代理人死亡;作为被代理人或代理人的法人终止;

3、法定代理或指定代理关系的终止：被代理人取得或恢复民事行为能力;被代理人或代理人死亡;代理人丧失民事行为能力;指定代理的人民法院或单位取消指定;同其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭;

4、财产所有权的内容：对财产的实际掌握-控制的占有权，可分为所有人的占有和非所有人的占有;为满足生产和生活需要，按照财产的性能和用途对财产进行利的使用权;在财产上取得某种经营利益的收益权;对财产进行处置、决定财产命运的处分权;

5、财产所有权的取得方式：原始取得;继承取得;

6、财产所有权的转移包括动产所有权的转移和不动产所有权的转移;

7、财产所有权的消灭：所有权转让;所有权抛弃;所有权客体消灭;所有权主体的消灭;所有权因强制程序而消灭;

8、债的发生根据：合同;无因管理;不当得利;侵权;

9、债的担保：保证、抵押、质押、留置、定金;

10、民法通则规定向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。对于下列诉讼，其时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的;出售质量不合格商品示声明的;延付或者拒付租金的;寄存财产被丢失或者损毁的;合同法定因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议或者申请仲裁的，其诉讼时效为4年;

1、无权代理的法律后果：被代理人的追认权;被代理人的拒绝权;

2、委托代理关系的终止：代理期间届满或代理事务完成;被代理人取消委托或代理人辞去委托;代理人丧失民事行为能力或代理人死亡;作为被代理人或代理人的法人终止;

3、法定代理或指定代理关系的终止：被代理人取得或恢复民事行为能力;被代理人或代理人死亡;代理人丧失民事行为能力;指定代理的人民法院或单位取消指定;同其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭;

4、财产所有权的内容：对财产的实际掌握-控制的占有权，可分为所有人的占有和非所有人的占有;为满足生产和生活需要，按照财产的性能和用途对财产进行利的使用权;

在财产上取得某种经营利益的收益权;对财产进行处置、决定财产命运的处分权;

5、财产所有权的取得方式：原始取得;继承取得;

6、财产所有权的转移包括动产所有权的转移和不动产所有权的转移;

7、财产所有权的消灭：所有权转让;所有权抛弃;所有权客体消灭;所有权主体的消灭;所有权因强制程序而消灭;

8、债的发生根据：合同;无因管理;不当得利;侵权;

9、债的担保：保证、抵押、质押、留置、定金;

10、民法通则规定向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。对于下列诉讼，其时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的;出售质量不合格商品示声明的;延付或者拒付租金的;寄存财产被丢失或者损毁的;合同法定因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议或者申请仲裁的，其诉讼时效为4年

第五篇：建造师,建筑师,造价师,结构工程师,监理师等 考试内容与科目以及报考条件

建造师，建筑师，造价师，结构工程师，监理师等 考试内容与科目以及报考条件 一级建造师：

考试条件：

第十条凡遵守国家法律、法规，具备下列条件之一者，可以申请参加一级建造师执业资格考试：

(一)取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。

(二)取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。

(三)取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满3年，其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。

(四)取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。

(五)取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满1年。

第四条 一级建造师执业资格考试设《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》和《专业工程管理与实务》4个科目。《专业工程管理与实务》科目分为：房屋建筑、公路、铁路、民航机场、港口与航道、水利水电、电力、矿山、冶炼、石油化工、市政公用、通信与广电、机电安装和装饰装修14个专业类别，考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。

第五条 一级建造师执业资格考试分4个半天，以纸笔作答方式进行。《建设工程经济》科目的考试时间为2小时，《建设工程法规及相关知识》和《建设工程项目管理》科目的考试时间均为3小时，《专业工程管理与实务》科目的考试时间为4小时

建筑师：

一级注册建筑师考试设九个科目，具体是：

《建筑设计》、《建筑经济、施工与设计业务管理》、《设计前期与场地设计》、《场地设计(作图)》、《建筑结构》、《建筑材料与构造》、《建设方案设计(作图题)》《建设物理与建筑设备》、《建筑技术设计(作图)》。其中，《场地设计(作图)》、《建筑技术设计(作图)》和《建筑设计与表达(作图)》为主观题，在图纸上作答;其余6科均为客观题，在答题卡上作答。考试分4天进行，具体时间安排是：

第一天 08：00一11：30 《建筑设计(知识)》

13：30一15：30 《建筑经济、施工与设计业务管理》

16：00一18：00 《建筑前期与场地设计》

第二天 08：00一11：30 《场地设计(作图)》

13：30一17：30 《建筑结构》

第三天 08：00一10：30 《建筑材料与构造》

12：30一18：30 《建筑方案设计(作图题)》

第四天 08：00一10：30 《建筑物理与建筑设备》

12：30一17：30 《建筑技术设计(作图题)》

报考条件：

2、对不具备上述规定学历新参加考试的人员，从事建筑设计工作累计15年以上，且具备下列条件之一的，也可以报名参加一级注册建筑师考试：

①、作为项目负责人或专业负责人，完成建筑工程分类标准三级以上项目4项(全过程设计)，其中大型项目或特种建筑项目不少于1项。

②、作为项目负责人或专业负责人，完成综合性中型以上项目4项(全过程设计)，其中二级以上项目不少于1项。

造价工程师：试科目设置

考试设四个科目。：

《工程造价管理相关知识》、《工程造价的确定与控制》、《建设工程技术与计量》(本科目分土建和安装两个专业，考生可任选其一，下同)、《工程造价案例分析》。其中，《工程造价案例分析》为主观题，在答题纸上作答;其余3科均为客观题，在答题卡上作答。

考生应考试时，可携带钢笔或圆珠笔(黑色或蓝色)、2B铅笔、橡皮、计算器(无声、无存储编辑功能)。

考试分4个半天进行，《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》的考试时间均为两个半小时;《工程造价的确定与控制》的考试时间为3个小时;《工程造价案例分析》的考试时间为3个半小时。

报考条件

凡中华人民共和国公民，遵纪守法并具备以下条件之一者，均可参加造价工程师执业资格考试：

(一)工程造价专业大专毕业后，从事工程造价业务工作满5年;工程或工程经济类大专毕业后，从事工程造价业务工作满6年。

(二)工程造价专业本科毕业后，从事工程造价业务工作满4年;工程或工程经济类本科毕业后，从事工程造价业务工作满5年。

(三)获上述专业第二学士学位或研究生班毕业和取得硕士学位后，从事工程造价业务工作满3年。

(四)获上述专业博士学位后，从事工程造价业务工作满2年。

在《人事部、建设部关于印发〈造价工程师执业资格制度暂行规定〉的通知》(人发〔1996〕77号)下属发之日前(即1996年8月26日前)已受聘担任高级专业技术职务并具备下列条件之一者，可免试《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》两个科目。

(一)1970年(含)以前工程或工程经济类本科毕业，从事工程造价业务工作满15年。

(二)1970年(含)以前工程或工程经济类大专毕业，从事工程造价业务工作满20年。

(三)1970年(含)以前工程或工程经济类中专毕业，从事工程造价业务工作满25年。

根据《关于同意香港、澳门居民参加内地统一组织的专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发[2005]9号)，凡符合造价工程师执业资格考试相应规定的香港、澳民居民均可按照文件规定的程序和要求报名参加考试

结构工程师：

考试科目设置

一级注册注册结构工程师设《基础考试》和《专业考试》两部分;二级注册注册结构工程师只设《专业考试》。其中，《基础考试》为客观题，在答题卡上作答;《专业考试》采取主、客观相结合的考试方法，即：要求考生在填涂答题卡的同时，在答题纸上写出计算过程。

考试分4个半天进行，具体时间安排是：

第一天

8：00—12：00 基础考试(上)

14：00—18：00 基础考试(下)

第二天

8：00—12：00 一级、二级专业考试(上)

14：00—18：00 一级、二级专业考试(下)

二级注册结构工程师《专业考试》均为开卷考试，允许考生携带正规出版社出版的各种专业规范和参考书;一级注册结构工程师《基础考试》为闭卷考试，统一发《考试手册》，考后收回。考生应考时，可携带计算器(无声、无存储编辑功能)、三角板、钢笔或圆珠笔(黑色或蓝色)、2B铅笔、橡皮、钉书器、比例尺。

监理工程师：

考试科目设置

考试设4个科目，具体是：

《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理案例分析》。其中，《建设工程监理案例分析》为主观题，在试卷上作答;其余3科均为客观题，在答题卡上作答。考生应考时，可携带钢笔或圆珠笔(黑色或蓝色)、2B铅笔、橡皮、计算器(无声、无存储编辑功能)。

考试分4个半天进行，《工程建设合同管理》、《工程建设监理基本理论与相关法规》的考试时间为2个小时;《工程建设质量、投资、进度控制》的考试时间为3个小时;《工程建设监理案例分析》的考试时间为4个小时。

报考条件：

凡中华人民共和国公民，具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历，遵纪守法并符合以下条件之一者，均可报名参加监理工程师执业资格考试：

(一)具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满三年。

(二)具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。

对从事工程建设监理工作并同时具备下列4项条件的报考人员可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》2个科目。

(一) 1970年(含)以前工程技术或工程经济专业大专(含)以上毕业;

(二) 具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务;

(三) 从事工程设计或工程施工管理工作15年(含)以上;

(四) 从事监理工作1年(含)以上。

根据《关于同意香港、澳门居民参加内地统一组织的专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发[2005]9号)，凡符合注册监理工程师执业资格考试相应规定的香港、澳民居民均可按照文件规定的程序和要求报名参加考试。

此列的是一级的考试，具体考试要求参看当地省市人事考试中心文件