招标代理合同国家版

第一篇：招标代理合同国家版

委托代理合同(执行风险代理)（最终版）

委托代理合同(补充协议)

甲方(委托方):

乙方(受托方):

甲、乙双方经平等、自愿协商，就甲方委托乙方代理追索

人民法院

字第

号

判决(以下简称

号判决)项下

债权事宜，达成如下协议：

一、甲方委托乙方作为

号判决执行阶段代理人，为甲方提供法律服务。乙方同意接受委托，并指派

律师具体承办甲方委托事宜。

二、乙方代理权限及工作范围：全权代理甲方参与执行工作，包括代写法律文书、搜集被执行人相关财产情况、与执行法院或有关部门沟通、督促执行法院及时委托相关机构对已查封财产进行评估及拍卖变现、处理与执行有关的其他事宜。具体代理权限见授权委托书。

三、甲方应协助乙方做好执行代理工作，及时向乙方提供与执行相关的文件资料。

四、乙方承办律师在代理权限内，应当勤勉尽责，认真维护甲方合法权益，不得从事有损于甲方权益的活动。在本代理合同有效期限内，乙方不得接受对方(被执行人)委托，为其提供法律服务。

五、本次委托代理方式为有条件的风险代理，具体如下：

1、甲方根据乙方追回执行回款(非现金财产形式按当时评估价值计算)的

%支付乙方律师费，甲方支付

差旅费、通讯费、打印费、调查费用等。

2、付款方式及支付时间：支付时间为甲方收到执行回款的当日以现金形式支付，如出现分期执行回款则按执行回款的比例分期支付。

3、除以上1项目列明的费用之外，甲方不必向乙方支付其他任何费用。

六、特别约定事项：

乙方代理申请执行、处置查封房产、土地或其他财产需支付的执行受理费用及评估、拍卖等费用由甲方支付。乙方律师在代理执行过程中应采用合法手段，不得对被执行人采取暴力等非法手段，如乙方律师违反则由此产生的后果由乙方律师自行承担。

七、本合同有效期自合同生效之日起至

号判决执行终结止。如合同任一方解除合同应提前10天通知对方，以协商的方式解除。

八、本合同经甲、乙双方签章后生效。双方如有未尽事宜需另行协商。

九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方(签章)：

年

月

日

乙方(签章)： 年

月

日

第二篇：业务代理合同(律师修改版-定稿)

雅驰一卡通产品代理销售协议

甲方：

乙方：

第一章双方信息和资格

第一条双方基本情况

甲方：长沙江泓信息技术有限公司

负责人：

注册地址：

通讯地址：长沙市劳动西路395号梓园大厦403室

邮编： 410000

开户银行：

银行帐号：

乙方：经营者姓名：注册地址：通讯地址及邮编：开户银行：银行帐号：

第二条准入资格

(一)乙方须具有合法的经营许可资格。

(二)乙方须无违法、违规经营的不良记录。

(三)乙方须提交以下资料，并保证其真实有效：

1.经营者身份证复印件;

2.营业执照正副本复印件;

3.经营地址照片两张，室内室外各一张。

第二章代理原则及范围

第三条双方法律权限

1 / 6

1 / 6

(一)甲方已合法办理开展本协议规定的经营所需的法律手续，并承诺若其行为与法律相抵触由此引起的责任由甲方自行承担。

(二)乙方营业执照注册号为：。乙方已合法办理开展本协议规定的经营所需的法律手续，且提供给甲方作为本协议附件，并承诺若其行为与法律相抵触由此引起的责任由乙方自行承担。

第四条为充分利用双方的资源和优势共同发展湘行一卡通业务，甲乙双方(以下简称“双方”)同意依照中国法律法规之相关规定，本着互惠互利、优势互补、共同发展的原则达成本协议。

第五条甲方授权乙方代理业务的经营地域范围为：，但甲方保留在此区发展新客户的权利。

第三章代理内容

第六条代理业务内容

甲方授权乙方代理销售湘行一卡通系列产品。

第七条结算方式

(一)。根据甲方公司现行规定，货物结算以现结为标准。

(二)。乙方在不影响货物第二次销售的情况下，甲方无条件受理乙方的退货。

第八条产品价格

(一)产品价格分为产品进货价格和产品销售价格。

(二)产品进货价格为甲方提供给乙方湘行一卡通系列产品的供货价，产品销售价格为销售湘行一卡通系列产品的最终零售价。

(三)甲方所规定的产品进货价格和产品销售价格的产品价格见附件。

(四)乙方可在授权的经营地域范围内自主选择下级渠道，但应严格按照甲方所规定的产品进货价格和产品销售价格进行销售。

(五)甲方将长沙市所有的邮政报刊厅销售渠道全部交由乙方。

第九条产品运输

(一)产品的品种、型号、规格由订单、收货单确定，最终以收货单为准。

(二)运输及运费计算

甲方负责承担将产品发运到乙方的运费;如需使用其他运输方式的，双方另行协商签订补充协议(包括但不限于书函、传真、电子邮件等)。

(三)货物缺陷

乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷，导致影响销售，应立即于送(收)货单上注明，如乙方没有注明的，甲方视乙方为全部签收正确。

(四)货物退换

如发生产品质量问题不能销售时，经甲方质检部门检验并出具证明，凭有关证明由甲方为乙方换货，换货一般一个月统一进行一次，具体日期另行约定。对于由于乙方保管不慎或保管不符合相关规定等自身原因而导致的质量问题，甲方不予换货。

第十条付款及结算

(一)甲乙双方货物结算为现结方式。

(二)根据《中华人民共和国营业税暂行条例》规定，甲乙双方结算时，乙方自行负责营业税及随征的城建税、个人所得税等相关税费。

第四章双方的权利与义务

第十一条甲方的权利与义务

(一)甲方应为乙方提供有关湘行一卡通业务的培训及技术支持。

(三)甲方通过定期或不定期拜访、召开会议等各种方式与乙方沟通信息。

(四)甲方指定专门渠道管理人员与乙方相关人员对接，协调双方有关业务规定和业务流程问题。

(五)甲方有权对乙方的违规行为予以制裁和处罚。对乙方原因发生违反甲方有关规定造成客户投诉、新闻曝光等损害甲方利益和信誉的行为，甲方有对乙方进行处罚和索赔的权利。

第十二条乙方的权利与义务

(一)乙方必须遵守国家的法律、法规和有关政策。

(二)乙方应服从甲方的业务和服务检查及管理。

(三)乙方应严格执行甲方所推出的各期促销措施及营销方案。

(四)未经甲方书面同意乙方不得将本协议项下的全部或部分权利和/或义务转移给任何第三方。乙方发展的下级渠道应经甲方书面同意并将全部合同协议备份至甲方归档，乙方对下级渠道享有监督和管理的权力及义务，对下级渠道发生的所有与湘行一卡通业务有关的违规行为，乙方都负有连带责任，甲方有权对乙方采取相应处罚措施。

(五)乙方应在协议期内定期与甲方财务核对各项往来帐。

(六)在未经甲方同意的情况下，乙方不能将其在经营过程中获得的任何与甲方及其业务相关的机密信息/商业信息透露给任何第三方，或用作与本协议无关的其它用途。

(七)在本协议有效期限内，乙方应严格执行甲方不定时制定的对经销商管理规定及其他规定，乙方对上述规定的违反视为对本协议的违约，甲方有权解除本协议并追究乙方的违约责任。

第五章保密条款

第十三条乙方在其与甲方的来往中获悉的一切消息，包括乙方在经营过程中得知的甲方的重大经营行动、正在洽谈中的经营项目、管理经验、经营方法和专有技术等，无论此种信息的形式和目的如何，均为甲方的商业秘密。未经甲方书面同意，乙方不得复制、记录或以其他方式泄露，且在协议期内及协议期满后10年内，不得将其向其他任何人、组织和公司透露。

第六章知识产权

第十四条乙方承诺并保证不以任何方式使用或允许、提供给任何第三方使用甲方的商标、服务标志或标识和其他知识产权( 包括其中英文字、字样或其名称的一部分)及与此相类似的商标、服务标志或标识、知识产权，除非事先得到甲方和/或其分公司的同意。

第十五条乙方保证其将经过甲方同意后取得的印有甲方“雅驰科技”(中英文)的品牌名称、商标、 服务商标或标识的文具、商业名片、广告、推广文字或其它物品及证件只用于本协议约定的业务。

第七章违约责任

第十六条乙方有下列情形之一，情节较轻的，甲方责成乙方限期改正，逾期未改正的，甲方可要求乙方承担2000至5000元不等的违约金;情节严重或拒不接受甲方整改意见的，甲方有权终止本协议，造成甲方损失的，乙方应当承担责任：

(一)乙方不服从甲方的管理，经营行为严重损害甲方形象和利益。

(二)本协议已约定构成违约的情形。

(三)除上述条款外，乙方违反本协议任何条款经甲方通知后，在五个工作日内未纠正其违约之行为。

第十七条若乙方在合同期间违反甲方相关规定，销售或从事与甲方有竞争关系的产品和业务或提前终止协议，甲方有权追究其违约要求支付违约金和扣罚全部保证金。

第十八条违约金的支付：甲方有权在乙方违约行为确认之日起至违约行为停止之日止，按日收取的违约金。

第十九条任何一方的违约行为造成本协议的终止或者合同目的无法实现，守约方有权要求违约方赔偿其因此造成的经济损失。该违约责任不因本协议的终止而解除。

第二十条任何一方对另一方违约行为的宽限，均不应视为放弃对违约方的追究和索赔的权利，也不应视为对该等违约行为的认可。

第八章免责条款

第二十一条如遇法律规定的不可抗力事件发生，本协议自行中止，直到不可抗力事件解除之日起恢复执行本协议，本协议的期限相应顺延。遇到不可抗力一方应在不可抗力事件结束后五个工作日内向协议另一方出具有关机关的不可抗力证明方可免责。

第二十二条因不可抗力因素造成的通信中断和交货延误，甲方无需承担责任。

第二十三条因一方自身的原因致使己方受损或因任何第三方的原因造成一方受损，协议另一方可免责。

第九章争议解决

第二十四条双方同意，将尽最大努力协商解决双方之间因本协议而

发生或与本协议有关的一切争议，包括但不限于有关本协议的有效性、存续性的纠纷。

第二十五条对于因履行本协议发生的任何争议，双方如无法协商解决，任何一方有权将该争议提交甲方所在地的人民法院解决。

第十章通知

第二十六条本协议项下的任何通知或其他通信应当采用书面形式，以(1)当面递交;(2)传真;(3)特快专递;(4)挂号信;或(5)电子邮件之中任何一种方式送达至双方地址，于收到之日视为送达。

第十一章其他

第二十七条本协议未尽事宜由双方另行协商解决，商定的内容以合同、协议、纪要、附件、洽商等形式，经双方签字盖章后与本协议具有同等法律效力。

第二十八条在本协议有效期内，如遇国家法律、法规、政策影响到本协议有关条款的执行，则双方应按照国家有关规定进行相应调整。

第十二章协议的生效

第二十九条本协议经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

第三十条本协议一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

第三十一条本协议有效期为 壹 年,自 2012 年月日起至 2013 年月日止。如果协议到期后双方无异议则重新签订合同。

第三十二条本协议执行过程中，所有补充协议以及有关文件经甲、乙双方签字盖章后即成为本协议不可分割的有效组成部分。其生效日期为甲、乙双方签字盖章之日起。

甲方：长沙江泓信息技术有限公司乙方：代 表(签字)：法定代表人(签字)：

盖章：盖章：

日期：年月日日期：年月日

第三篇：电视媒体广告代理合同（最终版）

广 告 合 同 书

甲方：

乙方：

为了充分发挥媒体优势，最大程度降低企业电视媒体广告成本，加强企业与媒体的联合，经(以下简称甲方)与(以下简称乙方)友好协商，特签订如下电视媒体广告合同：

一、甲方委托乙方发布内容：

二、广告发布媒体：

三、发布时长：

四、 广告发布规格、内容及单价(见附表)。

五、30天播出费用(人民币)：

大写：

播出总费用(人民币)：

大写：

六、播出形式：产品及品牌形象广告(广告素材由甲方提供)。

七、播出时间：年月日至年月日，共计天(每单项具体

时间以播出为准)。

八、 广告发布内容由甲方确定，最终广告发布内容以甲方提供的广告样稿(甲方签

字认可)为准;未经甲方允许，乙方不得对广告发布内容进行任何形式的修改。

九、付款方式：

十、甲、乙双方执行责任：

1、甲、乙双方中的一方由于不可抗力(火灾、战争等双方认可)因素造成合同 无法按期执行或不能执行，在不可抗力发生时双方协商解决。

2、乙方于下月广告播出十天内提供上月广告监播证明单予甲方。

十一、违约责任：

1、甲乙双方必须严格执行本合同，任意一方如有违约，违约方必须承担相应的

损失;

2、因刊播重大事件、新闻或栏目改版及时间调整等原因，导致广告无法正常播

出，将在相同段位予以补播或随电视台统编。

3、如出现错、漏播，则在相同段位补播一次。

4、合同期内，甲方如若中途停止合同，应提前十五天以书面形式通知乙方，双

方协商后合同正常终止。

5、甲乙双方必须严格保守合同秘密，如有泄露而导致合同无法执行，则一切后

果由泄密方自负。

6、其它未尽事宜双方协商解决。

十二、 纠纷解决：

因执行本协议所发生的或与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决，协商无效，由媒体播出所在地仲裁委员会仲裁解决。

十三、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，签字盖章后生效 (合同传真件合法有

效) 。

甲方：乙方：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

盖章：盖章：

签字：签字：

年月日年月日

第四篇：房产开发公司与销售代理中介合作合同(现行版2018)

XXXX项目产品分销合同

(与房产销售代理中介合作合同)

合同编号：XXXX2018

甲 方： 委托代理人：

乙 方：

委托代理人：

为了共同开辟XXXX置业有限责任公司开发的XXXX项目销售市场，甲、乙双方本着互惠互利，诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经友好协商，就甲方委托乙方推荐客户购买XXXX项目商品房的有关事宜，达成以下协议，以资双方共同遵守。

一、合同期限

合同期限为半年，本次合同时满后，根据双方意愿，可续签。此次合作期限为： 年 月 日至 年 月 日。

二、委托分销责任

(一)甲方委托乙方为分销商。

(二)乙方为分销商之一，主要从事XXXX项目的分销工作。

(三)销售项目包括住宅和别墅。

(四)具体销售价格和房源以甲方公布为准，如售价、房源和付款方式有变动，以甲方书面通知为准。

(五)乙方应根据甲方提供的该项目的特性和状况向客户作如实介绍，尽力促成销售，不得夸大、隐瞒或虚构项目情况。

三、客户的确认及分销规则

(一)乙方带客户到现场看房须到售楼部进行信息登记。

(二)乙方所带客户必须是首次到访客户，且必须是在甲方处没有登记在案。

(三)乙方所带客户可委托甲方现场销售人员带看，也可由乙方销售人员自行带看并促成销售。

(四)乙方不得以XXXX项目或甲方名义向客户收取任何费用，如有违反乙方须承担相应法律责任。

(五)客户购房定金及首付款须汇入甲方账户，乙方不得经手。

四、为维护双方利益，甲乙双方对在售房源同价销售，以达到双赢的目的。

五、佣金比率及支付期限

(一)甲方支付给乙方的佣金，按住宅和别墅两种计算。

1、住宅佣金提点为总购房款的1%，具体计算方式为： 佣金=总房款×1%。

2、别墅佣金提点为总购房款的1.5%，具体计算方式为： 佣金=总房款×1.5%。

(二)乙方推介的客户已成功认购并签署《商品房买卖合同》的，根据付款方式不同，具体如下：

1、按揭付款：客户已签署《商品房买卖合同》并支付购房首付款，且银行已放款至甲方账户的，甲方须在银行款项到账当日起15日内(含15日)向乙方支付全部佣金。

2、全额付款：客户签署《商品房买卖合同》，并将所有购房款全额支付给甲方账户的，甲方须在客户支付完所有房款当日起15日内(含15日)向乙方支付全部佣金。

六、客户退换房佣金发放情况

(一)若出现乙方推介的客户置换房屋的情况，则按置换前后房屋总价差额对佣金进行多退少补。

(二)在双方最终结清款项前，若非因甲方原因如银行拒贷等导致《商品房买卖合同》解除的，则甲方无须支付对应的佣金给乙方，如甲方已支付佣金的，则甲方可从须发放的佣金中扣除或乙方将发放的佣金返还甲方;若因甲方原因导致《商品房买卖合同》解除的，则甲方仍须支付佣金给乙方。

(三)如出现甲方员工与乙方员工或房屋中介公司违规套取佣金者，处该房屋佣金的2倍罚款。

七、宣传资料

(一)甲方可根据乙方需要向乙方提供相应的宣传彩页、展架、海报和悬挂的条幅等。

(二)在乙方店面等处设置的彩页、展架、海报和条幅可根据情况增印乙方联系方式。

八、争议解决

(一)未尽事宜，在以后的工作中双方协商补充。

(二)甲、乙双方同意由本合同产生的一切纠纷，均采取友好协商的方法予以解决，如果协商的方法不能解决，双方一致同意将争议提至人民法院。

九、人员培训

在今后的工作中，由甲乙双方协商，根据时间安排对乙方销售人员进行楼盘基础知识及相关培训。

十、其他

(一)乙方需向甲方提供相关的有效证件。

(二)乙方需向甲方提供含税发票。

十一、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

委托代理人： 委托代理人：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

第五篇：水电工程施工招标和合同文件示本环境保护与水土保持合同条款(2010版)

水电工程施工招标和合同文件示范文本

环境保护与水土保持合同条款

根据国家能源局《关于颁布水电工程工程量清单计价规范、施工合同示范文本和工程量计算规定的通知》(国能新能[2010]214号)及《水电工程施工招标和合同文件示范文本》(2010版)：

一、环境保护专用合同条款

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

二、环境保护和水土保持技术条款

4.1 一般规定

4.1.1 应用范围

本章适用于本合同工程施工期的生产和生活区的环境保护和水土保持工作，主要工作范围和内容包括施工污水和废水处理、大气环境和声环境保护、固体废弃物处理、施工期人群健康保护、水土保持、弃渣场防护和弃渣处理、以及工程完工后的场地清理与整治等。 4.1.2 承包人责任

(1) 承包人必须遵守国家和地方有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的要求，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

(2) 对本合同划定的施工场地界线以外的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质(如燃料、油料、

化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或弃渣等)污染施工场地以外的土地和河川。

(3) 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督、监测和检查。

(4) 承包人应对其违反上述法律、法规、规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担全部责任。

4.1.3 主要提交件

(1) 承包人在报送施工总布置设计文件时，应编制本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1) 承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施;

2) 施工生产废水(如：基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等)处理措施;

3) 施工区粉尘、废气的处理措施;

4) 施工区噪声控制措施;

5) 固体废弃物处理措施;

6) 人群健康保护措施;

7) 本合同工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程;

8) 施工辅助生产区(如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等)、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有

场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等;

9) 施工区边坡工程的水土流失保护措施;

10) 完工后场地清理及其植被恢复的规划和措施。

(2) 承包人应按监理人的指示，在工程开工后14 天内，将废水处理系统的设计方案、施工计划、设备类型以及维护系统的运行措施等的生产废水处理专项报告提交监理人批准。

(3) 验收报告和资料

1) 环境保护措施质量检查及验收报告;

2) 水土保持措施的质量检查及验收报告;

3) 监理人要求提供的其它资料。

4.1.4 引用标准

(1) 法律法规

1)《中华人民共和国水法》2002年8月修订;

2)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年);

3)《中华人民共和国大气污染防治法》2000年9月1日;

4)《建设项目环境保护管理条例》1998年11月;

5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日;

6)《中华人民共和国水污染防治法》1996年9月1日;

7)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》1996年4月1日;

8)《中华人民共和国水土保持法》1991年6月29日;

9)《中华人民共和国环境保护法》1989年12月26日。

(2) 引用标准

1)《环境空气质量标准》GB3095-1996;

2)《地表水环境质量标准》GB3838-2002;

3)《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006;

4)《污水综合排放标准》GB8978-1996;

5)《建筑施工场界噪声限值》GB12523-1990;

6)《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996;

7)《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008;

8)《水土保持综合治理验收规范》GB/T15773-2008;

9) 《水电水利工程环境保护设计规范》DL/T5402-2007;

10)《水环境监测规范》SL219-1998;

11)《水土保持监测技术规程》SL277-2002;

12)《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2004;

13)《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004;

14)《环境影响评价技术导则 水利水电工程》HJ/T88-2003。

4.2 环境保护

4.2.1生活污、废水处理

除合同另有约定外，本合同承包人应负责建设、运行和维护其营地的生活污水收集系统，污水处理系统(包括排污口接入)，处理后的废水水质必须符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB8978-1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2生产废水处理

(1) 一般技术要求

1) 承包人应按施工图纸要求或监理人的指示，在本合同工程施工区内建造和维护生产废水排水系统。

2) 承包人应会同监理人对生产废水的处理设备、防污措施等进行检查和检测。检测记录应提交监理人。

(2) 基坑废水处理

1) 河床基坑的排水，应将排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。

2) 基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体PH值接近中性时排放。

(3) 辅助生产系统的废水处理

1) 承包人应负责砂石料加工、混凝土生产等废水处理系统的设计、施工、运行和维护。包括维护废水处理系统的正常运行。

2) 实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

3) 承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

4) 废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水(或沉淀)处理后，运至指定的弃渣场堆存。一旦发现污泥处理不当，承包人必须采取监理人认为必要的措施，将已进入排水系统或排入河道的污泥清除。

5) 系统污泥不得任意堆存，应进行脱水处理后运至指定弃渣场处理。

(4) 机修及汽修系统废水处理

1) 设置机修及汽修系统的废水收集处理系统，不得任意设置未经处理的废水排污口。

2) 实行雨污分流，建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水选用成套油水分离设备进行油水分离。

4.2.3 施工区粉尘和空气污染控制

(1) 工程开工前，承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

(2) 在施工过程中，监理人可根据批准的除尘实施细则，要求承包人随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。必要时，监理人可进行抽样检测。

(3) 施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近总悬浮颗粒物(TSP)的浓度限值控制在日平均0.3 mg/m3 的标准(二级标准)状态内(见GB3095-1996中的规定)。

(4) 承包人在制定施工方法、除尘措施以及进行施工时，应确保下列措施的实施：

1) 施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。

2) 选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置。

3) 混凝土系统配置除尘装置，定期检查除尘装置的运行情况，及时修理或更换无法运行的除尘设备。

4) 承包人应尽量避免将易产生粉尘的物料储存或堆放在敏感受体附近。

5) 承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具等，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料。

6) 承包人应经常清扫施工场地和道路，保持场地和所有道路的清洁，并向多尘工地和路面充分洒水，尽可能避免施工场地及机动车在运行过程中产生扬尘。

7) 散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到水泥储存罐，所有出口应配有袋式过滤器。

8) 用以运输可能产生粉尘物料的敞蓬运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板，可能产生粉尘物料的堆放高度不得高于挡板，并用干净的雨布加以遮盖。

(5) 施工期间，各施工作业点空气污染物排放应遵守GB16297-1996的规定;

(6) 为保证施工场界和敏感受体附近的NO

2、SO

2、铅化物浓度能达到控制标准，承包人应确保下列措施的实施： 1) 排气量大的车辆及燃油机械设备需配置尾气净化装置;

2) 做好本合同场内使用道路的洒水降尘工作;

3) 执行汽车报废标准，推行强制更新报废制度。

4.2.4 噪声污染控制 (1) 降低噪声措施报告

工程开工前，承包人应针对其用于工程的施工和运输的机械设备类型以及施工工艺和方法，编制降低噪声措施报告，提交监理人批准。

(2) 噪声的检查和监测

在施工过程中，监理人可随时对承包人的施工运行场地进行噪声检查和监测，承包人应予协助。

(3) 噪声限值

施工期间，承包人应按相关规程规范要求，对影响附近居民区的噪声进行控制，其控制标准为：昼间 dB(A)、夜间 dB(A) 。

(4) 限制高强噪声

施工期间，应限制高强噪声的操作。

(5) 保护敏感受体

1) 承包人在制定施工方法及降噪措施时，应充分考虑噪声对周边环境敏感点的影响。发包人可委派环保专职人员监督实施，使施工场界和敏感受体的噪声水平能达到国家规定的噪声控制标准，并且确保下列措施的实施：

2) 施工期间，承包人应在施工场地与其敏感受体以及在周边地区之间合理安装声障设施，以有效阻隔噪声传播。采用的声障设施要因地制宜、声障效果良好。

3) 加强设备的维护和保养。各种动力机械设备暂时不用时应关机。

4) 各施工工地的空压机应设置消声器。振动大的机械设备使用减振机座降低噪声。

5) 严禁在施工场地内使用气喇叭。

6) 承包人应采取必要的预防措施保障职工的听力健康。对施工人员应采取可靠的防护措施：配带耳塞或耳罩、耳棉。承包人应注意施工人员的合理作息，增强身体对环境污染的抵抗力。加强对施工人员的操作培训，减少突发噪声的发生。

4.2.5 固体废弃物处理

(1) 固体废弃物处理措施

施工产生的生产废料、生活垃圾和建筑垃圾。应由承包人采取以下措施进行处理：

1) 承包人应按监理人批准的施工组织设计场地规划，负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋。承包人还应设置必要的生活卫生设施(垃圾箱、筒等)，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

2) 机械修理及汽修等的生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。其它生产垃圾均应按监理人指示统一处理。

3) 承包人应按批准的施工组织设计和监理人指示，处理好施工弃渣，按指定的渣场弃渣，并采取碾压、挡护或绿化等措施对渣场进行处理。严禁向河道乱弃渣。

4) 对难以避免滑入河道的渣土，以及由于施工造成的场地塌滑、泥沙漫流、毁坏林草等问题，承包人应接受监理人和地方有关部门的监督检查。并采取合理措施进行处理。

(2) 有毒有害物质和危险品的管理

承包人应遵照国家法律和法规的规定，严格管理有毒、有害的危险品，防止污染事故的发生，由于承包人的原因引发的污染事故和安全事故，其造成的损失由承包人承担。

4.3 生态环境保护

4.3.1 动植物及资源保护

(1) 承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须严格按环保部门批准的环境规划和监理人批准的施工总布置设计执行。

(2) 承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物及其巢穴，应按国家规定妥善保护，并立即报告监理人。

(3) 承包人在施工区内及附近的水域，严禁滥捕酷鱼，发现受保护的鱼类应按国家有关规定处理。

4.3.2 景观保护

施工期间，承包人应负责施工场地附近的风景区、自然保护区等景观免受工程施工的影响。并做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。

4.4 水土保持

4.4.1 水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内(包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等)的水土保持工程措施，并在工程结束后按合同要求进行场地清理和整治。

4.4.2 周边水土保持

承包人应在施工中保护好施工场地周边的林草和水土保持设施(包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等)，避免或减少由于施工造成的水土流失。

4.4.3 场内水土保持措施

(1) 承包人应按合同约定做好本合同防治责任范围内各项开挖支护、截水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。

(2) 承包人应按合同约定对场内道路的上、下边坡采取有效的水土流失防治措施，并应负责维护其场内道路及其他交通设施的水土保持设施。

(3) 弃渣场防护和弃渣处理

1) 承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，做好弃渣场挡护、排水等工程措施，并负责弃渣场施工期的维护管理工作。

2) 承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

3) 承包人应做好弃料场堆渣起坡点的坡脚防护设施，保证堆渣边坡的安全和稳定。

4) 除合同另有规定外，弃料场一般不需要专门碾压，但必须分层堆放，以保证最终堆积体边坡的稳定。

(4) 施工场地排水

承包人应按水土保持措施规划的要求，设置完善的排水系统，保持施工场地和渣场始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

4.5 场地清理与整治

4.5.1 场地清理与整治施工措施计划

承包人应按发包人对场地清理与整治的要求和监理人指示，在工程基本完工后，制订一份场地清理与整治的施工措施计划，提交监理人批准。其内容应包括：

(1) 场地清理与整治范围(本工程范围内的施工场地，包括施工场地以外遭受施工损坏的地区);

(2) 场地清理与整治的进度计划、清理整治措施。 4.5.2 清理与整治

(1) 每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除地面以上部分的各种临时建筑结构，以及各种辅助设施(如已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等)，并及时清理出场。

(2) 承包人的所有材料和设备应按计划撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其他生产垃圾应统一按环境规划的要求和(或)监理人指示的方式处理。

(3) 对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前按要求进行疏通和修整。

(4) 施工占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后按本合同约定，将其返还摊铺和(或)还田复耕。

4.6 计量和支付

(1) 环境保护

生活污水、废水处理，生产废水处理，施工区粉尘和空气污染控制，噪声污染控制，固体废弃物处理，景观保护等环境保护项目应按工程量清单所列环境保护措施项目总价支付。动植物及资源保护费用不单独计量支付，应包含在各相关项目的费用中。

(2) 水土保持

1) 弃渣场防护、大型的施工场地排水等专项水土保持项目，按工程量清单所列水土保持措施项目总价(或单价)支付。

2) 除合同另有约定外，一般施工场地排水、场地清理与整治及临时防护措施等项目不单独计量，其所需费用包括在相应项目的费用中。