第一篇：二级建造师法规考试
2013年二级建造师法规真题
2013年二级建造师法规及相关知识真题及答案
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个符合题意。)
1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是( )
A. 代理人超越代理权订立的合同 B. 因重大误解而订立的合同
C. 造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 D. 以合法形式掩盖非法目的的合同 【答案】B
【解析】有重大误解订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销合同。参考教材P169
2.使用《产品质量法》调整的是( ) A. 建筑工程 B. 设备安装工程 C. 销售用预制作 D. 装修工程 【答案】C
【解析】适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品;设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备。参考教材P99 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序度可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的()。
A. 快捷性 B. 经济性 C. 灵活性 D. 独立性 【答案】C
【解析】仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。参考教材P200
4.行政处罚案件中，组织听证的费用由( )承担。 A. 行政机关 B. 当事人 C. 受益人 D. 行业协会 【答案】A
【解析】当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。参考教材P146
5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是( ) A. 拒绝要约的通知到达要约人 B. 承诺期满，受要约人未作出承诺 C. 受要约人对要约内容作出实质性修改 D. 撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 【答案】D
【解析】撤回要约的通知与要约同时到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。参考教材P157
6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是( ) A. 超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B. 分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程 C. 以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程
D. 子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程 【答案】B
【解析】禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程;禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人是使用本企业的资质证书、营业执照。以本企业的名义承揽工程;子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。参见教材P34
7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由( )负担。 A. 政府全部 B. 房屋公共维修基金 C. 建筑所有权人自行 D. 政府与建筑所有人共同 【答案】D
8.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自( )之日起建立。
A. 订立劳动合同 B. 实际用工 C. 劳动合同备案 D. 实际支付工资 【答案】B 【解析】用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。参见教材P123
9.下列事项中，能够申请行政复议的是( ) A. 行政处分决定 B. 招标投诉处理 C. 质量纠纷调解 D. 造价指导信息发布 【答案】D
【解析】不得申请行政复议的：行政机关的行政处分或其他人事处理决定;行政机关对民事纠纷作出的调解或其他处理。参见教材P225.
10. 甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货，乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是( )
A. 要约已撤销 B. 要约已撤回 C. 合同已失效 D. 甲方未承诺 【答案】A
【解析】因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。参见教材P157.
11. 当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是( ) A. 视为条件已成就 B. 合同失效 C. 条件不成就 D. 合同生效 【答案】A
【解析】当事人为自己利益阻止合同料件成就的，视为合同已成就。参考材料P171
12. 当事人不得在合同中协议选择由( )人民法院管辖。 A. 原告住所地 B. 合同签约地 C. 仲裁机构所在地 D. 标的物所在地 【答案】C
【解析】利用排除法。合同当事人可以在书面合同中协议选择被告所在地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。参见教材：208
13. 不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是( ) A. 债务人先履行合同 B. 债权人先履行合同 C. 双方同时履行合同 D. 无先后关系 【答案】B
【解析】债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。参见教材P183
14. 某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，安发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为( )亿元。
A. 1 B. 0.9 C. 0.95 D. 1.1 【答案】A 【解析】合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。参见教材P174
15. 关于合同成立地点的说法，正确的是( ) A. 当事人不得约定合同成立点 B. 要约发出地点为合同成立地点
C. 数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点 D. 承诺生效地点为合同成立地点 【答案】 D
【解析】合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点;数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定;书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材P164
16. 下列法律中，属于行政法的是( ) A. 《公司法》 B. 《建筑法》 C. 《合同法》 D. 《治安管理处罚法》 【答案】D
【解析】行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材P5
17. 关于执行申请期间的说法，正确的是( ) A. 申请执行的期间为6个月 B. 规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算 C. 法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算 D. 自法律文书规定的履行期间最后一日起算 【答案】D
【解析】申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材P217
18. 下列情形中，构成委托代理终止的是( ) A. 代理人辞去委托
B. 被代理人取得民事行为能力 C. 被代理人死亡
D. 被代理人与代理人之间的监护关系消灭 【答案】A
【解析】委托代理人终止的情形： (1)代理期间届满或者代理事物完成 (2)被代理人取消委托或代理人辞去委托 (3)代理人死亡
(4)作为被代理人或代理人的法人终止 参见教材P15
19. 当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，( ) A. 合同不生效 B. 合同无效 C. 合同终止 D. 不影响合同效力 【答案】D
【解析】当事人只见订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。参见教材P24
20. 根据《环境影响评价法》，在项目建设，运行过程中产生不符合审批的环境影响评价文件的情形时，应由( )组织环境影响的后评价。
A. 建设项目审批部门 B. 原环评文件审批部门 C. 建设单位 D. 建设行政主管部门 【答案】C
【解析】项目的建设与运作过程中，产生与审批的环境影响评价文件不服的情况，应由建设单位组织环境影响的后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。参见教材P105
21. 根据《合同法》不会产生缔约过失责任的情形是( ) A. 被依法撤销的合同 B. 未成立的合同 C. 有效合同 D. 无效合同 【答案】C
【解析】构成缔约过失责任的条件：
(1)发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但被确认无效被撤销(与违约责任的区别)
(2)当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 (3)受害方的信赖利益遭受损失 参见教材P162
22. 下列变更中，属于完全狭义的合同变更是( ) A. 客体，内容均变更 B. 主体，客体均变更 C. 主体，内容均变更 D. 形式，主体均变更 【答案】A
【解析】狭义的合同变更不包括主体的变更。参见教材P186 23. 某建设工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当( )。
A. 申请延期 B. 自行废止 C. 报发证机关核验 D. 重新更换 【答案】C
【解析】中止施工满一年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工中作许可证。参见教材P30
24. 根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在( )小时内作出裁定。
A. 6 B. 48 C. 12 D. 24 【答案】B
【解析】根据《民事诉讼法》，人民法院受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。参见教材P211
25. 禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指( ) A. 直接费 B. 项目施工成本 C. 企业个别成本 D. 社会平均成本 【答案】C
【解析】投标人不得以低于成本的报价竞标，这里的“成本”应指投标人的个别成本。参见教材P46 26. 人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决出2月5日送达原稿，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月( )日。
A. 1 B. 26 C. 5 D. 10 【答案】：B
【解析】：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。参见教材P214
27. 施工企业的项目负责人应当对( )负责 A. 本单位的安全生产 B. 建设工程项目的安全施工 C. 本单位安全生产所需资金 D. 危险性较大的专项施工方案确定 【答案】：B
【解析】：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。参见教材P76
28. 建设单位不得( )具有相应资质等级的分包单位。 A. 拒绝 B. 指定 C. 认可 D. 考察 【答案】B
【解析】建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。参见教材P37
29. 当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以( ) A. 提出上诉 B. 提出再审 C. 申请复议一次 D. 不予执行 【答案】
【解析】裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。参见教材P212
30. 根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当( )
A. 包括拟用于完成招标项目的机械设备 B. 由投标人自行编制 C. 完全响应招标文件各项要求 D. 包括投标担保 【答案】A 【解析】标项目属于建设施工的。投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监利、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。参见教材P43
31. 根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者( )后，可以解除劳动合同。
A. 其同住的近亲属 B. 发布决定
C. 额外支付劳动者一个月工资 D. 赔偿损失 【答案】C
【解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同。参见教材P128
32. 预制件定作合同总价款100万元，施工企业预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还( )万元。
A. 50 B. 100 C. 70 D. 150 【答案】C 【解析】本题考查的是违约责任的承担方式。收受定金的乙方不履行约定的债务，应当双倍返还定金，但定金规定不能超过20%，即只有20万元，双倍返还定金是40万元，然后再返还施工企业支付的30万元。共计返还70万元。参见教材P193
33. 合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定;②签订补充协议;③按合同法其他相关规定执行。三种方式正确的先后顺序是( )。
A. ①②③ B. ③②① C. ②①③ D. ②③① 【答案】：D
【解析】：本题考查的是合同履行的规定。合同生效后，如果对合同内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。参见教材P173
34. 在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在( )提出。
A. 首次开庭前
B. 收到传票之日起7日内 C. 举证期满前 D. 庭审结束前 【答案】：A
【解析】：本题考查的是仲裁法。参见教材P220。
35. 仲裁裁决被人民法院裁决不予执行，当事人可以( )。 A. 向人民法院上诉 B. 向人民法院申请再审 C. 向人民法院执行申请复议
D. 根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁 【答案】D
【解析】本题考查的是仲裁裁决的执行，仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成冲裁协议，并依据该冲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼。参见教材P224
36. 超过起诉时效期间，当事人( )的，不受诉讼时效的限制。
A. 提起诉讼 B. 提出诉讼 C. 主张权利 D. 自愿履行 【答案】D
【解析】本题考查的是诉讼时效。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。参见教材P20
37. 建设工程施工合同无效，将不会产生( )的法律后果。 A. 返还财产 B. 折价补偿 C. 赔偿损失 D. 支付违约金 【答案】D
【解析】本题考查的是无效合同。合同无效的法律后果是：返还财产、折价补偿、赔偿损失、收归国库所以。参见教材P167
38. 当事人申请撤销仲裁，应当向( )提出。 A. 仲裁委员会的上级主管机关 B. 仲裁委员会所在地的中级人民法院 C. 仲裁委员会所在地的基层人民法院 D. 被告所在地的基层人民法院 【答案】B
【解析】本题考查的是仲裁裁决的撤销。当事人申请撤销仲裁裁决，必须向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出。参见教材P223
39. 《安全生产法》规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员( )的权利。
A. 拒绝违章指挥和强令冒险作业 B. 紧急避险 C. 请求赔偿 D. 批评和检举、控告 【答案】：C
【解析】：本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。参见教材P63。
40. 因施工企业，工程未能如期竣工，建设单位听取单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致施工期再次拖延，则因此产生的工期责任由( )承担。
A. 建设单位 B. 施工企业 C. 监理单位 D. 建设行政主管部门 【答案】：B
【解析】：本题考查的是不可抗力及违约责任的免除。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。参见教材P194。
41. 根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为( )日。
A. 5 B. 20 C. 10 D. 15 【答案】B
【解析】本题考查的是招标程序。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止文件之日止，最短不得少于20日。参见教材P54
42. 在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是( )
A. 抵押 B. 保证 C. 质押 D. 留置 【答案】D
【解析】本题考查的是留置权。参见教材P23
43. 未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担( )责任。
A. 侵权 B. 违约 C. 不当得利 D. 无因管理 【答案】B 【解析】本题考查的是物权的设立、变更、转让和消灭。未进行不动产登记而使不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担违约责任。参见教材P24
44. 建设单位在申请领取( )时，应当提供建设工程有关安全施工的资料。
A. 建设用地规划许可证 B. 建设工程规划许可证 C. 房屋销售许可证 D. 建设工程施工许可证 【答案】D
【解析】本题考查的是施工许可制度。建设单位在申请领取建设工程施工许可证时，应当提供建设工程有关完全施工措施的资料。参见教材P28
45. 可撤销合同被撤消后，其法律后果是( )。 A. 自撤销后无效 B. 申请撤消后无效 C. 自始无法律约束力 D. 合同有效 【答案】C
【解析】本题考查的是可变更、可撤销合同。在可变更、可撤销合同被撤销前，该合同具有效力。在被撤销后，该合同不具有效力，且追溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，当事人不受该合同约束。参见教材P169。
46. 工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行( )规定的，应当有你才赢单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A. 国家技术标准 B. 强制性标准 C. 行业质量标准 D. 地方质量标准 【答案】B
【解析】本题考查的是工程建设强制性标准的实施。工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当有你才赢单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。参见教材P102
47. 甲乙双方签订了购货合同，在合同履行过程中，甲方得知己方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是( )
A. 原合同已经终止 B. 必须签订变更协议 C. 合同主体未变更 D. 合同内同已变更 【答案】C 【解析】本题考查的是合同的变更。合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或是法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。参见教材P186
48. 分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万元未付为由拒绝付款。分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是( )
A. 起诉没有法律依据 B. 只能以总包人的名义起诉 C. 只能起诉总包人 D. 属于行使代位权 【答案】D
【解析】本题考查的是代位权。代位权是指债权人为了保障其债权不受侵害，而以自己的名义代替债务人行使债权的权利。参见教材P183
49. 施工企业新聘用的项目经理因变更注册中很不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对剑这单位的民事赔偿责任由( )承担。
A. 建造师原注册单位 B. 建设主管部门 C. 项目经理本人 D. 施工企业 【答案】D
【解析】本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。参见教材P3
50. 《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由( )颁发和管理。
A. 县级以上人民政府
B. 县级以上人民政府建设主管部门 C. 省、自治区、直辖市人民政府
D. 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 【答案】D
【解析】本题考查的是安全生产许可证的管理规定。除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发和管理。参见教材P85
51. 甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是( )。
A. 在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B. 合同已经生效，甲应当履行合同 C. 甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意 D. 乙的行为构成表见代理 【答案】C 【解析】本题考查的是代理。无权代理的责任承担，本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认的表示，视为同意。参见教材P14
52. 关于合同成立时间的说法，正确的是( ) A. 承诺生效时合同成立 B. 口头合同自交付标的物时成立 C. 合同书自生效时成立
D. 采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立 【答案】A
【解析】本题考查的是合同的生效。参见教材P163 55.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是( ) A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查 D.女职工生育享受不少于90天的产假 【答案】D
【解析】本题考查的是劳动法。参见教材P117 56.投标有效期的起始时间是( ) A.发售招标人间 B.投标截止 C.评标结束 D.发出中标通知书 【答案】B
【解析】本题考查的是招标程序。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。参见教材P54
57.违约责任承担的方式包括( ) A.继续履行 B.提供担保 C.解除合同 D.代位追偿 【答案】A
【解析】本题考查的是违约责任的承担方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。参见教材P192
58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4月签字签章，乙方于当月8日签字签章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取得公证书，则该合同成立日期为当月( )日
A.8 B.4 C.18 D.24 【答案】A 【解析】本题考查的是合同的生效。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。参见教材P164
59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是( )
A.侵权 B.预期违约 C.合法行为 D.单方解除合同 【答案】B
【解析】本题考查的是违约责任的承担方式。预期违约是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。参见教材P193。
60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按( )履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格二建真题请点击查看 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格 【答案】A
【解析】本题考查的是合同履行的规定。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。参见教材P173。
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有( ) A.施工总承包单位对其采购的材料质量负责 B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责 【答案】ABCD
【解析】本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任。对于材料的采纳，谁采纳谁负责，所以A正确。建筑法第十五条：建筑工程实行总承包的，工程质量游工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。参见教材P38
62.关于劳动合同试用期的说法，正确的有( ) A.试用期次数最多为2次 B试用期不包含劳动合同期限内 C试用期最长为6个月
D试用期内，用人单位可无理由接触劳动合同 E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期 【答案】CE
【解析】同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，所以A错误。试用期包含在劳动合同期限内，所以B错误。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由。所以D错误。参见教材P1
25、126
63.民事法律关系的主体包括( ) A.法人 B.财务 C.权利义务 D.行为 E.自然人 【答案】AE
【解析】民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括自然人、法人和其他组织。参见教材P10
64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中( )
A.全面履行 B.履约担保 C.结算和清理 D.争议解决 E.竣工验收 【答案】CD
【解析】合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。参见教材P174。
65.下列情形中，人民法院应当再审的有() A管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法 【答案】DE
【解析】人民法院应当再审的有：违反法律规定，管辖错误的;违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的;未经传票传唤，缺席判决的。ABC阐述不全面。参见教材P
215、216
66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方( )，可以中止履行。
A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案例的
E.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的 【答案】ABCE 【解析】对方有下列情况，可以行使不安抗辩权(当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任)。
(1)经营状况严重恶化
(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务 (3)丧失商业信誉
(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情况 参见教材P183
67.根据《产品质量法》，生产者不得( ) A.生产国家明令淘汰的产品 B.伪造或者冒用他人的厂名 C.对产品使用性能瑕疵作出说明 D.伪造或者冒用认证标志等质量标志 E.以不合格产品冒充合格产品 【答案】ABDE
【解析】《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为： 1.不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料
2.不得伪造产地，不得伪造或冒用他人的厂名、厂址 3.不得伪造或者冒用认证质量标志
4.不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品
参见教材P100。 69.下列责任中，属于行政处罚的有( ) A.责令停产停业 B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照 D.赔偿损失 E.治安拘留 【答案】ACE
【解析】行政处罚的种类包括： (1)警告 (2)罚款
(3)没收违法所得、没收非法财物 (4)责令停产停业
(5)暂扣或者吊销许可证执照
(6)行政拘留，治安拘留是行政处罚之一 (7)其他行政处罚 参见教材P145
70.不能作为民事诉讼证人的有( ) A.本案书记员 B.本案鉴定人员 C.本案诉讼代理人 D.无民事行为能力人 E.当事人亲属 【答案】ABC
【解析】
(三)不能作证人的人 1.不能正确表达意志的人 2.诉讼代理人
3.审判员、陪审员、书记员 4.鉴定人员
5.参与民事诉讼的检察人员 参见教材P203。
71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是直接涉及工程( )方面的工程建设标准强制性条文。
A.市容市貌 B.质量 C.安全 D.卫生 E.环境保护 【答案】BCDE
【解析】工程建设强制性标准是直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。参见教材P102
72.根据《劳动合同法》劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有( )。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人身安全的 E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满
【答案】ABCD
【解析】本题考查的是劳动者可以解除劳动合同的情形，参见教材P127-128
73.建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括( ) A.已经办理了用地批准手续 B.施工图设计文件已按规定通过审查 C.消防设计图已经公安消防机构审核 D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E.已经办理了招标投标核准手续 【答案】ABCD
解析：本题考查的是申请施工许可证的条件，参见教材P27-29 74.民事诉讼的基本特点包括( )。 A.公权性 B.自愿性 C.保密性 D.强制性 E.程序性 答案：ADE 解析：民事诉讼有如下特征：公权性、强制性、程序性。参见教材P200。
75.某施工合同约定：发生争议由冲裁委员会或有管辖权的人民法院管理，后双方发生合同争议，根据该条款，对改争议案件享有管辖权的应为( )
A.合同履行地法院 B.仲裁委员会 C.合同签订地法院 D.被告住所地法院 E.原告住所地法院 【答案】AD
【解析】因合同纠纷诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖。仲裁没有法定管辖的规定。参见教材P208
76.下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是( ) A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B.建工单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标 C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包 D.施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包 【答案】CE 【解析】建筑法严禁肢解发包，也不可以分解为若干标段进行招标。参见教材P33-38
77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有( ) A.债务人不同意履行 B.债务人公司不分立 C.法律上不能履行 D.事实上不能履行 E.履行费用过高 【答案】CDE
【解析】非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能够并且应该实际履行的基础上，以下情况例外：
(1)法律或事实上不能履行
(2)债务的标的物不适合强制履行或履行费用过高 (3)债权人在合理期限内未要求履行 参见教材P192
78.合同无效的原因有( )。 A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平 E.损害社会公共利益 答案：ABE 解析：无效合同的原因
(一)一方欺诈，并损害国家利益的
(二)一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的
(三)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同
(四)以合法形式掩盖非法目的
(五)损害社会公共利益
(六)违反法律法规强制性规定的 参见教材P166。
79.下列合同中，属于可变更、可撤销的合同有( ) A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采用欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同 【答案】ACE
【解析】
(一)因重大误解而订立的合同
(二)显失公平的合同
(三)因欺诈胁迫而订立的合同
(四)乘人之危而订立的合同 参见材料P168
80.下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有( ) A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元 C.死亡20人
D.直接经济损失8000万元 E.死亡30人 【答案】ABCD
【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失。以上包括本数，以下不包括。参见教材P64
第二篇：二级建造师法规知识点汇总
1法的形式：
法律：全国人民代表大会和其常务委员会制定，规范性文件的统称，城乡规划法、建筑法、城市房地产管理法、民法通则、合同法、行政许可法。行政法规：国务院制定，建筑工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建设工程勘察设计管理条例等等。地方性法规：省自治区直辖市人民代表大会及其常务委员会制定，北京市建筑市场管理条例、天津市建筑市场管理条例、新疆自治区建筑市场管理条例。部门规章：国务院各部委制定， 规定、办法和实施细则。工程建设项目招标范围和规模标准规定，市政公用设施抗灾设防管理规定。地方政府规章：省自治区直辖市人民政府制定，安徽省建设工程造价管理办法、重庆市建设工程造价管理规定、宁夏回族自治区建设工程造价管理条例。
2法人具备的条件：1依法成立2有必要的财产或者经费3有自己的名称、组织机构和场所4能够独立承担民事责任。企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
4物权包括：所有权、用益物权、担保物权。所有权包括占有权使用权收益权处分权(核心)。用益物权包括土地承包经营权建设用地使用权宅基地使用权和地役权。 5土地用途管制制度，将土地分为农用地建设用地和未利用地。城市市区土地属于国家所有，农村和城市郊区土地属于农民集体所有，宅基地和自留地自留山属于农民集体所有。建设用地使用权自登记时设立。住宅用地使用权期满自动续期，非住宅按照法律规定。
6不动产物权设立变更转让消灭应登记，自登记时发生效力。动产物权自交付时发生效力。7债权是相对性，物权是绝对性。债权主体相对性内容相对性责任相对性。 8发明专利权的期限为20年，实用新型和外观设计专利权的期限为10年。均自申请之日起计算。注册商标有效期10年自核准之日起。期满前6个月申请续展，6个月宽限期，每次续展10年。
9担保方式：保证、抵押、质押、留置、定金。保证人资格：具有代为清偿债务的法人、其他组织、公民可以作为保证人。以下不能作为保证人：1国家机关，国务院批准除外2学校幼儿园医院等公益单位社会团体3企业法人的分支机构职能部门，有授权的可以。
10建设工程常用的担保种类。施工投标保证金：投标人向招标人提供，避免因投标人在投标有效期内随意撤销或不能提交履约保证金和签署合同，现金、银行保函、银行汇票、保兑支票、现金支票等。施工合同履约保证金：中标人向招标人提供，保证施工合同顺利履行承包人提供，保函或保证书。工程款支付担保：招标人向中标人提供，发包人向承包人提供的保证按照合同约定支付工程款的银行保函。预付款担保：承包人向发包人提供，承包人按合同施工，偿还发包人已支付的预付金额的担保。
11定金合同从实际交付定金之日起生效，定金数额不得超过主合同标的额的20%。给付定金一方不履行约定债务的无权要求返还定金，收受定金一方违约的应双倍返还定金。
12行政处罚(对外)：警告、罚款、没收违法所得没收非法财物、责令停业停产、暂扣或吊销营业执照、行政拘留、其他。行政处分(对内工作人员)：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。
13工程重大安全事故罪：违反国家规定降低工程质量标准造成重大安全事故的，对直接责任人处5年以下有期徒刑或者刑拘并处罚金，特别严重的，5-10年处罚金。重大责任事故罪：在作业生产中违反安全管理规定发生重大伤亡或造成严重后果，3年以下或者刑拘，特别恶劣3-7年。强令他人冒险作业的5年下，特恶劣5年上。属于重大伤亡事故或严重后果：1人上死亡，或重伤3人上或直接经济损失100万上。重大劳动安全事故：安全生产设施或条件3年,3-7年
14施工许可证：可不办：
1、30万元以下或300平米以下
2、抢险救灾及临时性和农民自建低层住宅。申领施工许可证条件：1已经办理该用地批准手续2取得规划许可证3拆迁进度符合施工要求4已确定施工企业5满足施工的图纸和技术资料6保证工程质量和安全的措施7建设资金已落实8法律法规规定的其他条件，监理消防设计审核。工期不足一年的到位资金不少于合同价的50%，超一年的30%。
15建筑企业资质：特级：注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元;一级5000万、6000万元以上;二级2000万、2500万;三级600万、700万。特级：企业经理具有10年以上工程管理工作经历，技术负责人具有15年经验，工程高级职称及一建资格，一级人数50人以上;一级：企业经理10年以上工作经验或高级职称，总工程师10年以上经验并高级职称，一级资质项目经理不少于12人，高级职称不少于10人，中级60人;二级企业经理8年或中级职称，技术负责人8年上经历或高级职称，二级资质上项目经理不少于12人，高级2人中级20人;三级企业经理5年，技术负责人5年，三级资质项目经理10人，中级职称10人。资质证书有效期5年，期满60日前申请延期，5年。
17企业资质类别：施工总承包(12个资质类别)、专业承包(60个)和劳务分包(13个)。
18施工企业资质许可权限：
1、国务院建设主管部门：施工总承包特级、一级资质;国务院国有资产管理部门直接监管的企业及其下属一层及的企业总承包二级、三级资质;水利交通信息产业方面的专业承包序列一级资质;铁路民航专业承包一级二级资质;公路交通城市轨道专业承包不分资质。
2、省自治区直辖市政府建设主管部门：施工总承包二级(不含国务院国有资产管理部门及下属二级);专业承包一级(不含铁路水利交通信息民航船业一级);专业承包二级资质(不含民航铁路二级);专业承包不分等级资质(不含公路交通和城市轨道交通)。3市人民政府建设主管部门：施工总承包序列三级资质;专业承包序列三级资质;劳务分包序列资质;燃气燃烧器具安装维修资质。
19建筑法规定以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款。建筑业企业资质管理规定，申请人隐瞒情况提供虚假材料申请，不受理或不行政许可，给予警告，1年内不得再次。以欺骗贿赂的，警告罚款，3年内不再次。建筑法--发包单位将工程发包给不具有相应资质的承包，责令改正处罚款，未取得证书承揽工程的予取缔并罚款;有违法所得予没收。建设工程质管条例--建设单位将工程发包给不具有资质的各参建方，责令改正处50-100万元罚款。未取得资质承揽工程的，予以取缔，施工单位处2%-4%罚款，没收违法所得。超越资质的，对施工单位处2%-4%罚款，责停整，降资质;严吊资质;没收违法所得。允许他人以本公司名义承揽工程的，对施工单位处2%-4%罚款，责停整，降资质;严重吊资质。条例规定，承包单位转包或违法分包，0.5%-1%罚款;责停整，降资;严吊;以欺骗手段取得资质承揽工程的，吊资质，处2%-4%罚款，有违法所得没收。建设肢解发包0.5%-1%。
20建筑市场诚信行为公布时间行政处罚决定作出后7日内，6个月-3年，良好记录为3年，最短不得少于3个月。招投标法自决定作出20个工作日，期限6个月。招投标当事人认为内容不符的，公告部门5个工作日核对。
21暂停施工：工程师认为必要暂停的，书面形式要求，后48小时内提出处理意见。承包人书面提出复工，工程师应在48小时内予以答复，否则自行复工。工期顺延：承包人工期顺延发生后14天内，书面报告，甲方工程师在收到后14天内确认，否则视为同意。
22无效合同：1承包人未取得资质或超越资质2实际施工人借用有资质的施工企业名义的3必须招标未招标或中标无效的4非法转包违法分包。效力待定合同：一个月内予以追认，未作表示，视为拒绝。
合同变更：当事人对变更内容约定不明确的推定为未变更。可撤销合同行使撤销权自知道或应当知道之日1年内，无效合同或被撤销合同自始没有法律约束力，不影响争议条款。当事人请求变更的，法院或仲裁机构不得撤销。解除合同自通知到达对方解除，有异议的办理批准登记后解除。
23无固定期限劳动合同1在该单位连续满10年2在该单位连续满10年，且距退休不足10年3连续两次固定期限劳动合同。用工之日起满1年不订合同的视为无固定期限 24劳动合同：自用工之日起一个月内订立书面，劳动关系自用工之日起建立。试用期：3个月以上不满1年—不得超过1一个月;1-3年，2个月;3年以上固定和无固定，不得超过6个月。不满3个月不得有试用期，试用期最长不超过6个月。在本单位连续工作15年，且距退休不足5年的不能解除。
26工伤保险生育保险单位交职工不交，其他共同交。
27劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成，主任由工会代表任。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表和用人单位代表组成，主任由劳动行政部门担任。劳动争议申请仲裁的时效为1年，劳动关系存续期不受时间限制，终止的应在终止之日一年内提出。15日向法院起诉。
28买卖合同：转移所有权、有偿、双务、诺成。分期付款未支付达到全部1/5的可以要求全部支付或解除合同。租赁合同：期限不得超过20年，超过的部分无效。6个月以上应书面形式，未书面的视为不定期租赁。不定期的当事人可以随时解除合同。货运合同：双务、有偿、诺成。
29多式联运合同：两种及以上交通工具衔接转运的运输。合同托运人承担相应赔偿责任。单式联运合同：两个及以上承运人以同一方式联运的。承运人承担相应责任，承运人和该区段承运人连带责任。
30全国重点文物保护单位和省级文物保护单位核定公布一年内由省人民政府划定保护范围，标志说明记录档案设置专门的机构专人管理。市县级的由核定单位划定保护范 31安全生产许可证有效期3年，期满前3个月申请延期，3年。施工企业未取得安全生产许可证处10-50万，有效期满未办理延期手续的，5-10万。转让证的10-50万，接受转让的 依照未取得10-50.
32 专职安全员配备：总承包特级不少于6人、一级不少于4人、二级及以下不少于3人;专业承包资质一级
3、二级及以下2;劳务分包不少于2人;分公司较大分支机构不少于2人。
33施工项目负责人安全生产责任：1对建设项目的安全施工负责;2落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程;3确保安全生产费用的有效使用;4根据工程特点制定安全施工措施，消除安全隐患;5及时如实上报安全事故情况。
34三项岗位人员：主要负责人、安全管理人员和特种作业人员。持证上岗。三类管理人员：施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员。考核后方可任职。建筑施工特种作业包括：1建筑电工2架子工3起重信号司索工4起重机械司机5起重机械安装拆卸工6高处吊蓝安装拆卸工7省级以上政府建设部门认定的其他。
35施工单位每年至少一次管理人员作业人员安全教育培训。施工单位负责人、项目负责人未履行安全生产职责造成重大事故尚不构成刑罚的，处2-20万元罚款，5年内不得担任本职。注册人员未执行法律法规和强制性标准的，停止3-1年;严重的吊销证书5年内不注册;造成重大事故的终生不注册。
建设设计施工监理单位违反规定降低质量标准造成重大安全事故，直接责任人5年以下并罚金，特别严重的5-10并罚金。
36施工现场临时用电设备在5台及以上或总容量在50千瓦及以上，应编制用电方案。安全专项施工方案由总承包单位组织编制，施工企业技术部门组织本单位施工技术安全质量等部门的专业技术人员进行审核，施工单位技术负责人签字，总包单位和专业承包单位技术负责人签字，项目总监理工程师签字。需要论证的经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后组织实施。
37施工单位1施工前未对安全技术要求做出详细说明，2未根据阶段和环境季节气候变化采取安全施工措施，在市区未设置封闭围挡，3在未竣工的建筑内设置员工集体宿舍的，临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，5可能损害毗邻建筑构筑物和地下管线未采取防护措施的。责令限期改正逾期未改的责令停业整顿，5-10万元罚款。1安全防护用具机械设备机具未检验或检验不合格投入使用的，2使用未经验收或者验收不合格的起重机械和脚手架自升式设施3委托不具有资质安装拆卸起重设备脚手架模版等设施4未编制安全技术措施临时用电方案或专项施工方案。
38综合应急预案：组织机构及职责预案体系响应程序事故预防及应急保障培训及演练等。(每年一次)
专项应急预案：危险性分析、可能发生的事故特征、机构与职责、预防措施、应急处置程序和保障。现场处置方案：危险性分析、事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项。(每半年一次)
39事故单位负有责任的：一般事故10-20万元罚款，较大20-50万，重大50-200万，特大200-500万。
责任人上一年年收入的30%、40%、60%、80%。
40各方法律责任：建设单位明示或暗示施工方使用不合格材料构配件和设备，明示或暗示设计施工单位违反强制性标准降低质量的。对建设单位责令改正，处20-50万罚款。施工单位偷工减料、使用不合格材料构配件未按图或标准施工的，责令改正处2%-4%罚款，严重的停降吊。施工单位未对材料检测设备混凝土检测的，责令改正处10-20万元罚款，严重停降吊。勘察设计单位未执行强制性标准、为根据勘察文件进行设计、指定材料配件供应商、未按强制性标准设计的，责令改正10-30万，造成事故的停降，严重的吊。监理单位与建设单位串通弄虚作假降低质量、将不合格工程材料配件设备按照合格签字的。责令改正处50-100万，降或吊。
41竣工验收具备的条件：1完成设计和合同约定的各项内容2有完整的技术资料和施工管理资料3有主要的建筑材料构配件和设备进场试验报告4有勘察设计施工监理等分别签署的质量合格文件5有施工单位签署的工程保修书。
42施工单位提交的档案资料：1工程技术档案资料2质量保证资料3工程检验评定资料4竣工图。
43建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件：1工程竣工验收备案表2竣工验收报告(包括报建日期、施工许可证号、施工图设计文件审查意见、勘察设计施工监理分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件)3规划环保等部门的认可文件或准许使用文件4公安消防部门出具的对大型人员密集场所和特殊建筑验收合格证明文件5施工单位签署的工程质量保修书6法律规章规定必须提供的其他文件，住宅工程还应提交《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》。
44建设工程领域常见的纠纷是民事纠纷和行政纠纷。民事纠纷的法律解决途径：和解调解仲裁诉讼。
仲裁：仅限于民商事仲裁，即平等主体的公民法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产纠纷;婚姻收养监护抚养继承纠纷及行政机关处理的行政争议等不能仲裁，劳动争议属于劳动仲裁。
仲裁的特点：自愿性(双方自愿达成协议)、专业性(专家裁案)、独立性(仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关及仲裁委员会之间没有隶属关系)、保密性(不公开审理)、快捷性(一裁终局)、执行的强制性和广泛性(有权向人民法院申请强制执行，145个国家加入纽约公约)。
民事诉讼的特点：公权性、程序性、强制性。诉讼参与人：原告、被告、第三人、证人鉴定人勘验人。
45民事案件的管辖：级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖、管辖权转移。确定级别管辖的重要依据：争议标的额的大小。地域管辖：1一般地域管辖，原告就被告，以被告住所地或经常居住地，不一致的由经常居住地管辖，连续居住满一年，就医除外。2特殊地域管辖：被告住所地或合同履行地。建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。3专属管辖：房屋买卖、土地使用权纠纷。
4协议管辖：建设工程施工合同纠纷不适用于专属管辖，适用合同纠纷的地域管辖原则，由被告住所地或合同履行地法院管辖，也可通过协议，在发包人、承包人住所地、合同签订地施工行为地。
46质证：未经质证的证据不能作为认定案件事实的依据。证人不得旁听法庭审理。询问证人时其他证人不得在场。认证：不能作为认定案件的依据：1当事人为达成调解协议或和解目的做出妥协所涉及的对案件事实的认可吧，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据2侵害他人合法权益或违反法律的方法取得的证据。3当事人对自己的主张只有本人陈述而不能提出其他证据的，不予支持。
不能单独作为：1未成年人所作的与其年龄智力状况不相当的证言2与一方当事人有利害关系的证人的证言3存有疑点的视听资料4无法与原件原物核对的复印件复制品5无正当理由未出庭作证的证人证言。数个证据的证明力：1国家机关社会团体依职权制作的公文书证的证明力大于其他书证2物证、档案、鉴定意见、勘验笔录或经公证、登记的书证大于其他书证、试听资料、和证人证言3亲属或其他密切关系当事人有利证言小于其他证人证言。
47普通诉讼时效为2年;短期诉讼时效为1年，包括：1身体受到上海要求赔偿的、延付或拒付租金的、出售质量不合格商品未声明的、集村财物被丢失或损毁的。特殊诉讼时效：国际货物买卖合同、技术进出口合同为4年，海上货运为1年。从知道或应该知道全力被侵害时算起。从权利被侵害之日起超过20年的不予保护。
48普通程序审理的案件，应该在立案起6个月内审结。本院院长批准可以延长6个月。还需延长的报上级法院批准。不服一审判决的，在判决书送达之日起15日内向上一级法院上诉。裁定的10日内。
上诉状应通过原审法院提出。申请再审的应在判决裁定发生效力后6个月内提出。有新的证据的 应自知道或当知道之日起6个月内申请再审。
49申请执行的期间为2年，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算，分期履行的从规定的每次履行期间的最后1日计算，未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
50仲裁协议具有的法定内容：请求仲裁的意思表示、仲裁的事项、选定的仲裁委员会。
仲裁协议的效力：1发生纠纷后一方当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不能向法院起诉。2首次开庭前提交仲裁协议的法院应驳回起诉。首次开庭后提交仲裁协议的，仲裁协议无效。3仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出范围的其他争议事项无权仲裁。4合同的变更解除终止或者无效及未生效被撤销和合同未成立均不影响仲裁协议的效力。
51仲裁协议效力的确认：对仲裁协议有异议的应当在仲裁庭首次开庭前提出。既可以请求仲裁委员会做出决定也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会另一方请求人民法院的，由法院裁定。仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖，约定不明确的，由仲裁协议签订地或被申请人住所地的中级人民法院管辖。 52仲裁调解书经双方签收后与裁决书具同等法律效力，裁决书作出之日起具有法律效力。(同法院调解)。签收后具有强制执行力。
53调解的形式：人民调解、行政调解、仲裁调解、法院调解、专业机构调解。人民调解、行政调解、专业机构调解不具有强制执行力。人民调解经司法确认的具有强制执行力。仲裁调解和法院调解具有强制执行力。仲裁调解调解书签收前一方反悔的，仲裁机构及时作出裁定(法院相同)。
第三篇：2014年二级建造师法规新考点
绵阳空中课堂—在线真人直播教学卓越品牌
2014年二级建造师法规新考点
知识点一 法律体系的基本框架
(一)宪法及宪法相关法
宪法是国家的根本大法，宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍法》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。
(二)民法商法
民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人商人及其商事活动的法律规范的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。《民法通则》、《合同法》、《物权法》、《侵权责任法》、《公司法》、《招标投标法》等属于民法商法。
(三)行政法
行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。 作为行政法调整对象的行政关系，主要包括行政管理关系、行政法制监督关系、行政救济关系、内部行政关系。《行政处罚法》、《行政复议法》、《城市房地产管理法》、《行政许可法》、《环境影响评价法》、《城乡规划发》、《建筑法》等属于行政法。
(四)经济法
经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过程中发生的经济关系的法律规范的总称。《土地管理法》、《标准化法》、《税收征收管理法》、《审计法》、《反垄断法》、《统计法》、《节约能源法》、《预算法》等属于经济法
(五)社会法
社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称。社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类，所调整的是政府与社会之间、社会与不同部门之间的法律关系。《残疾人保障法》、
《劳动法》、《安全生产法》、《劳动合同法》等属于社会法。
(六)刑法
刑法是关于犯罪和刑罚的法律规范的总称。《中华人民共和国刑法》是这一法律部门的主要内容。
(七)诉讼与非诉讼程序法
诉讼法指的是规范诉讼程序的法律的总称。《民事诉讼法》、《刑事诉讼法》、《行政诉讼法》是我国的三大诉讼法。非诉讼的程序发主要是《仲裁法》。
知识点二 法的形式和效力层级
(一)法的形式
法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括四层含义：
1、法律规范创制机关的性质及级别;
2、法律规范的外部表现形式;
3、法律法规的效力等级
4、法律法规的地域效力。 我国法的形式是制定法形式，具体可分为以下七类：
1、宪法：由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高法律效力的根本法，其主要功能是制约和平衡国家权利，保障公民权利。是我国的根本大法。宪法也是建筑法规的最高形式，是国家进行建设管理、监督的权利基础。
2、法律：是指由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁布的规范性法律文件。分为： 基本法律：是由全国人民代表大会制定的调整国家和社会生活中带有普遍性的社会关系的规范
性法律文件的统称如：刑法、民法、诉讼法以及有关国家机构的组织法等法律。
一般法律：是由全国人民代表大会常务委员会制定的调整国家和社会生活中某种具体社会关系或其中某一方面内容的规范性文件的统称。
3、行政法规：是国家最高机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。现行的《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。
4、地方性法规、自治条例和单行条例：省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规。较大的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。较大的市是指省、自治区的人民政府所在地的市，经济特区所在地的市和经国务院批准的较大的市。
目前，各地方都制定了大量的规范建设活动的地方性法规、自治条例和单行条例，如《北京市建筑市场管理条例》、《天津市建筑市场管理条例》、《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》等。
5、部门规章：部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定新政法规或者国务院有关部门联合制定规章。
6、地方规章：省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府，可以根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规，制定地方规章。如《重庆市建设工程造价管理规定》、《安徽省建设工程造价管理办法》、
《宁夏回族自治区建设工程造价管理规定》等。
7、国际条约：指我国与外国缔结、参加、签订、加入、承认的双边、多边的条约、协定和其他具有条约性质的文件。条约的名称除条约外，还有公约、协议、协定、一定书、宪章、盟约、换文和联合宣言等。除我国在缔结时宣布持有保留意见不受其约束的以外，条约和国内法一样具有约束力，所以条约也是我国的法的形式。
(二)法的效力层级
1、宪法至上：宪法是具有最高法律效力的根本大法，作为根本法和母法，宪法是其他立法活动的最高法律依据，具有最高的法律效力。
2、上位法优于下位法：在我国法律体系中，法律的效率是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效率仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的较大的市人民政府制定的规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。
3、特别法优于一般法：《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致，适用特别规定。
4、新法优于旧法：新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法。
5、需要由有关机关裁决适用的特殊情况
如地方性法规和规章不一致时，由机关依照下列规定的权限作出裁决：(1)同一机关制定定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。(2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的，应
当提请人民代表大会常务委员会裁决。(3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
6、备案和审查：行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的30日内，依照《立法》的规定报有关机关备案。
知识点三 建设法律、行政法规和相关法的关系
(一)建设法
建设法调整国家行政管理机关、法人、法人以外的其他组织、公民在建设活动中产生的社会关系的法律规范的总称。建设法律和建设行政法规构成了建设发的主体。
(二)建设法律、行政法规与行政法之间的关系
建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系时，会形成行政监督管理关系。行政监督管理关系是指国家行政机关或者其真实授权的有关机构对建设活动的组织、监督、协调等形成的关系。
(三)建设法律、行政法规与民法商法之间的关系
建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系，会形成民法商法的关系。建设民事法律关系，是建设活动中由民事商事法律规定所调整的社会关系。
建设民事商事法律关系有以下特点：
1、建设民事商事法律关系，是赋予当事人以民事商事权和民事商事义务;
2、建设民事商事关系时平等主体之间的关系;
3、建设民事商事关系主要是财产关系;
4、建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性。
(四)建设法律、行政法规与社会法之间的关系
建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系时，会形成社会法律关系。建设社会关系是社会关系的重要组成部分。
练习题
一、单项选择题
1、以下属于社会法的是()。
A.建筑法
B.招标投标法
C.节约能源法
D.安全生产法
2、以下不属于民商法的是()
A.合同法
B.劳动合同法
C.物权法
D.侵权责任法
3、下列法律中，属于行政法的是() 。
A.《统计法》
B、《建筑法》
C.《预算法》
D.《土地管理法》
4、有权制定地方性法规的主体是() 。
A.省人大常委会
B.省人民政府
C.省建设行政主管部门
D.市人民政府
5、国务院制订的《建设工程质量管理条例》属于() 。
A.法律
B.行政法规
C.单行条例
D.政府规章
6、以下规范性文件中，法律效力最高的是() 。
A.《建筑法》
B.《建设工程质量管理条例》
C.《建筑业企业资质管理规定》
D.《关于审理施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
7、以下关于法的效力层级，说法错误的是()。
A.宪法至上
B.上位法优于下位法
C.一般法优于特别法
D.新法优于旧法
8、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是() 。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》
二、多项选择题
1、法的形式是制定法形式，以下属于法的形式的是()。
A.宪法
B.劳动合同法
C.法律
D.部门规章
E.国际条约
2、我国现行的建设行政法规主要有()。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《建设工程勘察设计经营管理条例》
D.《城市房地产开发经营管理条例》
E.《市政公用设施抗灾设防管理规定》
参考答案
一、单项选择 题
D B B A B A C D D D
二、多项选择题
ACDEABCD
第四篇：2013年二级建造师法规及相关知识真题
一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.当事人可以请求人民法院或中国仲裁机构变更或撤销合同的情形是(
)。 A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的的合同 B 答案:B 解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。参见教材P169 2.适用《产品质量法》调整的是(
)。 A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制作 D.装修工程 C 解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品;设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。教材P99 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的(
)。 A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性 C 解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。教材P200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。
4.行政处罚案件中，组织听证的费用由(
)承担。 A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会 A 解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。教材P146 5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是(
)。 A.拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约人做出承诺
C.受要约人对要约内容做出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 D 解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。教材P157 6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是(
)。 A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程 B 解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程;子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。教材P34 7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由(
)负担。 A.政府全部
B.房屋公共维修基金 C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同 D 8..用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自(
)之日起建立。
A.订立劳动合同
B.实际用工
C.劳动合同备案
D.实际支付工资
B【解析】用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。参见教材P123.
9.下列事项中，能够申请行政复议的是(
)。
A.行政处分决定
B.招标投诉处理
C.质量纠纷调解
D.造价指导信息发布 B 【解析】答案应该是选择B，因为行政复议是针对“具体”的行政行为(对象特定)，而D显然不符合该条件，并且D仅仅是“指导性”信息;对于B来说，对于“招标投诉”的处理，这属于行政处理，所以是针对特定对象的具体行政行为
10.甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是(
)。
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺 A 【解析】因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。参见教材P157. 11.当事人为自己利益促成合同条件成就的，法律后果是(
)。 A.视为条件已成就 B.合同失效 C.条件不成就 D.合同生效 C 解析：当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。教材P171 12.当事人不得在合同中协议选择有(
)的人民法院管辖。 A.原告住所地 B.合同签订地 C.仲裁机构所在地 D.标的物所在地 C 解析：通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。参见教P208 13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是(
)。 A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系 A 解析：债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。参见P183
14某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为(
)亿元。 A.1 B.0.9 C.0.95 D.1.1 A 15.关于合同成立地点的说法，正确的是(
)。
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点 D 【解析】合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点;数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定;书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材P164. 16.下列法律中，属于行政法的是(
)。
A.《公司法》
B.《建筑法》
C.《合同法》
D.《治安管理处罚法》 D 【解析】行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材P5.
17.关于执行申请期间的说法，正确的是(
)。
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起
C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起
D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起
D【解析】申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材P217.
18.下列情形中，构成委托代理终止的是(
)。 A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭 A 解析：委托代理终止的情形
19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或合同另有约定外(
)。 A.合同不生效 B.合同生效 C.合同终止
D.不影响合同效力 D 解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。参见教材P24 20.根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由(
)组织环境影响的后评价。 A.建设项目审批部门 B.原环评文件审批部门 C.建设单位
D.建设行政主管部门 C 解析：项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。参见教材P105 21.根据《合同法》，不会产生缔约过失责任的情形是(
)。 A.未依法撤销的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.无效合同 C 解析：构成缔约过失的条件：
1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销(与 违约责任的区别)
2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
3、受害方的信赖利益遭受损失 参见教材P162 22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是(
)。 A.客体、内容均变更 B.主体、客体均变更 C.主体、内容均变更 D.形式、主体均变更 A 解析：狭义的合同变更不包括主体变更。教材P186 23.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当(
)。 A.申请延期 B.自行废止
C.报发证机关核验 D.重新更换 C 解析：中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。教材P30 24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在(
)小时内做出裁定。 A.6 B.48 C.12 D.24 B 解析：根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。P211 25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指(
)。 A.直接费
B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本 C 解析：投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。P46 26.人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月(
)日。
A.1
B.26
C.5
D.10 B 【解析】：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。参见教材P214 27.施工企业的项目负责人应当对( )负责。
A.本单位的安全生产
B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金
D.危险性较大的专项施工方案确定 B 【解析】：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。参见教材P76. 28.建设单位不得(
)具有相应资质等级的分包单位。 A.拒绝 B.指定 C.认可 D.考察 B 解析：建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。教材P37 29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以(
)。 A.提出上诉 B.提起再审 C.申请复议一次 D.不予执行 C 解析：裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。教材P212 30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的。投标文件内容应当(
)。 A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项要求 D.包括投标担保 A 解析：投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。教材P43 31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者(
)后，可以解除劳动合同。 A.其同往的近亲属 B.发布决定
C.额外支付劳动一个月工资 D.赔偿损失 C 解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。P129 32.预制作定做合同总价款100万元，施工企业向预制作厂支付定金50万元，预制作厂不履行合同，则应当共计返还(
)万元。 A.50 B.100 C.70 D.150 C 解析：最高20万，应该是50+20=70 33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式1.按照交易习惯确定;○2签订补充协议;○3按合同法其他规定执行。三中方式正确的有：○先后顺序是(
)。 1○2○3 A.○3○2○1 B.○2○1○3 C.○2○3○1 D.○C【解析】：应该选择C，逻辑关系是，先双方确定，然后看具体签订的合同条款是否能够推定，或者是根据交易习惯来确定;再不行了，才法律出面。可以参照合同法第61和62条：第61条，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第62条，当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定。 【解析】：本题考查的是合同履行的规定。合同生效后，如果对合同内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。参见教材P173。
34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在(
)提出。 A.首次开庭前
B.收到传票之日起7日内 C.举证期满前 D.庭审结束前 A 【解析】：解析：在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应在首次开庭前提出。参见教材P220。
35.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以(
)。 A.向人民法院上诉 B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁 D 解析：仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审，就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。参见教材P224 36.超过诉讼时效期间，当事人(
)的，不受诉讼时效的限制。 A.提起诉讼 B.提出请求 C.主张权利 D.自愿履行 D 解析：超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。P20 37.建设工程施工合同无效，将不会产生(
)的法律后果。 A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金 D 解析：合同无效的话，不会产生违约金的法律后果。 38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向(
)提出。 A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院 C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院 D.被告所在地的基层人民法院 B 解析：必须向所在地的中级人民法院提出。P223 39.《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员(
)的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业 B.紧急避险 C.请求赔偿
D.批评和检举控告权 C 【解析】：本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。参见教材P63 40.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由(
)承担。 A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位
D.建设行政主管部门 B 【解析】：本题考查的是不可抗力及违约责任的免除。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。参见教材P194。 41.根据《招标投标法》，依据必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短为(
)日。 A.5 B.20 C.10 D.15 B 解析：自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。P54 42.在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是() A.抵押 B.保证 C.质押 D.留置 D 43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担(
)责任。 A.授权 B.违约 C.不当得利 D.无因管理 B 解析：未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应有此承担违约责任。
44.建设单位在申请领取(
)时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证 C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证 D 解析：申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 45.可撤销合同被撤销后，其法律后果是() A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效 C 解析：本题考查的是可变更、可撤销合同。在可变更、可撤销合同被撤销前，该合同具有效力。在被撤销后，该合同不具有效力，且追溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，当事人不受该合同约束。参见教材P169。
46.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料、不符合现行(
)规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。 A.国家技术标准 B.强制性标准 C.行业质量标准 D.地方质量标准 B 解析：不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
47.甲乙双方签订了购货合同，在合同履行合同过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是(
)。 A.合同已经终止 B.必须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合同内容已变更 C 解析：合同主体签订人没有变更
48.分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人的尚有待付工程款200万元未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息，关于分包人行为的说法，正确的是(
)。 A.起诉没有法律依据
B.只能以总包人的名义起诉 C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权 D 49.施工企业新聘用的项目经理因变更注册中很不及时影响注册建造师执业，导致项目损失，对建设单位的民事赔偿责任由(
)承担。 A.建造师原注册单位 B.建设主管部门 C.项目经理本人 D.施工企业 D 解析：本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。参见教材P3。
50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由(
)颁发和管理。 A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府
D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D 解析：本题考查的是安全生产许可证的管理规定。除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发和管理。参见教材P85 51.甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是(
)。
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙、丙行为未明确反对，视为同意 D.乙的行为构成表见代理 A 52.关于合同成立时间的说法，正确的是(
)。 A.承诺生效时合同成立
B.口头合同自交付标的物时成立 C.合同书自生效时成立
D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立 A 解析：合同成立的时间。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。P164 53.根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是( )。
A.追索赡养费、抚养费 B.追索抚恤金，医疗费 C.追索违约金或者赔偿损失 D.追索劳动报酬 C 解析：适用于先于执行的有赡养费、抚养费、抚恤金、医疗费、劳动报酬。只有C，没有。P212 54.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成形象进度的，建设单位可解除合同，此约定属于合同的( ) A.附条件解除 B.附期限解除 C.附期限终止 D.附条件终止 A 解析：施工企业未按节点工期完成约定进度的工程，建设单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除
55.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是(
)。 A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查 D.女职工生育享受不少于90天的产假 D 56.投标有效期的起始时间是(
)。 A.发售招标文件 B.投标截止 C.环评结束
D.发出中标通知书 B 解析：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点;在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。P44 57.违约责任承担的方式包括(
)。 A.继续履行 B.提供担保 C.接触合同 D.代位追偿 A 58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取得了公证书，则该合同成立日期为当月(
)日。 A.8 B.4 C.18 D.24 A 59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是(
)。 A.侵权 B.预期违约 C.合法行为
D.单方解除合同 B 解析：本题考查的是违约责任的承担方式。预期违约是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。参见教材P193。
60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按(
)履行。 A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格 A 解析：本题考查的是合同履行的规定。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。参见教材P173
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项的0.5分) 61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有(
)。 A.施工总承包单位对其采购的材料质量负责 B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任 E.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责 ABCD 62.关于劳动合同试用期的说法，正确的有(
)。 A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内 C.试用期最长为6个月
D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期 CE 63.民事法律关系的主体包括() A.法人 B.财务 C.权利义务 D.行为 E.自然人 AE 64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中(
)。 A.全面履行 B.履约担保 C.结算和清理 D.争议解决 E.竣工验收 CD 解析：合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。 65.下列情形中，人民法院应当再审的有(
)。 A.管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法 DE 66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方(
)，可以中止履行。 A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的 ABCE 67.根据《产品质量法》，生产者不得(
)。 A.生产国家明令淘汰的产品 B.伪造或者冒用他人的厂名 C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志 E.以不合格产品冒充合格产品 ABDE 解析：参见教材P100。《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为：
1.不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料
2.不得伪造产地，不得伪造或冒用他人的厂名、厂址
3.不得伪造或者冒用认证质量标志
4.不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品
68.甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判。后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件。甲的行为(
)。 A.属于正常的商业行为
B.属于泄露或不正当使用商业秘密 C.应承担缔约过失责任 D.构成侵权行为 E.构成违约行为 BCD 69.下列责任中，属于行政处罚的有(
)。 A.责令停产停业 B.罚金 C.暂扣或者吊扣执照 D.赔偿损失 E.治安拘留 ACE 70.不能作为民事诉讼证人的有(
)。 A.本案书记员 B.本案鉴定人员 C.本案诉讼代理人 D.无民事行为能力人 E.当事人亲属 ABC 解析：
(三)不能作证人的人
1.不能正确表达意志的人
2.诉讼代理人
3.审判员、陪审员、书记员
4.鉴定人员
5.参与民事诉讼的检察人员
参见教材P203
71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程(
)等方面的工程建设标准强制性条文。 A.市容市貌 B.质量 C.安全 D.卫生 E.环境保护 BCDE 72.根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有(
)。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满 ABCD 73.建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括(
)。 A.已经办理了用地批准手续
B.施工图设计文件已按规定通过了审查 C.消防设计图纸已经公安消防机构审核
D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E.已经办理了招标投标核准手续 ABD 74.民事诉讼的基本特点包括(
)。 A.公权性 B.自愿性 C.保密性 D.强制性 E.程序性 ADE 解析：民事诉讼有如下特征：公权性、强制性、程序性。参见教材P200 75某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管理。后双方发生合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为(
)。 A.合同履行地法院 B.仲裁委员会 C.合同签订地法院 D.被告住所地法院 E.原告住所地法院 AD 76.下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是(
)。
A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工 B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包
D.施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包 E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包 CE 77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有(
)。 A.债务人不同意履行 B.债务人公司分立 C.法律上不能履行 D.事实上不能履行 E.履行费用过高 CDE 78.合同无效的原因有(
)。 A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平 E.损害社会公共利益 ABE 解析：无效合同的原因
(一)一方欺诈，并损害国家利益的
(二)一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的
(三)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同
(四)以合法形式掩盖非法目的
(五)损害社会公共利益
(六)违反法律法规强制性规定的
79.下列合同中，属于可变更、可撤销的合同哟(
)。 A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同 AE 80.下列产生安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有(
)。
A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元 C.死亡20人
D.直接经济损失8000万元 E.死亡30人 ABCD
第五篇：2012年二级建造师法规课件第十九讲
十七、劳动法(6分;5分;5分)
(一)掌握劳动保护的规定
1、劳动安全卫生
(1)用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害;
(2)劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用;
(3)用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查;
(4)从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格;
(5)劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。
2、女职工和未成年工特殊保护
(1)女职工的特殊保护
根据妇女生理特点组织劳动就业，实行男女同工同酬。
1)禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
2)不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。
3)不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
4)女职工生育享受不少于90天的产假。
5)不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
(2)未成年工特殊保护
1)不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
2)用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。
3、法律责任
(二)熟悉劳动争议的处理
例：下列争议中，属于劳动争议的是()。(11真)
1页
A、企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议
B、公司的股东李某因股息分配与该公司发生的争议
C、退休职工王某与社会保险经办机构因发放退休费用发生的争议
D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议
【参考答案】D
我国处理劳动争议的程序通常为：协商、调解、仲裁和诉讼。
1、协商
劳动争议发生后，当事人首先应当协商解决。协商一致的，当事人可以形成和解协议。但和解协议不具有强制执行力，需要当事人自觉履行。协商不是处理劳动争议的必要程序，当事人协商不成或不愿协商的，可以依法申请调解和仲裁。
2、调解
(1)调解组织
1)企业劳动争议调解委员会
2)基层人民调解组织
3)在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织
企业劳动争议调解委员会由职工代表、企业代表组成。
例：某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。(10真)
A、企业的法定代表人与劳动行政部门的代表
B、企业的工会代表与劳动行政部门的代表
C、企业的职工代表和企业代表
D、企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表
【参考答案】C
(2)调解协议书
调解协议书由双方当事人签名或盖章，经调解员签名并加盖调解组织印章后生效，对双方当事人具有约束力，当事人应当履行。
(3)调解协议的履行
一方当事人不履行的，另一方可以依法申请仲裁。
因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或赔偿金事项达成调解协议，用人单位在约定期限内不履行的，劳动者可以持调解书向法院申请支付令。
(1)劳动争议仲裁的特点(与《仲裁法》规定的仲裁比较而言)
1)主体不同：劳动仲裁委员会是行政机关;商事仲裁是民间组织;
2)解决对象不同
3)管辖不同：劳动仲裁是法定管辖;商事仲裁是约定管辖。
4)与诉讼关系不同：劳动仲裁是“先仲后诉”;商事仲裁是“或仲或诉”
(2)劳动争议仲裁解决原则
1)一次裁决原则
2)合议原则
3)强制原则
(3)劳动争议仲裁委员会与仲裁庭
1)劳动争议仲裁委员会：不按行政区划层层设立。
2)仲裁庭：仲裁庭在仲裁委员会领导下处理劳动争议案件，实行一案一庭制。
仲裁庭由一名首席仲裁员和二名仲裁员组成。简单案件，也可一名仲裁员独任审理。
3)仲裁委员会或仲裁庭组成人员的回避
(4)劳动争议仲裁的申请与受理
1)申请
申请时效期间为1年。注意中断(主观事由)与中止(客观事由)的条件。
例外：拖欠劳动报酬争议不受1年限制，但劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。
2)受理：收到仲裁申请之日起5日内受理。受理后5日内送达仲裁申请书副本。10日内提交答辩状。
3)审理：申请人无正当理由拒不到庭或中途退庭，视为撤回申请;被申请人无正当理由拒不到庭或中途退庭，可缺席裁决。
部分事实清楚的，可就该部分先行裁决。
4)执行
当事人对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。逾期不起诉的，仲裁裁决即发生法律效力。一方当事人不履行的，另一方当事人可向人民法院申请强制执行。
例：根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。(09真)
A、2个月
C、1年
D、2年
【参考答案】C