第一篇:电力工程施工合同书
1电力工程施工合同书
供电配套、相关电力管网工程施工合同
编号:
二0一0年月日
供电配套工程、相关电力管网工程施工合同
发包方(甲方):承包方(乙方):
甲方为解决项目供电问题,为配合小区内供配电系统电气设备的安装、高低压电缆的敷设,甲方委托乙方进行此项目的供电配套工程、相关电力管网、低压屏出线工程的安装。包设计、包设备材料采购、包安装、包工期、包质量、包验收合格送电,本工程为交钥匙工程。为明确双方职责,确保供电配套工程、电力管网工程的顺利进行,依照《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:供电配套工程、相关电力管网、低压屏出线(含土建管网及电缆桥架管网)工程。
项目情况:项目暂未通过规划审批,住宅部分规划总建筑面积约平方米,其中住宅平方米,约户;非住宅面积(不含地库面积)平方米;地库面积约平方米。建筑面积详见《建设工程规划许可证》并以《建设工程规划许可证》面积为准。
二、工程地点:
三、工程编号:
四、工程范围和内容:
1、专公变电系统部分〔不包括土建、专变低压屏出线部分〕施工合同由甲方提供所有资料全权委托乙方予电业局签订。
2小区10KV进线工程至干线一极配电箱上端头止所有电缆井、电缆桥架、电缆沟、电力专用管、电力专用井盖制作及预埋、电缆支架及接地、土方回填、夯实以及箱变、变压器及配电柜等所有设备基础。包括小区红线内10KV进线工程至干线一极配电箱上端头止所有管、沟、井等高低压配电土建管网工程及电缆桥架管网工程。包括开闭站、中心配电室(含双电源专变配电间)室内的土建管网工程施工,也包括开闭站到中心配电室的联络(进线)电力管网(含土建管网及电缆桥架管网)低压屏出线至一极配电箱上端头电缆桥架及电缆的工程施工。
3、高低压配电室的内部施工含砼地面及找平、地面处理(含防水处理)、
抽湿、电缆沟施工、配电房内接地施工、测试、电缆沟支架的预留预埋、施工以及配电间地面相关材料配置和安装等均包含在承包范围内。
4、按照国家现行相关施工规范及电力行业要求对本工程承包范围内的电缆沟(通、道、井)、电缆保护管、电缆桥架等地方做防火、防鼠封堵处理等均包含在承包范围内。
5、根据长沙电业局验收要求,开闭站、各高低配电室内配备运行模拟图版、地面绝缘橡胶垫板及用电操作工器具(包括10KV绝缘手套、绝缘靴、验电器、操作杆一用一备等)配电房所有正常运行需用品均包含在承包范围内。
6、本合同工程不含开闭站主题及门窗、内外墙装饰、屋顶绿化工程,但开闭站室内
附属土建管网工程包括在合同范围内。
7、各高低压配电室内高压接地线、电风扇、除湿机、灭火器、资料柜、桌子、椅子等都包括在合同范围内。
五、供电方案及供电容量的计算标准。
1、供电方案安经审定的“配电工程施工设计图册”相关设计执行。
2、供电容量按配电设施规划设计计算原则配置。
六、供电配套相关电力管网工程造价:
1、供电配套建设电力管网(含土建管网及电缆桥架管网低压屏出线)工程单价为人民币元/平方米,合同总价站定为元。总价中包括电业局合同造价部分、但不包括高可靠性供电费、预交电费。
2计费面积为长沙市规划局批准建设工程规划许可证的建筑面积(包括住宅小区内工建设施/地下车库)。
3该工程甲方必须在2012年11月30日前向乙方提供该项目的包括建设规划许可证在内等所有供电配套工程报建资料。
4甲方未按时提供资料,造成工程造价上涨超过3%乙方将按最新市场价格计算造价。
第二条工程期限
一、开竣工日期:经双方商定,本合同开竣工日期如下:
本合同工程开工日期为2011年月日,工程竣工日期为2011年月日.确保甲方按期交房。
二、施工前各项准备工作,双方应根据合同规定,分别负责按照完成。
三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期,应由双方及时协商、签订协议。
1、由于人力不可抗拒的自然灾害等意外事件,而被迫停工者;
2、因甲方变更建设计划、项目规模或变更施工图,未及时提供相关资料而不能施工呈继续施工者;
3、其他施工未具备工程施工条件。
第三条物资采购供应与景观要求
一、乙方按施工图及电力行业有关技术规定负责采购设备材料,所有产品质量必须符合国家有关质量标准并有“三证”。
二、由乙方负责供应的材料和设备,如规格、质量不符要求,造成甲方的损失,应由乙方承担。
三、按照施工设计图册设计。
第四条工程款结算
供电配套相关电力管网工程采用全额包干方式进行结算。工程款的支付方式按下列规定办理:
工程款按照项目建设进度的情况分三次支付。①本合同签订后工程开工前5天内、甲方支付工程款的30%;②工程主材进场前支付到工程款的95%;③工程余款5%送电后三日内付清。
每次付款后15天内乙方需提供等额的工程建安发票给甲方,否则甲方有权拒付后期工程款。
第五条设计、设计变更与施工
一、设计、设计变更审查由乙方组织,甲方参与审查。坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。
二、供电配套相关电力管网工程的施工质量,均按国家现行规范和电力行业标准即
乙方有关规定进行施工。施工期间甲方派专人参与监督。
三、如遇下列情况给对方造成各种损失,应由责任方承担:
1.施工中如发现乙方设计有明显错误或严重不合理的地方,甲方应以书面形式通知乙方,由乙方提出修改或变更设计文件,经双方协商认可后,方准施工。
2.在施工中,如遇住宅小区项目中途停建、缓建,甲乙双方对在建、已建的供电配套工程设施,双方应协商确定妥善的安全保卫措施,实施费用由甲方负责。
3.在施工中,如发现甲方不能按时拨付工程款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应有甲方承担。
四.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过中间验收做出记录。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并做好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未按时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。
五.施工中的施工安全责任属乙方责任范围的由乙方负责。
六.甲方应为乙方免费提供施工用房方便,但不得影响甲方售房支付。
七.其他:
1.乙方施工过程中应服从甲方的协调和管理,与其他承包商交叉作业时不得任意破坏其他承包商已施工完的工程。如要剔槽、打洞、挖土等乙方应及时通知甲方,甲方有义务做好乙方与业主的施工协调工作,尽可能不要造成重复施工。根据设计要求确需开挖的,经过甲方认可后,可以按双方协商的方案施工,由于施工造成的损失由甲方承担。以后各地块建设甲方应合理安排施工顺序,为乙方施工提供便利。
2.乙方所设计的施工图应符合甲方的总体规划及单位建筑设计的要求。小区内的施工图设计完成后应邀请甲方进行施工图汇审,通过双方的书面认可方可实施。
3.乙方必须派驻专门的现场负责人,负责本合同范围内工程设计、施工、报建、协调等相关事宜,并将人员情况书面通知甲方。甲方亦应安排相应的工程项目负责联系人并通知乙方,一方如需更换人员必须书面通知另一方。
4甲乙双方确定驻现场代表为:
甲方驻现场代表:电话:
乙方驻现场代表:电话:
第六条竣工验收、结算与保修
一.供电配套建设相关电力管网(含土建管网及电缆桥架管网)工程由乙方组织相关电力部门及甲方进行验收,并移交相关电力部门管理。
二.乙方在工程竣工前三日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另定验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,起所发生的管理费和各项损失均由甲方承担,并偿付给乙方按验收设备范围造价总额每日万分之一的逾期违约金。
三、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不 能按期按管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。
四、在进行竣工工程验收时,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的期限内完成。经验收合格后,再行移交,又次造成工程预期 交付的;以及处第二条的第三款规定的情况外,乙方造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按延期工程造价总额每日万分之一的逾期违约金。
五、在进行竣工验收时,乙方应在验收前7天内向甲方提供供电陪套相关电力管网工程竣工图四套。
六、工程竣工验收达到合格标准后,由乙方对本工程质量负责保修。
第七条违约责任和仲裁
一.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工送电,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按本期供电配套建设相关电力管网延期工程部分总额万分之一的逾期违约金。
二.在进行竣工验收时,乙方不向甲方提供工程竣工图,每逾期一天,应偿付给甲方按本期供电配套建设相关电力管网工程造价总额万分之一的逾期为月金。
三.甲方不得借故拖欠应付款项,如延期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。并承担由此造成的延误工期责任。
四.供电配套相关土建管网工程合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述两项中任一项处理:(1)向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
第八条其他
其他未尽事宜,双方协商解决。
第九条合同附件
1、规划局批准的项目小区规划总平面图。
2、小区《建设工程规划许可证》副本复印件。
3、项目配电工程施工设计图册。
4、本合同的附件是该合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效率。
第十条合同份数及有效期
1、本合同一式陆份,甲乙双方各执叁份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
发包方:承包方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
联系人:单位:
开户行:开户行:
账号:账号:
签字日期:年月日签字日期:年月日
第二篇:电力施工合同书
甲方:运城空港开发区云湖文化产业开发有限公司 乙方:运城空港新区新港水电服务有限公司
受甲方委托,确定该工程交由乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商,特签订如下合同条款,以资双方共同遵守:
一、工程概况:
1、工程名称:云湖村。
2、工程地点:东花园。
3、工程工期:自合同签订之日起5日内完成。
二、施工工程量
1、安装VLV电缆线500米,电缆沟开挖回填。
2、安装一块配电柜。
3、具体详见附表。
三、工程价款及付款方式:
1、本工程价款附清单壹份,总价款为60000元整。
2、付款方式:合同签订后,甲方支付乙方50000元的材料购置款,待工程验收合格后由甲方一次性将剩余工程款付给乙方。
四、甲方职责
1、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解
决施工中的有关问题,进行施工质量监督检查。
2、根据国家现行规范组织工程验收。
3、协助施工单位抓好安全文明生产。
五、乙方职责
1、由于乙方责任,施工时设置必要的安全措施,施工期间所发生的一切生产,交通(车辆、人身)事故由乙方负责。
2、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏,由乙方负全责。
六、其它
1、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
2、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效,至本工程通电正式使用后失效。
甲方:运城空港开发区云湖乙方:运城空港新区新港
文化产业开发有限公司水电服务有限公司
代表签字 :代表签字 :
签订日期:年月日
第三篇:电力工程施工合同
建设单位:
施工单位:
工程地点:
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
电力工程施工合同
甲方:xxxx公司
乙方:xxxxx公司
根据《中华人民共和国合同法》、《电力安装工程承包合同条例》,甲方同意将本工程委托承包给乙方施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条 工程概况
1、工程名称: xxx变压器室电力设备施工 。
2、工程内容:(变压器室内按电力设备清单附表内容,清单计壹页;)。
3、工程地点: xxxxxxxxxxx
4、发包单位:xxxxxxxxxxx
5、承包方式: (包工包料)。
6、工期:20天,即 2018年 x月x日至 2018 年 x月 x日,因甲方协调、天气等原因影响工期的,工期顺延。
7、质量标准:符合国家或行业现行的有关电力工程技术标准、设计及合同对质量的要求。 第二条 合同价款
1、本工程造价:配电房以内工程量套《xx省安装工程计价定额》200x版第二册单价;主材价格按2018年4月份xxxxxx建筑材料信息价,若材料信息价里没有价格的主材,按xx市场咨询价套用,乙方工程量应经过工程审价机构审核后确认造价;乙方应提供总工程量税务发票给甲方。
2、本工程量以竣工送电时所施工实际工程量为结算造价。
3、甲方若需要增加数量,以双方面议为准。
4、工程以竣工通电为准。
第 2页 共 5页
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
第三条 合同使用标准和适用法律
1、适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。
2、适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验收标准。
第四条 甲乙双方驻工地代表
1、甲方项目负责人: xxx,联系电话: 1xxxxxxxxx
2、乙方项目负责人: xxx ,联系电话:
3、乙方工地代表: xxx ,联系电话: 1xxxxxxxxxx 第五条 甲方负责
1、甲方负责施工中的土地占用、树木青苗赔偿等的协调和赔偿工作。
2、甲方对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止,返工期间乙方自己承担返工费用。 第六条 乙方责任
1、乙方应具备电力工程施工资质,按照国家电力工程质量验收标准担任本工程施工任务。
2、负责办理开工至竣工验收的所有相关手续,接受供电部门、甲方管理人员对所有施工工程的安全、进度、质量检查监督。
3、按照双方约定合同工期施工;工程竣工后,甲方配合乙方向供电局提出竣工验收申请,做好工程竣工验收工作。
4、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。
5、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交竣工资料档案给供电部门及甲方存档。
6、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿由乙方负责。
7、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责己完成工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。
第 3页 共 5页
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
8、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
9、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。乙方工人不得因为劳资纠纷发生工人上访事件。
10、若乙方施工工程质量达不到相关验收规范要求,造成电力公司不能验收送电,或者由于乙方施工质量不到位原因,造成事故,乙方全部承担给甲方造成的一切经济损失。
11、在正常使用情况下,一年内电气设备若出现质量问题,由乙方负责,并在当日内到达现场无偿维修,非乙方原因维修,甲方给付工料成本费用。
12、因甲方土地和用电手续不完整,政府要求停电的乙方不负任何法律责任。
第七条 工程质量等级
1、工程质量等级:按电力行业合格工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定标准,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。
2、质量评定部门:xx县电力公司等相关部门评定合格标准。
3、验收时双方应按乙方提供材料清单内容进行核对设备,核对实际安装完成内容作为工程数量结算依据; 第八条
1、符合电力部门质量相关要求。
2、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,并承担由此发生的相关费用,甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。 第九条 支付方式:
1、工程款:支票或现金。
第 4页 共 5页
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
2、安装工程竣工验收,工程造价经过审价机构审核确认后,付乙方总工程款95%,留5%工程款作为质保金,保修期两年满后5个工作日内无息付清。 第十条 争 议
因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,提交xx县人民法院裁决。 第十一条 安全施工
在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全、因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责:由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工程延误,每延期一天,乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。
第十二条 合同的生效和份数
本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同壹式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执壹份。
第十三条 附加条款:合同条款中未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
负责人: 负责人:
经办人: 经办人:
2018年 x 月 x 日 2018 年 x 月 x 日
第 5页 共 5页
第四篇:电力工程施工合同(修改)
66KV永星新型建材变电所新建工程
施 工 合 同
甲方:本溪永星新型建材有限公司
乙方:沈阳电业局电气安装公司
电力工程施工合同
第一部分 协 议 书
甲方:本溪 建材有限公司
乙方:沈 电气安装公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称: 电所新建工程
2、工程地点: 市 方公司
3、工程内容:66KV变电站、变电所的线路工程
4、承包方式:包工包料
5、承包范围: 乙方按工程审定的初步设计内容完成施工图设计、全部主体和附属工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包(详见附件:6 电所新建工程承包项目表)。
6、签订地点:辽宁
二、合同工期
工期:自签订合同之日起70天,开工日期: 年 月 日; 竣工日期: 年 月 日
三、质量标准
以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:85%,土建工程为75%。
电力工程施工合同
四、合同价款和支付方式: 4.1、工程总造价(含税):¥ 00.00元(大写:壹佰 元整)。工程造价依据为乙方为甲方提供的《6 变电所新建工程预算书》。
4.2、付款方式:
4.2.1、首期付款40%:甲方在乙方施工设备及施工人员全部进场后,即首次向乙方支付工程总造价的40%,款项合计¥ 元;
4.2.2、二次付款30%:甲方在乙方的工程进度完成50%时,即向乙方支付工程总造价的30%,款项合计¥ 元;
4.2.3、工程验收款25%:甲方在乙方工程竣工并验收合格后,乙方为甲方提供工程总造价的全额发票及完整竣工资料及竣工验收报告后,随即向乙方支付工程总造价的25%,款项合计¥ 元;
4.2.4、工程质保金5%:甲方在乙方工程完工并投入使用半年后,在确认工程质量达标后,即向乙方支付工程总造价的5%。
4.3、价格说明:本合同单价为一次性包死价格,合同生效后,本单价不因市场变化等原因而变化。
第二部分 通用条款
第一章 双方一般权利与义务 第一条 甲方代表
甲方派出代表 在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,负责日常施工的管理、协调、工程质量的监督并及时处理解决现场存在的问题。。 第二条 乙方代表
电力工程施工合同
乙方委派驻施工现场代表 ,负责施工现场安全生产,并且按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。乙方必须贯彻执行国家安全法律法规,严格按安全标准、安全操作规程组织施工。 第三条 甲方责任
3.1、审核乙方工程进度,及时向乙方支付工程款;办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。督促乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工等情况
3.2、提供本工程的施工图纸等施工依据,向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线等资料,并对资料的真实准确负责。
3.3、协助乙方办理施工许可证其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、等的申请批准手续。
3.4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底,施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。
3.
5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物等保护工作并承担有关费用。 3.6、竣工工程交付给甲方后,由甲方负责保护工作,由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。 第四条 乙方责任
4.1、负责向甲方报送施工计划、编制施工方案、施工总进度计划、材料设备等进场计划,并及时通知甲方。按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。
4.2、严格按图纸设计要求,保质保量的完成图纸内的工程量,达到国家验收规 4
电力工程施工合同
范所规定的验收标准,各道工序应按施工范围进行施工,做好技术交底、技术复核的工作。规范施工,确保工程质量。按工程需要设置施工安全防护设施,并做好安全防护设施的维修。
4.3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知乙方,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
4.4、受托方应当以其公司自己的设备、技术等完成工作,不得另行将转包。受托方的施工人员应具有国家规定的资格。工程竣工后,乙方要将继电保护等试验项目整定值移交甲方。工程竣工后竣工图纸必须与设备实际状况相符,并将随机图纸完整的移交甲方。
4.5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
4.6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作,保护不善发生损失的由乙方负责。
4.7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,施工场地内工料尽场地清,乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 第二章 工程验收
第五条 隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收,乙方准备验收记录,验收合格,由甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。 第六条 竣工验收
工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣
电力工程施工合同
工资料及竣工验收报告,甲方负责组织供电等部门验收,乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收,视为竣工验收报告已被认可,甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。 第三章 设计变更 第七条 设计变更
7.1如出现甲方图纸变更,则以变更后的图纸为准;乙方在施工过程中,如遇到施工变更或者工程量增加,必须以书面形式(附照片)及时汇报甲方;
7.2甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请,应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸和说明,对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准。因变更导致延误的工期相应顺延。 第四章 质量保修 第八条 质量保修
保修期为一年,从工程实际竣工验收合格之日起计算,保修期内的质量问题,乙方应及时处理好,并承担费用。如乙方没有及时到场维修,甲方有权利安排其他人员维修,费用由乙方承担 第五章 争议、违约 第九条 争议
甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求,可通过协商或约定的单位、人员调解。协商、调解不成的,可向工程所在地的人民法院起诉。 第十条 违约
10.1乙方应确保工期,除因不可抗力、合同规定的原因之外,乙方不能按合同工期完成竣工验收合格交付使用,乙方应承担违约责任,应按合同金额日千分之三向
电力工程施工合同
甲方支付违约金。
10.2甲方不能按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,甲方每延误一天付款,须按合同金额日千分之三向乙方支付违约金。
10.3任何一方根据本合同约定承担违约金、赔偿金,还须承担另一方为此而支出的诉讼费、差旅费、律师费等合理、必要的费用。
10.4甲方根据本合同约定需支付违约金或赔偿金的,甲方有权直接自未支付的款项或质量保证金中扣除,不足部分另行支付。 第六章 其他 第十一条 安全施工
11.1、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定,认真采取安全防护措施,严防事故。
11.2、在施工过程中文明施工,如果乙方施工人员出现工伤或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。
第十二条 不可抗力
由于不可抗力的原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,双方可签订协议变更、中止或解除合同,双方互不负违约的责任。
不可抗力是指地震、战争、台风、水灾、火灾、政府干预、封锁、禁运等不可预测、不可控制、不可避免的事故。由于不可抗力导致不能履行合同的一方,应尽快通知另一方,并在事发后半个月以内向另一方提供不可抗力的证明文件。该证明文件须由有关政府权威机构签署。 第十三条 合同的生效与终止
13.1合同自双方签字盖章之日起生效。
电力工程施工合同
13.2在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止;保修期满,有关保修条款终止。
13.3乙方需向甲方提供《企业法人营业执照》副本复印件、资质证书等资料(加盖公章)。
13.4《66K 变电所新建工程预算书》、66KV 变电所新建工程承包项目表是本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
13.5本合同一式两份,具有同等效力,由甲、乙双方各自保存一份。
甲方:本 材有限公司 乙方: 电气安装公司 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 法人代表: 法人代表: 委托代理: 委托代理人: 电话: 电话: 签订日期: 签订日期:
第五篇:电力安装工程施工合同
甲方:四川省江油市第一中学
乙方:四川源鸿电力有限公司
甲方委托乙方对0.4kv配电工程进行安装施工,经双方协商一致,达成如下施工合同:
一、工程内容及施工范围
根据甲方要求和电业局的供电方案批复通知书以及设计施工图进行施工,其主要工程内容如下:
1、低压电缆埋地敷设。
2、电缆调试。
二、工程地点:江油市
三、双方的权利和义务
1、在乙方施工过程中,甲方应做好配合和协调工作具备安装施工条件,并监督乙方的施工质量。
2、乙方在施工过程中,严格按施工图纸和国家有关规范进行施工安装,工程质量符合国家技术规范和要求。
【电力工程施工合同书】相关文章:
电力施工合同书范文06-08
电力站施工合同书06-26
电力线路施工合同书08-06
电力工程施工分包合同05-05
电力工程施工承包合同11-01
电力工程安装合同书08-06
电力建设工程施工合同11-01
电力施工合同标准样本05-10
电力施工监理合同04-14
(临邑收费站)电力工程施工合同04-10