车内广告合作合同

车内广告合作合同（共11篇）

篇1：车内广告合作合同

蕲春泰和广场广告物料制作合同

定作方：

（以下简称：甲方）承揽方：

（以下简称：乙方）

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行 广告物料制作 事宜达成如下合同，以资共同遵守。

一、制作项目及单价

祥见乙方制作定单及甲方设计发送文件 说明：

1、上述所列价格为含税单价，最终结算数量以乙方支付时，甲方实际确认签收的物品数量向乙方支付对价。

2、在合同约定的合作期限内，上述列表中各项广告物料的原材料成本、运输费用及人工成本等相关影响制作物品市场价格的因素如有变动，概不影响合同所订单价。

二、合作期限：

自 年 月 日至 年 月 日。

三、验收标准和方法

1、以甲乙双方确认的制作要求（包括材质、画面、规格等）为准进行验收。

2、乙方完工后通知甲方派人员验收，如甲方未在3天内派人员验收，视为验收合格。

四、交付的时间、地点及方式： 以甲方通知的时间、地点为准。

五、结算及付款方式

1、付款方式： 采用银行转账方式付款。乙方指定如下账户用于收受广告物料制作费用：

账户名称：

银行账户：

乙方开户银行、账户名称、账号如有变更，应在本合同约定的付款期限前 3 天内以书面方式通知甲方。乙方如未按时通知或通知有误而影响结算者，由此产生的一切风险及法律责任由乙方承担。

2、结算及付款时间：

（1）本合同采用 月结制，甲方在收到乙方出具的经双方确认的月结制对账单及相应金额的发票后，在10个工作日内向乙方结清上个月的全部款项。

（2）甲方付款前，乙方应提供相应金额的正式发票，否则甲方有权不予付款。

六、甲方的权利义务

1、有权监督乙方按照合同约定的标准质量完成广告物料的制作任务。

2、按照合同约定及时提供并书面确认制作物品的小样稿，便于乙方按小样稿进行制作。

3、甲方中途变更制作物的数量、规格、质量或设计等，应在变更决定作出后及时通知乙方。

4、甲方要求变更交货地点，应在合同约定的交货日期届满前3天通知乙方。

5、及时组织对制作物品的收货验收工作。

6、在乙方不按本合同的约定履行交付义务时（包括但不限于：对于送货上门的物品，将物品送至本合同约定以外的地点、逾期交付物品超过合同限定的期限、交付的物品在质量或数量上不符合约定），甲方有权拒收所有物品，并不予支付货款。

7、按本合同约定及时足额支付价款。

七、乙方的权利义务

1、严格按照甲方确认的小样稿、设计方案等要求进行制作，确保按照合同约定的时间和方式保质保量地履行制作物品的交付义务；对于乙方包安装的物品，确保按照合同约定的时间履行全部物品的安装义务。

2、对于需要乙方送货上门的物品，乙方应负责承担运费、装卸费及人工费，在合同约定的时间内将物品送至合同约定的地点，供甲方收货验收。

3、按照合同约定，甲方对物品的包装有特殊要求时，乙方应从其约定。因乙方包装不善造成物品毁损灭失的，由乙方赔偿所有损失。

4、对于以样品为检验标准的物品，乙方在合同签订前应提供样品，经甲乙双方确认后封存保管，作为验收依据。

5、对于合同约定乙方送货上门的，物品送至合同约定的交货地点后，甲乙双方共同开箱检验。如外包装完好无损，但箱内物品发现短缺或损伤，应由乙方负责更换或补足，其相关费用和损失由乙方负担。

6、本合同生效后，对于乙方送货上门的物品，物品交付给甲方（交付以甲方在约定的收货地点对物品验收合格，并确认签收为标志）前，在制作、设计、成品保管、运输、搬运及装卸过程中，发生毁损灭失的，一切责任及风险由乙方承担。

7、如因乙方设计、制作的物品涉及知识产权侵权问题，导致甲方被诉，乙方应赔偿该侵权行为给甲方造成的一切直接和间接损失，并向甲方承担违约责任。

8、对于乙方包安装的广告物品，乙方应严格按照甲方要求的规格、工艺、标准、合同附件及其他要求制作广告，规范施工，合理地安装广告版面，在广告制作项目过程中接受甲方或甲方委托有关单位的监督和检查。

9、乙方制作、施工、安装广告物品时不得损坏甲方的有关物品和设施，否则应全额赔偿甲方的损失。

10、乙方在广告物品的制作、安装过程中，应保证安全、文明施工。若因施工行为导致甲方或第三人人身、财产损害，乙方应承担全部赔偿责任及相关法律责任。

11、本合同中乙方所负责制作、安装的全部广告物品交由甲方验收合格之前，在制作、安装、成品保管过程中若发生毁损灭失的，一切责任及风险均由乙方承担。

12、合同约定的合作期限内，若甲方委托乙方对相关广告物料或广告进行备案或审批，乙方未及时办理相关备案或审批手续，致使相关广告或广告物料遭受政府工商部门行政管理部门查处，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方由此造成的一切损失。

八、违约责任

1、若甲方未按本合同约定的时间足额支付价款，自合同约定的最迟付款日届满起超过 10 个工作日，自第11日起，每日按应付未付款金额的0.3 ％向乙方支付违约金。

2、乙方未按照合同约定及时完成委托事项，每逾期一天，应向甲方支付委托项目相应金额的 0.3 %；逾期超过7天，甲方有权单方面解除本合同，拒付任何款项。乙方同意：因自身迟延交货或工期延误所产生的违约金，甲方有权直接从应支付的价款中扣除。

3、在合作期限内，未经对方书面同意，任何一方不得擅自解除合同，否则，违约方应向守约方支付 1000 元的违约金。

4、其他未尽事宜，双方友好协商解决，如有违约，甲乙双方均可凭此合同到当地人民法院提起申诉

5、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效

甲方：

有限公司（盖章）

乙方：

有限公司（盖章

代表人：

代表人：

电话：

电话：

****年**月**日

****年**月**日

篇2：车内广告合作合同

编号：

电梯广告合作合同

委托方（甲方）： 受托方（乙方）：

签约地点：

签订日期： 年 月 日

甲方：

乙方：

鉴于：

乙方欲在甲方所管理物业之公共区域安装“电梯文化镜框”发布实用信息及公益画面，经甲、乙双方协商一致达成如下协议：

第一章 合作内容及实施细则

一、合作内容

1、乙方在甲方物业的电梯轿厢安装作为广告宣传渠道的“电梯文化镜框”，乙方通过该电梯文化镜框发布本合同约定的商业广告及其他各类信息；乙方支付给甲方相应的租金费用。

2、甲方配合乙方的安装工作以实现如期投入使用；

3、乙方负责镜框项目的具体实施，承担前期投入成本及日常运作所需费用；

4、乙方负责镜框项目的自主经营，自负盈亏，项目经营的商业风险与甲方无关；

5、无论乙方运营盈亏情况如何，乙方应向甲方补偿其为实施该项目的人力、物力支出。

二、实施细则：

1、乙方安装“电梯文化镜框”的技术说明文件需经甲方审核，甲方提供安装条件，以实现顺利安装；

2、甲方为乙方提供安装“电梯文化镜框”所需的必要保障，如人员安排，场地处理，设施配合等；

3、甲方负责“电梯文化镜框”的防盗、安全、保洁等日常维护工作；任何与镜框或镜框内画面有关的意外情况发生及时通知乙方；

4、乙方负责“电梯文化镜框”的制作、安装、维护、更新：

a)乙方负责该“电梯文化镜框”内信息画面的甑选、制作、更换、调整；

b)乙方必须保证“电梯文化镜框”的全部或部分内容每 月至少更新一次（不限于公益画面）。

第二章 安装位置及块数

1、合作物业区域

1． 楼盘名称： 楼盘地址： 2． 社区规模： 期 幢 部电梯

2、安装位置及块数：需安装 部客梯，每部电梯需安装 面，分别安装在侧面（电梯里正面是镜面，为物业考虑到保持美观，此面不安装）； 部货梯，货梯安装 面。共计 面。

第三章 租用期限

1、本合作期限为 年，其中自 年 月 日起至 年 月 日止为免费准备期；计费合作期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

1）本合作期限一经开始，任何一方不得擅自终止、中断；

2）本合作期限届满前三个月，甲方需就是否继续合作等事项书面通知乙方。

3)合作期满后若有第三方就此项目提出类似合作方案或条件，甲方需如实告之乙方，在同等条件下，乙方享有优先签约权；

第四章 价款及支付方式

为实施该镜框项目，不增加业主及物业负担，由乙方根据甲方的实际投入量支付相应的费用。

1、付款金额：

部客梯支付费用，计人民币 元/部/年（大写 元整）； 小计人民币 元/年（大写 元整）； 部货梯计人民币 元/年（大写 元整）。共计 元/年（大写 元整）

2、支付方式及日期：

该款按每季度支付一次，于每季度第一个月的 日前支付，付费后七日内甲方应开具与乙方已支付金额相同的税务发票交付乙方。

1）详细支付时间: 第一次 年 月 日至 年 月 日金额: 元 第二次 年 月 日至 年 月 日金额: 元 第三次 年 月 日至 年 月 日金额: 元 第四次 年 月 日至 年 月 日金额: 元

...2)本条约定的费用，包含了甲乙双方合作期间乙方应支付给甲方的所有费用。3）实际支付费用按照乙方可用板位数计算。

3、其他约定

双方签约合作的电梯均为无护板电梯，安装无护板电梯准备期限最长不超过不计费安装准备期；

1）若超过准备期仍未安装“电梯文化镜框”，且是由于乙方原因造成的，则合作期限自安装准备期结束之第二日起开始计算，乙方开始向甲方支付费用； 2）若乙方超过准备期仍未能安装“电梯文化镜框”，且是由于甲方原因造成的，乙方不计费安装准备期相应顺延。

3）若本合同签订时电梯保护板尚未拆除，且甲方无法确定拆除期限，甲方应在电梯护板拆除后立即通知乙方安装（注：拆除护板的电梯数占该物业总电梯量的50%以上）；乙方需出具“电梯文化镜框”安装协作单并由甲方签收；合同期限自动顺延,计费日期为具体安装日。

第五章 甲方权利义务

1.甲方权利 1）甲方有权对乙方的安装过程进行监督，如发现乙方违反安装规定有可能影响物业设施安全的，甲方有权要求乙方立即停止安装并限期改正；乙方应在合理期限内予以改正。

2）为维持“电梯文化镜框”的美观和美化物业内环境，甲方有权对乙方提出合理化建议；该建议一经双方协商一致，甲方可要求乙方立即实施；

3）在条件许可的情况下，甲乙双方可协商发布春节、五

一、国庆的公益画面；甲方也可自行设计该公益画面，由乙方制作并发布；（该发布内容的批准文件及相关手续原则上由甲方自行办理，也可委托乙方协助办理；）

4）若确有需要，甲乙双方可协商发布其它节假日类似的公益画面，但需要给乙方预留充分的准备时间, 在条件许可的情况下乙方进行安排；该公益画面数量不超过每梯一幅。

2.甲方的义务

1）甲方应协助乙方做好安装前的协调、准备工作，确保安装的顺利进行；

2）甲方不干涉乙方的正常经营，甲方不得以任何形式在电梯轿厢内与第三方进行平面媒体和视频媒体的合作；

3）甲方在未书面通知并征得乙方同意之前，不得以任何藉口擅自拆除或毁坏电梯内“电梯文化镜框”，或擅自更换镜框内画面；由此造成乙方损失的，甲方应负相应责任；

4）为保证“电梯文化镜框”正常广告信息的发布，在本协议履行期内，未经双方协商一致，甲方不得改变“电梯文化镜框”的安装位置。

5）甲方需及时、如实向乙方反馈业主对“电梯文化镜框”以及内画面的意见和建议，协助乙方改进工作；

6）在合作期间，甲方应对“电梯文化镜框”的防盗安全和保洁负监管责任，一年之内（自“电梯文化镜框”安装完毕开始计算）“电梯文化镜框”丢失或严重损坏超过该物业安装总数的10%的，甲方应承担赔偿责任；

7）日常使用造成的损耗风险由乙方承担，但甲方有责任尽快通知乙方由乙方重新安装或维修。

8）甲方管理的电梯停运或者维修的，应当事前通知乙方，且不应当超过半月，超过半月的，计费合作期相应顺延或者减免停运或维修期间的费用。

第六章 乙方权利义务

1.乙方权利

1）在本合同规定的合作期限间，该镜框项目由乙方独家运作； 2）乙方有权要求甲方为安装“电梯文化镜框”提供协助；

3）为达到镜框项目的合作目的，乙方有权派员定期或不定期进入物业进行信息画面、“电梯文化镜框”的更换、维护、实景拍照存档等。

2.乙方的责任和义务

1）乙方负责制作“电梯文化镜框”，保证其外观漂亮、典雅，能确实起到美化和装饰的作用；

2）乙方保证“电梯文化镜框”安装的安全性和合理性，若因安装不当而造成对人员或物业设施的危害，由乙方承担相关责任；

3）乙方负责“电梯文化镜框”的日常维护，根据甲方的通知及时、妥善处理意外损坏等情况；乙方负责办理与该“电梯文化镜框”及其发布内容有关的法定审批手续；乙方保证“电梯文化镜框”内发布内容的合法性（不违反国家相关法规）； 4）对甲方提出的节假日公益画面发布要求，在条件许可的情况下乙方应当满足； 5）乙方人员在物业内进行任何活动前需主动向甲方表明身份，并说明目的。

第七章 特别约定

1、所有权

1)“电梯文化镜框”所有权为乙方所有；如经双方协商一致终止或者合作期满不再合作的，广告镜框归甲方使用，不拆除。

2)“电梯文化镜框”内信息画面的著作权/版权/所有权为乙方所有；（甲方自行设计的画面除外）

2、协议期满后，甲方若在同一物业内继续开发类似媒体，乙方享有优先签约权。

3、协议有效期内，乙方享有该物业内“电梯文化镜框”的独家安装、经营权，未经乙方书面同意，甲方不得在该物业内任何位置安装其他相同或类似的平面广告媒体，甲方自身的宣传及公告信息内容除外。

4、一方因签订、履行本协议而知悉的另一方的信息（包括但不限于协议正本、所有附件以及与对方相互往来的函件、传真、电话等内容）都应被视为对方的商业秘密；未经对方书面同意，任何一方均不得向其他第三方披露。

第八章 违约责任

1、本协议生效后，协议双方应自觉适当履行协议，除本协议另有约定外，协议中任何一方违约，应对造成对方的直接损失承担违约责任，甲乙双方承担损失的最高金额不超过本合同总金额。

2、除本合同另有约定外，甲方未按合同约定提供电梯安装位置的，每逾期一天按合同总金额的万分之五向乙方支付违约金。

3、若乙方未按合同约定向甲方支付费用的，每逾期一天按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过15天的，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总金额的20％向甲方支付违约金。

4、乙方应确保本广告发布期间的安全，若广告发生倒塌或其它事故导致第三人财产、人身损害的,乙方应承担全部损害赔偿责任。

5、乙方制作、发布的广告如有任何侵犯他人著作权或其他合法权益的行为，由乙方负责承担全部经济、法律责任。

第九章 不可抗力

1、若遇不可抗力事件致使本协议无法继续履行，遭遇不可抗力事件一方应于发生后15日内 通知对方。

2、因不可抗力导致无法继续履行合同义务的，不属于违约行为。但主张不可抗力一方应尽

其最大努力减少不可抗力的影响。第十章 协议补充、变更、终止及解除

1、本协议签订之后，就本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，另行签署补充协议，补

充协议与本协议具有同等法律效力。

2、未经双方一致同意，任何一方不得单方面主张变更、终止或解除本协议。

3、任何一方欲变更、终止或解除合同，应提前三个月书面通知对方，并阐明理由，经双方

同意后，方可对本协议及其附件进行变更、终止或解除。

第十一章 争议解决

甲、乙双方在履行本协议过程中出现纠纷应首先协商解决，协商解决不成，由守约方所在地的人民法院管辖。

第十二章 协议生效及其他

一、本协议经甲、乙双方签字或盖章后生效。

二、协议履行中双方相互往来的函件均视为本协议的附件，附件为本协议不可分割的一部分，其内容与本合同具有同等法律效力；

三、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

四、其它约定：。

甲方： 乙方： 法定代表人 法定代表人（或授权签约人）：（或授权签约人）： 联系地址： 联系地址： 联系电话： 联系电话：

篇3：DM广告合作合同

甲方：____________________________________（以下简称甲方）

乙方:江苏第九生活广告传媒有限公司自贡分公司 __（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国广告法》及有关法律法规规定，经过甲、乙双方平等友好协商，同意签订本合同并共同遵守：

一、DM报发行范围：本报在自贡市区发行

二、DM报发布概况：

1.以《华西都市报》夹报发行和现场分发方式派发（城区所有店铺、酒店、宾馆、银行、茶楼、社区、餐馆、移动、联通、电信营业厅等）2.本报直销网点和邮政报刊亭零售 3.机关企事业单位及小区住户订阅 4.广告规格：______________ 5.报纸数量：两万份

三、DM报发布时间以及金额：

DM报发布的时间自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，发布总期为______期_______元,（大写）__________________________元整。

四、付款方式：现金支付

转账支付

1.一次性付清，2.定稿之前付总金额的50%，待报纸出版1期后付清尾款

3.对阶段性或常年广告，可按时间进度收取广告费，具体约定如下： ———————————————————————————————— ————————————————————————————————

五、设计说明：甲方刊登此次（广告/软文），□需要 □不需要乙方提供设计，如需要乙方提供设计，由甲方提供相关文字资料及图片，甲方对所提供的资料承担相关的法律责任。乙方设计制作完毕后，将广告小样提供给甲方，由甲方签字认可后再行印刷；甲方签字后，将对所发布的广告负全部法律责任。

六、印刷特性：由于印刷业的特殊性，乙方所出版的《第九生活》DM报纸上对于甲方刊登的广告可能在颜色、清晰度、图案等表现形式上存在细微的差别，这属正常范围的误差，乙方尽可能避免。如乙方按甲方的广告签字稿发布而出现广告（文字等）错误的，乙方概不承担任何责任；如乙方未经甲方签字同意发布出现广告（文字等）错误的，乙方按原版原位置免费刊登一次并做更正声明一次，乙方只收取当期广告刊登费。

七、双方权利与义务：

1、甲方必须保证所提供的广告内容真实性及相关资料来源合法，如广告内容取自第三方作品，则其应取得权利人的书面同意，如因甲方提供的广告内容虚假及资料导致纠纷，产生一切后果由甲方自行承担，与乙方无关。

2、甲方有权监督乙方广告发布行为，在乙方发布时，可到现场对发布效果进行察看，对乙方的发布效果进行监控。

3、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，乙方有权要求甲方做出修改。

4、乙方负责广告内容的设计、发布、以及发布广告应向政府部门办理相关的手续。

5、甲乙双方未经任何一方同意，不得向第三方泄露本合同的所有内容，如因此给双方造成损失，违约方承担受损方一切损失。

八、本合同执行中如发生纠纷，应通过甲、乙双方协商解决。协商不成可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或上诉广告发布地人民法院解决。

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方应友好协商解决并以书面形式签订《补充合同》，《补充合同》与本合同具有同等的法律效力，本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（签章）乙方（盖章）第九生活文化传媒有限公司自贡分公司 代表人： 代表人： 电话： 电话： 地址： 地址：

篇4：广告制作合同(长期合作)

甲方： 乙方：

甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《广告法》、《合同法》的相关规定，现就乙方承揽甲方广告的制作及安装事宜达成如下约定：

一、合作内容：

乙方根据甲方提出的要求为甲方制作广告（包括广告牌、字牌等），广告的具体内容、尺寸、材质、数量等视甲方每期所下订单或其他书面指令而定。乙方应在甲方指定的期间内完成广告制作并交付甲方指定的地点。

二、合作期限： 年 月 日至 年 月 日。

三、质量要求、技术标准：

1、质量要求和技术标准依照国家相关质量标准及双方的约定为准。

2、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定，乙方应承担返工及相应损失。

3、要求制作安全、牢固、美观。

四、制作费用：

乙方的制作费用按附件一中列明的收费标准计费。附件中的各项报价均已包含广告制作费、安装费、人工费及税金。

五、安装范围：

乙方在附件一报价内的单价只负责在 内安装，超出 的或者在其它的省份城市安装会另外合理加报人工费、差旅费、及补贴等。所另报费用需经过甲方确认后再前往安装。因甲方确认费用延误安装时间的乙方不负违约责任。

六、支付方式：

/ 4

制作费用每两个月结算一次，乙方于5日前乙方将上两个月已验收合格的广告制作明细清单提供给甲方，供甲方确认。甲方收到清单之日起10个工作日对广告清单进行确认，甲方确认无误后通知乙方于20日前将 增值税专用 发票（税点 %）交付甲方，甲方在当月月底前将款项支付。如乙方无法在20日前交付发票，当期费用顺延至下月支付。

七、双方权利、义务：

1、甲方有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方公司要求。

2、甲方负责提供施工现场的施工场地和时间，以及相关的水电等事宜。

3、甲方按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。

4、甲方根据乙方需要提供相关资料，并承担因版权、文字所引发的法律责任和经济纠纷。

5、乙方需保质保量在甲方规定的时间内制作并安装完毕。

6、在本广告的制作、安装过程中，乙方必须严格按照有关规范进行安全操作，并确保高空施工人员必须具备相应资质，如因乙方原因造成乙方施工人员、甲方人员或其他第三方人身财产损害的，由乙方承担全部责任，与甲方无涉。

八、验收：

乙方制作、安装完工后通知甲方验收，符合甲方质量要求方算验收合格。

九、基础报价清单（详见附件1）

1、报价清单为合同有效期间的报价（报价均含税），如甲方在合同期内发现其它单位第三方报价低于上述报价，甲方有权要求乙方降低单价，如乙方未能按甲方要求降价，甲方有权单方解除合同，并不承担任何违约责任。

2、如乙方在合同有效期间内需变更报价单价格，需提供报价变更函（加盖乙方公章鲜章）给甲方。经甲方书面同意后双方按新价格执行。

3、合同期满后，如甲方全年下单总价超过10万元（含），则乙方返还总价的2%作为返点优惠福利；如甲方全年下单总价超过15万（含），则乙方返还总价的4%作为给

/ 4

甲方的返点优惠福利。合作期的返点经双方确认后，乙方需于2018年1月31日前打入甲方指定账户。乙方的此项义务，不受本合同期限的约束。

十、知识产权约定：

甲方对广告作品享有完全的知识产权，乙方未经甲方书面同意不得擅自使用，擅自改变，擅自提供其第三人作为广告制作的样板。乙方违反上述约定的，甲方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

十一、违约责任：

1、乙方不按照甲方的要求制作，或制作的广告不符合甲方样稿或书面指令，或制作超期的，乙方应无条件重做，并承担因此造成的甲方损失；

2、乙方如无正当理由提前终止协议履行的，应支付甲方甲方已支付费用20%的金额作为违约金；

3、因乙方安装、制作的广告存在质量瑕疵导致甲方财产、员工、顾客或第三人的人身、财产权利受损害，乙方应对此承担完全责任并予以赔偿。对第三人的人身、财产损害，甲方先行垫付损害赔偿的，乙方应当于收到甲方通知后十日内返还。否则应当按照银行同期贷款利息承担逾期违约金。

4、任何一方有权提前30天发出书面通知单方解除本合同，以通知发出之日起开始计算。

十二、纠纷解决：

甲乙双方如因履行本协议发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请协议甲方所在地人民法院依法裁决。

十三、协议生效： 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本协议附件一份，与协议具有同等效力。协议自双方签字盖章之日起生效。

附件1：基础报价清单

（以下为签章栏，无正文内容。）

/ 4

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）： 甲方代表： 乙方代表： 联系地址： 联系地址： 联系电话： 联系电话： 银行账号： 签约日期：

年 月银行帐号：

篇5：广告位合作开发合同书范本

XX恒信

广告位合作开发合同书

甲方：XXX百货 乙方：XXX恒信

甲乙双方本着诚实互信、资源共享、互惠互利的原则，经协商一致，就甲方拥有的广告位合作经营事宜达成如下协议，双方遵照执行：

一、广告位具体情况：

甲方向乙方提供的广告位包含如下：

1、XXX百货长虹路店主体房屋现有全部外墙广告位，共 块，单位面积 ㎡；（具体位臵可拍摄照片，并经双方确认）

2、XXX百货长虹路店门前全部立杆广告位，共 根；

二、合作期限：

五年，自二OO九年 月 日起至二O一四年 月 日止

三、合作方式：

1、甲方将上述 XXX百货

XX恒信

授权委托书，并列明具体授权事项，委托书具体内容由甲乙双方另行商议；

3、本合同有效期内，广告位经营所需相关行政审批手续由乙方人员具体办理，但甲方应提供相关书面材料，并委派人员协助。若因甲方原因导致在合理期限内，乙方无法完成相关行政审批手续并导致无法经营该广告位，则乙方有权选择终止本合同；

4、乙方经营本合同所列广告位期间，非因违反我国《广告法》及《广告管理条例》情形出现的，甲方不得擅自干涉乙方的经营；

5、本合同有效期内，乙方在广告位经营过程中所涉及的与有关行政管理机关的协调与配合方面，甲方应提供充分的协助与支持；

6、本合同有限期内，乙方在经营广告位期间所需要的电力资源，甲方应保障性提供；

五、乙方的权利义务：

1、本合同期内，乙方应本着对甲方资产安全负责及合理使用的原则合法经营甲方提供的广告位；

2、合同期内乙方可自行选择将房屋外墙广告位改造为三面翻广告牌，相关费用及安装事宜由乙方自行解决。合同期满后，乙方可自行拆除；

3、乙方若决定对主体房屋外墙广告位进行三面翻改造，应向甲方提出改造方案，并经甲方书面确认许可后，方可施工。三面翻广告牌改造过程中，施工相关事宜由乙方自行负责，甲方应提供协助义务；

4、乙方经营本合同所列广告位期间，应服从甲方所在房屋的物业管理，不得损坏房屋外墙面及相关附属设施；

5、乙方因广告位经营所需要使用的水电资源，由甲方提供，但应按政府部门收费标准有偿使用；

6、乙方改造房屋外墙广告位及安装LED广告牌期间，应确保甲方物业外墙的完整整洁；

六、违约责任

XXX百货

XX恒信

1、因甲方原因导致延期交付广告位的，乙方有权按现有广告位广告发布市场价核定甲方延期交付所造成的经济损失，该损失可从乙方应向甲方支付的广告收益中核减。若延期交付达到二十日，乙方可终止本合同；

2、本合同期内，因甲方原因导致乙方无法正常经营广告位的广告发布的，甲方应承担由此而给乙方造成的经济损失，包括广告发布的合同预期收益及合同违约而向广告客户支付的违约金；

3、本合同期内，因甲方原因导致乙方无法正常获得电力供应而影响广告位的广告发布效果的，甲方应承担由此而给乙方造成的损失，包括广告发布的合同预期收益及合同违约而向广告客户支付的违约金；

4、违约方应承担守约方主张合同权利过程中所产生的各项费用，包括但不限于守约方所支出的诉讼费、保全费、执行费、律师代理费、交通费等其他合理支出；

七、其他约定

1、本合同自双方签章之日起生效；

2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力；

3、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准；

4、本合同履行过程中，双方出现争议的，首先应协商解决，协商不成的，双方可提交本合同履行地法院管辖；

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

签约时间： 年 月 日

篇6：4S店与广告公司的合作合同

甲方：

乙方：

乙方系依法成立的具有服务经营权的专业公司。根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，并经友好协商，现就以下合同条款达成一致意见：

一、服务内容：

乙方将为甲方提供广告物料制作和活动承办等服务。

二、合同期限

合同期限自 到期。

三、合同价款及支付

1.乙方提供物料和服务的价格不得超过同行的平均价格。2.常规物料费用报价清单作为本合同附件。

四、甲方义务

1.委托具有丰富公关经验和专业知识的工作人员组成项目工作组；

2.根据乙方对活动创意和实施的有关要求和建议，及时提供有关公司背景，市场策略、产品特性、经销商特征等有关资料。保证提供的资料准确、完整，无任何遗漏并对其正确性和有效性承担责任；

3.涉及第三方，甲方有责任出面并以甲方的名义进行协调和沟通，必要时乙方协助参与； 3.负责在执行过程中及时向乙方确认涉及第三方费用的报价、审核及确认； 4.根据有关项目合同之规定，按时向乙方支付服务费用；

6.甲方不得擅自更改活动和服务内容，如有相关任务及物料增加，则在双方协商认可的情况下追加任务及物料合同。

五、乙方义务

1.乙方应委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目小组，保质保量按时完成各项工作内容，以达到预期效果。

2.依据本合同服务内容和条款，及时提供富有成效、具备时效性的各项服务，在服务过程中随时主动与甲方沟通，并按照甲方意见进行改进。3.对所提供的服务、产品的质量负责。

4.经甲方签字确认后由乙方传播出去的任何文字、图像及影视资料，乙方不具有版权和其他任何权利，包括但不限于二次转载、编辑加工、评论等。

5.乙方应对活动和安装现场的安全事项负责，需要确保搭建、安装、存续、拆除等过程中确保人身财产的安全，若在安装、搭建、存续、拆除等过程中出现的安全事故，由乙方负全部责任。6.广告物件完工后，乙方应当书面提交甲方验收，验收合格后广告物件交付甲方使用，未验收合格的广告物件视为未交付。

7.广告物件存续期间乙方负有监测、维护、保修义务，乙方应定期对户外广告牌等广告物件进行监测和修复。如甲方发现广告物件出现需要修复情形并通知乙方，乙方未及时修复的，甲方有权聘请其他人维修，相关维修费用由乙方承担。

8.广告物件存续期间因任何原因包括但不限于安装、存续、拆除过程中的人为原因、风雨雷电等不可抗力自然原因而发生广告物件坠落、倾斜等情形造成甲方、乙方或第三方人员人身伤害或

死亡事故或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

9.任何活动结束后，乙方应按甲方要求对场地进行还原，若因乙方原因造成第三方损失和伤害，由乙方承担全部责任。任何安装、搭建、拆除过程后，清理完毕现场的卫生。

六、保证条款

1.乙方保证具有符合法律规定的资格签署本合同并提供本合同项下服务。乙方保证其所提供的服务不违反现行的法律法规。乙方应在该服务合同规定范围内，采取一切措施维护甲方利益；并提供合法有效发票利于合同费用的结算；

2.乙方保证在施工期间的人员安全措施，同时做到必要的措施确保甲方的财产安全，如果因为乙方的原因发生意外，责任由乙方自行承担，甲方概不负责。

3.乙方保证在甲方营业时间段内尽量不要施工，以免影响甲方的正常营业。4.甲方保证不会无故拖延乙方的施工时间，增加乙方的人工等成本。

七、违约责任

任何一方违反其在本合同中的义务，另一方有权要求对方依据本合同的有关条款和中华人民共和国的相关法律进行赔偿。

八、免责条款

1.如因不可抗力致使乙方不能履行本合同中的部分或全部义务时，乙方不承担违约责任。但乙方应在十五日内向甲方书面报告所发生的不可抗力并提供有关部门的有效证明文件。甲方可根据该不可抗力的严重程度做出如下选择：

2.顺延项目的完成期限，并于顺延期间内可随时单方终止本合同；

九、知识产权保护及保密责任

1.乙方依据本合同提供而且执行的方案，其所有权利属甲方；

2.双方承诺在履行本合同的过程中所涉及的对方资料信息及其它商业秘密负有保密义务，并应采取一切合理措施以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触。合同终止之日，甲方有权要求乙方返还或销毁其所提供的资料。本条款所涉及之知识产权保护及保密义务不因合同中止、终止、终结或以其他任何方式解除而失效；

十、合同的提前终止

1.任何一方需终止合同，应提前7个工作日书面通知对方，经双方协商后方可终止合同； 2.在下列情况下，甲方有权终止本合同无需承担责任：

a)乙方违反其在本合同项下的义务，且在收到甲方书面通知后五日内未能纠正； b)乙方严重违反本合同的有关条款；

3.在下列情况下，乙方有权终止本合同而无需承担责任：

a)甲方支付费用严重滞后；

b)甲方要求的服务内容违反国家现行法律法规及政策规定； c)甲方严重违反本合同的有关条款；

十一、法律的适用及争议的解决

本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律，双方在履行本合同中出现的争议首先通过友好协商的方式解决，协商不成时，任何一方均有权向拥有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、签字及生效

1.本合同自甲、乙双方签字，盖章之日起生效。本合同一式贰份，甲乙方各保留壹份，具有同等法律效力；

2.本合同未尽事宜及双方在合作的过程中与本协议相关的具体合作内容双方另行协商，并可另行签署协议作为本合同附件，附件在双方法定代表人或者有双方正式授权之代表签字之日起生效，并与本合同具有同等法律效力；

代表签字： 代表签字：

签约日期：

篇7：广告合同微信广告协议

甲方：（以下简称甲方）

乙方：内蒙古互盈网络科技有限公司

（以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经友好协商，甲方委托乙方提供手机移动广告推送发放及微信传播广告事宜，为保证推广工作的有效、有序顺利进行签订此框架协议，共同遵守： 第一条：合作周期与具体事项：

1、甲方委托乙方针对 项目进行发送活动。

2、乙方根据与甲方约定 执行每天发送计划。

3、本协议合作执行日期：（三日内筹备完毕）。

4、每天发布时间及数量：。第二条:费用支付说明：

1、微信推广服务费用明细：

手机定点微信发送每天： 元。公众平台广告推送每次： 元。个人微信大号发送每次： 元

2、费用支付方法及时间：

自付费起三日内，筹备完成所有账号以及发布的信息。发送时间达到七天后支付其余款项。第三条： 双方责任与任务

1、甲方负责提供广告发布文字及图片。

2、乙方负责保障在甲方指定时间、区域内，投放甲方提供的广告内容。

3、在广告发布过程中如甲方提出调整意见时，必须在执行前一天通知乙方，尽量避免因时间耽误而影响推广活动的执行。

4、乙方应确保广告发布的合法性，在正规渠道发布。

甲方须保证发送信息内容的真实、合法，并对发送的信息内容承担责任，不得传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的、淫秽的信息，不得传输任何教唆他人构成犯罪行为的信息；不得传输涉及国家安全的信息；也不得传输任何不符合所在地法律、法规和国际通行惯例的信息，如甲方违反此规定，乙方将有权随时删除该等信息或采取其他合理措施。且乙方的系统记录有可能作为甲方违反法律的证据。禁止发布的信息内容具体如下：

（1）违反中华人民共和国宪法所确定的基本原则的。

（2）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。（3）损害国家荣誉和利益。

（4）煽动民族仇恨，民族歧视，破坏民族团结的。（5）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。第四条、协议的变更

甲、乙双方任何一方需要变更本协议条款，均须书面通知对方，经双方协商一致，达成书面意见。双方未达成书面意见前，本协议仍然有效； 第五条、协议的变更

本合同在履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不能解决争议时，可由呼和浩特市赛罕区人民法院进行判决。第六条、未尽事宜补充

一律按中华人民共和国合同法的有关规定，经合同双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。第七条、其他

甲方： 乙方：

负责人签字： 负责人签字： 关向军

联系电话： 联系电话：

篇8：广告位租赁合同(广告公司必备)

甲方：

乙方：临清市华艺广告传媒有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友 好协商，就乙方租赁甲方楼梯和楼顶位用于安装户外广告牌达成以下 协议，双方保证共同遵守：

一、户外广告牌安装位置：

1、楼顶外侧沿街半圆(将“九洲宾馆”铁皮字升至广告牌上方)；

2、楼体东侧四个方格至第一窗户边沿；

3、宾馆正门上方整体玻璃幕墙；

二、租用期限：自201 1年月日至20年 月日，共年。实际租用期限以乙方安装好户外广告牌之日起一个自然。

三、租金及电费

租金：以“户外广告牌安装位置”为准，共计13000元／年，(大 写：壹万叁仟元整)付款方式为乙方向主管部门申报审批手续完成后，乙方一次性付清租金，次年类推。

电费：由于户外广告牌所产生的电费由乙方自行承担。

四、甲方那个的权利与义务：

1、甲方有权利对乙方的安装进行监督，如发现违反双方协定，有权责成双方修改安装方案；

2、合同期内如遇不可抗(如政府部门城市规划、自然灾害、行 业管理等)致使本合同不能履行时，合同自然解除，甲方不承担乙方 任何经济损失。不到合同期预交的租赁费甲方按剩余的月数和当月天

数计算退还乙方。

3、甲方有义务为乙方提供电源，电费由乙方自行承担，若乙方设 施受到人为损坏，甲方有义务协助乙方进行调查，并和乙方协商造成 的损失赔偿责任。

五、乙方的权利与义务

1、乙方有合法的经营资格，合法的广告发布权，自行协调与外 界管理部门的关系，并承担相应费用；

2、乙方发布的广告内容符合社会公众形象，不得从事法律法规

禁止的广告宣传，因发布广告行为侵权或与第三方发生纠纷均有乙方负责。

3、乙方按照双方约定，按时足额预交租赁费用，否则甲方有权 终止合同，并不承担违约责任；

4、乙方负责合同期内广告位整体结构的日常维护，确保安全。由于乙方广告牌造成的一切人员及物品损失，由乙方自行承担责任。

六、共同约定

合同期满如继续租赁，乙方应在合同前满一个月与甲方协商续 签；如乙方不再续签，应在合同期满七日内拆除全部广告牌。

七、本合同履行过程中，如发生争议，双方及时协商解决，如协 商不成，可诉讼至临清市人民法院。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章起生效。甲方：宾馆乙方：临清市华艺广告传媒有限公司 代表人：代表人：

篇9：广告位租赁合同

地址： 负责人： 电话：

被告：

注册地址：

营业执照注册号： 法人代表：办公地址： 邮编：438300

联系电话：

诉讼请求：

1、判令被告支付原告欠款人民币117780.00元(其中广告位租赁欠109638.00，广告制作费欠：8142.00);

2、判令被告支付原告合同违约金人民币362796.00元;

3、判令被告抵合同款的商铺A2126合同无效，退给原告款人民币157162.00元;

4、判令被告承担原告的诉讼费。

事情和理由：

被告为了宣传公司摩尔城楼盘项目，租赁原告广告位，合同期为20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金为人民币246800.00元。原告广告位经营权是通过火车站公开招标合法所得，合同期内，原告认真覆行了合同约定，而被告没有按合同约定认真覆行，原告多次去被告公司找相关负责人员催讨，公司办事人及领导不见面不理睬，逃避支付

广告费，被告不覆行合同约定，严重违约，并承担合同违约一切责任后果。

最初的合同约定是以现金方式支付，根本就没有约定以商铺抵广告费，但因为被告迟迟不支付原告广告费，要求将最初合同作废重新签订新的合同，是为了达到将商铺抵部分广告费的目的，原告没有办法才同意重新签订租赁合同，新的合同约定被告以商铺抵原告部分广告款，原告多次去被告公司讨要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意办理商铺手续(A2126)。剩下的广告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告带人来买房将余款抵扣，原告也想了办法，但最终都无法答成。一年都过去了，被告经办人员及领导不理睬逃避支付，至今未果，故原告没有办法诉至贵法院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。

此致

申诉人：

20xx-6-6

附件：

1、广告位租赁合同

2、原告广告位经营权合同

3、原告营业执照

4、原告身份证

篇10：广告费合同

甲方：________________

乙方：________________

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、合同内容及要求：

二、设计与制作费用：

设计与制作费用总计为：人民币￥________元，（大写：

________元整）。

三、付款方式：

1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的％即人民币

￥

_________

元，（大写：______________）。

3、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥_______

元整（大写：______________）。

四、设计与制作作品的时间及交付方式：

1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

五、知识产权约定：

1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

六、双方的权利义务：

甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权；

甲方义务：1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用；

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；

乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；

3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

乙方义务：1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。

七、违约责任：

1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

八、合同生效：

本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

甲方签名：____________

乙方签名：____________

日期：____年__月__日

日期：____年__月__日

篇11：网络广告合同（一）

联系人：__________________联系人：__________________

电话：____________________电话：____________________

传真：____________________ 传真：____________________

地址：____________________地址：____________________

甲乙双方经协商一致，就乙方在甲方网站发布广告达成如下协议：

一、发布要求

发布位置：______________________________

规格：______________________________

时间：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

形式：

横幅类? 囗?横贯长幅? 囗?普通横幅

按钮类??囗?上屏按钮?囗?下屏按钮?囗?普通按钮

创意类??囗?弹出矩形?囗?首页漂浮?囗?摩天大楼

文字类??囗?特效文字?囗?普通文字

邮件类??囗?邮件横幅?邮件名称???囗?特殊定制? 共_____期

?

二、广告费及付款方式

合同签定之日起_____日内将广告费_____元汇至甲方帐户。款到_____日内甲方负责将广告发布到网上。

三、乙方责任

1.确保其广告内容符合国家有关广告法律要求。

2.及时提供相关文字及图片、影音材料，及时审核甲方为其设计的页面和广告方案，以便甲方按时上载发布。乙方也可提供自行设计页面，但在甲方主页的文字、图案需考虑与主页整体风格的协调。

3.按合同约定及时付费。

4.承担违约给甲方造成损失赔偿责任。

四、甲方责任

1.按合同约定位置、规格、形式、时间发布广告。

2.维护乙方广告发布的正常运行，弥补因运行障碍造成的时间损失。

3.及时给乙方开具有关票据。

4.按甲方制定的政策给予乙方应得额外服务。

5.承担违约给乙方造成损失赔偿责任。

五、纠纷处理

协议执行过程中发生纠纷，双方应首先通过友好协商解决，协商不成可提请北京市仲裁机构仲裁，或向北京市人民法院提起诉讼。对本协议未尽事宜，双方通过协商达成一致后，应以文字形式确定新条款，作为本协议附件以便双方共同遵守。

本协议一式两份，双方各持一份，签字后生效。

甲方：__________________网

联系人：__________________

签字：____________________

乙方：____________________

联系人：__________________