2022年度《公路工程管理与实务》试卷

2022年度《公路工程管理与实务》试卷（共6篇）

篇1：2022年度《公路工程管理与实务》试卷

2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务（公路工程专业）后附考题答案

一级建造师考试历年考题集合来自学信教育网，专业二级建造师考试培训机构，更多最新最全考题资料请到网站免费下载

一、单项选择题（共20题、每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意）

1．路堤填筑前，应通过取土试验确定填料最小强度和（）。A．最大粒径 B．平均粒径 C．CBR值 D．松方系数

【正确答案】：A

2．土质路堑混合挖掘法是指（）混合使用。A．多层横向全宽挖掘法和分层纵挖法 B．单层横向全宽挖掘法和分层纵挖法 C．多层横向全宽挖掘法和通道纵挖法 D．单层横向全宽挖掘法和分段纵挖法 【正确答案】：C 3．某路堤的基底有1处直径8cm的泉眼，针对该水源应设置的排水设施是（）。A．暗沟 B．截水沟 C．拦水带 D．渗井

【正确答案】：A

4．不属于嵌锁型粒料基层的是（）。A．填隙碎石基层 B．泥结碎石基层 C．级配碎石基层 D．泥灰结碎石基层 【正确答案】：C

5．沥青碎石玛脂混合料属于（）结构。A．密实-悬浮 B．密实-骨架 C．骨架-空隙

D．骨架-悬浮 【正确答案】：B

6．特重、重交通水泥混凝土路面不宜采用（）水泥。A．旋窑道路硅酸盐 B．旋窑硅酸盐 C．普通硅酸盐 D．矿渣硅酸盐 【正确答案】：D

7．采用重力式U型桥台的单跨拱桥全长是指（）之间的距离。A．两个拱脚截面最低点 B．设计洪水位上两个桥台 C．两个桥台的侧墙后端点 D．拱轴线两端点 【正确答案】：C

8．斜拉桥主塔的受力性质主要是（）。A．承压 B．受扭 C．受拉 D．受剪

【正确答案】：A

9．通航河流上重力式桥台与重力式桥墩比较，其计算荷载还应考虑（A．纵向风力 B．横向风力 C．流水压力 D．土侧压力

【正确答案】：D

10．关于隧道施工供电线路安装要求的说法，不符合规定的是（）。A．成洞地段固定的电力线路应使用绝缘良好胶皮线 B．瓦斯地段输电线必须使用胶皮线 C．竖井、斜井应采用铠装电线

D．施工地段临时电线应采用橡套电缆 【正确答案】：B ほ

11．省级高速公路监控系统三级管理机构的组成是（）。

）。A．一级监控中心、二级监控中心、三级监控中心 B．道路监控中心、桥梁监控中心、隧道监控中心 C．省监控中心、地级监控中心、县级监控中心 D．省监控中心、路监控分中心、监控所 【正确答案】：D

12．下列指标中，属于沥青混凝土路面检验项目的是（）。A．渗水系数

B．纵横缝顺直度 C．面板的弯拉强度 D．相邻板高差 【正确答案】：A

13．关于路基土方施工安全技术要求的说法，错误的是（）。A．开挖土方前，必须了解土质、地下水的情况

B．靠近建筑物、脚手架挖土时，视具体情况确定是否采取安全防护措施 C．在居民区附近开挖土方，不论开挖深度大小都应视为高处作业 D．高边坡开挖土方，作业人员要戴安全帽 【正确答案】：B

14．公路工程建设项目竣（交）工验收期间，质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由（）承担。A．施工单位

B．质量监督机构 C．项目法人 D．中心试验室 【正确答案】：C

15．关于测量仪器使用和保管的说法，错误的是（）。A．仪器的配置与使用范围应经项目总工签认确定 B．仪器档案的原件必须随仪器装箱

C．超过了规定的周检时间确认间隔的仪器必须停止使用 D．仪器转站时严禁将带支架的仪器横扛肩上 【正确答案】：B

16．企业管理费由基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和（）几项组成。A．财务费 B．材料费 C．利润

D．税金

【正确答案】：A

17．某路基土方开挖施工共需1800个工日，计划施工时间为20天，每天安排2个班组轮流工作各8 小时，则每个施工班组应配置的人数为（）人。A．6 B．23 C．45 D．90 【正确答案】：C 18．材料核算主要有量差考核价差考核两方面，下列做法没有体现量差控制的是（）。A．限额领料

B．控制场内运输和操作损耗 C．优化试验配合比 D．控制场外运输损耗 【正确答案】：D

19．下列措施中，可防止水泥稳定土基层裂缝的是（）。A．采用塑性指数较高的土

B．养生结束后应及时铺筑下封层 C．采用快凝水泥

D．采用较高的水泥用量 【正确答案】：B 20．《公路建设市场管理办法》规定，因中标人疏于安全管理造成重大或特大事故的，取消其（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。A．1年至2年 B．1年至3年 C．2年至4年 D．2年至5年 【正确答案】：D ほ

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错

项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21．粉煤灰路堤的组成除路堤主体部分外，还包括（）。A．边坡盲沟 B．包边土 C．封顶层 D．隔离层 E．反滤层

【正确答案】：ABCD

22．关于沥青混凝土路面施工时选用沥青的说法，正确的有（）。

A．在夏季温度高且持续时间长的地区修建高速公路，应采用稠度大、黏度大的沥青

B．对日温差、年温差大的地区，宜选用针入度指数小的沥青

C．当高温要求与低温要求发生矛盾时，应优先考虑满足低温性能的要求 D．汽车荷载剪应力大的路面结构层，宜选用稠度大、黏度大的沥青 E．当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调和沥青 【正确答案】：ADE

23．关于隧道浅埋段开挖施工技术的说法，正确的有（）。

A．根据围岩及周围环境条件，可优先采用单侧壁导坑法或双侧壁导坑法 B．围岩完整性较好时可采用全断面法开挖

C．开挖后应尽快施作锚杆、喷射混凝土、敷设钢筋网 D．V级以下围岩，宜待围岩稳定后再做衬砌

E．地质条件很差时，宜采用锚杆、超前小导管注浆加固围岩等辅助方法施工 【正确答案】：ACE

24．在流沙段开挖隧道，可采用的治理措施有（）。A．必要时采取井点法降低地下水位 B．采用注浆法固结围岩

C．采用从下而上分部开挖，先挖后护

D．在流沙逸出口附近较干燥围岩处，应尽快打入锚杆或施作喷射混凝土层 E．可采用工字钢支撑或木支撑进行支护 【正确答案】：ABDE 25．高速公路计重收费系统设置的低速/静态轴重检测系统主要由称重仪及（）等组成。

A．车辆检测器

B．称重数据采集处理器 C．轮胎识别器 D．车道报警器

E．红外线车辆分离器

【正确答案】：BCE

26、公路工程施工中，遇有六级（含六级）以上大风、浓雾、雷雨等恶劣天气时，不得进行（）作业。A．露天高处 B．缆索吊装 C．水上

D．搅拌站混凝土制备 E．电力起爆

【正确答案】：ABCE

27．在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主要作用有（）。A．提高桩基承载力 B．保护孔口地面 C．钻头导向 D．防止坍孔 E．隔离地表水

【正确答案】：BCDE

28．关于沥青混凝土搅拌设备和工艺的说法，错误的有（）。A．根据工作量和工期来选择搅拌设备的生产能力和移动方式 B．矿粉加热温度应略高于沥青加热温度

C．高等级公路一般选用生产量高的强制间歇式搅拌设备 D．沥青混合料应严格按施工图设计用量进行拌合

E．沥青混合料用自卸汽车运至工地时，车厢底板及周壁应涂一薄层油水混合液 【正确答案】：BD

29．下列情形中，可能导致钻孔灌注桩断桩的有（）。A．集料级配差，混凝土和易性差

B．导管埋深过大，管口混凝土已凝固 C．混凝土浇筑时间超过混凝土初凝时间 D．混凝土浇筑过程中导管埋置深度偏小 E．在钢筋笼制作时，采用对焊连接钢筋 【正确答案】：ABCD 30．为保证悬臂浇筑钢筋混凝土箱梁梁底高程在设计范围内，下列说法正确的有（）。

A．对挂篮预压消除非弹性变形

B．选在一天中温度变化较大的时间段进行挠度观测 C．在0号块上建立相对坐标系，并定期复核

D．选择先中跨、后边跨的合龙顺序

E．严格控制施工中不平衡荷载大小与分布 【正确答案】：ACE ほ

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）背景资料

某施工单位承接了某高速公路路基H合同段工程施工，该区段设计车速100km/h，平均挖深19m，路

基宽度26m，其中K20+300～K20+520为石质路堑。该区段岩石为石炭系硅质灰岩，岩石较坚硬，多

为厚层构造，局部呈薄层状构造，裂隙发育。要求路堑采用钻爆开挖，爆破石渣最大允许直径为

30cm，对开挖石渣尽可能提高利用率。

施工单位编制的爆破设计方案摘要如下：

（1）边坡采用预裂爆破，路基主体尽量采用深孔爆破，局部采用钢钎炮，烘膛炮等方法。

（2）采用直径8cm的钻头钻孔，利用自行式凿岩机或潜孔钻一次钻到每阶平台设计标高位置。

（3）爆破顺序采用从上至下的分台阶，顺路线方向纵向推进爆破，控制最大爆破深度不超过10m，纵向每40～50m为一个单元，边坡和主体采用微差爆破一次性完成。

（4）边坡预裂爆破孔间距为1m，采用“方格型”布置，按水平方向控制炮杆位置，路基主体内炮

孔间距4m，采用“梅花型”均匀布置。

爆破设计方案报主管部门审批时未通过，退回后由施工单位重新修改。

在确定爆破安全距离时，施工单位按《爆破安全规程》中安全距离不小于200m的规定，将安全距离

设为200m，并布置警戒线。爆破结束后，未出现安全事故。

K20+300～K20+520段需开挖石方140000m2，采用2台装载机（每台作业率720m2/台班）和6台自卸汽

车（每台作业率300m2/台班）配合装运石方，其他机械均配套，将石方调运到两端的填方路段。

施工完成后，对路基工程进行了质量检验，其中针对K20+300～K20+520路段，实测了纵断高程、中 线偏位、宽度、横坡。

问题

1．指出并改正爆破设计方案中的错误之处。

2．施工单位确定爆破安全距离的做法是否恰当？说明理由。

3．在不考虑加班的情况下，K20+300～K20+520路段石方调运工作需要多少天？（列式计算）

4．K20+300～K20+520段路基施工的质量检验，还应实测哪些项目？

答案：学信教育

1．采用“方格型”布置（1分），按水平方向控制炮杆位置错误（1分）。

应改为：采用“一字型”布置（2分），按边坡坡度控制炮杆位置（2分）。

2．不恰当（1分）。因为除考虑《爆破安全规程》中露天爆破安全距离不得小于200m外，还应考

虑个别飞散物影响、地震波、空气冲击波的影响（3分），经计算后再确定安全距离（2分）。

3．工作天数=140000/（2×720）=97.2=98天（4分）。

4．实测项目还有压实度、平整度、边坡坡度、边坡平顺度（每条1分，共4分）。

（二）背景资料

某施工单位承接了某一级公路水泥混凝土路面“白改黑”工程施工，该工程路基宽2×12m，路面

宽度2×10m，长45.5km，工期4个月。施工内容包括：旧路面病害的治理、玻纤格栅铺设、6cm厚

AC-20下面层摊铺、5cm厚AC-16中面层摊铺，4cm厚SBS改性沥青SMA上面层摊铺。设计中规定上面

层SMA混合料必须采用耐磨值高的玄武岩碎石。

施工单位采用厂拌法施工。为保证工期，施工单位配置了2台3000型间歇式沥青混凝土拌和站（假

设SMA沥青混合料的压实密度为2.36t/m2，每台3000型拌和站每拌制一满盘料的重量为3000kg），4台10m可变宽摊铺机，8台双钢轮压路机及4台胶轮压路机。

玻纤格栅采用人工铺设：先洒一层热沥青作粘层油（0.4～0.6kg/㎡），然后用固定器将一端固定

好，用人工将玻纤格栅拉平、拉紧后，用固定器固定另一端。

施工单位采用马歇尔试验配合比设计法通过三阶段确定了混合料的材料品种、配合比、矿料级配

及最佳沥青用量，用以指导施工。

该工程施工期间，原材料价格波动很大，施工合同中约定只对沥青、柴油及玄武岩采用调值公式 法进行价差调整。

基期为当年5月，工程款按月计量，每月调整价差，该工程投标函投标总报价中，沥青占35%，柴

油占15%，玄武岩占20%.各月价格如下表：

各月现行价格

施工单位7月份完成工程产值3156万元，8月份完成工程产值4338万元。

问题

1．该工程中，铺设玻纤格栅的主要作用是什么？

2．指出并改正玻纤格栅施工的错误之处。

3．配合比设计包含了哪三个阶段？

4．该工程SMA沥青混合料最少需要拌制多少盘？（列式计算）

5．8月份调价之后的当月工程款是多少？（列式计算）

答案：

1．主要作用是防止反射裂缝。（防止水泥面板的接缝反射到新铺的沥青路面上）（3分）。

2．施工顺序错误，应改为先铺设玻纤格栅，再洒热沥青作粘层油（3分）。

3．目标配合比设计阶段（1分）、生产配合比设计阶段（1分）、生产配合比验证阶段（1分）。

4．SMA混合料重量：T=0.04×20×45500×2.36=85904（t）（3分）。

至少要拌制的盘数：85904÷3=28635（盘）（2分）。

5．8月份：4338×（0.3+0.35×4280/3800+0.15×6.13/5.9+0.2×215/200）

=4338×（0.3+0.394+0.156+0.215）

=4338×1.065

=4619.97万元（6分）ほ

（三）背景资料

某高速公路上下行分离式隧道，洞口间距40m，左线长3216m，右线长3100m，隧道最大埋深500m.进出口为浅埋段，IV级围岩，洞身地质条件复杂，地质报告指出，隧道穿越地层为三叠系底层，岩性主要为炭质泥岩、砂岩、泥岩砂岩互层，且有瓦斯设防段、涌水段和岩爆段，I、II、III级

围岩大致各占1/3，节理裂隙发育，岩层十分破碎，且穿越一组背斜，在其褶曲轴部地带中的炭质

泥岩及薄煤层中并存有瓦斯等有害气体，有瓦斯聚集涌出的可能，应对瓦斯重点设防，加强通风、瓦斯监测等工作。

技术员甲认为全断面开挖发的特点是工作空间较小、施工速度快、便于施工组织和管理；且全断面

开挖法具有较小的断面进尺比，每次爆破震动强度较小，爆破对围岩的震动次数少，有利于围岩的

稳定。考虑到该隧道地质情况与进度要求，所以该隧道应采用全断面开挖。同时针对该隧道采用的

新奥法施工，提出了“勤测量、紧封闭”的基本原则。

隧道施工过程中为防止发生塌方冒顶事故，项目部加强了施工监控量测，量测项目有地质和支护状

况，锚杆或锚索内力及抗拔力、地表下沉、围岩体内位移、支护及衬砌内应力。

项目部还实行安全目标管理，采取了一系列措施，要求进入隧道施工现场的所有人员必须经过专门 的安全知识教育，接受安全技术交底；电钻钻眼应检查把手胶套的绝缘是否良好，电钻工应戴棉纱

手套，穿绝缘胶鞋；爆破作业人员不能着化纤服装，炸药和雷管分别装在带盖的容器内用汽车一起

运送；隧道开挖及衬砌作业地段的照明电器电压为110～220V.同时加强瓦斯等有毒有害气体的防治，通风设施由专职安全员兼管。学信教育

隧道施工完成后，进行了供配电、照明系统设施的安装，其中变压器为油浸变压器，由于工期延误，变压器运到现场100天后才进行安装。电缆敷设在沟内时遵循了低压在上、高压在下的原则，敷设时

还要求金属支架、导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。

在交通监控方面，隧道由监控分中心统一监控，监控中心设有完善的子系统，包括交通信号监控系统、视频监控系统、供配电监控系统、隧道照明控制系统、调度指令电话系统、有线广播系统等。

问题

1．改正技术员甲对全断面开挖法特点阐述的错误之处。本项目采用新奥法施工还应遵循的两条基本

原则是什么？

2．补充本项目施工监控量测的必测项目，并指出隧道监控量测时出现冒顶塌方的危险信号（征兆）有哪些？

3．指出并改正项目部安全管理措施中的错误。

4．根据背景资料，油浸变压器安装前应做何处理？指出并改正电缆敷设的错误之处。

5．除背景资料中给出的监控子系统外，还应有哪些监控子系统？（至少列出三种）

答案：

1．改错如下：全断面开挖法具有较大的工作空间（1分），较大的断面进尺比（1分），每次爆破震 动强度较大（1分）；

原则还有：少扰动（1分），早喷锚（1分）。

2．必测项目还有：周边位移（1分）、拱顶下沉（1分）；

危险信号有：量测数据有不正常变化（或突变）（1分），洞内或地表位移大于允许位移值（1分），洞内或地表出现裂缝以及喷层出现异常裂缝（1分）。

3．电钻工应戴绝缘手套（1分），炸药与雷管必须分开运送（1分），隧道开挖及衬砌地段的照明电

压为12～36V（1分），通风设施应由专人管理（1分）。

4．应检查油箱密封情况（1分），做油的绝缘测试，并注以合格油（1分）；敷设原则错误，电缆在

沟内敷设应遵循低压在下、高压在上的原则（1分）。

5．还有：火灾报警系统、隧道通风控制系统、紧急电话系统、特种车辆监视系统（每个1分，最多 3分）。学信教育

（四）背景资料

某高速公路跨江特大桥项目，中标价2.49亿元，主桥为（105+180+105）m预应力混凝土连续箱梁刚

构桥，两岸引桥均为40m预制T梁，南岸16孔，北岸20孔，均为4孔一联先简支后连续结构。设计通 航水位+12.30m，该标高对应的河面宽460m，主墩处水深6.2～8.6m.由于有通航要求和受流凌影响，所以不准搭设施工便桥。主桥主墩采用Φ2.0m钻孔桩基础，低桩承台，矩形空心墩，墩高34～38m。

每个承台20根桩，承台长30m，宽20m，厚4.5m，所需混凝土由现场制备，引桥采用钻孔桩基础，圆

柱墩，设系粱和盖梁，墩高8～28m，平均高度25m，地势起伏较大。施工单位进场后，经实地考查

和校对设计文件，编制了施工组织设计。

项目经理部设立了安全机构，配备了3名持有交通部颁发的《安全生产考核合格证书》的专职安全

生产管理人员。机务部检查确认施工船只证照齐全，船机性能良好，船员满员且持证上岗，能满

足施工要求，报项目经理批准后，随即开始水上钻孔桩平台打桩作业。项目经理部为保证钻孔桩

质量，设置了钻孔桩质量控制关键点：①桩位坐标控制，②护筒埋深控制，③泥浆浓度控制，④桩底贯入度控制，⑤护筒内水头高度控制，⑥导管接头质量检查与水下混凝土浇筑质量。

施工单位进场后，业主另外又委托其施工进场道路，并约定只按实际发生的工程费支付进场道路

直接费，其他工程费的综合费率为10%，其中安全文明施工措施费1%，雨期施工增加费1万元（费率

1%）。进场道路完工后，经监理工程师核实确认，施工机械使用费20万元，材料费70万元。

在1#主墩钻孔桩开钻前夕，承包人接到监理工程师指令：石油部门要在墩位处补充调查地下石油管

线，要求1#主墩停止钻孔桩施工3天，监理工程师根据机械设备进退场申请单和现场核实，确认有

两台钻机停工，其中一台为租赁，其分摊进退场费用后的实际租赁费2000元/天；另一台为自有，投标报价为台班费1600元，停置费1000元/天，利润率7%.

问题

1．本项目配备的专职安全生产管理人员数量是否符合《公路水运工程安全生产监督管理办法》的

规定？并说明配备标准，项目经理部还有哪些人员需持有《安全生产考核合格证书》？钻孔桩平

台打桩作业前，还应向地方海事部门提出什么申请？

2．本工程主桥施工需在水上搭设的临时工程有哪些？

3．对项目经理部设置的钻孔桩质量控制关键点存在的错误之处进行修正、补充。

4．根据背景资料，针对引桥40m预制T梁的架设，采用双导梁架桥机，吊车、跨墩龙门吊这三种架

设方法哪种最合理？说明理由。

5．列式计算施工单位施工进场道路可获得的直接费。

6．列式计算1#主墩钻孔桩停工3天可索赔的钻机停工费用。

答案：

1．（1）不符合（1分），配备标准为：每5000万元合同额配备一名，不足5000万元的至少配备1 名（1分）；

（2）还应有项目经理（1分）、项目副经理（1分）、项目总工程师（1分）；

（3）还应向施工所在地海事部门提出施工作业通航安全审核申请，批准并取得水上水下施工许可 证（1分）。

2．临时码头（2分）、围堰及施工平台（2分）。

3．更正质量控制点两项：“③泥浆浓度控制”应更改为：“泥浆指标控制”（1分），“④桩底

贯入度控制”应更改为：“桩顶、桩底标高控制”（1分）。

遗漏的四个质量控制点分别为清孔质量（1分）、垂直度控制（1分）、孔径控制（1分）、钢筋笼 接头质量控制（1分）。

4．双导梁架桥机假设法最合理（3分）：

理由：①地质起伏较大，不宜用跨墩龙门吊架设（1分）；

②桥墩较高，梁重（长、大），不宜用吊车架设（1分）；

③双导梁架桥机适用于孔数较多的重型梁吊装，对桥下地形没有要求，该架设方法最合理（1分）。

5．其他工程费=1万元/1%×10%=10万元（2分），直接工程费=10万元/10%=100万元（1分），直接

费=100万元+10万元=110万元（1分）。

6．租赁钻机停置索赔费2000元/天×3天=6000元（1分），自有钻机停置索赔费1000元/天×3天= 3000元（2分），合计6000元+3000元=9000元（1分）。ほ

（五）背景资料

某施工单位承接了某公路B合同段K8+000～K9+800的路基、路面、1座3×20m的简支梁桥和8道涵洞

施工，合同工期为200天。该段土质以松散砂土和黏土为主，路基主要工程量见下表。

注：表中挖方为天然密实方，填方为压实方，天然密实方与压实方的换算系数为：土方1.16，石方0.92，假设换算系数不因土石混填而改变，调运方在经济运距内。

施工单位进场后，积极组织施工，并将路面分成三个段落组织流水作业，并绘制了施工平面布置示

意图和网络计划，分别如下：

路基施工中，石方开挖采用爆破，土方开挖采用挖掘机配自卸汽车作业。经实测，挖掘机的台班平

均生产率为560m2/台班，机械利用率为0.85.填筑施工采用土石混合倾填，并进行纵向分幅，用振 动压路机碾压。

桥梁墩台基础施工完毕后，为确保工程质量，监理工程师要求施工单位挖开再次检查坑底承载力和

基础混凝土质量，施工单位对此提出开挖费用索赔。

该路段投入使用一年后，在K9+200～K9+600段出现了路基的纵向裂缝。

问题

1．列式计算路基施工中的利用方（天然密实方）和借土方（压实方）数量。

2．指出平面布置示意图中临时设施和临时工程布置的不妥之处，并说明理由。

3．为满足合同工期要求，路基填筑施工最多不能超过多少天？若以桥梁施工为关键线路，路基填

筑施工最多不能超过多少天？

4．按进度计划要求，若挖掘机每天只安排一个班制，施工单位每天应投入多少台挖掘机？（不考 虑备用）

5．分析说明施工单位是否应该获得桥梁基坑开挖检查的索赔费用。

6．根据背景资料，指出产生路基纵向裂缝的可能原因。

答案：

1．利用方数量：（15000-1000）+5000+2000=21000（m2）（2分）。

借方：24000+2000-（15000-1000）/1.16-5000/0.92-2000/1.16=6772（m2）（2分）。

2．不妥之处：将临时场地（机械设备停放场和材料场）（1分）和施工便道（1分）布置在滑坡体

内。因为这种布置灰增加滑坡上的荷载而可能诱发滑坡（2分）。

3．为满足合同工期要求，路基填筑施工的最长时间是：

200-（25+40+20+20+20+10+20）=45（天）（3分）

若以桥梁施工为关键线路，路基填筑施工的最长时间是：

（50+60+30）-（40+20+20+20+10）=30（天）（3分）

所以N=550/（1×560×0.85）=1.16（台），取2台（5分）

5．对于已覆盖的隐蔽工程，监理要求再行开孔检查，若检查后符合图纸和规范要求，则一切费用应

由业主承担，则施工单位应该获得索赔费用（3分）。若开孔检查后并不符合合同及规范的要求，则

由承包商承担一切费用，则施工单位不应该获得索赔费用（3分）。

6．可能产生纵向裂缝的原因有：（1）土石混填且未分层碾压（2分）；（2）纵向分幅填筑（2分）。

一级建造师考试历年考题集合来自学信教育网，专业二级建造师考试培训机构，更多最新最全考题资料请到网站免费下载

篇2：2022年度《公路工程管理与实务》试卷

应试人员注意事项

1．全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。

2．作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。3．作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。4．考试时间为180分钟。

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．水泵铭牌上所标注的扬程是水泵的（）扬程。A．最大 B．设计 C．最小 D．实际

2．根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252--2000)，水利水电工程永久性水工建筑物的级别共分为（）级。A．三 B．四 C．五 D．七

3．下列地形图数字比例尺中，属于中比例尺的是（）。A．1：500 B．1：5000 C．1：50000 D．1：500000 4．缓凝剂适用于（）的混凝土。A．低温季节施工 B．有早强要求 C．采用蒸汽养护 D．长距离运输

5．某工程采用不过水土石围堰，基坑上游围堰挡水位为30m，下游围堰挡水位为29．4m，上下游水位差为0．6m，波浪爬高为0．5m，安全超高为1．0m，该工程上游围堰堰顶高程至少应为（）m。A．31．0 B．31．5 C．31．6 D．32．1 6．某土石坝地基采用固结灌浆处理，灌浆总孔数为200个，如用单点法进行简易压水试验，试验孔数最少需（）个。A．5 B．10 C．15 D．20 7．对土坝条形反滤层进行质量检查时，每个取样断面每层取样个数最少需（）个。A．2 1/ 9

B．4 C．6 D．8 8．某水利水电工程受弯构件，受压区受力钢筋采用绑扎接头，则同一截面内钢筋接头面积占受力钢筋总截面面积的最大百分率为（）。A．25% B．30% C．50% D．75% 9．关于水利水电工程高空作业的基本要求，下列说法错误的是（）。A．凡在坠落基准面2m或以上进行的作业称为高处作业

B．高处作业分为一级高处作业、二级高处作业、三级高处作业、四级高处作业 C．强风高处作业、雪天高处作业、带电高处作业属于特殊高处作业 D．进行三级高处作业时，需事先编制专项安全施工方案 10．在水利工程建设施工中，不属于前期工作的是（）。A．项目建议书 B．可行性研究报告 C．招标设计 D．初步设计

11．要按照国家有关规定做好验收工作，及时进行主体工程完工验收和项目竣工验收，重点小型项目原则上在中央财政专项资金下达之日起（）年内完工并验收。A．1 B．2 C．3 D．5 12．某水闸地板厚1．6m，其所用钢筋的（）费用不单独计列，应摊入有效重量的工程单价中。A．电焊条 B．铆钉 C．螺栓 D．切边 13．《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》中，应不加修改引用的是（）。A．投标人须知 B．评标办法 C．通用合同条款 D．申请人须知

14．下列水利工程合同中，属于建设工程合同的是（）合同。A．勘察 B．监理 C．材料供应 D．设备采购

15．从事水利工程（）的人员可以担任该项目的兼职质量监督员。A．监理 B．设计

2/ 9

C．施工 D．运行管理 16．根据《水利水电建设工程验收规程》(SL2232008)，质量监督机构的代表应该参加（）验收委员会或工作组。A．分部工程 B．单位工程 C．合同工程完工 D．阶段 17．根据《小型水电站建设工程验收规程》(SL168—96)，小水电工程试生产期限最短为（）个月。A．1 B．3 C．6 D．12 18．根据《防洪法》，在蓄滞洪区内建造的房屋屋顶形式应该采用（）。A．平屋顶 B．坡屋顶 C．曲屋顶 D．尖屋顶

19．根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129--2001)，坝体反滤料压实检查项目中不包括（）。A．干密度 B．含水率 C．含泥量 D．颗粒级配

20．根据《注册建造师执业工程范围》，下列专业中，属于水利水电工程专业工程范围的是（）。A．钢结构 B．桥梁 C．隧道 D．海洋石油

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)21．土石坝设置防渗设施的作用包括（）。A．减少通过坝体的渗流量 B．减少通过坝基的渗流量 C．增加上游坝坡的稳定性 D．降低浸润线 E．降低渗透坡降

22．下列材料中，属于土工复合材料的有（）。A．土工布 B．塑料排水管 C．软式排水管 D．土工模袋

3/ 9

E．土工格室

23．水利工程施工导流设计的任务包括（）等。A．建筑物的位置 B．选择导流方案 C．选定导流标准

D．确定导流建筑物的形式 E．拟定度汛措施

24．水闸闸墩混凝土表面碳化的处理，可以采用（）等方法。A．贴条状砂浆 B．水泥砂浆 C．喷浆 D．喷混凝土 E．钻孔灌浆

25．根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建[1998]16号)，水利工程项目开展施工准备须具备的条件包括（）。A．施工现场的征地、拆迁已完成 B．初步设计已经批准 C．项目法人已经建立 D．监理单位已经选定 E．施工单位已经选定

26．下列过程中，应遵照使用《提防和疏浚工程施工合同范本》的有（）。A．3级提防 B．4级提防 C．5级提防 D．中型疏浚 E．小型疏浚

27．根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，资格审查的办法有（）。A．合格制 B．优选制 C．符合制 D．有限数量制 E．无限数量制

28．堤防工程干砌石护坡质量抽检的主要内容包括（）。A．厚度 B．缝宽 C．平整度 D．干密度 E．密实程度

29．根据《中华人民共和国水土保持法》的有关要求，防止水力侵蚀的措施包括（）。A．轮封轮牧 B．工程措施 C．植物措施 D．保护耕地 E．设置人工沙障

4/ 9

30．根据《注册建造师施工管理签章目录》(试行)，下列水利水电工程施工管理文件中，属于注册建造师签章文件的有（）。A．验收申请报告 B．法人验收质量结论 C．施工管理工作报告

D．合同工程完工验收鉴定书

E．代表施工单位参加工程验收人员名单确认表

三、案例分析题(共4题，每题20分)(一)某河道治理工程施工面向社会公开招标。某公司参加了投标，中标后与业主签订了施工合同。在开展了工程投标及施工过程中有如下事件：

3事件1：编制投标报价文件时，通过工程量复核，把措施项目清单中围堰工程量预定为12000m，并编制了单价分析表如下。

事件2：该公司拟订胡××为法定代表人的委托代理人，胡××组织完成投标文件的标志，随后为开标开展了相关准备工作。

3事件3：2011年11月，围堰施工完成，实际工程量为13000 m，在当月工程进度款支付申请书中，围堰工程结算费用计算为13000×7．38=95940(元)。

事件4：因护坡工程为新型混凝土砌块，制作与安装有特殊技术要求，业主向该公司推荐了具备相应资质的分包人。问题

1．指出围堰填筑单价分析表中A、B、C、D分别代表的费用名称。2．事件2中，该公司为开标开展的相关业务准备工作有哪些? 3．事件3中，围堰工程结算费用计算是否正确? 4．根据《水利建筑工程施工分包管理规定》(水建管[2005]304号)，事件4中该公司对业主推荐分包人的处理方式有哪几种?并分别写出其具体做法。(二)某水闸工程由于长期受水流冲刷和冻融的影响，闸墩混凝土碳化深度最大达5．5cm，交通5/ 9

桥损毁严重。工程加固处理内容包括：闸墩采用渗透型结晶材料进行表层加固；拆除原交通桥桥面板，全部更换为浇“T”型梁板等。在工程加固工程中，监理单位在质量检查中发现“T”型梁板所使用的φ32钢筋焊接件不合格，无法保证工程安全，施工单位对已经浇筑完成的“T”型梁板全部报废处理并重新浇筑，造成质量事故，直接经济损失15万元。质量评定项目划分时，将该水闸加固工程作为一个单位工程，交通桥作为一个分部工程，每孔“T”型梁板作为一个单元工程，每个混凝土闸墩碳化处理作为一个单元工程。在《单元工程评定标准》中未涉及混凝土闸墩碳化处理单元工程质量评定标准。工程完工后，项目法人主持进行单位工程验收，验收主收工作包括对验收中发现的问题提出处理意见等内容。问题

1．写出混凝土闸墩碳化处理单元工程质量评定标准的确定程序。2．“T”型梁板浇筑质量事故等级属于哪一类?请说明理由。

3．分别指出“T”型质量事故对①“T”型梁板单元工程，②交通桥分部工程，③水闸单位工程的质量等级评定结果(合格与优良)有无影响，并说明理由。

4．本工程进行单位验收，验收工作除背景材料中给出的内容除外，还应该进行哪些主要工作？(三)某水工建筑工程，现浇桥面板跨度为10m。为方便事故，加快施工进度，施工单位在未经复核的情况下，当现浇桥面板混凝土强度达到设计强度的70%时即拆除脚手架及承重模板。一辆特重起重机在桥上进行吊装作业时，桥面发生坍塌，造成3人死亡，直接经济损失300万元。事故发生后，施工单位按项目管理权限及时向当市水行政主管部门进行了报告，并在当地政府的统一指导下。迅速组建“事故现场应急处置指挥机构”负责现场应急救援和统一领导与指挥。问题

1．根据《水工混凝土工程施工规范》(SDJ207—82)，说明桥面板拆模时机是否正确，为什么? 2．根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，水利工程建设质量与安全事故分为哪几级?并指出本工程的事故等级。

3．事故发生后，施工单位上报程序有无不妥之处?并简要说明理由。4．背景材料中“事故现场应急处置指挥机构”由哪些部门组成?(四)承包人承担某堤防工程，工程项目的内容为堤段I(土石结构)和堤段Ⅱ(混凝土结构)，合同双方依据(堤防和疏漏工程施工合同范本)签订了合同，签约合同价为600万元，合同工期为120d。合同约定：(1)工程预付款为签约合同的10%；当工程进度款累计达到签约合同价的60%时，从当月开始，在2个月内平均扣回；(2)工程进度款按月支付，保留金(质量保证金)在工程进度款中按5%预留。经监理机构批准的施工进度计划如下图所示。

6/ 9

由于发包人未及时提供施工图纸，导致“堤段Ⅱ混凝土浇筑”推迟5d完成，增加费用5万元。承包人在事件发生后向发包人提交了延长工期5d、补偿费用5万元的索赔申请报告。

问题

1．指出网络计划的工期和关键线路(用节点表示)。2．承包人向发包人提出的索赔要求合理吗?说明理由。承包人提交的索赔申请的做法有何不妥?写出正确的做法。索赔申请报告中应包括的主要内容有哪些? 3．指出“堤段工堤身填筑”工程进度曲线中的A、B分别代表什么，并计算C、D值。4．计算3月份应支付的工程款。

7/ 9

2012年度全国二级建造师执业资格考试 《水利水电工程管理与实务》试卷答案

一、单项选择题

1．B2．C3．C4．D5．B 6．B7．B8．C9．B10．C 11．A12．D13．C14．A15．D 16．D17．C18．A19．B20．A

二、多项选择题

21．ABDE22．BC23．BCDE24．BCD25。BC 26．ABD27．AE28．ACE29．BC30．ABCE

三、案例分析题(一)1．A代表的费用名称：人工费；B代表的费用名称：现场经费；C代表的费用名称：企业利润；D代表的费用名称：税金。

2．事件2中，该公司为开标开展的相关准备工作：应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。3．事件3中，围堰工程结算费用计算不正确。

围堰工程结算费用正确的结果：10000×7．38=73800(元)。

4．事件4中该公司对业主推荐分包人的处理方式有同意和拒绝两种。

具体做法：如承包人同意，则应由承包人与分包人签订分包合同。并对该推荐分包人的行为负全部责任；如承包人拒绝，则可由承包人自行选择分包人，但需经项目法人书面认可。(二)1．混凝土闸墩碳化处理单元工程质量评定标准的确定程序：经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时，其质量评为合格。

2．“T”型梁板浇筑质量事故等级属于一般质量事故。

理由：事故造成直接经济损失在10万～30万元之间的为一般质量事故。3．“T”型梁板质量事故对“T”型梁板单元工程的质量等级评定结果(合格与优良)有影响。理由：应重新评定质量等级。

“T”型梁板质量事故对交通桥分部工程的质量等级评定结果(合格与优良)有影响。理由：交通桥分部工程所含单元工程包括“T”型梁板。

“T”型梁板质量事故对水闸单位工程的质量等级评定结果(合格与优良)无影响。理由：水闸单位工程不包括交通桥分部工程。

4．本工程进行单位工程验收，验收主要工作除背景资料中给出的内容除外，还应该进行的主要工作：检查工程是否按批准的设计内容完成；评定工程施工质量等级；检查分部工程验收遗留问题处理情况及相关记录；对验收中发现的问题提出处理意见；单位工程投入使用验收除完成以上工作内容外，还应对工程是否具备安全运行条件进行检查。(三)1．桥面板拆模时间不正确。根据《水工混凝土工程施工规范》(SDJ 207—82)现浇桥面板混凝土强度应达到设计强度的100%时才可以拆模。

2．根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，水利工程建设质量与安全事故分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级。本工程的事故等级Ⅲ级。3．事故发生后，施工单位上报程序有不妥之处。

理由：除向市水行政主管部门报告外，还要向事故所在地人民政府报告，还应同时向事故所在地安全生产监督局报告。

8/ 9

4．“事故现场应急处置指挥机构”由到达现场的各级应急指挥部和项目法人、施工等工程参建单位组成。(四)1．网络计划的工期为120 d。关键线路为①→②→⑦→⑧→⑨。2．承包人向发包人提出的索赔要求合理。

理由：发包人未及时提供施工图纸，属于发包人的责任，且堤段Ⅱ混凝土浇筑是关键工作，因此，延误的工期和增加的费用都可以索赔。承包人提交的索赔申请的做法中，向发包人提交索赔申请不妥。正确做法：应向监理机构提交索赔申请报告，并抄送发包人。索赔申请报告中应包括的主要内容：总论部分、论证部分、索赔款项(或工期)计算部分、论据部分。3．“堤段工堤身填筑”工程进度曲线中的A、B分别代表计划进度、实际进度。

3C：2 100+2 400+2 600=7 100(m)。

3D：2 000+2 580+2 370=6 950(m)。

4．工程预付款=600万元×10%=60万元。

前3个月累计工程进度款=40+165+205=410(万元)>600×60%=360(万元)，应在3、4月平均扣回预付款，每月扣回30万元。

3月份应支付的工程款=[205×(1-5%)-30+5]=169．75(万元)。

篇3：2022年度《公路工程管理与实务》试卷

1 当前《工程招投标与合同管理实务》教学中存在的问题

1.1 教学手段和方法比较单一

目前, 《工程招投标与合同管理实务》教学主要采用面授的方式, 以各类工程招标投标的流程以及相关合同条款为重点, 而不是探究在实际工作中如何应用以及对合同进行有效管理。课堂上缺乏取自实际的案例, 缺少师生互动, 教学手段、教学方法比较单一, 纯理论的教学导致学生思维僵化, 影响了学生实际动手能力的开发和独立思考能力的培养, 达不到预期的教学效果。

1.2 任课教师准备不充分

当前, 部分任课教师误以为学生从教材上就能理解招投标的相关知识结构, 因此不在备课上下功夫, 加上很多教师都没有从事相关工作的经验, 没有真正吃透和消化工程招投标的程序、书本与现实之间的偏差、工程合同条款的含义以及在实际项目管理中如何避免纠纷并进行有效的管理, 使得课堂教学平淡如流水, 学生听课云里雾里, 课堂教学效果不理想, 没有真正理解工程招投标与合同管理课程本身的特点和教学目标。

1.3 对实践环节重视不够

在以前的《工程招投标与合同管理实务》教学过程中, 教学内容大部分是抽象的理论, 学生兴趣普遍不高, 而学生比较感兴趣的实践性教学环节较薄弱, 对整个工程招投标流程和合同管理过程的理解都是纸面上的东西, 很难全面地、系统地掌握工程招投标与合同管理的基本方法和理论, 不能很好地应用于实际业务中, 缺乏工程招投标与合同管理的实际操作能力。

1.4 考试形式与课程内容偏离

目前高校里《工程招投标与合同管理实务》考试中试题多为选择题、填空题、简答题以及论述题, 在考试内容上过分关注课本知识, 对招投标形式以及合同条款之间的内在联系和实践中的运用关注比较少, 学生为了应付考试, 死记硬背程序、条款, 忽视了实际操作技能的锻炼, 不利于学生实践能力的培养, 更不利于学生综合素质的提高。

2《工程招投标与合同管理实务》课程教学改革的建议

2.1 增加案例教学内容

案例教学法具有高度的拟真性, 它打破了传统的概念—内涵—特点—应用的教学模式, 根据案例讲理论, 以能懂和够用作为参考标准, 任课教师也可以根据学生实际需要增加一些前沿理论知识, 使得理论教学更鲜活、更有针对性、更具科学性。例如:合同类型选择这一章节, 学生在对可变价格合同、固定价合同和成本加酬金合同三种合同类型进行选择时, 需要考虑包括图纸、开工前准备情况、工期、标段的复杂程度等因素, 任课教师可以结合这些典型因素选择或编写案例, 同时设计一系列问题让学生分组讨论, 引导学生思考, 让学生明白掌握思维方式比掌握知识点更重要, 案例教学使教学体系更完整、逻辑性更强、环节更紧凑。

2.2 教师备课充分

备课是教师教学最基本也是最核心的工作, 是课堂教学的起点, 备课不仅要求任课教师眼界开阔, 也要求老师及时掌握国内外工程招投标和合同管理的最新动态、该领域内颁布的最新政策等, 并在课堂教学中体现出来。例如《工程招投标与合同管理实务》教材中合同文本的格式都是采用GF—1999—0201 (1999版) , 而从去年开始, 建设工程领域采用的合同格式已经改为GF—2013—0201 (2013版) , 因此备课时, 任课教师就要精心设计, 把两个不同版本的相同点和不同点讲透, 把教学重点放在2013版上, 以便学生更好地和现实对接。另外在备课中要把课件制作精美, 注重色彩搭配, 让学生有看下去的欲望, 从而营造良好的课堂气氛, 激发学生的兴趣。

2.3 加强课程实践环节

实践环节主要是对学生的独立思考能力和实践能力的培养。首先, 在师资建设上, 高校要努力提高“双师型”教师的比例, 即教学型人才和实践型人才的有机结合, 加强实践教学和课堂教学之间的双向联系, 提高办学水平;其次, 校企合作。联合建设学生实习基地, 甚至可以把基础实践环节外包, 以企业为主, 任课教师配合的模式合作, 为学生提供一个直接接触实际的平台, 把课堂和实际应用对接;最后, 任课教师要在课程设置里增加开放性、综合性的实验项目, 培养学生的动手能力和合作精神, 比如本课程第一章, 任课教师可以组织学生实地参观当地建设工程交易中心, 让学生了解工程交易中心的工作流程、招投标程序、机构设置及意义等, 结束后要求学生写一篇调研报告。在实践教学中, 学生普遍反应学到许多东西, 在之后的教学中, 学生对课程兴趣也浓厚起来。

2.4 改革考试方式

当前, 以闭卷考试为主的考核方式注重学生对课本知识的记忆能力, 并不能检测出学生对工程招投标以及合同管理专业知识的实践应用能力, 不符合人才培养的目标定位。要想达到教学大纲的人才培养要求, 需要多种考核方式相结合同时侧重于实践操作能力的考核。比如在教学过程中, 任课教师对工程招投标部分可以结合工程交易中心发布的具体信息让学生分组设计工程招投标文件, 并组织开标、评标, 通过任务完成情况来考查学生掌握和应用知识的能力, 这种弹性考试方法可以根据课程需要采取不同的考试方法, 促使学生明确不同课程之间的差异, 激发学生的学习热情, 寓教于乐, 从而改善教学效果。

3 结语

《工程招投标与合同管理实务》作为建筑工程管理专业的主干课程, 其重要性日益凸显。例如:学生在做课程设计、写毕业论文的过程中会经常用到工程招投标与合同管理的相关知识, 走入社会后从事的建筑行业工作后基本上都要用到该课程的知识。随着经济全球化时代的到来和我国社会主义市场经济的不断完善, 建筑行业的竞争将更加激烈, 《工程招投标与合同管理实务》教学也必须跟上时代的步伐, 所以该课程教学改革探索依然显得任重道远。

参考文献

[1]余立中.土建类学生工程合同管理能力的培养与探索[J].高等建筑教育, 2012 (2) .

[2]韦海民.建设工程合同管理课程教学改革浅析[J].职业时空 (研究版) , 2013 (20) .

[3]王彩雪, 薛婷.浅谈工程管理专业应用型人才培养对策[J].山西建筑, 2009 (08) .

篇4：2022年度《公路工程管理与实务》试卷

1.从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法，是（）。

A. 抽样调查B. 典型调查

C. 重点调查D. 问卷调查

2. 经济普查以从事（）产业的企业事业组织、机关团体和个体工商户为对象。

A. 第一、第二和第三B. 第二、第三

C. 第二D. 第三

3. 在实际工作中，常常对矿山、油田、森工局、电网等企业按其活动的同质性来划分产业活动单位，而不强调地点的同质性。只要不跨（），并且属于同一种活动的，就合并成一个产业活动单位。

A. 省、自治区、直辖市B. 地、市、州、盟

C. 县、市、区、旗D. 乡镇、街道

4. 在实际工作中，如果一个（）单位从事两种以上的经济活动，则按其中全年销售收入最大的来确定其行业属性。

A. 工业、建筑业

B. 工业、批发零售业

C. 建筑业、交通运输业

D. 交通运输业、批发零售业

5. 根据《关于统计上划分经济成分的规定》，（）不属于非公有经济。

A. 私有经济B. 港澳台经济

C. 外商经济D. 集体经济

6. 所谓各产业对经济增长的贡献率，就是各产业的（）的比重。

A. 不变价增加值增量占不变价GDP增量

B. 现价增加值增量占现价GDP增量

C. 销售收入增量占社会消费品销售总额增量

D. 固定资产投资增量占全社会固定资产投资总额增量

7. 农业统计范围覆盖我国境内各种经济组织、各个系统的农林牧渔业生产单位从事的农业生产活动。但不包括（）。

A. 农业企业从事的农业生产活动

B. 非农单位附属的农业生产活动

C. 军委系统的农业生产活动

D. 农业科学试验机构进行的农业生产活动

8. 在我国农业统计中，不作为耕地面积统计的项目是（）。

A. 可以用来种植农作物的熟地、当年新开荒地、连续撂荒未满三年的耕地和当年的休闲地（轮歇地）

B. 以种植农作物为主并附带种植桑树、茶树、果树和其他林木的土地

C. 沿海、沿湖地区已围垦利用的“海涂”、“湖田”等

D. 专业性的桑园、茶园、果园、果木苗圃、林地、芦苇地、天然或人工草地

9. 欲统计全国2008年汽车的产量和产值，应选择（）作为调查单位。

A. 汽车生产企业

B. 汽车销售企业

C. 汽车配件生产企业

D. 汽车修理企业

10. 工业总产值是以货币形式表现的工业企业在一定时期内生产的工业最终产品或提供工业性劳务活动的总价值量。具体包括（）等三个部分。

A. 本期生产成品价值、对外加工费收入、在制半成品期末期初差额价值

B. 本期生产成品价值、对外加工费收入、对外销售中间产品（半成品）价值

C. 本期对外销售成品价值、对外销售中间产品（半成品）价值、在制半成品期末期初差额价值

D. 本期对外销售成品价值、对外加工费收入、在制半成品期末期初差额价值

11. 目前我国工业统计主要采用“生产法”计算工业增加值，在具体计算时采用（）公式。

A. 工业增加值＝工业总产值－工业中间投入

B. 工业增加值＝工业总产值－工业中间投入＋本期应交增值税

C. 工业增加值＝劳动者报酬＋生产税净额＋固定资产折旧＋营业盈余

D. 工业增加值＝劳动者报酬＋生产税净额＋固定资产本年提取折旧＋营业盈余

12. 建筑业总产值（即自行完成施工产值）是以货币表现的建筑安装企业在一定时期内生产的建筑业产品的总和。不包括（）。

A. 建筑工程产值

B. 设备安装工程产值

C. 安装设备本身价值

D. 房屋、构筑物修理产值

13. 商品销售总额是指从事批发零售活动的企业（单位）对其他单位和个人出售商品总额。不包括（）。

A. 售给城乡居民和社会集团消费用的商品

B. 售给工业、农业、建筑业、运输邮电业、批发零售贸易业、餐饮业、服务业等作为生产、经营使用的商品

C. 对国（境）外直接出口的商品

D. 出售本企业（单位）自用的废旧物资

14. 现行统计调查制度规定，房地产开发业统计调查单位不仅包括具有法人资格的房地产开发与经营单位，还包括（）。

A. 其他法人附营的房地产开发与经营单位

B. 专门从事房地产管理的企业和单位

C. 专门从事房地产代理的企业和单位

D. 专门从事房地产经纪的企业和单位

15. 下列关于能源消费量统计的说法，错误的是（）。

A. 谁消费、谁统计

B. 何时投入使用，何时计算消费量

C. 循环使用，重复计算

D. 耗能工质（如水、氧气、压缩空气等）不统计

16. 下列不能直接从企业（单位）会计“资产负债表”中取得数据的指标是（）。

A. 资产总额B. 生产经营用固定资产原价

C. 负债合计D. 所有者权益合计

17. 企业固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过（）年的，也应当作为固定资产。

A. 半B. 1

C. 2D. 3

18. 在财务统计中，企业主营业务收入是指企业从事主要生产经营活动所取得的营业收入，对于不同行业的企业，其具体内容有所不同。其中餐饮企业的主营业务收入是（）。

A. 产品销售收入B. 工程结算收入

C. 营运业务收入D. 营业收入

19. 在固定资产投资统计中，建筑安装工程投资额一般按照（）计算。

A. 预算价格B. 中标价格

C. 结算价格D. 全部费用

20. 人口总迁移率是指迁移的总人数占人口总数的千分比。计算公式为（）。

A. 总迁移率＝一定时期的迁入人口／该时期的平均人口×1000‰

B. 总迁移率＝一定时期的迁出人口／该时期的平均人口×1000‰

C. 总迁移率＝（一定时期的迁入人口＋迁出人口）/该时期的平均人口×1000‰

D. 总迁移率＝（一定时期的迁入人口＋迁出人口）/该时期的总人口×1000‰

21. 在科技统计中，R&D人员折合全时当量中的全时人员，是指在报告年度从事R&D活动的工作时间占全年工作时间的（）及以上的专职人员。

A. 60%B. 70%

C. 80%D. 90%

22. 九年义务教育完成率是指完成国家义务教育法规定的9年义务教育的学生数与初始学生数的比例。计算公式为（）。

A. 九年义务教育完成率＝当年普通中学初中毕业生数／9年前小学一年级招生数×100%

B. 九年义务教育完成率＝当年普通中学初中毕业生数／当年小学一年级招生数×100%

C. 九年义务教育完成率＝（当年普通中学初中毕业生数＋当年职业中学初中毕业数）／9年前小学一年级招生数×100%

D. 九年义务教育完成率＝（当年普通中学初中毕业生数＋当年职业中学初中毕业数）／当年小学一年级招生数×100%

23. 在城镇住户调查中，不作为家庭可支配收入统计的项目是（）。

A. 工资性收入

B. 银行存款的利息收入

C. 出售家庭财物所得收入

D. 出租房屋的租金收入

24. 按照国际惯例，基尼系数在0.4～0.6，表示居民之间收入分配（）。

A. 高度平均B. 相对平均

C. 差距偏大D. 高度不平均

25. 下列关于选择居民消费价格调查规格品的说法，不符合代表规格品选择原则的是（）。

A. 选择消费量较大的规格品

B. 选中规格品的价格变动特征与未选中规格品价格变动的相关性愈高愈好

C. 选中的规格品之间，性质愈相似愈好

D. 选中的工业消费品必须是合格产品，产品包装上有注册商标、产地、规格等级等标识

26. 十一届全国人大常委会第九次会议审议通过修订后的《中华人民共和国统计法》自（）起施行。

A. 2009年6月27日B. 2009年5月1日

C. 2009年12月1日D. 2010年1月1日

27. 北京市人大常委会制定的关于统计工作方面的地方性统计法规，与国家统计局制定的统计规章相比，其法律效力（）。

A. 比国家统计局制定的规章低

B. 比国家统计局制定的规章高

C. 无法判断

D. 两者一样高

28. 统计人员进行统计调查时，应当出示（）颁发的工作证件。

A. 县级以上人民政府统计机构

B. 县级以上人民政府统计机构或者有关部门

C. 县级以上地方各级人民政府统计机构

D. 国家统计局

29. 统计从业资格考试单科成绩合格的人员，其合格成绩在（）内有效，逾期成绩自行作废。

A. 2年B. 3年

C. 1年D. 5年

30. 国家统计局或者省级人民政府统计机构受理涉外调查许可证申请，应当自收到申请之日起（）内，做出批准或者不予批准的决定。

A. 15日B. 30日

C. 10日D. 20日

31. 根据《统计法》第十一条第三款规定，下列说法正确的是（）。

A. 部门统计调查项目、地方统计调查项目不得与国家统计调查项目相重复

B. 国家统计调查项目、部门统计调查项目、地方统计调查项目应当明确分工，互相衔接，不得重复

C. 地方统计调查项目不得与国家统计调查项目、部门统计调查项目相重复

D. 新制定的统计调查项目不得与既有的统计调查项目相重复

32. 《统计法》规定的统计调查项目审批原则是指（）。

A. 必要性、可行性、科学性

B. 必要性、合法性、科学性

C. 必要性、合法性、可行性

D. 必要性、科学性、完整性

33. 《统计法》第十七条规定，国务院有关部门可以根据本部门统计工作的需要，在国家统计标准的基础上制定补充性的部门统计标准，（）。

A. 报国家标准化行政主管部门审批

B. 报国务院批准

C. 报国家统计局审批

D. 报国家统计局备案

34. 国家统计局派出的调查机构组织实施的统计调查活动中发生的统计违法行为，由（）负责查处。

A. 国家统计局

B. 本级人民政府统计机构

C. 组织实施该项统计调查的调查机构

D. 本级人民政府统计执法检查机构

35. 统计行政机关在做出对法人或者其他组织（）以上的罚款，对公民2千元以上的罚款的行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。

A. 3万元B. 5万元

C. 1万元D. 2万元

36. 某企业迟报统计资料，被该企业所在地县人民政府统计机构予以警告。该行政处理决定属于（）。

A. 行政处分B. 行政处罚

C. 民事处罚D. 警示

37. 根据《统计法》的规定，对企业事业单位等统计调查对象的最高罚款额度为（）。

A. 10万元B. 5万元

C. 3万元D. 20万元

38. 当事人对国家统计局派出的省级调查队作出的具体行政行为不服，申请复议的，复议机关是（）。

A. 省级人民政府

B. 省级人民政府法制部门

C. 省级人民政府统计机构

D. 国家统计局

39. 统计行政诉讼是一种（）行为。

A. 司法B. 行政

C. 统计D. 行政裁判

40. 对国家统计局作出的具体行政行为不服的，由（）审理第一审统计行政诉讼案件。

A. 北京市高级人民法院

B. 北京市中级人民法院

C. 北京市西城区人民法院

D. 最高人民法院

二、多项选择题（以下每小题至少有两项正确答案，每选对一项得0.5分，全部选对得满分。多选或错选不得分。本题共30分，每小题2分。）

41. 统计资料的具体表现形式，可以分为（）。

A. 以统计表形式提供的统计资料

B. 以统计报告形式提供的统计资料

C. 以电讯、磁介质形式提供的统计资料

D. 以出版物形式提供的统计资料

E. 《抽样调查》教科书

42. 与其他调查相比，普查的主要特点有（）。

A. 覆盖的单位全B. 资料全面系统

C. 工作量大D. 时间较长

E. 费用较少

43. 经过批准或备案的合法统计调查报表的右上角需标明（）等法定标识。

A. 表号B. 制定机关

C. 批准或者备案机关D. 批准或者备案文号

E. 有效期限

44. 产业活动单位必须同时具备以下（）条件。

A. 依法成立，有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任

B. 独立拥有和使用（或授权使用）资产，承担负债，有权与其他单位签订合同

C. 在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动

D. 相对独立组织生产经营或业务活动

E. 能够掌握收入和支出等业务核算资料

45. 《统计上大中小型企业划分办法》，以法人企业作为划分规模的对象，以（）指标为划分依据。

A. 从业人员数B. 主营业务收入

C. 销售额D. 固定资产总额

E. 资产总额

46. 不变价国内生产总值的生产核算是将各产业部门现价增加值换算成不变价增加值，各产业部门不变价增加值加总得出不变价国内生产总值。不变价增加值的核算方法主要有（）。

A. 基年价格估价法B. 价格指数缩减法

C. 物量指数外推法D. 购买力平价法

E. 汇率法

47. 农作物播种面积是指实际播种或移植有农作物的面积，包括（）。

A. 在耕地上种植的农作物的面积

B. 在非耕地上种植的农作物的面积

C. 在耕地上移植的农作物的面积

D. 在非耕地上移植的农作物的面积

E. 属于专业性的芦苇地、天然或人工草地面积

48. 工业中间投入是指企业在报告期内用于工业生产活动所一次性消耗的外购原材料、燃料、动力及其他实物产品和对外支付的服务费用。按照具体内容可分为（）。

A. 间接材料

B. 制造费用中的中间投入

C. 管理费用中的中间投入

D. 销售费用中的中间投入

E. 利息支出

49. 工业企业能源消费包括工业企业在生产过程中作为燃料、动力、原料、辅助材料使用的能源以及工艺用能、非生产用能；作为能源加工转换企业，还要包括能源加工转换的投入量。具体指（）。

A. 用于本企业产品生产、工业性作业和其他生产性活动的能源

B. 用于技术更新改造措施、新技术研究和新产品试制以及科学试验等方面的能源

C. 用于经营维修、建筑及设备大修理、机电设备和交通运输工具等方面的能源

D. 拨到外单位，委托外单位加工用的能源

E. 其他非生产消费的能源

50. 在国民经济核算中，财产收入是指资产所有者通过将资产投入生产经营过程而获得的收入。对于一个住户而言，以下属于财产收入的有（）。

A. 银行存款的利息收入

B. 持有股票的红利收入

C. 出租土地的租金收入

D. 出租房屋的租金收入

E. 亲友馈赠的实物或现金

51. 下列关于统计法作用的表述，正确的有（）。

A. 有效地科学地组织统计工作，推进统计工作的现代化进程

B. 保障统计资料的准确性、及时性、可获得性

C. 保障统计资料的准确性、科学性、及时性

D. 保障统计资料的真实性、准确性、完整性、及时性

E. 维护统计数据质量，反对弄虚作假

52. 《统计法》第二十五条规定的“能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料”是指（）。

A. 直接表明单个统计调查对象身份的资料

B. 表明统计调查对象身份的姓名、年龄、地址、电话号码、邮编等资料

C. 虽未直接表明单个统计调查对象身份，但是通过已标明的地址、编码等相关信息可以识别或者推断其身份的单个统计调查对象资料

D. 可以推断单个统计调查对象身份的汇总资料

E. 可以推断单个统计调查对象身份的单个资料

53. 统计人员应当依法履行职责，如实搜集、报送统计资料，不得（）。

A. 伪造统计资料

B. 篡改统计资料

C. 要求任何单位和个人提供不真实的统计资料

D. 以任何形式有其他违反统计法规定的行为

E. 泄露国家机密

54. 我国目前实施的统计行政许可项目包括（）。

A. 统计调查项目审批

B. 统计调查项目备案

C. 统计从业资格认定

D. 涉外调查机构资格认定

E. 涉外社会调查项目审批

55. 根据《行政复议法》和《统计法》的规定，能够引起统计行政复议的行政行为包括（）。

A. 行政处罚

B. 行政处分

C. 行政不作为

D. 行政侵权

E. 调查行为

三、判断题（本题共20分，每小题1分。）

56. 统计数据反映的国民经济和社会发展情况，是社会的公共信息资源，应当及时地公布、提供给全社会的统计信息使用者。

57. 我国普查制度规定，经济普查每10年进行一次，在逢3或8的年份实施。

58. 经济普查对其普查范围内的全部法人单位、产业活动单位采用全面调查的方法，对个体经营户则采用全面调查与抽样调查相结合的方法。

59. 抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，可起到全面调查的作用。

60. 部门统计调查项目由国务院有关部门制定，报国家统计局备案。

61. 一个法人单位是由多个产业活动单位构成的。

62. 从事种植业生产的农户，其经济成分应是私有经济。

63. 统计表的左面一般为表的主栏，列出统计调查的指标；右面为宾栏，列出统计分组标志。

64. 农业统计是反映农业再生产经营现状和过程的统计，包括种植业、林业、牧业和渔业等4个行业大类的统计。

65. 工业总产值不允许同一产品在企业内部重复计算，但允许企业间的重复计算。

66. 工业销售产值不含半成品在制品期末期初差额价值，而工业总产值包括这部分的价值。

67. 铁路营业里程又称营业长度，是指办理客货运输业务的铁路线路总长度，包括正式营业和临时营业里程。对于全线或部分建成双线及以上的线路应按实际长度统计。

68. 货（客）运量是指在一定时期内，各种运输工具实际运送的货物（旅客）数量。与运输距离长短、货物（旅客）类别无关。

69. 商品房销售面积是指报告期内出售商品房屋的合同总面积，即双方签署的正式买卖合同中所确定的建筑面积，不包括期房销售建筑面积。

70. 企业资产负债财务统计主要反映企业拥有的资产、承担的负债及所有者权益状况，是进行国民经济核算和编制资产负债表的基础资料。三者之间的关系是：资产＝所有者权益－负债。

71. 《统计法》第十九条明确规定，重大国情国力普查所需经费，由国务院和县级以上地方各级人民政府共同负担，列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保到位。

72. 政府综合统计机构和部门统计机构都属于政府统计机构，构成政府统计系统的两大支柱，是完成国家、部门、地方统计任务的最为重要的力量。

73. 已经取得统计员以上统计专业技术职务资格的人员，无需持有统计从业资格证书，可凭统计专业技术职务资格证书，直接从事统计工作。

74. 国家统计调查项目由国家统计局制定，报国务院审批或者备案。

75. 统计执法检查对象包括有上报统计资料义务的统计调查对象，依法组织实施政府统计调查和管理公布统计资料的人民政府、政府统计机构和有关部门，以及从事涉外调查的涉外调查机构。

四、综合应用题（以下每道综合应用题包括5道小题，每道小题有一项或一项以上的正确答案，每选对其中的一项得0.5分，全部选对得满分。多选或错选不得分。本题共30分，每小题2分。）

请据此表计算回答以下问题：

76. 该地区2008年的平均人口为（）。

A. 67 860.7B. 73 155.5

C. 78 450.3D. 219 466.5

77. 该地区2008年的人口发展速度为（）。

A. 1.01B. 1.16

C. 1.28D. 1.30

78. 该地区2008年末的老年人口系数为（）。

A. 10.81%B. 11.43%

C. 11.96%D. 12.39%

79. 该地区2008年初的人口总负担系数为（）。

A. 0.20B. 0.22

C. 0.25D. 0.27

80. 该地区2008年初人口的平均年龄为（）。

A. 40.81B. 41.29

C. 41.72D. 42.31

（二）下表为某地区一个农村住户2009年的收支情况。

请据此表计算回答下列问题：

81. 该住户2009年的总收入为（）元。

A. 54 340B. 48 340

C. 44 340D. 44 100

82. 该住户2009年的家庭经营收入为（）元。

A. 43 000B. 38 000

C. 19 000D. 14 000

83. 该住户2009年的可支配收入为（）元。

A. 33 090B. 33 590

C. 48 290D. 48 390

84. 该住户2009年的恩格尔系数为（）。

A. 30%B. 35%

C. 40%D. 45%

85. 该住户应归入（）类型。

A. 绝对贫困B. 勉强度日

C. 小康D. 富裕

（三）某县统计局在对统计数据质量进行检查时发现，某乡镇上报的企业数据与企业提供的原始资料之间存在很大出入，导致反映该乡镇总体经济情况的汇总数据大量失实。经调查核实，该乡镇统计员有修改企业上报资料和编造虚假资料的行为。

86. 该乡镇统计员的行为属于（）统计违法行为。

A. 自行修改统计资料、编造虚假统计数据

B. 参与弄虚作假

C. 擅自修改、编造统计资料

D. 伪造、篡改统计资料

87. 对该乡镇统计员的统计违法行为，应当给予（）。

A. 行政处分

B. 通报批评、罚款

C. 警告并处罚款

D. 拘留

88. 对该乡镇负责人的行为，应定性为（）。

A. 自行修改统计资料、编造虚假统计数据

B. 要求统计机构、统计人员伪造、篡改统计资料

C. 对本地方发生的严重统计违法行为失察

D. 弄虚作假

89. 下列处分措施中不能适用于本案乡镇负责人的违法行为的是（）。

A. 警告B. 记过

C. 降级D. 开除

90. 对该乡镇负责人的违法行为应当依法给予处分，有权做出处分决定的机关是（）。

A. 该乡镇所在地的县级人民政府统计机构

B. 该乡镇所在地县级人民政府

C. 该乡镇所在地的地（市）级人民政府统计机构

D. 该乡镇所在的的省级人民政府统计机构

二○一○年度全国统计专业技术中级资格考试

统计工作实务试卷标准答案（满分120分）

一、单项选择题（以下每小题各有四项备选答案，其中只有一项是正确的。本题共40分，每小题1分。）

1. A 2. B3. A4. B5. D6. A 7. D

8. D 9. A 10. A 11. B12. C13. D14. A

15. C 16. B17. C18. D19. A20. C21. D

22. C 23. C24. C25. C26. D27. C28. B

29. A 30. D31. B32. A33. C34. C35. D

36. B 37. D38. D39. A40. B

二、多项选择题（以下每小题至少有两项正确答案，每选对一项得0.5分，全部选对得满分。多选或错选不得分。本题共30分，每小题2分。）

41. ABCD42. ABCD43. ABDE44. CDE45. ACE

46. ABC47. ABCD48. BCDE49. ABCE50. ABCD

51. AD52. ABCD53. ABCD54. CDE55. ACD

三、判断题（本题共20分，每小题1分。）

56. ×57. ×58. √59. √60. ×61. ×

62. ×63. √64. ×65. √66. √67. ×

68. √69. ×70. ×71. ×72. √73. √

74. ×75. √

四、综合应用题（以下每道综合应用题包括5道小题，每道小题有一项或一项以上的正确答案，每选对其中的一项得0.5分，全部选对得满分。多选或错选不得分。本题共30分，每小题2分。）

76. D77. B78. C79. D80. A81. A82. D

83. D84. B85. D86. D87. A88. C89. A

篇5：2022年度《公路工程管理与实务》试卷

a：0-103%b：0-105;c：0-102%。

7、在浇注大体积混凝土时，不能用下列()水泥

a：硅酸盐水泥;b：矿渣水泥;c：火山灰水泥。

8、在钢筋混凝土框架柱中焊接钢筋时用下列()方法

a：闪光对焊;b：电渣压力焊;c：电弧焊。

9、摩擦桩是指()

a：桩尖位于软土层中的桩;b：桩身与土层摩擦力大的桩;

c：依靠桩身与土层摩擦力传递力的桩。

10、下列木材抗拉强度最高的是()

a：轴向;b：径向;c：弦向

11、打桩时垂直偏差要求()

a：≤1%;b：≤2%;c：≤1.5%。

12、无垫层的钢筋混凝土基础中地板钢筋的保护层是()

a：≥70;b：≥50;c：≥100。

13、钢筋混凝土框架主体工程验收时梁的轴线位移是()

a：≤15;b：≤8;c：≤10。

14、支模板时，≥4米的梁底模可按()起拱

a：1~3%;b：5%;c：4%。

15、砖砌体验收规范中每层墙体误差为()mm

a：10;b：5;c：8;d：6。

16、钢筋混凝土次梁中的施工缝可留在()

a：两端;b：跨中;c：跨中范围内。

17、后张法预应力混凝土构件在预应力筋张拉时混凝土强度应达()

a：75%;b：100%;c：80%。

18、用振捣棒振捣混凝土时，每振点用时在()秒 来源：

a：20~30;b：10~20;c：30~45。

19、双代号网络施工计划中的表示()

a：这项工作结束时刻;b：这项工作开始时刻;c：这项工作结束、下项工作开始时刻。

20、双代号时网络中的波浪线表示()

a：自由时差;b：逻辑关系;c：虚工作。

二、组合选择题：把下列各题中正确的答案填入()内(10×2=20分)。

1、极限状态设计法中，为满足钢筋混凝土构件的可靠度，采用()措施

a：计算杆件内力时把标准载荷乘以一个大于1的系数;b：计算结构抗力时把材料标准值乘以一个小于1的系数;c：对安全等级不同的建筑物乘以一个重要系数;d：为保杆件稳定乘以一个稳定系数。

2、7度以上抗震设防时砖混结构墙体拉结要求有()

a：不少于2φ6筋伸入每段墙≥1000;b：拉结筋竖向间距≤500;

c：无构造柱的墙交接处均设拉结钢筋;d：时设拉筋。

3、在下列钢筋中列出了钢筋含碳量，其中()是低碳钢;()是中碳钢;()是高碳钢。

a：<0.25%;b：0.25~0.7%;c：0.7~1.4%;d：<0.5%;e：0.8%。

4、细石混凝土刚性防水屋面做法包括以下()点

a：厚40~50，标号≥c20;b：配筋φ4@200双向;c：分格不大于6×6米，缝内填油膏;d：上铺卷材防水。

5、楼梯设计要求有下列()点

a：梯段上垂直高度≥2.2米;b：休息平台下净高≥2.0米;

c：踏面+踢面≥450;d：梯段宽度≥1.2米;e：休息平台宽≥1.2米且不小于梯段宽。

6、内墙面高级抹灰质检方法有()检查墙面平整度

a：用2m直尺和塞尺检查;b：空隙2mm处不多于一处;c：空隙5mm处不多于一处;d：完全帖服。

7、等节拍流水施工组织是指()

a：各施工过程用时相等;b：各施工过程间隔时间相等;

c：各施工段中的各施工过程也相等;d：各专业队依次进场等候时间相等。

8、出让土地使用权的最高年限根据土地用途不同而不同，下列说法正确的有()

a：居住用地70年;b：工业用地50年;c：商业娱乐用地40年;

d：居住用地80年;e：科教文体用地60年。

9、一项工程的直接费是指下列()项费用

a：材料费;b：管理费;c：人工费;d：机械费;e：措施费。

10、倍节拍流水施工计划主要意思是()

a：各施工过程在同一施工阶段上流水节拍相等;

b：各施工过程之间的流水节拍相等;

c：各施工过程之间的流水节拍不完全相等;

d：各施工过程的流水节拍是某一常数的倍数

e：各施工队施工用时互成倍数

三、实务题(共120分)

1、已知单代号网络计划如图3-1-1所示，设计工期等于计算工期，试计算单代号网络计划的时间参数，并用双线标注关键线路。(25分)

问题：(1)计算无节奏流水工期;(2)排出流水施工图。

3、(20分)背景材料：某工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10天，并同意合同工期顺延10天。为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。(25分)

问题

(1)索赔能否成立，索赔证据是什么?来源：

(2)由此引起的损失费用项目有哪些?

(3)如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件?

4、(25分)背景

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因而工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。由于排除孤石拖延了一定的时间，使得部分施工任务不得不赶在雨季进行。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时的道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。

(2)问题

1)简述工程施工索赔的程序。

2)你认为乙方提出的索赔要求能否成立?为什么?

3)在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些?

5、某施工单位承包某内资工程项目，甲、乙双方签订关于工程价款的合同内容有：

(1)建筑安装工程造价660万元，主要材料费占施工产值的比重为60%;

(2)预付备料款为建筑安装工程造价的2%;

(3)工程进度款逐月计算;

(4)工程保险金为建筑安装工程造价的5%，保修期半年;

(5)材料价差调整按规定进行(按在规定上半年材料价差上调10%，在6月份一次调增)。工程各月实际完成产值如表3-5

问题

(1)通常工程竣工结算的前提是什么?

(2)该工程的预付备料款、起扣点为多少?来源：

(3)该工程1月~5月，每月拨付工程款为多少?累计工程款为多少?

(4)6月份办理工程竣工结算，该工程结算总造价为多少?甲方应付工程尾款为多少?

篇6：2022年度《公路工程管理与实务》试卷

根据场景(一)，回答下列问题：

1．混凝土基础的主要形式有(D)、独立基础、筏形基础和箱形基础等。

A．圆形基础

B．柱形基础

C．板形基础

D．条形基础

2．砖基础底标高不同时，应(A)，当设计无要求时，搭砌长度不应小于砖基础大放脚的高度。

A．从低处砌起，并应由高处向低处搭砌

B．从高处砌起，并应由高处向低处搭砌

C．从高处砌起，并应由低处向高处搭砌

D．从低处砌起，并应由低处向高处搭砌

3．砖基础的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时，应留置(D)。

A．凹槎

B．凸槎

C．直槎

D．斜槎

4．砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为(B)。

A．5mm B．10mm C．I5mm D．20mm

5．对于设备基础浇筑，一般应分层浇筑，并保证上下层之间不留施工缝，每层混凝土的厚度为(B)。

A．100～200mm B．200～300mm C．300～400mm D．400～500mm 场景(二)某大厦工程，钢筋混凝土框架结构，地上l0层，地下l层，建筑面积45 000 m2，基础为钢筋混凝土筏板基础。工程施工场地位于市内繁华地段。为加快施工进度，该工地未按当地规定的时间停工，噪声严重影响居民。其违规作业受到周边居民的投诉，而后有关部门对其进行了处罚。

根据场景(二)，回答下列问题：

1．噪声按来源主要分为(ABCD)。

A．工厂生产噪声 B．交通噪声

C．建筑施工噪声

D．社会生活噪声

E．市场噪声

2．噪声是影响面最广的一类环境污染，其危害包括(ABCD)。

A．损伤听力

B．干扰睡眠

C．影响人的心理健康

D．影响语言交流

E．影响生活

3．下列有关白天进行打桩施工时噪声的分贝，符合标准的是(ACE)。

A．65 dB B．105 dB C．5 Db D．95 dB E．75 dB 4．大体积混凝土的浇筑方案主要有(CD)等方式。

A．均匀分层

B．交错分层

C．全面分层

D．分段分层

E．斜面分层

5．(BD)不利于大体积混凝土的施工。

A．掺入一定量的粉煤灰

B．尽量增加水泥用量

C．降低浇筑层的高度

D．选用硅酸盐水泥

E．掺入一定量的石灰 场景

（一）某大厦工程，地下1层，地上20层，现浇混凝土剪力墙结构，基础埋深14.4米，底板厚2米，总建筑面积为20098平方米，剪力墙混凝土C30,钢筋采用HPB235,HRB335,底板混凝土采用矿渣硅酸盐水泥，混凝土为C35,P12.施工单位制定了底板混凝土施工方案，浇筑底板混凝土后，监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经有资质的检测单位检测鉴定，该底板混凝土强度没有满足设计要求，但经原设计单位计算，能满足安全使用要求。

根据场景

（一），作答下列题目：

1.混凝土标号中的P12表示（B）。

A.抗冻等级

B.抗渗等级

C.抗压等级

D.抗裂等级

2.HRB335钢筋，属于（C）。

A.光圆钢筋

B.低碳钢轧制而成C.带肋钢筋

D.细精粒钢筋

3.基础底板混凝土强度按有关质量验收规范，（B）。

A.应返工，再验收

B.可以验收

C.应加固处理

D.应拆除重做

4.挖土深度超过（C）米，为深基坑。

A.3

B.4

C.5

D.6

5.大体积混凝土的浇筑方案不包括（D）。

A.全面分层

B.分段分层

C.斜面分层

D.竖面分层

6.矿渣硅酸盐水泥的初凝时间不得早于（B）分钟。

A.30

B.45

C.50

D.60

7.本案例按有关技术规范，该剪力墙钢筋混凝土的保护层厚度不小于（C）mm.A.15

B.20

C.25

D.30 来源:考试大-二级建造师考试 场景

（二）某6层建筑综合幕墙工程，7度抗震设防，有节能要求，檐高20米，因为幕墙构造需要，在填充墙上采用了后置埋件连接。建筑物南侧采用的是隐框玻璃幕墙，北立面采用的是全坡幕墙，玻璃采用钢化玻璃，现场使用的是同一品牌的硅酮结构密封胶和耐候胶。

根据场景

（二），作答下列题目：

8.节能工程，应按（B）验收。

A.单位工程

B.分部工程

C.单项工程

D.检验批

9.幕墙后置埋件应进行（C）复验。

A.粘结强度

B.抗压强度

C.拉拔强度

D.抗剪强度

10.按建筑物层数分，本案例建筑物属于（B）。

E.低层

F.多层

G.中高层

H.高层

11.允许在现场注胶的幕墙为（C）。

A.隐框玻璃幕墙

B.明框玻璃幕墙

C.全玻幕墙

D.半隐框玻璃幕墙

12.如发生地震，则作用在本建筑结构上的地震力按随时间的变异分类，属于（C）类。

A.永久作用

B.可变作用

C.偶然作用

D.均布作用 场景

（三）某寒冷地区星级酒店进行装修改造，外墙为普通粘土墙，主要施工项目有：吊顶（人造木板、饰面人造木板、石膏饰面板）、地面（石材、地砖、木地板）、铝合金门窗安装、墙面乳胶漆；卫生间墙面为瓷砖，外墙主立面采用玻璃幕墙，外墙石材局部采用干挂，局部采用防水砂浆。大厅中空高度为12米，回廊采用玻璃护栏。

合同要求：质量符合国家验收标准。保温应符合相关要求。

当施工 进入木装修、石材铺贴阶段。施工过程中，质检人员发现存在以下质量问题：

（1）天然石材用湿作业法铺贴出现花斑现象。

（2）发现将吊灯直接安装在吊顶龙骨上。

（3）正处冬季施工，室外装饰装修工程施工的环境条件不满足施工要求。

根据场景

（三），作答下列题目：

13.装饰装修施工环境温度不应低于（C）℃，当必须低于此气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施。

A.-5

B.0

C.5

D.10

14.天然石材用湿作业法铺贴时，应采取（A）。

A.防碱背涂法

B.浸泡法

C.干挂法

D.湿润法

15.铝合金门窗固定在本案例墙上，应采用（C）。

A.射钉法

B.水泥砂浆法

C.膨胀螺栓法

D.胶粘剂法

16.本案例装饰装修工程应在完工（B）天后，正式使用前验收。

A.3

B.7

C.14

D.21

17.木复合地板或中密度（强化）复合地板面层铺设方法错误的是（D）。

A.实铺

B.空铺

C.粘贴

D.机械固定

18.根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325），本工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人选木板面积大于（D）m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量分别进行复验。

A.200

B.300

C.400

D.500

19.本工程大厅护栏一侧距楼地面的高度为5米及以上，应使用不小于12厚的（B）mm玻璃。

A.钢化

B.钢化夹层

C.中空

D.夹丝

20.保温工程的质量保修期限为（D）年。

A.20

B.15

C.10

D.5

二、多项选择题

场景

（四）某市老干部活动中心，一~三层采用钢筋混凝土结构，四楼（顶楼）采用钢结构。项目经理进场后，立即按施工组织设计组织施工。施工顺序是：测量工程→土石方工程→基础工程→主体工程→装饰装修工程→安装工程。

根据场景

（四），作答下列题目：

21.结构的可靠性包括（ABE）。

A.安全性

B.适用性

C.强度

D.刚度

E.耐久性

22.为了控制土方开挖质量，除应对平面控制桩、水准点进行检查外，还应经常检查（ABC）。

A.基坑平面位置

B.水平标高

C.边坡坡度

D.挖土机械

E.土的含水量

23.本工程基坑验槽时，（ABCD）单位有关人员必须参加验收。

A.勘察

B.监理

C.施工总包

D.降水分包

E.支护分包

24.水准仪主要由（ADE）组成。

A.望远镜

B.照准部

C.测距仪

D.水准器

E.基座

25.钢结构的连接方法有（ABCD）。

A.焊接

B.普通螺栓连接

C.高强螺栓连接

D.铆接

E.绑扎连接 场景

（五）某一级建筑公司与某房地产商签订了一份住宅建筑工程，该工程地上三层，地下一层，现浇混凝土框架结构，自拌C30混凝土，内隔墙采用加气混凝土砌块，双坡屋面，防水材料为3厚SBS防水卷材，外墙为玻璃幕墙。生产技术科编制了安全专项施工方案和环境保护方案。一层混凝土浇捣时，项目部针对现场自拌混凝土容易出现强度等级不够的质量通病，制定了有效的防治措施。一层楼板混凝土浇筑完毕后，质检人员发现木工班组不按规定拆模。

根据场景

（五），作答下列题目：

26.当铺贴连续多跨的屋面卷材时，应按（BDE）次序。

A.先低跨后高跨

B.先高跨后低跨

C.先近后远

D.先远后近

E.从檐口处到屋脊处

27.针对现场自拌混凝土容易出现强度等级偏低，不符合设计要求的质量通病，项目部制定了下列防治措施，正确的有（ACD）。

A.拌制混凝土所用水泥、粗（细）骨料和外加剂等均必须符合有关标准规定

B.混凝土拌合必须采用机械搅拌，加料顺序为：水-水泥-细骨料-粗骨料，并严格控制搅拌时间

C.混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行

D.控制好混凝土的浇筑振捣质量

E.周转模板不清理 中华考试网

28.该单位工程的临时供电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合（BDE）的规定。

A.采用二级配电系统

B.采用三级配电系统

C.采用一级漏电保护系统

D.采用二级漏电保护系统

E.采用TN-S接零保护系统

29.混凝土结构施工后模板拆除时，以下说法正确的有（BCDE）。

A.底模及其支架拆除时间根据周转材料租期需要确定，无须考虑影响

B.侧模及其支架拆除时的混凝土强度应能保证其表面棱角不受损伤

C.后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行

D.模板拆除时，不应对楼面形成冲击荷载

E.拆除的模板和支架宜及时清运

30.施工现场主要路口明显处应设置“五牌一图”,其中包括（ABCE）。

A.工程概况牌

B.安全生产牌

C.消防保卫牌

D.生产进度图

E.施工平面图

三、案例分析题

案例一

背景资料

某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件：

事件一：因幕墙保温材料为甲供材料，施工单位未对其进行检验就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。

事件二：在送样待检时，为赶计划，施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。

事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。

问题

1.为保证质量，施工单位对进场材料质量控制的要领是什么？

2.事件一中，施工单位对甲方供应的保温材料是否需要检查验收？应验收哪些内容？

3.事件一中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目，是否需要进行内墙砖吸水率复试？铝塑复合板应进行什么项目的复验？

4.事件二中，施工单位的做法是否妥当？为什么？ 外语学习网

5.指出事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法。补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。

答案：

1.掌握材料信息，优选供货厂家；合理组织材料供应，确保施工正常进行；合理组织材料使用，减少材料损失;加强材料检查验收，严把材料质量关；重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格材料；加强现场材料管理。

2.需要验收。

保温材料 除对外观、品种、包装检验外，主要核查材料的出厂合格证、性能检测报告等质量证明文件。保温材料的导热系数和密度是应进行复验的指标，其燃烧性能指标应符合 设计要求，但可不进行复验。

3.外墙陶瓷砖抗冻性、水泥凝结时间、安定性和抗压强度复试应补做。不需复验内墙砖吸水率，铝塑复合板的剥离强度应进行复验。

4.不妥当。理由：①复试报告未出来；②未报请监理同意。

5.存在问题：外墙饰面砖样板件不应做在陶粒空心砖墙面上，而应做在加气混凝土外墙上。

样板件的基层与大面积施工的基层应相同（加气混凝土墙上）。还应对外墙面饰面砖进行粘结强度检验

案例二

背景

某写字楼工程外墙装修用脚手架为一字形钢管脚手架，脚手架东西长68m,高36m.2003年10月10日，项目经理安排3名工人对脚手架进行拆除，由于违反拆除作业程序，当局部刚刚拆除到24m左右时，脚手架突然向外整体倾覆，架子上作业的3名工人一同坠落到地面，后被紧急送往医院抢救，2人脱离危险，1人因抢救无效死亡。经调查，拆除脚手架作业的3名工人刚刚进场两天，并非专业架子工，进场后并没有接受三级安全教育，在拆除作业前，项目经理也没有对他们进行相应的安全技术交底。

问题

（1）何为特种作业？建筑工程施工哪些人员为特种作业人员？

（2）何为三级安全教育？请简述三级安全教育的内容和课时要求。

（3）建筑工程施工安全技术交底的基本要求及应包括的主要内容有哪些？

（4）事故发生后，项目经理应如何处置？

答案

（1）特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大伤害的作业。建筑工程施工中电工、电焊工、气焊工、架子工、起重机司机、起重机械安装拆卸工、起重机械指挥工、施工电梯司机、龙门架及井架物料提升机操作工、场内机动车驾驶员等人员为特种作业人员。

（2）三级安全教育是指公司、项目、班组三个级次的安全教育。中 华 考 试 网

1）公司级安全教育的内容应包括：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全生产规章制度等。培训教育时间不少于15学时。

2）项目级安全教育的内容应包括：现场安全生产制度、现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。培训教育时间不少于15学时。

3）班组级安全教育的内容应包括：本工种安全技术操作规程、本工种易发事故案例剖析、所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用、岗位劳动纪律等。培训教育时间不少于20学时。

（3）安全技术交底应与下达施工任务同时进行，交底要有书面记录，交底人与被交底人双方应履行签字手续。其主要内容应包括：

1）工作场所或工作岗位可能存在的不安全因素。

2）所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用。

3）施工任务及安全技术操作规程。

4）安全注意事项等。

（4）抢救伤员，保护现场，采取相应措施，即时上报，配合调查，接受教训。

案例三

[背景资料]

某项工程业主与承包商签订了工程保温承包合同，合同中含有两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3,乙项为3200m3,经协商甲项单价为180元/m3,乙项为160元/m3.承包合同规定：

a）开工前业主应向承包商支付估算工程合同价20%的预付款；

b）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保修金；

c）当子项工程累计实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调价系数为0.9;

d）工程师代表每月签发付款凭证最低金额为25万元；

e）预付款在最后两个月平均扣除。

承包商每月实际完成并经签证确认的工程量如表2-5-27所示：

表2-5-27 单位m3

1月份 2月份 3月份 4月份

甲项 500 800 800 600

乙项 700 900 800 600

[问题]

1.本案例的工程预付款是多少？

2.1~4月每月工程价款是多少？工程师代表应签证的工程款是多少？实际应签发的付款凭证金额是多少？

3.如何理解总包和分包付款？如发包人不按约定预付款，承包人应怎么做？

4.工程在竣工半年后，在正常使用情况下发生墙面保温层脱落现象，业主应如何处理此事？

答案：

1.预付款金额为：（2300×180+3200×160）×20%=18.52万元

2.第一个月工程量价款为：500×180+700×160=20.2万元

应签证的工程款为：20.2×0.95=19.19万元<25万元

第一个月不予签发付款凭证。

第二个月工程量价款为：800×180+900×160=28.8万元

应签证的工程款为：28.8×0.95=27.36万元

19.19+27.36=46.55>25万元

实际应签发的付款凭证金额为46.55万元

第三个月工程量价款为800×180+800×160=27.2万元

应签证的工程款为：27.2×0.95=25.84万元

应扣预付款为：18.52×50%=9.26万元

应付款为：25.84-9.26=16.58<25万元

第三个月不予签发付款凭证。

第四个月甲项工程累计完成工程量为2700m3,已超出估算工程量的10%,超出部分其单价应进行调整。

超过估算工程量的10%的工程量为：2700-2300×（1+10%）=170m3

这部分工程量单价应调整为180×0.9=162元/m3

甲项工程工程量价款为（600-170）×180+170×180×0.9=10.5万元

乙项工程累计完成工程量为3000 m3,没有超过原估算工程量。

乙项工程工程量价款为：600×160=9.6万元

本月完成甲、乙两项工程量价款为：10.5+9.6=20.1万元

应签证的工程款为：20.1×0.95=19.1万元

第四个月应签发的付款凭证金额为：16.58+19.1-18.52×50%=26.42万元

3.通常情况下，发包人只办理总包的付款事项。分包人的工程款由发包人根据总分包合同规定向总包提出分包付款数额，由总包人审查后列入“工程价款结算帐单”统一向发包人办理收款手续，然后结转给分包人。由发包人直接指定的分包人，可以由发包人指定总包人代理其付款，也可以由发包人单独办理付款，但须在合同中约定清楚，事先征得总包人的同意。

如发包人不按约定预付款，承包人可根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定办理，即：实行工程预付款的，双方应在专用条款约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后，按约定的时间和比例扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向承包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

4.工程在竣工半年后，因正常使用发生保温层胶落现象，由于在保修期（5年）内，业主应首先通知原承包商进行维修，费用从保修金中支付。如果原承包商不能在约定的时间内派人维修，业主也可委托他人进行修理，费用从保修金中支付。

案例四

背景资料

某办公楼由主楼和辅楼组成，建设单位（甲方）与施工单位（乙方）签订了施工合同，经甲方批准的施工网络进度计划如图所示：

辅楼工程

98天

施工过程中发生如下事件：

事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，重新调整了地基处理方案，经批准后组织实施，乙方为此增加费用5万元，基础施工工期延长3天。

事件二：辅楼施工时，甲方提出修改设计，乙方按设计变更要求拆除了部分已完工程重新施工。造成乙方多支付人工费1万元，材料和机械费用2万元，辅楼工期因此拖延7天。

事件三：主楼施工中，因施工机械故障造成停工，主楼工期拖延7天，费用增加6万元。

问题

1.原施工网络计划中，关键工作是哪些？计划工期是多少？

2.针对上述每一件事，乙方如提出工期和费用索赔，索赔是否成立？请简述理由。

3.乙方共可得到的索赔工期是多少天？费用为多少元？

答案：

1.关键工作是：基础工程、主楼主体工程、设备安装工程、装饰装修工程

计划工期是：301天

2.事件一：

工期索赔成立，因为地质责任不在乙方，经过了甲方批准，而且基坑开挖工作处于关键线路上

费用索赔成立，因为地质变化是一个有经验的承包商不能合理预见的，本事件责任不在乙方。

事件二：

工期索赔不成立，因为辅楼工程不在关键线路上，有56天浮动时间，大于7天。

费用索赔成立，因为设计的修改是由甲方提出的，对于乙方多承担的费用理应给予补偿。

事件三：

工期、费用索赔均不成立，因为施工机械故障是因为乙方自身的原因，例如管理不善、使用不当等原因造成的，甲方没有责任，所以工期、费用索赔均不成立。

3.工期索赔：3天

费用索赔：8万

一、单项选择题

场景(一)某市某高校图书馆幕墙工程，主要采用全玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙和石材幕墙。全玻璃幕墙和隐框玻璃幕墙均在现场打胶施工。幕墙的防火和防雷构造未按设计和规范施工。

根据场景(一)，回答下列问题：

1．玻璃板块注胶时，室内温度宜在(B)。

A．5～15°C B．15～30 °C C．30～36°C D．36°C以上

2．玻璃板块注胶时，相对湿度不宜低于(C)。

A．30％ B．40％

C．50％

D．70％

3．玻璃板块加工完成后，应在温度(D)，湿度()以上的干净室内养护。

A．15℃，40％

B．15℃，50％

C．20℃，40％

D．20℃，50％

4．全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面之间的空隙不应小于(A)。

A．8 mm B．10 mm C．12 mm D．14 mm 5．防火层应采用厚度不小于l．5 nm的(C)承托。

A．镀锌铝板

B．镀锌铁板

C．镀锌钢板 D．镀锌铜板

场景(二)某市某酒店进行室内装修，主要进行轻钢龙骨吊顶工程，完成后，发现部分吊顶下垂和裂缝，分析原因是吊顶起拱高度不足，主龙骨上悬挂大型吊灯，部分主龙骨间距偏大等。

根据场景(二)，回答下列问题：

6．在进行吊顶时，吊杆距主龙骨端部距离不得大于(C)。

A．100 mm B．200 mm C．300 mm D．50 mm 7．明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于(B)。

A．1．2 mm B．1 mm C．0．8 mm D．0．6 mm 8．下列不属于明龙骨吊顶饰面板的安装方法的是(D)。

A．搁置法

B．嵌入法

C．卡固法

D．拉置法

9．可以靠吊顶工程的龙骨承重的设备：是(B)。

A．重型设备

B．喷淋头

C．电扇

D．大型吊灯

10．采用搁置法安装明龙骨饰面板时应留有板材安装缝，每边缝不宜大于(A)。

A．1 mm B．0．9 mm C．0．8 mm D．0．7 mm

二、多项选择题

场景 某市某酒店于2002午3月竣工后交付使用，2007年2月使用方发现墙体出现裂缝，经鉴定是局部地基沉降所致，属施工地基处理存有缺陷的工程质量问题。同时又发生了屋面漏水，据此，建设使用方要求原施工单位对以上两个工程质量问题进行保修。

根据场景，回答下列问题：

1．根据《房屋建筑工程质量保修办法》的相关规定，建设使用方要求原工程承包单位进行维修的依据应当是(AE)。

A．该工程的质量保修书

B．该工程的施工合同

C．鉴定单位的鉴定报告

D．《房屋建筑工程质量保修办法》

E．保修期内的质量保修书

2．下列情况不属于保修范围的是(C D)。A．房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷

B．屋面防水重做后一年又有漏水

C．不可抗力造成的质量缺陷

D．因使用不当或者第三方造成的质量缺陷

E．工程材料选用不当引发的质量问题

3．《建筑工程质量管理条例》规定：建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的(ABE)等。

A．保修责任

B．保修范围

C．保修工期

D．保修方武

E．保修期限

4．建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限和保修责任等，其中，双方约定的(BE)。

A．保修期限必须符合使用年限规定

B．保修期限必须符合国家有关规定

C．保修范围必须符合施工合同规定

D．保修范围必须符合保修书的规定

E．工程基础的保修必须符合国家有关规定

5．建筑工程的保修范围包括(ABCD)。

A．地基基础工程

B．屋面防水工程

C．主体结构工程

D．电气管线的安装工程

E．洁具安装工程

三、案例分析题

【背景材料】

某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架剪力墙结构，地上l8层，地下l层，总建筑面积18 760 m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。

工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的8工程已临近竣．工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。

在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。

在浇筑楼板混凝土过程中，进行24 h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。

【问题】

1．该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?

2．该施工企业是否可以选派8工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。

3．上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?

4．按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?

1.具备资质等级要求。二级企业可承担28层以下的房屋建筑工程。2.可以

理由：发生了A工程中标项目经理不能继续履行职务的特殊情况；8工程项目临近竣工阶段：经A、B工程的建设单位同意。

3.案例中发生的环境污染有水污染（河道污染、污水排入河道），噪声污染（施工噪声污染）；还有大气污染（空气污染、粉尘污染、灰尘污染），室内空气污染、土壤污染（土地污染）。光污染，垃圾污染（施工垃圾污染、生活垃圾污染、固体废物污染）。

4.本案例中的噪声属于建筑施工噪声（施工机械噪声、混凝土浇筑噪声、振捣噪声）。预防措施如下：（1）（2）（3）（4）

在施工组织设计（方案）中应编制防止扰民措施并在施工过程中贯彻实施； 在可能发生夜间扰民作业施工前，提前到相关部门办理审批手续； 对夜间施工，提前向临近居民进行公示；