大型污水处理工程合同

2022-11-07

第一篇：大型污水处理工程合同

污水处理工程BT合同

******污水处理工程

施工

BT(建设-移交)

合

同

**年二月十日

第一部分合同协议书

授权人(全称)：***国有资产管理** (简称发包人或甲方) BT方(全称)****建设有限公司(简称承包人或乙方)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府合同法》和其他有关法律法规的规定，基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就******污水处理工程施工项目的投资建设与移交等事宜经协商达成一致，订立本合同。

第一条含义说明

1.1、 “BT”指“Build-Transfer，建设与移交”，即甲方将本项目的建设权授予乙方，由乙方作为项目业主负责本项目的投资开发建设，在本项目特许期届满后，乙方按本合同约定的条件、程序与方式将本项目移交给甲方，甲方按照合同约定回购本项目。

1.2、“本项目”或“项目”指[******污水处理工程施工]项目，具体项目概况见本合同第三条。

1.3、“特许权”指甲方依据本合同授予乙方的在规定的期限及本项目范围内建造本项目，并在建成后向甲方移交本项目、取得相应回购价款的权利。 1.

4、“特许期”指从本合同生效之日起至本项目移交甲方之日。 1.5、“竣工日期”，指工程质量监督站签发的竣工验收证书当日。 1.

6、“试运营起始日期”为工程竣工次日。

1.7、“生效日期”指协议产生法律效力和生效的日期。 1.

8、“投资建设期”指协议生效之日起至工程竣工日期止。

1.9、本协议书中其他有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》和第三部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第二条证明和保证

2.1、甲方同意将******污水处理工程项目的特许权授予乙方，由乙方按照本合同的条款和条件实施本项目。**政府/甲方关于特许权的批准/授权文件作为本合同附件一。

2 2.2、******污水处理工程项目已获得**市发改委批准，批准文号日发改投资[2008]155号，具体立项文件作为本合同的附件二。 2.

3、甲方保证按时回购的承诺，作为本合同的附件三。

2.4、乙方同意以BT模式投资建设和移交******污水处理工程项目。

第三条项目概况

3.1、项目名称：******污水处理工程施工BT(建设-移交)项目(以下简称本项目)。

3.2、建设地点：********，*****。

3.3、建设规模：BT模式融资建设工程内容为2.5万吨/天的******污水处理工程。

3.4、承包范围：厂区内除设备采购(不包括自控、监控设备)由甲方承担外，其余均由施工BT方负责(包括设备的安装调试及联动试车，不含投料试车，投料试车在工程竣工验收后由甲方自行组织，不包含在本合同工程范围内，但乙方有义务配合投料试车，因投料试车额外增加的费用由甲方承担。);厂区外只包括洁晶集团排海工程，不包括污水收集管网建设。该工程项目前期勘察设计及工程监理、质监由甲方另行委托，不包括在本合同范围内。

3.5、工程开工时间：**年 2 月 10 日，投资建设工期： 270日历天数，投料试车不包含在此工期范围内，甲方根据项目试运营期间的具体情况自行确定。 3.

6、质量标准：合格，符合国家现行验收标准。

第四条项目实施方式及承诺

4.1、本项目采用建设-移交(BT)方式，乙方负责融资、建设，甲方按约定期限回购，项目融资、建设、验收合格后由乙方向甲方移交。

4.2、乙方向甲方承诺本项目融资规模不小于5000万元，按照合同约定进行施工、竣工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

4.3、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付回购价款。

第五条工程建设费用 5.1、工程建设费用的确定：

3 (1)工程建设费工程量：按照图纸、设计变更、签证和双方确认的实际发生的量据实结算。

(2)材料采购及价格：排海工程主材、自控及监控设备由乙方组织采购，甲方参与并跟踪监督。其他主要材料(钢筋、混凝土、木材三大材)价格，由甲、乙、监理三方签字认可，采保费按2.5%计取。

(3)施工取费费率：按照国家有关规定划分工程类别结算，套用2003消耗量定额06价目表，人工单价执行日建发(2008)102号文件规定(即以36元/日作为计取各项费用的基础，市场价按建筑安装36元/日,园林33元/日执行)，其它按国家规定取费。在扣除主材(钢筋、水泥、混凝土、设备)的情况下，总价款优惠11%。

(4)工程建设费用按照招标文件中的费用组成为准：建安费(按照图纸及签证确定)、设备安装费和调试费、保险费、招标服务费、甲购设备采保费(按设备总价1%计取)以及专用条款中约定应纳入BT合同总价中的其他费用。 (5)设备联动试车费用按照实际发生量据实结算，该费用单独计取，不参加最终价款的优惠。

5.2、工程建设费用的审计

(1)项目竣工验收后乙方将工程竣工决算报告报送甲方，由甲方送交**审计**进行审计。甲方保证**审计**审计期限不超过30日，审计期限超过30日的，视为甲方同意乙方工程竣工决算报告中所列的所有费用。如乙方对**审计**的审计结果有异议的，有权提交**市审计**或双方认可的第三方进行重新审计，以重新审计的结果为准。

(2)审计费用按有关规定执行，不包含在工程建设费用中。

5.3、工程建设费用中包括的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险. 第六条合同价格及回购价款

6.1、本BT合同价格即为项目的回购价款，主要由经审计后的工程建设费用和融资费用两部分组成。 6.

2、融资费用的确定

融资费用指投入本项目资金的融资所需附加费用，包括建设期融资费用和回

4 购期融资费用。

(1)建设期融资年利率为 %，回购期融资年利率为 %。

(2)建设期融资费用及结算方式：建设期融资费率为年利率6.48%，基数为审计后的工程建设费用，时间按工程建设周期的50%计取。

(3)回购期融资费用结算方式：以回购基价、回购期融资费率11%(年利率)及招标文件中规定的回购付款方式计算。回购基价指工程建设费用和建设期融资费用之和。

6.3、回购费用计算方法：

建设期融资费用=工程建设费* %*9/12/2 回购基数=工程建设费+建设期融资费用

第一期支付还本付息回购款=回购基数*40%+回购基数* %/2 第二期支付还本付息回购款=回购基数*30%+回购基数*60%* % 第二期支付还本付息回购款=回购基数*30%+回购基数*30%* % 总回购款=第一期支付还本付息回购款+第二期支付还本付息回购款+第三期支付还本付息回购款。

6.4、甲方提前支付回购款时，根据回购期年融资利率扣除提前回购利息;甲方逾期支付回购款时，根据回购期年融资利率支付逾期回购利息和违约金。 6.

5、建设期融资利率、回购期融资利率为固定利率，不再因银行利率的调整而调整。

6.6、甲方保留提前向乙方回购的权利，乙方的资金成本按实际时间计算。

第七条项目竣工验收与移交 7.1、项目验收

乙方在工程施工和联动试车完成后，向甲方提交竣工验收报告，甲方收到竣工验收报告后15日内组织有关单位验收，并在验收后7日内给予验收意见。甲方在收到乙方提交的竣工验收报告后15日内不组织验收或验收后7日内不提出修改意见，视为验收报告已被认可，以乙方送交验收报告的日期作为实际竣工验收日期。

本工程竣工验收结束后即进入试运营期，双方按照本合同协议书要求进行结算、移交和回购。

5 7.2、竣工验收工程的保护

双方约定工程竣工验收证书签发次日(工程试运营起始日)作为该项目回购起始日。双方在办理正式移交手续前，已竣工验收工程的保护由甲方负责，并承担所有责任和费用。 7.3、项目移交

根据双方签认的审计报告，确定项目回购价款后10日内双方办理工程移交手续。双方可按照审计结果和本协议条款的相关约定另行签订回购协议，作为本BT合同的补充协议。

第八条回购价款的支付和担保 8.1、回购期限及回购价款的支付方式

(1)本项目回购期限为两年半，甲方分三次向乙方支付回购价款。自本项目竣工验收合格之日起6个月内支付回购价款的40%，自工程竣工验收合格之日起18个月内支付回购价款的30%，自工程竣工验收合格之日起30个月内将所剩余的回购价款全部支付完毕。

(2)非乙方原因导致本项目中止、工期延误三个月以上或终止的，乙方有权要求甲方对已实施项目计算工程建设和融资费用并回购(按本协议第

五、

六、七条所规定的方式执行)。 8.2、回购担保

合同签订后四月内，甲方向乙方提供财政担保一份。第九条违约责任 9.1、甲方违约责任

(1)甲方对本项目的监管，不得妨碍乙方对本项目的建设权。如对乙方造成损失的，应予以赔偿。

(2)甲方无故对乙方实施罚款、取消乙方建设权的，经既定程序(如行政复议、法院判决等)证明其行为错误时，应当改正其行为，并赔偿乙方因此受到的经济损失。

(3)甲方逾期支付回购价款的，逾期三十日内的，每逾期一日，甲方向乙方支 6 付当期回购款万分之二的违约金;逾期超过三十日的，乙方将从甲方提交的工程回购履约保函扣除当期应支付价款和违约金。

(4)因甲方原因导致本项目停工、中止三个月或终止的，根据乙方已完成工程量支付工程款，并按工程款的10%支付违约金。

(5)甲方未按本合同约定提交履约保函，乙方有权中止合同，甲方须根据乙方已完成工程量支付工程款，并按工程款的10%支付违约金。 9.2、乙方违约责任

(1)施工过程中，甲方若发现因乙方自身质量和资金原因不能按期完工造成工期延误超过三个月，甲方有权中止合同，并无偿接管已完成工程和罚没履约保函。工期延误在三个月内，每延误一日,按有关规定支付回购款万分之二的违约金支付罚金，总违约金额不超过回购款的10%。

(2)乙方应严格按照已批准的工程建设总计划组织施工，对于建设过程中的关键节点，甲方将根据专家组评审意见对乙方的工期节点提出督促和整改意见，乙方应严格执行，并采取一切有效措施，确保总工期目标的实现。乙方拒不接受整改意见或整改不力，甲方有权组织其他施工力量以确保工期目标的实现，由此而发生的所有费用均由乙方承担，不纳入BT 回购价款中。

(3)乙方在项目实施中应按有关合同约定支付分包单位、供应商、民工钱款或工资，不得因此而影响工程进度。如对工程进度造成影响，甲方有权进行处罚。 (4)在施工期间乙方如发生重大质量和安全事故，甲方有权勒令其退场或减少其承包内容，所有损失由乙方承担。

9.3、甲方应做好施工现场的拆迁理赔工作，并按期提供图纸，如因甲方原因和发生合同通用条款中13.1情况造成工期延误，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。

9.4、试运营期间的工程保护责任由甲方承担，若此期间非乙方施工质量原因造成的工程损坏，甲方承担修复责任和费用，乙方不承担违约责任。 9.

4、双方与本项目有关的书面协议或文件所规定的违约责任。

第十条争议解决

在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决或请建设主管部门调

7 解，协商或调解不成向***人民法院提请诉讼。

第十一条组成合同的文件组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、双方的纪要和补充协议

4、本合同通用条款

5、投标书、招标文件和中标通知书

6、施工图纸

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

8、工程预(结)算书

9、其他与本项目相关文件

10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同条款，与本合同具同等法律效力。

第十二条合同生效合同订立地点： **市

合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后生效，因甲方不能按合同约定的时间向乙方提交银行履约担保，乙方有权拒绝履行本合同，直致甲方提交银行履约担保为止。

发包人：(公章) 承包人：(公章) 住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：开户银行：开户银行：

8 帐号：帐号：签订日期：**年2月10日

第二篇：污水处理场管道维修工程施工合同

发包方(甲方)：东乡区污水处理厂承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方经共同友好协商，就污水处理场地沟管道更换维修工程有关事项一致达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：东乡污水处理厂管道维修工程

2.工程地址：东乡污水处理厂户外 3.项目内容：维修、更换地沟污水管道

4.工程工期：自开工日年月日起至年月日内完工。

二、甲方职责

1.甲方提供乙方所需电源

2.甲方有权对该施工材料进行检验，对工程进行检查验收。 3.甲方有权对该工程技术质量进行管理，协调施工。

4.甲方有权对该工程技术质量存在问题及隐患提出建议和要求返工或重建。

三、乙方职责

1.由于乙方施工措施不力造成的工程质量问题，需要返工或重建而因此产生的工期延误和经济损失全部由乙方自己承担。

2.乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，并承担因乙方自己违反有关规章制度造成的损失和责任。

四、付款方式

合同工程包干总价(含普通税票)共计人民币：19800元整(大写：壹萬玖仟捌佰圆整)。工程完工后交由甲方验收，验收合格后甲方一次性支付给乙方。

五、施工安全职责

此包工合同施工期间乙方施工人员应遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规章制度、管理规定并服从甲方的监督和管理，由于乙方安全措施不力造成的财产损失、人身损害、人身伤亡等任何安全事故及因此产生的一切费用和责任都由乙方全部承担，甲方不承担任何费用和责任。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自双方签章之日起生效，至竣工验收合格后终止。

甲方： (盖章)乙方：(盖章) 授权代表：授权代表：日期：年月日日期：年月日

第三篇：建设工程合同无效的处理

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。工程建设不仅关系到双方当事人的利益，其所涉及的工程还关系到第三人或社会的公共利益。因此，我国对建设工程实行严格的准入制度。《建筑法》、《招标投标法》对建设工程施工合同进行了严格的规定。在实践中，违反建设法律而导致合同无效的情形经常发生。本文拟从建设工程施工合同无效及处理角度论述相关法律问题。

一、合同无效与建设工程施工合同的无效

合同生效是指已经成立的合同在当事人之间产生了法律约束力。无效合同，是指虽已成立，但因欠缺法定生效要件，确定、当然、自始不发生法律效力的合同。根据《民法通则》第58条、《合同法》第52条的规定，合同是否生效一般从下列四方面予以审查：审查合同主体是否合格，是否具有相应的权利能力和行为能力;审查合同内容是否合法;审查当事人的意思表示是否真实;审查合同是否履行了法定的审批手续。有下列情形的合同无效：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;违反法律、行政法规的强制性规定。

建设施工合同作为民事合同的一种，亦应遵循以上基本原则。除了按一般原则来认定施工合同的效力外，还应根据施工合同的特点和具体情况来认定合同的效力。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》(以下简称“《解释》”)对于常见的无效建设施工合同规定了如下情形：

(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级承揽建设工程的合同无效。

建筑施工企业的施工能力是保障建设工程质量的前提条件，我国相关法律对建筑施工企业的资质要求非常严格。《建筑法》第13条规定，根据建筑企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的工程业绩划分为不同的资质等级。在取得相应资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建筑活动。如果承包方不具备法律、法规对其资质要求或违反了法律、行政法

规的强制性规定，发包方所签订的施工合同应当无效。在签订建筑工程施工合同时，对承包方的资格审查主要是承包人有无企业法人营业执照，是否具有与所承包工程相适应的资质证书。

《解释》第5条规定，“承包人超越资质等级许可的范围签订建设工程施工合同的，在建设工程竣工前取得相应资质等级范围，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。”即，在施工中取得相应资质等级的，根据合同效力补正理论，可以认定合同有效。

(二)没有资质的实际施工人使用有资质的建筑施工企业名义承揽工程的合同无效。

《建筑法》第26条规定，禁止建筑施工企业以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。有相当一部分企业不具备取得法定资质的条件，但使用各种办法借用其他企业的名义对外承揽工程。这种情况非常普遍，严重影响了建设市场的秩序和建设工程的质量。为此，《解释》第1条第

(二)项规定，没有资质的实际施工人使用有资质的建筑施工企业名义承揽工程的合同无效。借用企业资质的具体情形很多，《解释》并没有具体概括，司法实践中将由法官根据案件的具体情况加以认定。

(三)建设工程必须进行招标而未招标或者依据中标无效的中标结果签订的施工合同无效。

《招投标法》和《建设工程施工招标投标管理办法》等对于工程的招投标有明确的法律规定。对于法律规定必须招标的工程，不能化整为零或者以其他形式规避招标。中标结果无效的情形通常包括：招标人或招标代理公司泄露标底的，投标人相互串通投标或与招标人串通投标的;投标人弄虚作假，骗取中标等。中标是当事人签订施工合同的前提条件，中标无效必然导致施工合同的无效。

(四)承包人非法转包、违法分包所签订的建设工程施工合同无效。

《建筑法》明确规定了禁止承包人非法转包和违法分包建设工程。所谓非法转包，是指承包人违反法律、法规规定，将其承包的全部工程转让给他人施工或者将全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人的行为。违法分包是指建设工程承包人将工程分包给没有资质的分包人，或违反合同的约定和未经建设单位认可，将其承包的工程交由其他单位完成，施工总承包单位将其主体工程分包给其他单位，分包单位将其承包的工程再分包的。

根据《解释》第七条规定，具备劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律法规为由请求确认无效的，不予支持。在这种情况下，劳务分包合同不属于非法转包或违法分包，不会导致劳务作业分包合同的无效。

二、建设工程施工合同无效的处理

《合同法》第58条规定，“合同无效或被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还，不能返还或没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”由于建设施工合同本身的特点，对无效建筑工程的处理，应根据建筑法及相关司法解释，并结合工程的进行情况及造成无效的原因来具体处理。

(一)合同订立后尚未履行

当事人双方均不得继续履行，可按照缔约过失原则处理。一方在订立合同过程中，故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任，双方均有过错的，按照过错大小承担相应的责任。

(二)合同已开始履行，但尚未完工

如已完成部分工程质量合格，发包方应该按照完成的比例参照合同约定的价款折价支付工程款。如已完成部分工程质量低劣，无法补救，已完成部分应拆除，承包方无权要求支付工程款。已完成部分质量不合格但经修复后可满足质量要求的，由承包人承担修复费用，发包人向承包人支付已完成工程部分的工程款。

(三)合同履行完毕

根据《解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。按照通常观点，

建设工程施工合同无效，其价格条款没有法律约束力，应适用国家价格标准，根据承包人的实际资质适用国家工程造价定额计算，由司法鉴定部门重新计算价款。但最高院的司法解释实际上是赋予无效合同一定的法律效力，在一定意义上突破了有关处理无效合同的规定。但这种处理方式有利于案件的审理，平衡当事人之间的利益关系，取得很好的社会效果，比较符合实际。

根据《解释》第三条规定，建设工程施工合同无效，工程竣工验收不合格的，按照下列情形处理：修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;修复后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持;因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

此外，还需注意的是，对于承包人非法转包、违法分包建设工程和借用企业资质签订建设工程施工合同的，《解释》第四条规定，人民法院可以根据《民法通则》第134条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。

第四篇：建设工程地基处理合同

发包人：

承包人：

发包人委托承包人承担工作保障用房工程cfg桩、碎石桩二元复合地基处理工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，

经发包人、承包人协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：

1.3岩土工程任务：cfg桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务

1.4承包范围： cfg桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。

1.5预计的岩土工程工作量：cfg桩、碎石桩合计3700米，褥垫层120m?

第二条发包人向承包人提供的有关资料文件

序号

资料文件名称

份数

内容要求

提交时间

基础图

1已提交

地勘资料

1已提交

第三条承包人向发包人交付的报告、成果、文件

序号

资料文件名称

份数

内容要求

提交时间

竣工报告

1套

施工完毕

第四条工期

本地基处理工程自年月日开工至年月日完工，工期为天不含检测。

第五条收费标准及付费方式：

5.1本岩土工程单价cfg桩、碎石桩元每米，褥垫层元每立方，预计总价元(大写： );

5.2地基处理打桩施工完毕后支付已完成工作量50%，待工程检测合格后，支付工程总款80%，提交成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第六条发包人、承包人责任。

6.1发包人责任

6.1.1发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

6.1.2在工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使承包人在工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

6.1.3发包人应及时为承包人提供并解决施工现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

6.1.4本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

6.2承包人责任

6.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。

6.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的100%。

6.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

6.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求(措施)，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线(通道)、文物等。

6.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

6.2.6承包人应对施工段相应的安全责任事故负责。

第七条违约责任

7.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成停、窝工或来回进出场地，工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停、窝工费、返工费、来回进出场费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。

7.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的`50%的费用;完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

7.3发包人应按时按双方约定时间支付工程款，在约定时间未支付工程款每推迟一天应承担以应付工程费千分之一计算的滞纳金。

7.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

7.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，由承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第八条报告、成果、文件检查验收

8.1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

8.2 工程完工，发包人应在3天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。

8.4 工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工时期。

8.5 完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起15天内，承包人应将岩土治理工程的竣工报告等相关资料向发包人移交完毕。

第九条本合同未尽事宜，经发包人与承包协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十条其它约定事项：

第十一条争议解决办法

本合同发生争议时发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。发包人、承包人未在本合同约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向当地人民法院起诉

第十二条合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式份，发包人份、承包人份。

发包人名称： (盖章) 承包人名称： (盖章)

法定代表人： (签字) 法定代表人： (签字)

委托代理人： (签字) 委托代理人： (签字)

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号

第五篇：安县人民医院污水处理系统改造工程合同协议书

合同协议书

发包人(全称)：安县人民医院(以下简称甲方) 承包人(全称)：绵阳志盛建筑工程有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和国家有关建设、环保等法律、法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，在公平、公正的原则下，经双方协商同意签订本协议。

第一条工程概况

1.1 工程名称：安县人民医院污水处理系统改造工程。

1.2 工程地点：四川省绵阳市安县花荄镇启明星大道129号。

1.3 承包范围及内容：详见工程施工图纸及工程量清单，主要包括钢筋混凝土化粪池的改造及相关给排水管道的埋设。

1.4 承包方式：双包(包工包料)，且执行单价包干。

1.5 工期：2012年5月16日开工，2012年7月4日竣工，本合同总工期50日历天。

1.6 工程质量：本工程按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)及《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)等相关内容要求进行验收，工程质量等级合格。

1.7 合同总价款暂定人民币176800.00元(大写：壹拾柒万陆仟捌佰元整)，(最终以乙方实际完成工程量为准办理结算金额)。

第二条甲方职责 2.1 甲方应在开工5天前向乙方提供地质、水文及有关场区平面图和地下管网线路资料，保证数据真实准确，同时还要提供经确认的施工图纸或作法说明两份，并向乙方进行现场交底。

2.2 甲方在开工3天前将施工所需水、电线路接至双方约定地点，同时做好“三通一平”工作。

2.3 甲方委派李明为驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.4 负责施工期间现场的协调工作，协助乙方保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。

2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第1页共4页

2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

2.7 按合同条款规定向乙方支付工程款项。

第三条乙方职责 3.1 乙方应在工程开工前，熟悉施工现场并做好各项施工准备工作, 认真做好设计图纸和施工现场实际情况的核对工作，编制实施性施工组织设计和施工技术措施并交甲方审定。

3.2 乙方在工程开工前，向甲方提供本工程的项目负责人和驻现场技术管理人员名单。

3.3 在合同实施中，乙方应实现投标书中的所有承诺。

3.4 项目经理伍志坚为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.5 乙方必须严格按照本工程施工图纸、技术要求和国家颁发的工程规范、规程和标准进行精心组织施工、做好现场各项质量检查原始记录和检测，确保工程质量，参加竣工验收，编制工程结算。

3.6 乙方应及时向甲方通报工程质量、进度情况。如发生工程事故、质量事故、安全事故应随时快报。

3.7 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.8 当具备交工验收条件时，乙方应提前7天将交工验收报告送至甲方，并由甲方按有关规定和标书有关条目要求组织交工验收。乙方在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2 因甲方未按合同约定完成工作，影响的工期应顺延。

4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响的工期不顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时及以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

第五条关于工程价款及结算的约定

5.1 双方商定本合同价款采用固定价格。该价格是完成本合同规定的工程范围内工程

第2页共4页

内容的全部费用，在整个施工期间除因甲方原因进行工程设计变更，按变更设计计算增减工程量，计算变更费用;由于材料差价引起的总价变化;新增合同以外的项目内容外，总价不作调整。

5.2 合同结算：工程全部完工并经竣工验收合格后，甲方付至本合同暂定总价款的80%;乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方，甲方自接到上述资料7天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。甲方应按照认定的工程结算价款付至95%，剩余5%的工程结算价款作为质量保修金(质量保修金不计息)，待保修时间届满经甲方验收无质量问题后一周内退还全部保修金。

第六条工程验收6.1 工程已全部施工完成，乙方完成了全部整改工作及清洁工作。

6.2 乙方已完成全部归档竣工资料并装订成册，竣工资料还应包括项目竣工图和有关说明。

6.3 乙方向甲方提交验收申请报告7日以内，甲方应向当地环保主管部门申请进行本工程的验收工作。乙方应对验收中提出的意见进行整改，直至合格。

第七条质保

7.1 本工程质保期为贰年，质保期始于乙方向甲方提出竣工报告并得到确认的日期。

7.2 在质保期内凡属乙方施工的全部工程，出现非人为损坏的质量问题，影响甲方使用，乙方应在接到甲方通知后两天之内赶到现场返修，费用由乙方负责。

7.3 在质保期外凡属乙方施工的全部工程，系统出现质量问题，影响甲方使用，乙方提供有偿服务(仅收取成本费)。

第八条设计变更

8.1 施工图的重大修改变更，必须经得甲方同意，同时还应出具设计变更通知，经甲乙双方同意签证后，乙方方可实施。设计修改变更通知份数与施工图份数相同。

8.2 乙方对原设计要求更改，须事先征得甲方代表同意。

8.3 除经甲乙双方确认的变更外，乙方必须按原设计要求施工。

8.4 乙方收到变更通知后，必须尽快按变更通知更改工程。