一级建造师真题

2023-06-19

第一篇：2009年一级建造师真题

2009年一级建造师建筑工程法规真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于推荐性标准，下面说法正确的是(

)。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为(

)。

A.9月10日 B.9月15日C.9月17日 D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的(

)，按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途

B.生产能力

C.经济价值

D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是( )。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解 5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是( )。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任 6.关于表见代理的错误说法是(

)。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生(

)事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是(

)。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务 9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是(

)。

A.冻结

B.查封

C.拍卖

D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为(

)。

A.700万元

B.800万元

C.900万元

D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是( )。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是(

)。

A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，(

)。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是( )。

A. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B. 2007年12月31日起诉讼时效中止

C. 2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当(

)。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换 16.《建筑业企业资质管理规定》属于(

)。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章 17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是(

)。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于(

)。

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程(

)分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向(

)的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地 21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任 22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限(

)。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止 23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是(

)。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是(

)。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利 25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以(

)。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申请执行

26、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是(

). A、共同投标协议在在中标后提交

B、甲公司与乙公司必须是同一专业 C、甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D、联合体是以一个投标人的身份投标

27、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于(

)：

A、有名合同、双务合同、有偿合同

B、有名合同、双务合同、不要式合同 C、无名合同、单务合同、要式合同

D、有名合同、单务合同、要式合同

28、某项目2008年3月1日确定了中标人，3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于(

)。

A、2008年3月16日B、2008年3月31日C、2008年4月7日D、2008年4月11日

29、依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中，正确的是(

)。

A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D、采用竞争性招标订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

30、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金最高应为(

)。

A、240万

B、120万

C、80万

D、20万

31、下列行政行为不能提起行政复议的是(

)。

A、某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降为二级

B、某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行了扣押

C、某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D、某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

32、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是(

)。

A、施工单位可以不接受

B、建设单位的要求施工单位必须接受 C、建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D、建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

33、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通堵塞于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是(

)。

A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D、由评标委员会按照废标处理

34、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是(

)

A、建设单位可以向建筑公司索赔20万元

B、建设单位只能向安装公司索赔20万元 C、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D、建设单位不可以向安装公司索赔20万元

35、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在(

)未起诉，法院将解除对该财产保全。

A、3月22日

B、3月18日

C、3月13日

D、3月12日

36、关于下列招标方式订立施工合同的说法中，正确的是(

)。

A、提交投标文件是承诺

B、发放招标文件是要约 C、签订书面合同是承诺

D、发放中标通知书是承诺

37、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，(

)不属于建设单位安全责任的范围(

)。

A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料

C、对拆除工程进行备案

D、为施工现场从事特种作业人员提供安全保障

38、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是(

)。

A、要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B、要求提供质量保证体系和质量责任制度文件

C、抽查施工主要建筑材料的质量

D、检查劳动合同履行及劳动保护情况

39、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是(

)。

A、厂矿的职能部门

B、有限责任公司

C、政府机关

D、高等学校 40、在下列财产担保方式中，不转移对担保财产占有的是(

)。

A、定金B、质押

C、抵押

D、留置

41、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是(

)。

A、应由分包单位与总承包单位对建设单位承担责任 B、应由总承包单位对建设单位承担责任

C、应由分包单位对建设单位承担责任D、由建设单位自行承担责任

42、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是(

)。 A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量 B、建设单位不得任意压缩合同工期

C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

43、建筑公司某总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失人员伤亡，王某的行为涉嫌构成(

)。

A、渎职罪

B、重大劳动安全事故罪

C、重大责任事故罪

D、工程重大安全事故罪

44、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款的25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中正确的是(

)。

A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、甲必须收回房屋并向乙支付

C、丙取得该房屋的所有权 D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

45、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了安全生产事故，应由(

)向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A、甲建筑公司或乙建筑公司

B、甲建筑公司

C、乙建筑公司

D、甲建筑公司和乙建筑公司

46、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形的是(

)。

A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按照合同约定的时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C、因为发生洪灾，建筑公司无法再合同约定的工期内竣工

D、因为三通一平工程拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

47、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目建设的可行性研究报告已经上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有(

)，最终该项目未能通过。

A、项目招标计划

B、项目施工组织设计 C、安全管理实施方案

D、合理用能的专题论证

48、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷资金。按照相关法律规定，该抵押合同(

)。

A、在贷款方将资金拨付借款方账户时生效

B、由于事先没获得林业主管部门批准，属于无效合同 C、自当事人双方签字盖章后生效 D、借贷双方办理完抵押登记后生效

49、以下各项中，属于监理单位安全责任的是(

)

A、组织专家论证，审查深基坑专项施工方案

B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关部门报告 C、申请施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施资料 D、提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故措施的建议

50、受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过了承诺期限。按照《合同法》规定，下列选项中正确的是(

)。

A、应视为受要约人撤回承诺

B、应视为受要约人撤销承诺 C、若要约人未作出任何表示，则该承诺有效 D、因承诺超过规定的期限，该承诺只能无效

51、甲诉乙建设工程施工合同一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉案件(

)

A、移送二审法院裁决

B、按照撤诉处理

C、按缺席判决

D、进入再审程序

52、民事责任的承担方式中不包括(

)。

A、恢复原状

B、消除危险

C、赔礼道歉

D、没收财产

53、王某发现吊装预制构件预脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为时行使法律规定的(

)。

A、正当防卫权

B、紧急避险权

C、拒绝权

D、知情权

54、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述的是(

)。

A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，鉴定日期为工程竣工日期

B、承办人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C、建设工程经竣工验收合格，以竣工验收合格之日为竣工日期

D、建设工程未竣工验收，发包人擅自使用，以转移占有建设工程之日为竣工日期

55、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由(

)人民法院管辖。

A、甲市

B、乙市

C、丙市

D、丁市

56、下列关于格式条款的说法中，正确的是(

)。

A、格式条款与非格式条款不一致的，应以格式条款为主

B、只要合同中写明，提供格式条款的一方无需提请对方注意限制其责任的条款 C、对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释 D、对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于起草方的解释

57、某建设工程勘察单位实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘单位的资质最低须为(

)。

A、甲级

B、乙级

C、丙级

D、丁级

58、按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及相关资料报送(

)审核。

A、建设行政主管部门

B、公安消防机构

C、消防检测机构

D、质量监督机构

59、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是(

)。

A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 60、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按照合同约定交货，则(

)。

A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B、供应商向施工单位承担违约责任

C、供应商向贸易公司承担违约责任 D、施工单位与贸易公司均可以向供应商追究违约责任 6

1、工程保险中属于强制性保险的是(

)

A、安装工程一切险

B、职业责任险

C、建筑工程一切险

D、意外伤害险 6

2、按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债权人和保证人后，保证人(

)。 A、可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B、必须在原担保范围内继续承担保证责任

C、可以拒绝再承担保证责任 D、同意后，才继续承担保证责任

63、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定土地用途的，必须取得出让方和(

)的同意。

A、城乡规划行政主管部门

B、环境保护行政主管部门 C、土地行政主管部门

D、建设行政主管部门

64、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款，合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院(

)。

A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

65、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在(

)的监督下现场取样送检。

A、设计单位

B、工程质量监督机构

C、监理单位

D、施工企业质量管理部门 6

6、建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括(

)。

A、施工组织设计已经编制完成并批准

B、材料、设备等物质供应合同已签订 C、施工项目管理规划已经编制完成

D、勘察设计所需资金已经落实 6

7、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在开工前，应当由(

)按照有关规定申请施工许可证。

A、乙建筑公司

B、丙土方公司

C、甲房地产开发公司与乙建筑公司共同 D、甲房地产开发公司 6

8、某施工单位因严重违章施工造成了重大安全生产事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是(

)。

A、这起行政处罚不适用听证程序

B、行政机关应负责组织听证 C、行政机关应承担组织听证的费用

D、施工单位有权要求举行听证

69、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用，3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是(

)。

A、主体结构的最低保修年限为50年，施工单位应当承担保修责任

B、主体结构的最低保修年限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经支付足额工程款 D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任 70、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实，以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是(

)。

A、询问证人甲时，其他证人不得在场

B、审判人员和当事人可以对甲进行询问 C、甲应出庭作证

D、甲可以旁听法庭审理

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括(

)。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人C.从业人员 D.安全生产管理人员E.特种作业人员 72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有(

)。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别 73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是( )。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约 74.下列选项中，属于无效合同的有( )。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括(

)。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有(

)。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有(

)。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分 78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有(

)。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减 79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有( )。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交 80.下列关于提存的说法中，正确的有( )。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭 81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以( )，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权

B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方

D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括( )。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是(

)。

A.继续按照工程设计图纸施工

B.按照技术标准修改工程设计 C.追究设计单位违法责任

D.及时提出意见和建议 E.通过建设单位要求设计单位予以变更

84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是(

)。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同给定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位 85.根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有(

)。

A.有充分的证据

B.有明确的被告 C.属于人民法院受理民事诉讼的范围

D.原告是与本案有间接利害关系的公民

E.有书面的起诉书 86.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是(

)。

A.某建筑公司与某设备安装公司之间的贷款合同纠纷 B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 C.某施工单位和施工单位之间的施工合同纠纷 D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

87.根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有(

)。

A.土地所有权

B.宅基地使用权

C.荒山承包经营权

D.学校图书馆

E.被扣押的汽车

88.按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有(

)。

A.行为人意思表示真实

B.行为人必须具有完全民事行为能力 C.行为内容合法

D.行为形式合法 E.行为不违反社会公共利益

89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是(

)。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位闭幕向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面塌陷抢修 90.某工程监理公司是施工项目的，其监理的依据包括(

)。

A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B.《建设工程质量管理条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》 D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E.《工程建设标准强制性条文》

91.根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的(

)。

A.成本

B.红利

C.费用

D.损失

E.收益

92.根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是(

)。

A.地方政府规章

B.法律

C.部门规章

D.行政法规

E.地方性法规

93.施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括(

)。

A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任

B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗

D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

94.下面关于项目招标的说法错误的是(

)。

A.施工单位合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

95.甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是(

)。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁 D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E.该调解书自2006年7月6日生产法律效力

96.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是(

) A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收 97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是(

)。

A.有防水要求的卫生间为2年

B.给排水管道为5年

C.电气设备安装工程为2年 D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.装修工程为2年

98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向(

)申请行政复议。

A.市建设行政主管部门

B.市人民政府

C.省级建设行政主管部门 D.省级人民政府

E.国务院建设行政主管部门

99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有(

)。

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B.建设工程已实际交付的，为交付之日 C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

100.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括(

)等内容。

A.招标范围

B.招标方式和发布招标公告的媒介

C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容 D.资格预审文件

E.评标委员会的组成和评标报告

参考答案：

1A2C;3A;4A;5A;6B;7C;8A;9A;10B;11D;12A;13B;14C;15D;16D;17D;18C;19C;20A;21C;22D;23B;24C;25D;26D;27A;28C;29A;30C;31C;32A;;33A;34A;35B;36D;37D;38D;39B;40C;41A;42C;43B;44C;45B;46C;47D;48B;49B;50C;51B;52D;53B;54A;55B;56C;57D;58B;59B;60C;61D;62B;63A;64B;65C;66D;67D;68A;69B;70D

71 bde72 bde 73 abe 74 BC 75 cde 76 bcd 77 ac 78 abc 79 bc80 acde 81 cd 82 acde 83 de 84 abd 85 bc 86 acd 87 abde 88 acde 89 ce 90 abce 91 acd 92 bd 93 abd 94 bd 95 ae 96 abde 97

cde

98 bc 99 bce 100 abce

第二篇：2009年一级建造师建设工程经济真题及答案

来源：考试大 2010/4/29 【考试大：中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程字号:T T

2009年一级建造师建设工程经济真题及答案

来源：考试大 2010/4/29 【考试大：中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程字号:T T

2009年一级建造师建设工程经济真题及答案

来源：考试大 2010/4/29 【考试大：中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程字号:T T

年一级建造师建设工程经济真题及答案

来源：考试大 2010/4/29 【考试大：中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程字号:T T

2009年一级建造师建设工程经济真题及答案

来源：考试大 2010/4/29 【考试大：中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程字号:T T

2009年一级建造师建设工程经济真题及答案

来源：考试大 2010/4/29 【考试大：中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程字号:T T

2009年一级建造师建设工程经济真题及答案

来源：考试大 2010/4/29 【考试大：中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程字号:T T

2009年一级建造师建设工程经济真题及答案

来源：考试大 2010/4/29 【考试大：中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程字号:T T

第三篇：2009年一级建造师建筑工程真题及答案解析

2009年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题学易网校整理一.单项选择题

1. 《网壳结构技术规程》(JGJ 61—2003)规定，单块双曲抛物面壳体的矢高可取二个对角支承点之间距离的(

)。 A.1/8～1/6 B.1/7～1/5 C.1/6～1/4 D.1/4～1/2 2. 下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2001)规定的是(

)。

A.当抹灰总厚度大于25 mm时，应采取加强措施

B.不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与各基层搭接宽度不应小于50 mm C.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做1：2水泥砂浆暗护角 D.抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验

3. 建筑装饰装修过程中，凿掉梁的混凝土保护层，未采取有效的补救措施时，对混凝土保护层的正确处理是(

)。

A.采用与原混凝土强度同等级的细石混凝土重新浇筑 B.采用比原混凝土强度高一个等级的细石混凝土重新浇筑 C.采用1：1高强度水泥砂浆分层抹面 D.采用掺加膨胀剂的1：1水泥砂浆灌浆

4. 有一连续梁，受力如下图所示，则下列连续梁上的弯矩示意图中，正确的是(

)。

5. 有一悬臂梁，受力如图所示，q=1 kN/m，EI=2×101l N·mm2，L=2 m，则梁端B最大位移，是(

)mm。

A.5 B.10 C.15 D.20 6. 水泥的初凝时间是指从水泥加水拌和起至水泥浆( )所需的时间。 A.开始失去可塑性

B.完全失去可塑性并开始产生强度 C.开始失去可塑性并达到12 MPa强度 D.完全失去可塑性

7. 某高程测量，已知A点高程为HA，欲测得8点高程HB，安置水准仪于A、B之间，后视读数为口，前视读数为b，则B点高程HB为(

)。

A.HB=HA-a-b B.HB=HA+a+b C.HB=HA+a-b D.HB=HA-a+b 8. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33—2001)规定，两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于(

)m。 A.6 B.7 C.8 D.9 9. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)规定，当采用应力控制方法张拉预应力筋时，实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差是(

)。 A.±3% B.±4% C.士5% D.±6%

10. 下列关于石灰技术性能的说法中，正确的是(

)。 A.硬化时体积收缩小 B.耐水性差 C.硬化较快、强度高 D.保水性差

11. 采用玻璃肋支承结构形式的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用(

)玻璃。 A.夹层 B.钢化 C.钢化中空 D.钢化夹层

12. 建筑幕墙性能检测中，发现由于试件的安装缺陷使某项性能未达到规定要求，最合理的处理是(

)。

A.修改设计、修补试件缺陷后重新检测 B.改进试件安装工艺、修补缺陷后重新检测 C.修改设计、重新制作试件后重新检测 D.更换材料、重新制作试件后重新检测

13. 地下建筑防水工程，后浇带混凝土养护时间至少为(

)d。 A.14 B.21 C.28 D.42 14. 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005)规定。施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量达到(

)kW及以上者，应编制用电组织设计。 A.50 B.100 C.150 D.200 15. 施工单位的下列行为中，应给予责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书处罚的是(

)。

A.擅自改变建筑维护结构节能措施，并影响公共利益和他人合法权益 B.擅自修改设计，违反建筑节能设计强制性标准

C.一年内，累计两项工程未按照符合节能标准要求的设计进行施工 D.两年内，累计三项工程未按照符合节能标准要求的设计进行施工

16. 《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB 50354—2005)，木质材料进场应进行见证取样检验的是(

)。 A.B1级木质材料 B.B2级木质材料

C.现场阻燃处理后的木质材料 D.表面进行加工后的B1木质材料

17. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)规定，钢筋安装过程中，绑扎钢筋网的长、宽安装位置允许的偏差是(

)mm。 A.±5 B.±10 C.±15 D.±20 18. 城市蓝线是指(

)。

A.城市规划中确定的必须控制的城市基础设施用地的控制线

B.城市规划中确定的城市地表水体保护和控制的地域界限 C.城市各类公共绿地范围的控制线

D.国家及各省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界限

19. 《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)规定，砌砖工程当采用铺浆法砌筑时.施工期间气温超过30℃时，铺浆长度最大不得超过(

)mm。 A.400 B.500 C.600 D.700 20. 钢结构防火性能较差，当温度达到550℃时。钢材的屈服强度大约降至正常温度时的屈服强度的(

)。 A.0.6 B.0.7 C.0.8 D.0.9 多选题

1. 下列关于建筑装饰装修材料复验取样的说法中，正确的有(

)。

A.对同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验 B.对材料质量发生争议时，应进行见证检测

C.对同一类型的进场材料，应至少抽取三组样品进行复验 D.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的50% E.在抽取样品时，应首先选取有疑问的样品

2. 下列关于屋面卷材铺贴的说法中，正确的有(

)。 A.屋面坡度小于15%时，卷材可平行屋脊铺贴 B.屋面坡度大于15%时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴 C.屋面受震动时，合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴 D.长边搭接宽度不得小于150 mm，短边搭接宽度不得小于100 mm E.上下层卷材不得相互垂直铺贴

3. 建筑地面变形缝应按没计要求设置，并应符合(

)等要求。 A.沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层 B.室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向缩缝

C.水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴 D.毛地板铺设时.与墙之间不应留有缝隙

E.实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留8～12m缝隙

4. 下列关于建筑幕墙构(配)件之间黏结密封胶选用的说法中，正确的有(

)。 A.聚硫密封胶用于全玻璃幕墙的传力胶缝 B.环氧胶粘剂用于石材幕墙板与金属挂件的黏结 C.云石胶用于石材幕墙面板之间的嵌缝 D.丁基热熔密封胶用于中空玻璃的第一道密封 E.硅酮结构密封胶用于隐框玻璃幕墙与铝框的黏结

5. 下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有(

)。 A.墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300 mm的墙体上

B.拱(板)墙结合的水平施工缝，宜留在拱(板)墙接缝线以下150～300 m处 C.墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300 mm D.垂直施工缝应避开变形缝

E.垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段

6. 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300--2001》，符合建筑工程分项质量验收合格规定的有(

)。

A.分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定

B.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 C.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整

D.地基与基础、主体结构与设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定

E.质量控制资料应完整

7. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)规定，脚手架及其地基基础在(

)后必须进行检查与验收。

A.作业层上施加荷载

B.遇有六级及六级以上大风、大雨 C.每搭设完10～13 m高度 D.达到设计高度 E.停用超过15d 8. 施工现场临时用电配电箱的电器安装的设置，应为(

)。 A.N线端子板必须与金属电器安装板绝缘 B.必须分设N线端子板和PE线端子板

C.正常不带电的金属底座、外壳等必须直接与PE线做电气连接 D.PE线端子板必须与金属电器安装板绝缘 E.PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接

9. 《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)规定，分部分项工程量清单计价采用的综合单价由(

)组成，并考虑风险因素。 A.人工费 B.规费和税金 C.材料费 D.机械费 E.管理费和利润

10. 根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB 50325--2001)规定，下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有(

)。 A.住宅 B.体育馆 C.办公楼 D.医院

E.四星级以上旅游宾馆案例分析

1. 【背景资料】

某市中心区新建一座商业中心，建筑面积26000m2，地下二层。地上十六层，一至三层有裙房，结构形式为钢筋混凝土框架结构.柱网尺寸为8.4 m×7.2 m.其中二层南侧有通长悬挑露台，悬挑长度为3m。施工现场内有一条10 kV高压线从场区东侧穿过，由于该10 kV高压线承担周边小区供电任务，在商业中心工程施工期间不能改线迁移。某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后，立即着手进行施工现场平面布置：

(1)在临市区主干道的南侧采用1.6 m高的砖砌围墙作围档;

(2)为节约成本.施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路; (3)为满足模板加工的需要搭设了一间50 m2的木工加工间，并配置了一只灭火器;(4)受场地限制在工地北侧布置塔吊一台，高压线处于塔吊覆盖范围以内。主体结构施工阶段，为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务，施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时，拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后.发现二层露台根部出现通长裂缝，经设计单位和相关检测鉴定单位认定，该裂缝严重影响露台的结构安全，必须进行处理，该事故造成直接经济损失8万元。【问题】

1.指出施工总承包单位现场平面布置(1)～(3)中的不妥之处。并说明正确做法。 2.在高压线处于塔吊覆盖范围内的情况下。施工总承包单位应如何保证塔吊运行安伞? 3.完成下表中a、b、c的内容(无需复制表格，在答题卡上按顺序写出答案)：现浇混凝土结构底模及支架拆除时的混凝土强度要求

4.工程质量事故按造残损失严重程度划分为哪几类?本工程露台结构质量事故属于哪一类?说明理由。 2. 【背景资料】

施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了桌二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：(1)人工费综合单价为45元/工日;(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：

事件1：3月19至20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。

事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间工造成人员窝工300工日。

事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时。因供电局检修线路停电导致工程停工8 h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350 m。会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600 m，用量最大的一种人造饰面木板300 m。

针对事件1到事件3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。【问题】

1.事件1到事件3中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。 2.事件1到事件3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少? 3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。

4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。

3. 【背景资料】

某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工.基坑开挖深度12m，基坑南侧距坑边6m处有一栋六层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为：杂填土0～2 m，粉质土2～5 m，砂质土5～10 m，黏性土10～12 m，砂质土12～18 m。上层滞水水位在地表以下5 m(渗透系数为0.5 m/d)，地表下18 m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前。建设单位为节约投资，指示更改设计，除南侧外其余三面均采用土钉墙支护，垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形，但一直未被发现，最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现：

(1)施工总承包单位对本工程做了重大危险源分析，确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源，并制订了相应的措施，但未审批; (2)施工总承包单位有健全的安全制度文件;

22 (3)施工过程中无任何安全检查记录、交底记录及培训教育记录等其他记录资料。【问题】

1.本工程基坑最小降水深度应为多少?降水宜采用何种方式?

2.该基坑坍塌的直接原因是什么?从技术方面分析、造成该基坑坍塌的主要因素有哪些? 3.根据《建筑施工安全检查标准》基坑支护安全检查评分表的要求，本基坑支护工程还应检查哪些项目7.

4.施工总承包单位还应采取哪些有效措施才能避免类似基坑支护坍塌? 4. 【背景资料】

某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力，并写明：投标人承诺垫资每增加500万元的，评标增加1分。某施工总承包单位中标后，因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工，建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件。

事件1：施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理，于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作，建设单位对此提出异议。事件2：施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。

事件3：在底板结构混凝土浇筑过程中，为了不影响工期，施工总承包单位在连夜施工的同时，向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请，并对附近居民进行公告。

事件4：为便于底板混凝土浇筑施工，基坑四周未设临边防护;由于现场架设灯具照明不够，工人从配电箱中接出220 V电源，使用行灯照明进行施工。为了分解垫资压力，施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明：建设单位向总包单位支付工程款后，总包单位才向分包单位付款，分包单位不得以此要求总包单位承担逾期付款的违约责任。为了强化分包单位的质量安全责任，总分包双方还在补充协议中约定，分包单位出现质量安全问题。总包单位不承担任何法律责任，全部由分包单位自己承担。【问题】

1.建设单位招标文件是否妥当?说明理由。2.施工总承包单位开工是否妥当?说明理由。 3.事件1至事件3中施工总承包单位的做法是否妥当?说明理由。 4.指出事件4中的错误，并写出正确做法。

5.分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任?说明理由。 6.补充协议的约定是否合法?说明理由。

5. 某建筑工程施工进度计划网络图如下：

施工中发生了以下事件。

事件1：工作因设计变更停工10 d;

事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7d; 事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。

事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨脂肪水涂膜层上，引起火灾。在施工进展到第120天后，施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。统计数据见下表。

【问题】

1.本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?

2.施工总承包单位可否就事件1至事件3获得工期索赔?分别说明理由。 3.施工现场焊、割作业的防火要求有哪些? 4.计算截止到第110天的合计BCWP值。

5.计算第110天的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。 6.计算第110天的进度偏差SV值，并做SV值结论分析。

试卷答案：

一、单项选择

1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.A 7.C 8.C 9.D 10.B 11.D 12.B 13.A 14.A 15.D 16.A 17.B 18.B 19.B 20.B

二、多项选择

21.ABE22.BCE23.ABE24.BDE25.ABCE 26.AC27.BCD28.ABE29.ACDE30.BCE

三、案例分析

(一)

1.施工总承包单位现场平面布置(1)～(3)中的不妥之处及其正确做法。 (1)不妥之处：在临市区主干道的南侧采用1.6 m高的砖砌围墙作围档。

正确做法：施工现场必须实施封闭管理，现场出入口应设门卫室，场地四周必须采用封闭围档，围档要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。一般路段的围档高度不得低于1.8 m，市区主要路段的围档高度不得低于2.5 m。

(2)不妥之处：施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。正确做法：施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。 (3)不妥之处：一间50 m2的木工加工间配置了一只灭火器。

正确做法：临时木工间，油漆间，木、机具间等，每25 m2应配置一个种类合适的灭火器;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器。至少应配置了两只灭火器。

2.在高压线处于塔吊覆盖范围内的情况下，施工总承包单位应在塔下设防护架，并限制塔吊的旋转范围。

3.a为75;b为100;c为100。

4.工程质量事故按造成损失严重程度划分为一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。

本工程露台结构质量事故属于严重质量事故。

理由：凡具备下列条件之一者为一般质量事故：(1)直接经济损失在5000元(含5000 元)以上，不满5万元的;(2)影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。凡具备下列条件之一者为严重质量事故： (1)直接经济损失在5万元(含5万元)以上，不满 10万元的;(2)严重影响使用功能和工程结构安全，存在重大质量隐患的; (3)事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。凡具备下列条件之一者为重大质量事故：(1)工程倒塌或报废的;(2)由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上的;(3)直接经济损失10万元以上的。本工程严重影响露台的结构安全，并造成直接经济损失8万元，符

(二)

1.施工总承包单位就事件1到事件3提出的工期和费用索赔是否成立的判定。事件1：工期索赔成立，费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿。

事件2：工期和费用索赔不成立。理由：租赁的塔式起重机维修保养属于承包商自身的责任。

事件3：工期和费用索赔成立。理由：由于设计变更造成的工期延误和费用增加的责任应由建设单位承担。

2.事件1到事件3中，施工总承包单位可获得的工期索赔：事件1：可索赔工期2 d。事件3：可索赔工期5 d。共计可索赔工期7 d。

事件1到事件3中，施工总承包单位可获得的费用索赔： 300工日×45元/工日=13 500元。

3.事件4中，施工总承包单位可以获得工期顺延。

理由：合同中约定：一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期 1 d，事件四是由供电局检修线路停电导致工程停工8h，因此可以获得工期顺延。

4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料需要进行抽样复验。

理由：建筑装饰装修材料要求复验的主要项目包括：(1)水泥的凝结时间、安定性和抗压强度;(2)人造木板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量;(3)室内用天然花岗石石材或瓷质砖的放射性;外墙陶瓷面砖吸水率。

(三)

1.本工程基坑最小降水深度应为6 m。降水宜采用喷射井点排水方法。 2.该基坑坍塌的直接原因是采用土钉墙支护，垂直开挖。从技术方面分析，造成该基坑坍塌的主要因素有：

(1)基坑(槽)开挖坡度不够，或通过不同土层时，没有根据土的特性分别放成不同坡度，致使边坡失稳而塌方;

(2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时，未采取有效的降排水措施，土层湿化，内聚力降低，引起塌方;

(3)边坡顶部堆载过大，或受外力振动影响，使边坡内剪切应力增大，土体失稳而塌方; (4)土质松软，开挖次序、方法不当而造成塌方。

3.根据《建筑施工安全检查标准》基坑支护安全检查评分表的要求，本基坑支护工程还应检查的项目包括：施工方案、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、土方开挖、基坑支护变形监测和作业环境等。

4.施工总承包单位还应采取以下有效措施才能避免类似基坑支护坍塌：①应采用临时性支撑加固。挖土时，土壁要求平直，挖好一层，支一层支撑。②基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土，基坑挖好后不能立即进行下道工序时，应预留15～30cm一层土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留一层由人工挖掘修整。使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为15～20cm，使用正铲、反铲或拉铲挖土时为20～30 cm。③基坑开挖时，应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。(四)

1.建设单位招标文件不妥当。

理由：不能把承诺垫资作为评标加分的条件。

2.施工总承包单位开工不妥当。

理由：《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工违反了《建设工程质量管理条例》的规定。

3.事件1中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：不应该同时担任两个项目的项目经理。事件2中，施工总承包单位的做法不妥当。

理由：《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程的主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，而本事件中总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司，这不符合规定，况且还分包给不具有相应资质条件的分包单位。

事件3中，施工总承包单位的做法不妥当。

理由：在城市市区范围内从事建筑工程施工，如需夜间施工的，在办理了夜间施工许可证明后，才可以进行夜间施工，并公告附近社区居民。

4.事件4中的错误与正确做法。

(1)错误：底板混凝土浇筑施工时，基坑四周未设临边防护。正确做法：应设置防护栏杆、挡脚板并封挂立网进行封闭。

(2)错误：工人从配电箱中接出220 V电源，使用行灯照明进行施工。正确做法：使用行灯照明时，电压不得超过36 V。 5.分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。

理由：因为分包合同是由总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款。

6.补充协议的约定不合法。

理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位队分包工程的质量承担连带责任;由总承包单位对施工现场的安全负总责，总承包单位与分包单位队分包工程的安全生产承担连带责任。

第四篇：2009年一级建造师建设工程经济考试真题及答案

http:///83.html

2009年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

第1题企业或行业投资者以动态的观点确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平称(

)。

A.基准收益率

B.社会平均收益率

C.内部收益率

D.社会折旧率

【正确答案】：

第2题股份有限公司溢价发行股票筹集的资金超过股票面值的溢价收入应(

)。

A.增加为注册资本

B.作为利得

C.计入盈余公积

D.计入资本公积

【正确答案】：

第3题按照流动负债产生的原因，下列负债中.由于利润分配而产生的流动负债是(

)。

A.应付账款

B.应付股利

C.应付工资

D.短期借款

【正确答案】：

第4题企业向某厂购入价值3000元的材料.货已收到.款已支付。采用复式记账法记账时,除在有关材料账户做增加3000元的记录外.还应(

)。

http:///83.html

A.在预付账款账户做增加3000元的记录

B.在银行存款账户做减少3000元的记录

C.在利润账户做减少3000元的记录

D.在收入账户做增加3000元的记录

【正确答案】：

第5题已知某项目的年总成本费用为2000万元.年销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%.年折旧费为200万元.年摊销费为50万元.年利息支出为100万元，则该项目的年经营成本为(

)万元。

A.650

B.1350

C.1650

D.1750

【正确答案】：

第6题在建设项目决策阶段，投资主体产生投资意向后紧接着应进行的工作是(

)。

A.编制初步可行性研究报告

B.进行投资准备

C.进行市场研究

D.编制项目建议书

【正确答案】：

第7题为有效提高建设项目的经济效果.在项目建设过程中进行价值工程活动的重点应放在(

)阶段。

A.施工

B.设汁

C.竣工验收

D.保修

【正确答案】：

http:///83.html

第8题在对某建设项日设计概算审查时.找到了与其关键技术基本相同、规模相近的同类项目的没计概算和施工图预算资料。则该建设项目的设计溉算最适宜的审查方法是(

)。

A.标准审查法

B.分和计算审查法

C.对比分析法

D.查询核实法

【正确答案】：

第9题固定资产的账面价值是同定资产原值扣减(

)后的余额。

A.累计折旧和累计减值准备

B.预计净残值和累计减值准备

C.预计净残值

D.累计折旧

【正确答案】：

第10题建设工程人工定额是在(

)的施工条件下测定和计算的。

A.最差

B.平均先进

C.先进

D.正常

【正确答案】：

解析：教材P243第三段 $pager$

第11题招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是(

)。

A.规费清单

B.税金清单

C.分部分项工程量清单

D.措施项目清单

http:///83.html

【正确答案】：

第12题某国际工程投标过程中，投标人员在复核工程量时发现土方部分的工程量计算存在较大误差，其应采取的正确做法是(

)。

A.按招标文件的工程量填报自己的报价，并在投标函中予以说明

B.按孰有利的原则选择招标文件的工程量或自已核算的工程量报价

C.按招标文件的工程量和自己核算的工程量分别报价并加以说明

D.按自已核算的正确的工程量计算报价，并在投标函中予以说明

【正确答案】：

第13题某设备在不同的使用年限(从1年到7年)下，年资产消耗成本和年运行成本如下表，则该设备的经济寿命为(

)年。

A.6

B.5

C.4

D.3

【正确答案】：

第14题已知某项目的净现金流量如下表所示，若i=8%，则该项目的财务净现值为(

)万元。

A.93.98

B.101.71

C.108.00

D.109.62

【正确答案】：

第15题某承包商于2007年11月1日签汀了一项施工承包合同，合同工期为18个月，合同结果可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元.2008年12月31日工程完成程度为80%.2008年累计收到工程款3 300万元，则2008年应确认的合同收入为(

)万元。

A.3300

http:///83.html

B.3700

C.4000

D.4700

【正确答案】：

第16题某企业生产所需的一种材料单价为200元/吨，一次订货总成本为400元，其中订货固定成本为320元，每吨材料的年平均储备成本为1元。已知该材料的经济采购批量为800吨.则企业该种材料的采购总量为(

)吨。

A.800

B.1600

C.3200

D.4000

【正确答案】：

第17题编制建设工程项目设计概算时，在收集原始资料后应进行的T作有：①确定有关数据;②单位工程概算书编制;③各项费用计算;④单项工程综合概算书编制。其正确顺序是(

)。

A.③→①→②→④

B.①→③→②→④

C.③→②→①→④

D.①→②→③→④

【正确答案】：

第18题既是工程拨款或货款的最高限额，又是控制单位工程预算的主要依据的文件是经过批准的(

)。

A.开X-报告

B.资金申请报告

C.设计概算文件

D.项目建议书

【正确答案】：

http:///83.html

第19题某项目建设投资为1 000万元，流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，年净收益为340万元，则该项目的静态投资回收期为(

)年。

A.7.14

B.3.53

C.2.94

D.2.35

【正确答案】：

第20题具有审查全面、细致、审查效果好等优点，但只适宜于规模较小，工艺较简单的工程预算审查的方法是(

)。

A.对比审查法

B.分组计算审查法

C.逐项审查法

D.标准预算审查法

【正确答案】：

C $pager$

第21题正常情况下，同一设备寿命期内租赁费、租金和购置原价三者之间的数量关系是(

)。

A.租赁费=租金>购置原价

B.租赁费>租金>购置原价

C.租赁费<租金<购置原价

D.租赁费>租金=购置原价

【正确答案】：

第22题某工程是施工总承包商甲承揽了2000万元的建筑施工合同。经业主同意，甲将其中200万元的工程分包给承包商乙，营业税率为3%，则甲应缴纳的营业税为(

)万元。

A.6

B.54

C.60

http:///83.html

D.66

【正确答案】：

第23题投资收益率是指投资方案建成投产并达到设计生产能力后一个正常生产年份的(

)的比率。

A.年销售收入与方案固定资产投资

B.年销售收入与方案总投资

C.年净收益额与方案总投资

D.年净收益额与方案固定资产投资

【正确答案】：

第24题资产负债表是反映企业在某一特定日期(

)的报表。

A.财务状况

B.利润分配

C.现金流量

D.经营成果

【正确答案】：

第25题在项目财务评价和国民经济评价中均可以使用的不确定性分析方法是(

)。

A.投入产出分析法

B.现金流量分析法

C.敏感性分析法

D.盈亏平衡分析法

【正确答案】：

第26题施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于(

)。

A.建筑安装工程材料费

B.建筑安装工程措施费

http:///83.html

C.研究试验费

D.工程建设其他费用

【正确答案】：

第27题企业销售需要安装的商品时，若安装属于商品销售合同约定的卖方责任，则确认商品销售收入的时间应是(

)。

A.商品运到并开始安装时

B.商品安装完毕并检验合格时

C.货方首次付款时

D.收到最后一笔销售货款时

【正确答案】：

第28题债务人以非现金资产清偿债务时，应将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额计人(

)。

A.股本(或实收资本)

B.盈余公积

C.当期损益

D.资本公积

【正确答案】：

第29题某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为(

)万元人民币。

A.1250

B.1150

C.1100

D.1090

【正确答案】：

http:///83.html

第30题某企业计划年初投资200万元购置新设备以增加产量，已知设备可使用6年，每年增加产品销售收入60万元，增加经营成本20万元，设备报废时净残值为10万元。对此项投资活动绘制现金流量图，则第6年末的净现金流量可表示为(

)。

A.向下的现金流量，数额为30万元

B.向下的现金流量，数额为50万元

C.向上的现金流量，数额为50万元

D.向上的现金流量，数额为30万元

【正确答案】：

C $pager$

第31题在工程建设中.对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分析方法有(

)。

A.净年值法、净现值法、年折算费用法

B.年折算费用法、综合总费用法、净年值法

C.增量投资分析法、净年值法、综合总费用法

D.增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法

【正确答案】：

第32题在建设工程定额计价模式下.投标人投标报价中的间接费内容和取费标准是由(

)。

A.主管部门规定的

B.招标人事先限定的

C.企业经营部门测定的

D.国家法律规定的

【正确答案】：

第33题某施工企业在联系业务的过程中发生了10000元的应酬费，即业务招待费，该项费用应当计入(

)。

A.管理费用

B.工程成本

C.财务费用

D.营业费用

http:///83.html

【正确答案】：

第34题国际工程投标报价时.在工程所在国当地采购的材料设备的预算价格应按(

)计算。

A.投标人所在国预算价格

B.材料设备出厂价格

C.施工现场交货价格

D.当地市场价格

【正确答案】：

第35题费用按经济用途可分为生产成本和期间费用.下列费用中.属于生产成本的是(

)。

A.材料费

B.营业费

C.财务费

D.管理费

【正确答案】：

第36题某项目贷款筹资总额18万元，筹资费率为10%，贷款年利率为9%，不考虑资金的时间价值，则该项贷款的资金成本率为(

)。

A.8.10%

B.9.00%

C.10.00%

D.11.10%

【正确答案】：

第37题应收账款的机会成本一般按(

)计算。

A.银行贴现率

B.坏账损失率

C.银行贷款利率

http:///83.html

D.有价证券利息率

【正确答案】：

第38题某施工企业因生产经营急需资金，于2008年7月1日将一张2008年6月1日本地签发的期限为5个月、票面金额为1000 000元的不带息商业汇票向银行贴现，银行要求的年贴现率为6%，则该施工企业的贴现所得金额为(

)元。

A.940000.00

B.940000.33

C.980000.00

D.980000.33

【正确答案】：

第39题某设备三年前购买的原始成本是90000元.目前的账面价值为40000元，经过评估，该设备现在的净残值为18 000元，则在设备更新方案比选中，该设备的沉没成本是(

)元。

A.18000

B.40000

C.50000

D.90000

【正确答案】：

第40题工程量清单计价模式下，分部分项工程量的确定方法是(

)。

A.按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量

B.按施工方案计算工程总量

C.按施工方案加允许误差计算工程量

D.按施工图图示尺寸计算工程净量

【正确答案】：

D $pager$

第41题建筑安装工程直接工程费中的人工费是指用于支付(

)的各项费用。

http:///83.html

A.施工现场的所有工作人员

B.直接从事建筑安装工程施工的生产工人

C.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员

D.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员

【正确答案】：

第42题价值工程分析阶段的工作步骤是(

)。

A.功能整理→功能定义→功能成本分析→功能评价+确定改进范围

B.功能定义→功能评价→功能整理→功能成本分析→确定改进范围

C.功能整理→功能定义→功能评价→功能成本分析→确定改进范围

D.功能定义→功能整理→功能成本分析→功能评价+确定改进范围

【正确答案】：

第43题按照2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号——所得税》规定，企业采用(

)对所得税进行会计处理。

A.利润表债务法

B.应付税款法

C.资产负债表债务法

D.递延法

【正确答案】：

第44题工程设计任务书中规定的项目投资限额就是经审查批准的(

)阶段的投资估算额。

A.项目规划

B.项目建议书

C.详细可行性研究

D.初步可行性研究

【正确答案】：

http:///83.html

第45题某污水处理项目所在地政府每年给予该项目一定金额的财政补贴，在项目财务评价中，该项补贴资金应视为项目的(

)。

A.债务资金

B.一般现金流出

C.权益资金

D.一般现金流入

【正确答案】：

第46题施工承包企业为扩大生产购买大型塔式起重产生的现金流量属于(

)。

A.筹资活动产生的现金流量

B.投资活动产生的现金流量

C.经营活动产生的现金流量

D.生产活动产生的现金流量

【正确答案】：

第47题中央银行欲通过公开市场业务增加货币供应量，应采取的操作方式是(

)。

A.买入有价证券

B.提高法定准备率

C.卖出有价证券

D.降低利率

【正确答案】：

第48题生产性建设项目流动资金估算的基本方法有分项详细估算法和(

)。

A.概算指标估算法

B.扩大指标估算法

C.生产能力指数法

D.类似工程预算法

【正确答案】：

http:///83.html

第49题生产性建设工程项目投资中的积极部分是指(

)。

A.安装工程投资

B.设备工器具投资

C.工程建设其他费用

D.建筑工程投资

【正确答案】：

解析：教材P221第一段

第50题某项目设计年生产能力为10万元.年固定成本为1500万元，单台产品销售价格为1200元，单台产品可变成本为650元，单台产品营业税金及附加为150元。则该项目产销量的盈亏平衡点是(

)台。

A.37 500

B.27 272

C.18 750

D.12 500

【正确答案】：

A $pager$

第51题建设项目决策阶段可行性研究的依据包括(

)。

A.委托监理合同

B.项目建议书

C.项目初步设计文件

D.材料采购合同

【正确答案】：

第52题根据《企业会计准则第15号——建造合同》，下列费用中，不应计人工程成本的是(

)。

A.为订立施工合同而发生的有关费用

B.为工程施工所耗用的材料费用

C.在施工过程中发生的材料二次搬运赞

http:///83.html

D.企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所产生的费用

【正确答案】：

第53题建设项目投资估算的内容，从费用构成来讲应包括建设工程项目(

)的全部费用。

A.从施工到竣工投产

B.从筹建到设计前

C.从设计到竣工投产

D.从筹建到竣工投产

【正确答案】：

第54题已知年名义利率为10%，每季度计息1次，复利计息，则年有效利率为(

)。

A.10.47%

B.10.38%

C.10.25%

D.10.00 %

【正确答案】：

第55题能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流人或流出，用于计算累计盈余资金，分析项目财务生产能力的现金流量表是(

)。

A.投资各方现金流量表

B.财务计划现金流量表

C.项目投资现金流量表

D.项目资本金现金流量表

【正确答案】：

第56题资本溢价是指企业在筹集资金的过程中.企业投资者投入的资金(

)的数额。

A.超出企业其他投资人投入的资金

http:///83.html

B.高于其评估价值

C.高于其账面价值

D.超出其在企业注册资本中所占份额

【正确答案】：

第57题某企业资产总额年末数为1163150元，流动负债年末数为168150元，长期负债年末数为205000元，则该企业年末的资产负债率为(

)。

A.32.08%

B.20.60%

C.17.62%

D.14.46%

【正确答案】：

第58题根据价值工程的原理，提高产品价值最理想的途径是(

)。

A.产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高

B.在产品成本不变的条件下，提高产品功能

C.在提高产品功能的同时，降低产品成本

D.在保持产品功能不变的前提下，降低成本

【正确答案】：

第59题测定材料消耗定额时，定额中的损耗量是指操作过程中不可避免的废料和损耗，以及不可避免的(

)。

A.保管过程中的损耗

B.施工现场内运输损耗和场外运输损耗

C.采购过程中的计量误差

D.施工现场内运输损耗

【正确答案】：

解析：教材P247第二段

http:///83.html

第60题某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期贷款利息为20万元.基本预备费率为10%，则该项目基本预备费为(

)万元。

A.190

B.182

C.180

D.120

【正确答案】：

解析：教材P229基本预备费的计算。

(600+1200+100)10%=190，注意利息不在计算的基数中 $pager$

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

第61题下列设备安装工程概述计算式中，属于概算指标法的有(

)。

A.设备安装费=设备原价×设备安装费率

B.设备安装费=设备安装工程量×预算单价

C.设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费

D.设备安装费=设备台数×每台设备安装费

E.设备安装费=建筑面积×单位面积安装费

【正确答案】：

A,C,D,E

解析：教材P300.(一)、

(二)、

(三)

第62题下列所有者权益中，属于所有者直接投入形成的权益有(

)。

A.利得

B.盈余公积

C.实收资本

D.等本公积

E.未分配利润

【正确答案】：

C,D

http:///83.html

第63题以“产品支付”为基础的项目融资模式的特点有(

)。

A.它是通过让贷款银行直接拥有项目产品的所有权来融资的

B.融资的信用保证是通过项目抵押的方式实现的

C.贷款偿还期短于项目的经济寿命

D.贷款银行的融资容易被安排成无追索或有限追索的形式

E.债务资金可以用于项目的建设和日常经营

【正确答案】：

A,C,D

第64题对设备第二无形磨损进行补偿的方式有(

)。

A.大修理

B.更新

C. 经常性修理

D.日常保养

E.现代化改装

【正确答案】：

B,E

第65题在价值工程活动中，计算功能评价值前应完成的工作有(

A.功能现实成本计算

B.方案创造

C.方案评价

D.功能整理

E.功能定义

【正确答案】：

A,D,E

第66题下列关于企业利润的描述中，正确的有(

)。

A.净利润=利润总额-所得税费用

B.利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出

C.利润总额体现企业的最终经营成果

D.营业利润是企业利润的主要来源

)。

http:///83.html

E.营业利润包括企业对外投资收益

【正确答案】：

A,B,D,E

第67题影响资金等值的因素有(

)。

A.资金运动的方向

B.资金的数量

C.资金发生的时间

D.利率(或折现率)的大小

E.现金流量的表达方式

【正确答案】：

B,C,D

第68题根据《企业会计准则第15号——建造合同》，工程成本中的其他直接费包括施工过程中发生的(

)。

A.材料二次搬运费

B.临时设施摊销费

C.施工机械安装、拆卸和进出场费

D.工程定位复测费

E.场地清理费

【正确答案】：

A,B,D,E

第69题在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必需的机械工作时间包括(

)。

A.正常负荷下的工作时间

B.不可避免的中断时间

C.有根据地降低负荷下的工作时间

D.施工过程中操作工人违反劳动纪律的停工时间

E.不可避免的无负荷工作时间

【正确答案】：

A,B,C,E

http:///83.html

第70题采用预算单价法编制施工图预算过程中，工料分析表的编制依据有(

)。

A.分部分项工程实物工程量

B.预算定额项目中所列的用工数量

C.当时当地的市场价格信息

D.预算定额项目中所列的材料数量

E.投标企业的企业定额

【正确答案】：

A,B,D $pager$

第71题建筑安装工程费用包括(

)。

A.直接费

B.间接费

C.利润

D.税金

E.建设管理费

【正确答案】：

A,B,C,D

第72题建设工程项目在选择新工艺和新材料时，应遵循的原则有(

A.先进

B.合理

C.可靠

D.超前

E.适用

【正确答案】：

A,B,C,E

第73题动态会计等式是由(

)等会计要素构成的。

A.资产

B.收入

C.负债

D.费用

E.利润

。

)

http:///83.html

【正确答案】：

B,D,E

第74题新设法人融资项目的资本金筹措方式有(

)。

A.股东直接投资

B.发行股票

C.政府投资

D.股东增资扩股

E.发行债券

【正确答案】：

A,B,C

第75题下列关于联合试运转费的描述中.正确的有(

)。

A.联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用

B.不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费

C.当联合试运转收入小于试运转支出时，联合试运转=联合试运转费用支出-联合试运转收入

D.联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用

E.联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费

【正确答案】：

B,C,E

解析：教材P228，联合试运转费。

第76题下列企业资产中，属于无形资产的有(

)。

A.低值易耗品

B.非专利技术

C.出让的土地使用权

D.专利权

E.著作权

【正确答案】：

B,C,D,E

第77题下列建设项目投资中，属于工程建设其他费用的有(

)。

A.土地使用费

http:///83.html

B.建筑安装工程费

C.建设管理费

D.流动资金

E.生产准备费

【正确答案】：

A,C,E

第78题根据《建筑安装工程费用项目组成》规定.下列费用中，属于建筑安装工程措施费的有(

)。

A.材料二次搬运费

B.材料检验试验费

C.夜间施工增加费

D.新材料试验费

E.安全施工费

【正确答案】：

A,C,E

第79题会计分析过程中，对会计报表进行比较的方法(

)。

A.因素分析法

B.交叉分析法

C.水平分析法

D.趋势分析法

E.垂直分析法

【正确答案】：

C,D,E

第80题建设项目财务评价时，可以采用静态评价指标进行评价的情形有(

)。

A.项目年收益大致相等

B.项目寿命期较短

C.评价精度要求较高

D.可以不考虑资金的时间价值

E.项目现金流量变动大

【正确答案】：A,D来源：123建造师网(http:///83.html)

http:///83.html

第五篇：2009真题一级建造师法规

需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.关于推荐标准，下面说法正确的是(

)。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行 D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】A【解析】根据《标准化法》第七条的规定，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。《标准化法》第十四条规定，强制性标准，必须执行。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。违反了关于强制性标准的规定，要承担相应的民事、行政乃至刑事法律责任。对于推荐性标准，虽然不是国家强制执行的，但是一经约定采用，即在当事人之间将产生法律约束力。

)。

A.9月10日

B.9月15日

C.9月17日

D.9月18日

【答案】C【解析】《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。《合同法》第九十六条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的(

)，按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途

B.生产能力

C.经济价值

D.区位

【答案】A 【解析】根据《土地管理法》的有关规定，国家征用土地应当依法定程序进行，并根据被征用土地的原用途，按照法定标准给予征地补偿。对于大中型水利、需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

水电工程建设征用土地的，还要按国务院有关规定进行移民安置。

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是(

)。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决 C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

【答案】A【解析】根据《民事诉讼法》的有关规定，判决前能够调解的，还可以进行调解。调解书经双方事人签收后，即具有法律效力。调解不成的，如调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。根据《民事诉讼法》的有关规定，对于下列具有法律效力的法律文书，一方当事人不履行的，对方当事人可以向有管辖权的法院申请执行：①法院制作的发生法律效力的民事判决、裁定以及生效的调解书;②仲裁机构制作的依法由人民法院执行的仲裁裁决书、生效的仲裁调解书;③公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书等。

5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是(

)。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

【答案】A 【解析】有限责任公司，是指由50个以下股东出资设立，股东以其所认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的企业法人。股东责任的有限性表现在：有限责任公司的股东，仅以其出资额为限对公司负责。此外，对公司及公司债权人不负任何财产责任，公司的债权人亦不得直接向股东主张债权或请求清偿。

6.关于表见代理的错误说法是(

)。

A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理

需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

【答案】B 【解析】表见代理是指虽无代理权，但表面上有足以使人相信有代理权而须由被代理人负授权之责的代理。《合同法》第四十九条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生(

)事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

【答案】C 【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是( )。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

【答案】A 【解析】《合同法》第七十三条规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。

9.某施工单位拒不履行法院生效的判决，现查明该单位在银行账户有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是(

)。

A.冻结

B.查封

C.拍卖

D.提存

【答案】A 【解析】根据《民事诉讼法》第二十二章及相关司法解释规定，执行措需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

施主要包括：①查询、冻结、划拨被执行人的存款;②扣留、提取被执行人的收入;③查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产;④搜查被执行人隐匿的财产;⑤强制被执行人和有关单位、公民交付法律文书指定的财产或票证;⑥强制被执行人迁出房屋或退出土地;⑦强制被执行人履行法律文书指定的行为;⑧需办理有关财产权证照转移手续的，向有关单位发出协助执行通知书;⑨强制被执行人支付迟延履行期间债务利息及迟延履行金;⑩依申请执行人申请，通知对被执行人负有到期债务的第三人向申请执行人履行债务。

)。

A. 700万元

B. 800万元

C. 900万元

D. 1000万元

【答案】B 【解析】《招标投标法》第三十三条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。所谓“成本”应指投标人的个别成本，该成本一般应根据投标人的企业定额测定。

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是(

)。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

【答案】D 【解析】环境保护“三同时”制度，是指“建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。《环境影响评价法》第二十六条规定，建设项目建设过程中，建设单位应当同时实施环境影响报告书、环境影响报告表以及环境影响评价文件审批部门审批意见中提出的环境保护对策措施。

12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是(

)。

A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

【答案】A 【解析】《合同法》的调整范围是指我国《合同法》调整对象的范围，并需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

非所有的合同都受《合同法》调整，现行《合同法》只调整一部分合同，即狭义的合同。部分合同却不受《合同法》调整，主要包括：①有关身份关系的合同;②有关政府行使行政管理权的行政合同;③劳动合同;④政府间司协议。

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，( )。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

【答案】B 【解析】《工程项目施工招标投标办法》第二十九条规定，招标文件应该规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年1月23日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是(

)。

A. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B. 2007年12月31日起诉讼时效中止

C. 2007年12月3日诉讼时效中断

D. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

【答案】A 【解析】《民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

新计算。本案中，2007年1月23日，承包方向法院提起诉讼的行为发生诉讼中断的效力，诉讼时效期间重新计算。

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当(

)。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿 C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换

【答案】D 【解析】拆迁补偿有两种方式，即货币补偿和房屋产权调换。除个别规定外，被拆迁人可以选择补偿的方式。《城市房屋拆迁管理条例》第二十七条规定，拆迁租赁房屋，被拆迁人与房屋承租人解除租赁关系的，或者被拆迁人对房屋承租人进行安置的，拆迁人对被拆迁人给予补偿。被拆迁人与房屋承租人对解除租赁关系达不成协议的，拆迁人应当对被拆迁人实行房屋产权调换。产权调换的房屋由原房屋承租人承租，被拆迁人应当与原房屋承租人重新订立房屋租赁合同。本案中，王某的房屋已经租给张某，且张某不同意解除租赁合同，在这种情形下，拆迁人应当对王某实行产权调换。

16.《建筑业企业资质管理规定》属于(

)。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章

【答案】D 【解析】部门规章是国务院各部门、各委员会、审计署等根据宪法、法律和行政法规的规定和国务院的决定，在本部门的权限范围内制定和发布的调整本部门范围内的行政管理关系的、并不得与宪法、法律和行政法规相抵触的规范性文件。《建筑业企业资质管理规定》在2001年3月14日，由建设部制定。在性质上，属于部门规章。

17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是(

)。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程 B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

【答案】D 【解析】缔约过失责任是指在订立合同过程中，一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使另一方信赖利益遭受损失，依法应承担的民事责任。根据《合同法》需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

第四十二条，缔约过失责任的情形主要包括：①假借订立合同，恶意进行磋商;②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;③其他违背诚实信用原则的行为。

)。

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

【答案】C 【解析】根据《民事诉讼法》第六十三条的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下7种，分别是：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录。书证，是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。物证，是指能够证明案件事实的物品及其痕迹，凡是以其存在的外形、重量、规格、损坏程度等物体的内部或者外部特征来证明待证事实的一部或者全部的物品及痕迹，均属于物证范畴。本案中，价目表是以其内容来证明案件的事实，属于书证。

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程(

)分析，并提出相应的棱柱处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

【答案】C 【解析】《建设工程质量管理条例》第二十四条规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

)的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地 D.建设工程所在地

【答案】A 【解析】根据《仲裁法》第五十八条，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：①没有仲裁协议的;②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;④裁决所根据的证据是伪造的;⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，拘私舞弊，枉法裁决行为需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

的。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。

21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是(

)。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

【答案】C 【解析】《担保法》第十九条规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。第二十二条规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。第二十六条规定，连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。

22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限(

)。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是(

)。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证” B.建设行政主管部门在诉讼过程中不需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

【答案】B 【解析】民事诉讼举证责任分配的基本规则是“谁主张，谁举证”。而在行政诉讼中，被告对其作出的具体行政行为负有举证责任，并应当提供该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。在行政诉讼中，行政诉讼证据主要是在作出具体行政行为程序中已产生或确定的证据，并主要由被告提供。在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是(

)。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

【答案】C 【解析】对于可变更、可撤销合同，撤销权由重大误解的误解人、显失公平的受害人，被欺诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方行使。只有这些合同当事人才有权行使合同撤销权，对方当事人不享有撤销权。根据《合同法》第五十四条的规定，一旦合同是可撤销的，则撤销权人可以申请法院或者仲裁机构撤销合同，也可以申请法院或者仲裁机构变更合同，当然，还可以不行使撤销权继续认可该合同的权利。如果撤销权人请求变更的，法院或者仲裁机构不得撤销。

25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以(

)。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申请执行

【答案】D

【解析】《仲裁法》第六十二条规定，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定，向人民法院申请执行。

26.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是(

)。

需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

A.共同投标协议在中标后提交

B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D.联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】D 【解析】联合体投标是指某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合，以一个投标人的身份去投标的行为。《招标投标法》第三十一条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。根据《招标投标法》第三十一条的规定，对联合体各方资质条件要求如下：①联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;②国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件;③由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

27.根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于(

)。

A.有名合同，双务合同，有偿合同

B.有名合同，双务合同，不要式合同

C.无名合同，单务合同，要式合同

D.有名合同，单务合同，要式合同

【答案】A

【解析】双务合同是当事人之间互相承担义务，或者说，当事人均承担义务的合同，建设工程施工合同属于双务合同。有偿合同，是当事人一方享有合同规定的权益，须向另一方付出相应代价的合同，建设工程施工合同属于有偿合同。有名合同，又称典型合同，是法律对某类合同赋予专门名称，并设定专门规范的合同，建设工程施工合同在《合同法》第十六章作了专门规定，属于有名合同。

28.某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于(

)。

A. 2008年3月26日

B. 2008年3月31日

C. 2008年4月7日

D. 2008年4月11日

【答案】C

【解析】根据《招标投标法》第四十六条第一款的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是(

)。

A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容

B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

【答案】A

【解析】合同的变更有广义与狭义的区分。狭义的变更是指合同内容的某些变化，是在主体不变的前提下，在合同没有履行或没有完全履行前，由于一定的原因，由当事人对合同约定的权利义务进行局部调整。通常表现为对合同某些条款的修改或补充。广义的合同变更是指除包括合同内容的变更外，还包括合同主体的变更。即由新的主体取代原合同的某一主体。实质上是合同的转让。《合同法》第七十七条规定，当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。

30.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1. 2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为( )元。

A. 24万

B. 120万

C. 80万

D. 20万

【答案】C 【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第三十七条规定，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是现金、银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。

31.下列选项中不能提起行政复议的行为是(

)。

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B.某市建设行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押

C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】C 【解析】根据《行政复议法》第八条的规定，下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，而不能提起行政复议：①行政机关的行政处分或者其他人事处理决定;②行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理。根据《行政复议法》第六条的有关规定，在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括：①行政处罚;②行政强制措施;③行政许可;④认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的;⑤认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;⑥认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的等。

32.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是(

)。

A.施工单位可以不接受

B.建设单位的要求，施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

【答案】A 【解析】《建筑法》第二十五条规定，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

33.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是(

)。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D.由评标办委员会按废标处理

【答案】A 【解析】根据《招标投标法》第二十八条的规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点;在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

34.某建筑公司与安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是(

)。

A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元

C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元

D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元

【答案】A

【解析】《建筑法》第二十七条规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。依据《建筑法》，联合体中共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。也就是说，建设单位可以要求建筑公司承担赔偿责任，也可以要求安装公司承担赔偿责任。已经承担责任的一方，可以就超出自己应该承担的部分向对方追偿。

35.某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

保全措施。3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在(

)前未起诉，法院将解除该财产保全。

A. 3月22日

B. 3月18日

C. 3月13日

D. 3月12日

【答案】B

【解析】根据《民事诉讼法》第九十三条的规定，利害关系人请求人民法院采取诉前财产保全措施，应当提供担保，不提供担保的，驳回申请。人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。裁定采取诉前财产保全措施的，应当立即开始执行。申请人应当在人民法院采取诉前财产保全措施后15日内起诉。未在该期限内起诉的，人民法院应当解除诉前财产保全。

36.下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是(

)。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

【答案】D 【解析】要约与承诺是订立合同的两个基本程序，施工合同的订立是通过招标与投标来履行这两个程序的：①招标公告(或投标邀请书)是要约邀请;②投标文件是要约。投标文件中含有投标人期望订立的施工合同的具体内容，表达了投标人期望订立合同的意思，是要约;③中标通知书是承诺。中标通知书是招标人对投标文件(即要约)的肯定答复，因而是承诺。

37.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，( )不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.向施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【答案】D 【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》第六条的规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。根据第十条的规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。第十一条规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明;②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;③拆除施工组织方案;④堆放、清除废弃物的措施。实施爆破作业的，应需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

38.建设工程质量监督部门对某施工项目上进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是(

)。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C.抽查施工中主要建筑材料的质量

D.检查劳动合同履行及劳动保护情况

【答案】D 【解析】建设工程质量监督机构的主要任务包括：①根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督。②制定质量监督工作方案;③检查施工现场工程建设各方主体的质量行为;④检查建设工程的实体质量;⑤监督工程竣工验收;⑥工程竣工验收后5日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告;⑦对预制的建筑构件和商品混凝土的质量进行监督;⑧受委托部门委托，按规定收取工程质量监督费;⑨政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。

39.按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是(

)。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】B

【解析】《担保法》第七条规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。同时，《担保法》也规定了下列单位不可以作保证人：①国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;③企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。

40.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是(

)。

A.定金

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】C 【解析】抵押，是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照《担保法》规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。留置，是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照《担保法》规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

方式。定金是以一方当事人向另一方当事人提供一定数额的金钱作为担保的担保方式。

41.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是(

)。

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B.应由总承包单位对建设单位承担责任

C.应由分包单位对建设单位承担责任

D.由建设单位自行承担责任

【答案】A 【解析】《建筑法》第二十九条第二款规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

42.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是(

)。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.建设单位不得任意压缩合理工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】C

【解析】《建设工程质量管理条例》第十条规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。第十五条规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

43.建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成(

)。

A.读职罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪

【答案】B 【解析】重大劳动安全事故罪，主要是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。本案符合重大劳动安全事故罪的犯罪特征。

44.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是(

)。

A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B.甲必须收回房屋并向乙方交付 C.丙取得该房屋的所有权 D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

【答案】B 【解析】根据《物权法》第九条的规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。本案中，甲虽然与乙签订合同在先，但是并没有办理房屋登记手续，乙并没有获得房屋所有权;而甲、丙之间则进行了登记，丙取得了房屋所有权，甲无权收回房屋，只能向乙承担违约责任。

45.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由(

)向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】B 【解析】《建设工程安全生产管理条例》第五十条规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

46.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是(

)。

A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工

B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

【答案】C

【解析】《合同法》第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。洪灾是不可抗力，属于违约责任的免责情形。

47.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有(

)，最终该项目未能通过。

A.项目招标计划

B.项目施工组织设计

C.安全管理实施方案

D.合理用能的专题论证

【答案】D

【解析】根据《节约能源法》第十二条，固定资产投资工程项目的可行性研究报告，应当包括合理用能的专题论证。固定资产投资工程项目的设计和建设，应当遵守合理用能标准和节能设计规范，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设;项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。

48.某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同(

)。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

【答案】C

【解析】根据《物权法》第十五条规定，当事人之间词立有关设立、变更、转让和消火不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。据此规定，本案中签订的抵押合同应当自当事人双方签字盖章后即生效。

49.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是(

)。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

【答案】B

【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全责任主要体现在：①审查施工组织设计的责任。工程监理单位应当审查施工组织设计中需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准;②安全隐患报告的责任。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告;③依法监理的责任。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

50.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是(

)。

A.应视为受要约人撤回承诺

B.应视为受约人撤销承诺

C.若要约人未做出任何表示，则该承诺有效

D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效

【答案】C 【解析】《合同法》第二十九条规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。

51.甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理，在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件(

)。

A.移送二审法院裁决

B.按撤诉处理

C.按缺席判决

D.进入再审程序

【答案】B 【解析】《民事诉讼法》第一百二十九条规定，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理;被告反诉的，可以缺席判决。本案中，原告甲方未经法庭许可中途退庭，应当按撤诉处理。

52.民事责任的承担方式中不包括(

)。

A.恢复原状

B.消除危险

C.赔礼道歉

D.没收财产

【答案】D 【解析】根据《民法通则》第一百三十四条，承担民事责任的方式主要包括：①停止侵害;②排除妨碍;③消除危险;④返还财产;⑤恢复原状;⑥修理、重作、更换;⑦赔偿损失;⑧支付违约金;⑨消除影响、恢复名誉;⑩赔礼道歉。在上述十种民事责任承担方式中，除修理、重作、更换和支付违约金仅适用于违约责任外，其余八种均可适用于侵权责任。除此之外，法院在审理民事案件时，还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得，并可以依法处以罚款和拘留。

53.王某发现吊装预制构件欲落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

律赋予的 (

)。

A.正当防卫权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.知情权

【答案】B 【解析】紧急避险，是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害另一较小合法利益的行为。为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫。

54.下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是(

)。

A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】A 【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

55.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由( )人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】B

【解析】根据《民事诉讼法》第三十四条，下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：①因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖;②因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖;③因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。本案中，发生需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

争议的不动产商品房位于乙市，案件应当由乙市的人民法院管辖。

56.下列关于格式条款的说法中，正确的是(

)。

A.格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准

B.只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款

C.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释

【答案】C

【解析】《合同法》第三十九条规定，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。《合同法》第四十一条规定，对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格条式款不一致的，应当采用非格式条款。

57.某建设工程勘察单位业务力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为(

)。

A.丁级

B.丙级

C.乙级

D.甲级

【答案】D

【解析】《建设工程勘察设计企业资质管理规定》第六条规定，工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级;工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别;工程勘察劳务资质不分级别。取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制;取得工程勘察专业资质的企业，可以承接同级别相应专业的工程勘察业务;取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井工程勘察劳务工作。

58.按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送(

)审核。

A.建设行政主管部门

B.公安消防机构 C.消防检测机构

D.质量监督机构

【答案】B 【解析】根据《消防法》第十条的规定，按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。

59.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

是(

)。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】D

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。这里的责任方，主要是就施工承包合同当事人而言的，而不是指真正的责任方。本案中，由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用就要由建设单位承担。也就是说，施工单位可以就此向建设单位索赔，而不是直接向监理单位索赔。

60.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则(

)。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

【答案】C 【解析】《合同法》第六十五条规定，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。第六十四条规定，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。本案中，施工单位不是合同的主体，是第三人。

61.工程保险中属于强制保险的是(

)。

A.安装工程一切险 B.职业责任险

C.建筑工程一切险

D.意外伤害险

【答案】D 【解析】强制保险合同，又称法定保险合同，是指依据法律、行政法规的规定而强制实施的保险合同，如我国《建筑法》规定的建筑意外伤害险。自愿保险合同，是指基于投保人自己的意思而订立的保险合同。在我国工程建设领域，建筑工程一切险、安装工程一切险以及相关职业责任险等，均属于自愿保险合同。

62.按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

保证人后，保证人(

)。

A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B.必须在原担保范围内继续承担保证责任

C.可以拒绝再承担保证责任

D.同意后，才继续承担保证责任

【答案】B 【解析】《担保法》第二十二条规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。第二十三条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。

63.某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和(

)的同意。

A.城乡规划行政主管部门

B.环境保护行政主管部门

C.土地行政主管部门 D.建设行政主管部门

【答案】A

【解析】根据《土地管理法》和《城市房地产管理法》及有关规定，土地使用权出让，应当由政府土地管理部门与土地使用者签订书面出让合同。土地使用者必须按照出让合同约定，支付土地使用权出让金。未按照出让合同约定支付的，土地管理部门有权解除合同，并可以请求违约赔偿。土地使用权者在支付全部土地使用权出让金后，应当依照规定办理登记，领取土地使用证。土地使用者应当按照土地使用权出让合同的约定和城市规划的要求使用土地，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和城市规划行政主管部门的同意，签订变更协议或重新签订出让合同，相应调整土地使用权出让金。

64.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具有资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院(

)。

A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B.不予受理

C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

【答案】B 【解析】根据《民事诉讼法》第一百一十一条的规定，依照法律规定，双方当事人对合同纠纷自愿达成书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁。据此，有效的仲裁协议可以排除法院的管辖。

需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

65.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在(

)的监督下现场取样并送检。

A.设计单位 B.工程质量监督机构 C.监理单位

D.施工企业质量管理部门

【答案】C 【解析】《建设工程质量管理条例》第三十一条规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

66.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括(

)。

A.施工组织设计已编制完成并批准

B.材料、设备等物资供应合同已签订

C.施工项目管理规划已编制完成

D.勘察设计所需资金已经落实

【答案】D 【解析】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第九条，依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备的条件包括：①按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准;②勘察设计所需资金已经落实;③所必需的勘察设计基础资料已经收集完成;④法律法规规定的其他条件。

67.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由(

)按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司

【答案】D

【解析】《建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。本案中，已确定了建筑施工企业，符合建设单位申请领取施工许可证的条件。

68.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是( )。

A.这起行政处罚不适用听证程序

B.行政机关应负责组织听证

C.行政机关应承担组织听证的费用

D.施工单位有权要求举行听证

【答案】A【解析】听证程序，是指针对行政执法机关作出吊销资质证书、执业资格证书、责令停产停业、责令停业整顿(包括属于停业整顿性质的，责令在规定的时限需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

内不得承接新的业务)、责令停止执业业务、没收违法建筑物、构筑物和其他设施以及处以较大数额罚款等行政处罚，而设定的行政处罚程序。对于适用听证程序的行政处罚，行政机关在作出行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利;当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。

69.施工单位所承建的办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是(

)。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位应当承担责任

B.主体结构的最低担保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

【答案】A

【解析】《建设工程质量管理条例》第四十一条规定，建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。根据该条规定，质量问题应当发生在保修范围和保修期以内，是施工单位承担保修责任的两个前提条件。《房屋建筑工程质量保修办法》(2000年6月30日建设部令第80号发布)规定了三种不属于保修范围的情况，分别是：①因使用不当造成的质量缺陷;②第三方造成的质量缺陷;③不可抗力造成的质量缺陷。

70.商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是(

)。

A.询问证人时，其他证人不得在场

B.审判人员和当事人可以对甲进行询问

C.甲应当出庭作证

D.甲可以旁听法庭审理

【答案】D 【解析】根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，证人应当出庭作证。证人确有困难不能出庭的，经人民法院许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向视听传输技术手段作证。审判人员和当事人可以对证人进行询问。证人不得旁听法庭审理;询问证人时，其他证人不得在场。人民法院认为有必要的，可以让证人进行对质。

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0. 5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他部门考核合格的人员包括(

)。

A.应急救援人员

B.单位主要负责人

C.从业人员

D.安全生产管理人员

E.特种作业人员

【答案】BD 【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第四项的规定，主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格是建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件之一。

72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有(

)。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

【答案】BDE 【解析】工程勘察综合资质只设甲级;工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别;工程勘察劳务资质不分级别。取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制;取得工程勘察专业资质的企业，可以承接同级别相应专业的工程勘察业务;取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井工程勘察劳务工作。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级;工程设计行业资质和工程设计专项资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别。工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级，并按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。我国建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是(

)。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请

B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约

需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

【答案】ABE

【解析】根据《合同法》第十四条，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：①内容具体确定;②表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。承诺是受要约人同意要约的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。但是如果商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。

74.下列选项中，属于无效合同的有

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的买卖合同

C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

【答案】BC 【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括(

)。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

【答案】CDE

【解析】勘察合同中勘察人的主要义务包括：①按照约定进行工作。包括工作依据、工作地点、工作组织机构、工作范围、工作深度、工作装备、工作时间、工作程序等方面均应符合约定;②按约定提交工作成果。主要指建设工程勘察文件，包括文件的内容、深度、形式、装订要求均应符合约定;③质量义务。勘察人应当保证其所提供的勘察文件符合约定的要求，否则，应当继续完善勘察。如果因此给发包人造成损失，应减收或者免收勘察并赔偿损失;④接受检查。在勘察工作进行过程中，发包人有权对勘察人的工作状况进行督促检查;⑤保密。勘察文件所描述的是发包人的重要信息或数据，承包人要按照约定承担保密义务c对某些重要工程，勘察文件甚至构成国家机密，受《保密法》调整和保护，这就不受当事人之间合同约定的限制。

76.关于工程建设施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有(

)。

需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

【答案】BCD 【解析】根据《消防法》第十五条的规定，在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。在设有车间或者仓库的建筑物内，已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决。对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。根据《消防法》第十八条的规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续。作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。根据《消防法》第十九条的规定，消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有 (

)。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

【答案】 AC

【解析】取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。申请人有下列情形之一的，不予注册：①不具有完全民事行为能力的;②申请在两个或者两个以上单位注册的;③未达到注册建造师继续教育要求的;④受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;⑤因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;⑥因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

之日止不满3年的;⑦被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;⑧在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;⑨申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;⑩年龄超过65周岁的;⑾法律、法规规定不予注册的其他情形。

78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有(

)。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

【答案】ABCE 【解析】《合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《合同法》第一百一十六条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有(

)。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

【答案】BC【解析】建设工程项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交;各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后，建设单位、监理单位应根据城建管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后向建设单位移交。工程档案一般不少于两套，一套由建设单位保管，一套(原件)移交当地城建档案馆(室)。

80.下列关于提存的说法中，正确的有(

)。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕 B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起一年内不行使而消灭

【答案】AC 【解析】根据《合同法》第一百零三条的规定，自提存起，标的物毁损、灭失的风险也转归债权人。提存部门有保管提存标的物的权利和义务，应采取适当措施保管提存标的物，有权收取提存费用。根据《合同法》第一百零四条的规定，债权人有权随时领取提存物，但债权人对债务人负有到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物。但是，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙却已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以(

)，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同 C.中止履行合同并通知对方 D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

【答案】CD 【解析】根据《合同法》第六十八条，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化;②转移财产、抽逃资金，以逃避债务;③丧失商业信誉;④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。《合同法》第六十九条规定，当事人依照本法第六十八条的规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括(

)。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

【答案】ADE【解析】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》第九条的规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。第十一条规定，评标专家应符合下列条件：①从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平;②熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验;③能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是(

)。

A.继续按照工程设计图纸施工

B.按照技术标准修改工程设计

C.追究设计单位违法责任 D.及时提出意见和建议 E.通过建设单位要求予以变更

【答案】DE 【解析】《建设工程质量管理条例》第二十八条规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。据此，如果施工单位在施工的过程中发现施工图中确实存在一定的问题，应当提出意见和建议，并按照规定程序提请变更。根据合同相对性原理，施工单位和设计单位之间不具有合同关系，不能直接请求设计单位变更图纸，只能建议建设单位要求设计单位变更设计图纸。

84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是(

)。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位

C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

司

E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

【答案】ABD 【解析】根据《合同法》第七十九条，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让;②按照当事人约定不得转让;③依照法律规定不得转让。《合同法》第八十条规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。

85.根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有(

)。

A.有充分的证据

B.有明确的被告 C.属于人民法院受理民事诉讼的范围

D.原告是与本案有间接利害关系的公民

E.有书面的起诉书

【答案】BC 【解析】根据《民事诉讼法》第一百零八条，起诉必须符合的条件包括：①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;②有明确的被告;③有具体的诉讼请求和事实、理由;④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

86.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是(

)。

A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

【答案】ABCD

【解析】《仲裁法》第二条规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。第三条规定，下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;②依法应当由行政机关处理的行政争议。E项属于劳动仲裁范围。

87.根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有(

)。

A. 土地所有权 B. 宅基地使用权 C. 荒山承包经营权 D. 学校图书馆E.被扣押的汽车

【答案】ABDE 【解析】根据《担保法》第三十七条，下列财产不得抵押：①土地所有权;②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但本法第三十需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

四条第(五)项、第三十六条第三款规定的除外;③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;④所有权、使用权不明或者有争议的财产;⑤依法被查封、扣押、监管的财产;⑥依法不得抵押的其他财产。第三十四条第五项规定，抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权可以抵押。

88.按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立条件的有(

)。

A.行为人意思表示真实

B.行为人必须具有完全民事行为能力

C.行为内容合法

D.行为形式合法

E.行为不违反社会公共利益

【答案】ACDE 【解析】根据《民法通则》的相关规定，民事法律行为应当具备的条件包括：第一，行为人具有相应的民事行为能力;第二，意思表示真实;第三，不违反法律或者社会公共利益。这种要求表现在三个方面：①标的合法。民事法律行为的标的即意思的内容合法。不得违反强制性法律规范和社会公共利益;②形式合法。对于要式民事法律行为，如果当事人没有按照法律规定去实施行为将可能导致行为不发生法律效力;③不存在以合法形式掩盖非法目的。

89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是(

)。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面塌陷抢修

【答案】CE 【解析】《环境噪声污染防治法》第三十条规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。

90.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括(

)。

A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B.《建设工程质量管理条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》

D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

E.《工程建设标准强制性条文》

【答案】ABCE

【解析】根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，工程监理的依据包括：①法律、法规。工程监理单位执行监理任务，必须符合法律、法规的规定;②有关的技术标准。技术标准分为强制性标准和推荐性标准;③设计文件。设计文件不仅是施工的依据，也是监理的依据;④建设工程承包合同。建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同，明确双方的权利和义务。

91.根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的(

)。

A.成木 B.红利

C.费用

D.损失

E.收益

【答案】ACD

【解析】企业所得税税金为应纳税所得额，通常为纳税人每一纳税的收入总额减去准予扣除项目后的余额为应纳税所得额。计算应纳税所得额时准予扣除的项目，是指与纳税人取得收入有关的成本、费用和损失。

92.根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是(

)。

A.地方政府规章

B.法律

C.部门规章

D.行政法规

E.地方性法规

【答案】BD

【解析】《行政处罚法》根据我国的立法体系，对不同法律规范性文件设定各类行政处罚的权限划分作出了规定：①法律可以设定各种行政处罚。其中，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定;②行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚;③地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚;④尚未制定法律、行政法规的，部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚;⑤尚未制定法律、法规的，地方政府规章可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。

93.施工企业按照安全生产责任的要求，应完成的安全保障工作包括(

)。

A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任

B.设置安全处室对安全负责

C.对内部职工进行安全培训，持证上岗

D.落实各岗位人员的安全生产责任

E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

【答案】ABD

【解析】安全责任制度的主要内容包括：①从事建筑活动主体的负责人的责任制。建筑施工企业的法定代表人要对本企业的安全负主要的安全责任;② 需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制。建筑企业根据需要设置的安全处室或者专职安全人员要对安全负责;③岗位人员的安全生产责任制。岗位人员必须对安全负责。从事特种作业的安全人员必须进行培训，经过考试合格后方能上岗作业。

94.下面关于项目招标的说法错误的是(

)。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

【答案】BD【解析】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，达到下列标准之一的，必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;④单项合同估算价低于第1, 2, 3项规定的标准。但项目总投资额在3000万元人民币以上的。根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，可以不进行招标。

)。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力

【答案】AE 【解析】根据《仲裁法》的规定，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

时作出裁决。

)。

A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准

B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

【答案】ABDE

【解析】《民用建筑节能管理规定》第二十一条规定，监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理。第十七条规定，建设单位应当按照建筑节能政策要求和建筑节能标准委托工程项目的设计。建设单位不得以任何理由要求设计单位、施工单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准。第十一条规定，新建民用建筑应当严格执行建筑节能标准要求，民用建筑工程扩建和改建时，应当对原建筑进行节能改造。第二十条规定，施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工，保证工程施工质量。第二十四条规定，建设单位在竣工验收过程中，有违反建筑节能强制性标准行为的，按照《建设工程质量管理条例》的有关规定，重新组织竣工验收。

97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是(

)。

A.有防水要求的卫生间为2年

B.给排水管道为5年

C.电气设备安装工程为2年

D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.装修工程为2年

【答案】CDE

【解析】《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向(

)申请行政复议。

A.市建设行政主管部门 B.市人民政府 C.省级建设行政主管部门 D.省级人民政府 E.国务院建设行政主管部门

【答案】BC 【解析】《行政复议法》第十二条规定，对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和国家安全机关的具体行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。

99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有(

)。

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B.建设工程已实际交付的，为交付之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

【答案】BCE【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日;②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

)。

A.招标范围

B.招标方式和发布招标公告的媒介

C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款和内容

D.资格预审文件

E.评标委员会的组成和评标报告

【答案】ABCE

【解析】根据《招标投标法》的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。《工程建设项目施工招标投标办法》规定该书面报告应当至少包括的内容需要视频课件加QQ912969192 、三天一本书培训系列一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、

是：①招标范围;②招标方式和发布招标公告的媒介;③招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容;④评标委员会的组成和评标报告;⑤中标结果

本文来自 360文秘网(www.360wenmi.com)，转载请保留网址和出处

【一级建造师真题】相关文章：

2018年一级建造师真题工程经济04-16