工程联营管理范文

第一篇：工程联营管理范文

工程联营协议

甲方:xx市xx建筑工程有限公司

立协议双方： (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，在明确甲乙双方职责、互利互惠的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，由甲方将中标的 工程承包给乙方施工。经双方商定，特制定如下协议：

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包及施工范围：

4、工程造价：

5、工程开竣工日期：

6、工程质量等级：

第二条 双方职责

甲方职责：

1、对乙方施工安全生产经营活动进行监督、检查、指导。

2、帮助乙方解决施工中遇到的重大技术难题，协助乙方协调好和业主的关系，协助解决好施工中的其它相关问题。

3、搞好工程财务管理和工程核算台帐，负责和业主签订工程总承包合同。

4、配合乙方做好建设行政主管部门组织的质量、安全检查和工程的相关验收工作。

5、对乙方因工程质量、安全、文明施工不到位，且甲方提出整改不力，受到建设单位批评，影响甲方信誉的，有罚款处置权、指令停工整改权，直至解除合同权。造成的损失由乙方自负，并按本协议违约条款执行。

乙方职责：

1、承认并严格履行甲方与建设单位所签订的工程施工合同及其和工程相关的各项条款，如有违约应承担一切损失，甲方将乙方所缴纳的工程保证金或房产抵押等优先用于补偿损失。

2、依法经营，独立核算，自负盈亏，按章纳税。涉及该工程的一切费用，包括债权债务扣罚款，矛盾协调费用等均由乙方负责。

3、工程施工过程中，牢固树立“百年大计、质量第一”的方针。要严格按照国家施工规范验收标准和施工图进行施工，按操作规程把好每一道工序，凡前道工序不符合要求的，不得进入下一道工序施工。坚决消灭质量通病(如屋面、墙面、窗台、卫生间等部位出现的渗漏，阳台倒泛水，现浇楼板面达不到设计厚度，内外墙抹灰空鼓、龟裂、渗漏等)。严格把好质量关，杜绝重大质量事故，确保工程一次验收合格。如因乙方施工质量问题，造成的质量不合格或出现重大质量事故的，除无条件的返修工程缺陷直至符合要求外，所发生的返工造成的损失，乙方自负。后果严重，无法挽回的，按相关程序追究责任人的法律责任。对工程不能一次交验合格，出现二次以上整改验交的，除负责整改到位及发生的一切费用外，处以总价1%的罚款。

其次要把好原材料进场关，严禁使用劣质材料或以次充好，严格原材料检验制度，做好工程技术资料，竣工后，交一套资料甲方存档。

4、贯彻“安全第

一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制。加强施工过程中的安全管理，严格执行国家《安全生产法》和国务院关于《建设工程安全生产管理条例》以及建设行政主管部门关于安全生产方面的有关规定，并服从甲方管理。按工程总价的1%提取安全专项资金，实行专款专用。做到安全该投入的必须投入，确保施工安全，杜绝重大安全事故的发生。如出现安全事故，乙方负责处理协调并承担全部经济损失直至法律责任。

①签订本工程施工协议的工程项目承包人是该工程项目的安全第一责任人;

②职工进场施工，特别是新工人，必须进行安全教育，通过教育培训合格后，才能上岗，特殊工种必须持证上岗(塔吊工、电工、焊工、架子工等);

③项目部与施工班组要签订安全责任状，明确各施工班组负责人是安全第一责任人，各班组与个人签订施工安全责任书;

④配备专职安全员1名(持C类证书)，建立施工安全台帐，切实抓好施工现场的安全监督检查和管理工作;

⑤工程上的安全防护设施严格按规定要求施工(如钢管脚手架的搭设，安全网张设，“四口”、“五临边”的防护，施工机械设备的完好率，塔吊安全保险限位，临时施工用电的配置设施等)，无论是从选用材料到施工，都要按规范要求，保证质量，确保安全;

⑥乙方为现场施工作业人员购买安全意外伤害保险。

5、认真执行行业有关部门及业主和甲方工程管理方面的有关规定，按照创建文明工地标准，搞好现场文明施工。该工程确保创省级文明工地。

6、施工工期必须按合同认真履行，若因建设单位原因造成的工期延误，应及时和建设单位办理工期顺延手续;如乙方的原因拖延工期，受到建设单位处罚时，其经济责任由乙方承担。

7、乙方负责工程形象进度款的预付和工程质保金的清收。

8、在每次工程付款时，乙方首先保证农民工工资，并确保工程竣工交付后不拖欠工人一分钱。否则，甲方有权冻结工程款，以保证不拖欠农民工工资。

9、坚持三个文明建设一起抓，杜绝各类违法乱纪现象发生，如乙方施工人员违法违纪造成的一切后果由乙方自负，如工程未达到业主和相关部门要求造成的罚款和损失均由乙方承担。

第三条 工程付款、结算

1、乙方要服从甲方的财务管理。涉及该工程的税费和相关部门征收的其它费用，由乙方承担，甲方负责代收代缴。

2、工程付款：乙方按合同规定的工程形象进度自行按期向建设单位预付工程款，由甲方财务出具收据，将工程款汇入甲方指定帐户后，再按审批手续进行用款，甲方保证专款专用。乙方不得避开甲方，擅自到建设单位付款，一经发现，立即追回，并按违约论处。

3、甲方暂按工程合同价收取 %管理费(最终以审计结算价为准)，在工程首次付款时交60%，第二次付款时交30%，余款待工程竣工交付办理完审计决算后结清。

4、乙方承担该项目建造师的个人费用，具体包括开标出场时的来回旅差费，出场补助费(县内 元、县外 元)，开标结束后付清。中标后确需在现场的为 元/月，不需在现场的为 元/月，专职安全员为 元/月。

5、乙方因工程质量不到位、安全违规、工期等原因被建设主管部门或建设单位罚款的，在工程付款或结算时，由甲方代扣，乙方无异议。

第四条 履约与违约责任、争议

1、乙方在经营活动中的一切民事责任，债权债务均由乙方自负，甲方不承担任何责任。

2、任何一方违约，按合同总价的2%的金额予以处罚。

3、乙方要加强整个工程管理，若乙方在施工生产经营活动中违法乱纪，使用劣质材料，工程质量低劣，舍不得安全投入，不注重安全生产，影响甲方信誉，造成不良影响，且甲方多次提出整改意见，而乙方未能及时整改或整改不力，甲方有权随即终止合同，造成的后果及损失由乙方自负，并按违约论处。

4、合同签订时，乙方按工程总价3%缴纳本工程履约保证金，如乙方资金暂有困难，可在该工程首次付款时扣转或以夫妻双方在县城内的商品房产权证到房管所办理他项权证作为该工程的风险抵押。(如乙方在该工程施工中，因经营管理不善，造成不良、不应发生的经济损失或出现亏损，使工程无法运行，甲方有权处置该资金或资产，以便工程继续进行。)工程竣工交付后无一切矛盾退还该保证金。

5、工程竣工验收后，按国家有关规定或甲方与业主合同规定，乙方负责对工程进行回访保修，主体结构质量终身负责。回访保修期满，退还保修金。

第五条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商。协商不成的，双方均有权向xx县人民法院提起诉讼。

第六条本合同签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

第七条附则：

甲 方： 代 表：

乙 方： 代 表：

年 月 日

第二篇：工程联营

解析工程联营为一种新的承包模式

摘 要 近几年来, 在一些影响较大的建设工程招投标活动中, 以联营体形式参与竞争的越来越多, 举世瞩目的三峡工程的重要项目, 如西陵长江大桥、一期围堰工程等的竞争结果, 都是由联营体分别得标, 在建筑界产生了不小的反响。由此可见工程联营模式在工程项目中尤其在大型工程项目中扮演者重要的角色。但由于这种模式与工程转包模式有诸多相似之处，往往被人在两者之间化为等号。本文将从工程联营的性质，形式，组建目的，责任体系等方面对工程联营进行解析，明确给出工程联营是一种新的承包模式而非传统工程转包的结论。

关键字：工程联营 工程转包

一 工程联营概念

工程联营是相对一家承包商独立承包工程而言的承包方式,即由一个国籍或不同国籍的两家或两家以上具有法人资格的承包商以协议方式组成联营体,以联营体名义,共同参加某项工程的资格预审、投标签约并共同完成承包合同的一种承包方式。

二 工程联营与工程转包比较

(一)从性质方面：

联营体：《建筑法》对联营体进行了相关规定：第二十七条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 《民法通则》第51条至第53条对联营体做出了规定：第五十一条企业之间或者企业、事业单位之间联营组成新的经济实体，独立承担民事责任，具备法人条件的，经主管机关核准登记取得法人资格。第五十二条企业之间或者企业、事业单位之间联营、共同经营不具备法人条件的，由联营各方按照出资比例或者协议的约定，以各自所有的或者经营管理的财产承担民事责任，依照法律的规定或者协议的约定负连带责任的，承担连带责任。第五十三条企业之间或者企业、事业单位之间联营，按照合同的约定各自约定各自承担民事责任。可以看出，在法律层面上，联营是一种具有经济联系、对外共同负责的、共同对外承包工程建设的合法合同关系体，

工程转包 ： 工程转包是指建设工程的承包人将其承包的建设工程倒手转让给第三人， 使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。在转包行为中，原承包人将其工程全部倒手转给他人， 自己并不实际履行合同约定的义务。根据合同法和其他法律规定全，承包人经发包人同意将其部分工程分包给他 人的行为是允许的，但不得将其承包的部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

由此可看出工程联营是联营体共同对外负责的合法关系一，而工程转包则是仅由原承包方对外负责的非法关系体

(二)从关系体形成方面

联营体是有两家或多家具有法人 资格的公司所组成的，则联营体的每 一个成员均应共同和分别地完成合同责任，作为联营体的主办人有权确属其联营体，但联营体中各方都是平等的不存在隶属关系。在现在的工程活动中工程联营体的具体形成方式有两种。一种是法人型联营体，指组成联营体的各个公司必须联合组成新的经济实体并注册登记为新的法人，即组成法人型联营体。法人型联营体实际上是一种合资公司，各方当事人照其认缴的注册资本额占总注册资本额的比例分享联营体的风险和利润。这种联营体的最大特点可以说是参与各方组成一个同舟共济的团队，共同承担民事责任，相互承担连带责任，业主在签定合同时会要求有关各方都要签字确认这种连带责任。另一种是合同型联营体指具有独立法人资格的各方组成联营体时无须注册为新的法人，而是根据自己的特长通过协商就相互的职责、权利和义务达成协议，按照订立的合同开展合作和经营，这样的联营体称为合同型联营体。合同型联营体根据合同内容对各方的约束程度又可分为投资入股型和协作型。投资入股型联营体类似于法人型联营体，是一种合同约束关系较为密切的联营体，但不注册为新的法人，各方根据合同约定共同出资，共同经营，共同担负经营风险，同时按出资的比例或合同具体规定分享利润，承担民事责任和连带责任。协作型联营体是一种较为松散的联营体，其组织性较弱，各方独立核算经营，不必设立出资条款和盈亏分派条款，但可建立一个共同机构或由一个联营体成员负责对联营项目进行内外组织和协调，相互提供便利和优惠，其日常办公费用由各方共同负担，但并不具有出资的性质。各成员之间的业务往来，仍需要订立新的合同来进行。工程联营体承包工程的组织结构的关键是由主办方协调统一调整。

在工程转包中原承包方将中标项目的部分或全部转发给第三方，而双方之间仅仅通过转包协议建立主从关系，在整个建设活动中原施工方不参与任何建设活动，施工活动完全由第三方独立完成完成，施工方仅仅对装包方负责，不对发包方付任何责任。

(三)从关系体组建目的

在国际工程承包市场上，联合承包工程已成为我国公司进入国际承包市场的一种策略。近年来，工程承包项目逐渐向高、精、包工程尖方向发展，有的工程规模十分浩大，在传统的单一工程设计、承包工程之外，业主寻求多元化的服务倾向越来越明显,工程承包所提供服务的复杂程度也在增加，单独一家公司难以独立完成，除此之外，还有:

1、这种承包方式由于多家联合，资质互补，资金雄厚，在技术和管理上、报价与投标策略上可以集各家之长，竞争优势明显。

2、它是承包商避免相互间过度竞争、市场占有与利益分配、增加整体抵御风险能力的一种选择。

3、是承包商冲破地区、行业、国界封锁,拓展市场的有效手段。

4、针对具体项目，它也是承包商在投标策略上的一种选择。

5、际招标工程中，外国承包商与工程所在国的承包商组成联营体，往往能享受到工程所在国的一些优惠政策，如世行、亚行贷款项目都有在评标中享受75%的国内优惠政策。 而在工程装包活动中原承包方为了追求自身利益，私自把自己所承包的项目转包给第三方，自己不参与建设活动，坐享其成，从中谋取利益，实属不正当的手段。

(四)从责任方面

由于工程联营体是以一个关系体形式参与招标投投标活动，联营体中的各个个体依靠组建关系体时所确定的责任体制，按合约内容共同对业主方提供合约担保，按合约要求完成自己的任务，同时做好与本联营体中其他个体之间的协调。当工程中出现纠纷时，各方可以依据合同和相关法律向责任体追究责任。在工程转包中责任体系为业主——原承包方，原承包方——第三方，在这里面第三方与业主方没有任何责任关系。又由与在我国工程转包是没有法律支持的，因此工程转包活动中的转包协议是不受法律允许的，当发生工程纠纷时业主方与原承包方之间可以根据合同内容和有关法律向负责体追求责任。 (五) 从管理方面

联营体组织机构中，最高权利机构可以是联营体董事会、监事会或联营体管理委员会，它是联营体的整体决策机构，定期召开会议，对联营承包的政策性问题作出决定。董事长或管理委员会主席一般由牵头公司的代表担任，成员由各方代表组成，一般应是本公司的领导成员，被授权决定联营体的重大问题。牵头公司一般是出资最多的公司，有时也可通过选举由最有管理经验或与业主关系最密切的公司担任。牵头公司在董事会、监事会或管理委员会的领导下负责组织和协调工作，并代表联营体同业主和工程师联系，讨论决定项目的重大问题。联营体工程项目组或现场经理部是负责联营项目施工的现场管理机构，在董事会、监事会或管理委员会的领导下，负责项目的施工，代表联营体同业主和工程师进行日常工作联系，履行合同职责，进行工程款的结算，处理施工过程中出现的问题。联营体各个成员公司即各承包商在项目组或经理部的同意协调和指导下，按合同分工完成自己的施工任务，独立进行核算。

工程转包关系体系中，施工活动由第三方独立完成，建设活动管理权被第三方完全掌握在手里，由第三方组建组成施工管理机构，对工程活动中的一切活动进行管理。

三 结论

工程联营承包模式虽然与工程转包模式有诸多类似方面，但通过以上分析，可以明显看出工程联营承包是传统工程转包模式下的产物，是一种有别于工程转包的新型模式。 工程承包联营体相对于工程转包关系体具有合法，关系性体形成更加严谨、规范，各单位责任明确，可以有效整合联营体各成员、资源、集中发挥各成员优势完成各种复杂工程。

参考文献

1. 《工程建设中联营体形式初探》 陈金祥 2. 《国际工程联营承包浅析》 路铁军 3. 《三峡工程联营体的成本控制问题》4. 《建筑法》 5. 《民法通则》

6. 《刍谈松散型联营的工程施工管理》胡业风 陈国平

第三篇：工程联营协议书

甲方：

法定代表委托人：

地址：

联系电话： 乙方： 身份证号： 联系电话：

为了适应市场经济的发展，充分发挥各自的优势，甲乙双方本着自愿，诚实守信的原则，根据“中华人民共和国合同法”和建筑工程相关法律法规，经充分协商一致，达成本联营协议书，供甲乙双方共同信守履行。

一、联营工程概况

项目业主(或项目中标方)名称：

中标方：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程质量标准：执行建设合同标准。

开工时间：以工程发包方和监理方开工令为准。

联营工程量和合同造价：工程造价约为亿元人民币。具体工程量和造价，以签订的工程施工合同为准。

二、甲乙双方职责、责任和工作范围

1.甲乙双方同意在本协议签订后，以甲方名义与工程发包方签订“工程施工合同”。

- 1 -

2.乙方将甲方带到中标方，看相关的资料原件，中标方一同去看现场后在签订合同。

3 .甲方必须将个人账户打出30000000元(大写：叁仟万元以上)的资金证明单，资金必须真实，带上一级路桥资质。持卡人的法人授权委托书，持卡人身份证复印件两张，资质两套必须加盖公司鲜章。

4. 甲方必须给乙方出具同志为该项目负责人，加盖公章和法人授权书，公司资质等全套，乙方派人参与监章和管理。

5. 工程项目部由甲方组建：甲方或甲方组建的项目部，按照“施工合同”约定的规程、规范组织施工，实施工程全面管理，包括施工进度、技术管理、质量管理、安全管理、文明施工、资料档案管理等全部工程管理，并承担相应责任。

6. 甲方全面履行“施工合同”的义务，并承担相应责任。甲方对本工程独立核算，自负盈亏。工程前期、工程实施中和工程后期，所有资料、文档等，均由甲方负责。工程所需资质、证照、资金、机具、设备、工器具等均由甲方负责提供、工程所需所有的管理员、技术人员和工人等，均由甲方负责解决。

7. 乙方负责本工程前期衔接工作，负责与工程发包方联络、联系事项，促成工程“施工合同”的签订。

8. 安全责任：一切大小伤亡事故由甲方负责，为了确保事故，该工程必须强制保险，达到规定保额。

三、收益分配和支付

1.为了便于核算和乙方控制风险，无论工程盈亏，双方约定乙方的收益按该总工程造价大写

该工程合同约定工程总价提取3%的分红收益，(税后)。

2.工程所收取的工程款包括预付款，必须首先满足并支付乙方应得收益。

四、乙方收益支取时间和额度：

1.签订“施工合同”后，甲方在中标方交桩交点进场当日内，支付给乙方人名币万元。在第一次拨付预付款时付万元。

2.第款每月按甲方的月进度按比例支付给乙方的收益，直到该工程结束，支付完毕自动失效。

3.在工程发包每次付款时，甲方必须在其当日足额付清乙方的收益。不得已任何理由拖延或不足额支付。

五、乙方收益支取方式

1.在工程发包方同意的情况下，每次拨付工程款时，包括工程预付款，由甲方或项目部出具委托书，委托工程发包方将 乙方应得收益部分直接支付到乙方指定的账户中。

2.如工程发包方无法将乙方应得收益部分单独支付乙方指定的账户种，需要全部支付到甲方账户或项目部账户中时，在发包方支付工程款当日，甲方即将乙方应得收益部分支付到乙方指定的账户中。

3.甲方支付乙方收益时，按乙方要求支付到乙方指定账户中。乙方收取款项，无需向甲方出具发票，甲方也不得以税收或其他的任何名义扣减乙方应得的任何款项。

六、违约责任

1.甲方以本工程项目作为担保，以保证乙方能按本协议约定的时间足额领取收益。

2.甲方不能以任何理由拒付、延迟或不足额支付乙方收益。如甲方未按本协议约定的时间足额支付乙方的收益，在5日内甲方须每日按应付而未付款的千分之五支付违约金;超过5日，甲方须每日按应付而未付款的百分之一支付违约金;超过十日，甲方除须每日按应付未付款的百分之一支付违约金外，自动失去本工程所有权益，本工程转为乙方所有。

3.甲方未履行本协议约定的责任义务，所造成的一切后果由甲方承担。

4.签订“施工合同”后，如甲方原因致使工程无法实施，其责任由甲方承担，同时甲方不能免除按本协议约定应支付乙方收益的责任。

七、其他

1.本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，任何一方不得擅自更改。但双方取得一致意见时，可以对本协议修改或补充，由此形成的补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.未尽事宜，甲乙双方另行协商，并签订补充协议予以确定。

3.因本协议发生争议时，双方协商解决。协商不成，双方同意由当地人民法院管辖，通过司法诉讼解决。

4.本协议正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

附件：

甲方营业执照(复印件)

甲方法定代表人身份证复印件乙方身份证复印件 甲方(盖章)：乙方签字： 法定代表委托人签字：身份证号： 地址：联系电话： 联系电话：

年 月

日年 月

日

第四篇：工程施工联营协议

委托合同

委托人 (甲方)：齐河君同岩土工程有限公司

受委托人(乙方)：

为圆满完成工程，双方在友好协商，互惠互利的基础上，甲方将所承接的工程委托乙方施工，双方达成如下协议：

一、 工程名称及承包内容：

二、 工程期限：工期天。

三、 承包方式及包价：

四、甲方责任及义务：

1、甲方向乙方提供其企业资质证明文件及相关项目经理、技术人员特种作业人员的证书文件。特种作业人员必须持证上岗。服从甲方的统一调度及合理安排，确保在工期内按时完成施工任务。

2、甲方应及时提供施工所用各种材料，材料实验费归甲方，不能因材误工。

3、甲方有权将全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。发现问题，提出返工或停工整改，造成的材料损失由乙方承担。

五、乙方的责任及义务：

1、加强安全产生，坚决杜绝违章、违纪及违反安全生产管理条例的行为，确保安全文明施工。

2、乙方在施工中，必须对所有参与施工作业的劳务人员，加强安全

教育，增强自我保护意识。对在该工程施工期间，发生的各类机械、人员安全事故，一律由乙方自负。

3、工程实施过程中，乙方应及时向甲方报告施工进度、施工质量、安全情况和施工中存在的问题。保质保量、保安全的前提下如期完成所承担的工程。

五、 双方商定，本工程的预、决算及工程款拨付均由齐河君同岩土工程有限公司全权代表。预、决算及工程款拨付全部使用齐河君同岩土工程有限公司的名称、开户行、账号。

六、本协议壹式肆份，自签字日起生效。

甲 方：齐河君同岩土工程有限公司

代表签字：2011年月日 乙 方：齐河县隆昌建筑有限公司

代表签字：2011 年月日

第五篇：工程联营合作协议书

甲方(以下简称甲方)：贵州紫元水电开发有限公司第十四工程处 乙方(以下简称乙方)：贵州紫元水电开发有限公司第十四工程处第二项目部 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：水电站环库公路;

工程地点：贵州省安顺市紫云县;

工程内容：环库土石方600万m3。

二、工程承包范围

承包范围：2公里内35元，超二公里每公里加3元。

三、合同工期

开工日期：2010年8月18日

竣工日期：2012年8月18日

合同工期总日历天数：730天(人力不可抗拒因素除外，工期顺延)。

四、质量标准

工程质量标准：按照施工图纸要求，达标合格。

五、合同价款

金额(大写人民币)：贰亿元整(￥200000000.00元)。(根据实际施工，产生不可预见费用，双方协商解决，并根据实际情况上调费用。)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5、标准、规范及有关技术文件

6、施工图纸

7、工程量清单

双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分(另立附件作为合约)。

七、本协议书中的有关词含义与本合同第二部分《通过条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺，按照合同约定进行施工，竣工，

并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并下浮工程总造价7%返还给甲方，作为甲方在本工程的管理费，如无法按时完成施工任务，所造成的责任和损失由乙方负责，并赔偿甲方按本合同总造价的2%作为违约赔偿金。

九、付款方式：甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。合同签定后，施工队进场前，甲方向乙方预支总工程款的10%(即2010年8月18日之前)，乙方机械进场前甲方向乙方支付总造价20%。其余款项如下结算：每月按照进度付工程量总造价的85%，25号交表，一周内到账。如机械进场后，甲方无法按时预付预付款和因甲方原因造成停工，所有责任与损失由甲方负责，给乙方造成的损失由甲方赔偿乙方按本合同总造价的2%作为违约赔偿金。

十、甲方应提供施工图纸一份，甲方与业主鉴定的工程合同复印件一份，进场通知书一份，技术总要求一份。

十一、其它：乙方享有甲方与业主鉴定的工程合同的全部条款与付款方式。乙方只负责按图纸施工，所有协调事项及其附带费用归甲方所有。

十二、乙方在合同签定后，若甲乙双方未按协议履约，

甲方无条件退还质保金并赔偿所有损失。

附件：①甲乙双方有效证件;②签约人身份证、甲方工程委托书。

贵州紫元水电开发

有限公司第十四工程处

甲方代表：

电话：

身份证号码：

签约地点：

乙方：贵州紫元水电开发有限公司第十四工程处第二项目部乙方代表：电话：身份证号码：签约时间：年月日 甲方：