延 期 申 请

延 期 申 请（共14篇）

篇1：延 期 申 请

延期举证申请书

(申请延期举证用)

申请人×××，……(写明姓名或名称等基本情况)。申请事项：

……(含申请延长的期限)。申请理由： ……

此致

××××人民法院

申请人：×××(签字/公章)

××××年××月××日

篇2：延 期 申 请

编号：

四川大月置业有限公司：

本人 身份证号：，于 年 月 日认购贵司龙湖尚城 期 栋 单元 号房。

若依照按时签约并付款之相关规定则应在原定付款时间 年 月 日前付清合同总价的 %即首付款。

现本人因个人原因，特向贵司提出延期付款申请。具体支付约定如下： 本人已于 年 月 日支付了部分首付，即合同总价的 %；并承诺将于 年 月 日前支付剩 余首付款，即合同总价的 %；同时办理完相关购房及贷款手续。

本人承诺如未能在上述约定的时间内付清相应款项及办理完成相关购房及贷款手续，则本人愿意放弃原定的依约付款所获得的购房优惠，即以合同总价 购买此房；若本人放弃购买此房则将已付房款 作为违约金赔付给贵司，贵司有权将所售房屋另行出售无需通知本人，绝不反悔！

申请（购房）人（手印）：

篇3：收入分配改革方案再延期

由国家发改委牵头负责的《方案》起草工作, 自2004年启动以来, 已历时八年之久。期间官方曾多次给出出台的期限, 但却屡次延期。按照国务院的工作计划, 《方案》原定于6月底出台, 但由于有关部门间的分歧较大、内容还不成熟, 将出台时间推迟到了10月底。后又因为诸多因素, 《方案》拟推迟到12月底出台。

国家发改委分管副主任徐宪平在向全国人大汇报《方案》进展情况时表示, 博弈的关键点主要包括, 如何规范国企高管收入水平和国资红利上缴的比例和用途。分管工资政策的人社部有关官员表示, 人社部在向央企征求规范央企高管薪酬待遇政策的意见时, 曾遭到了一些央企高管的强烈反对。对于大部分部委都赞同的, 大幅提高国企红利上缴比例, 并将其用于补充社会保障等民生开支资金缺口的政策, 央企和国资委一时也难以接受。

因此, 某些既得利益群体对涉及自身利益调整持反对态度, 或各种利益群体因为在现行利益格局中所处位置不同, 对某些利益关系的调整措施甚至形成对立的认识, 导致《方案》左右掣肘。一些学者概括:“这是一场诉求有余而动力不足的改革。”

对一些主要问题的争议相持不下, 不但是《方案》一再延期的主要原因, 而且还阻碍了另一项关键改革的进程——国有资本经营预算、国资红利上缴等方面的改革, 这些改革也是预算制度改革的重要内容, 全国人大常委会只好将审议通过《预算法修正案》的时间推迟到2013年“两会”以后。

篇4：延 期 申 请

[关键词]即刻种植；延期种植；植骨；牙齿修复

[中图分类号]R783 [文献标识码]B [文章编号]1673-9701（2016）04-0050-03

在临床上如果按照时间可以把种植的修复方面分成即刻种植，还有延期种植。即刻种植顾名思义就是可以有效的缩短义齿修复的时间，同时还能减少手术的次数，还包括防止牙槽骨发生废用性萎缩的优点。所以为了探讨即刻种植以及延期种植，还有植骨后延期种植在不同在骨缺损情况下的方法与疗效，能为临床治疗提供可靠的参考，下面就对某院所收治的120例，共132枚种植体，有相同骨缺损的患者进行分析，现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

对我院在2010年3月～2011年3月所收治的120例（共112枚种植体）不同情况的骨缺损患者进行分析，随机分成三组，每组40例患者。A组患者中男23例，女17例。年龄19～49岁，平均（36.8±3.99）岁；B组患者中男19例，女21例。年龄18～51岁，平均（34.2±3.6）岁；C组患者中男25例，女15例。年龄21～47岁，平均（31.7±3.3）岁。三组患者在治疗之前在年龄，性别以及病情等方面的差异无统计学（P>0.05），具有可比性。

人选标准：患者缺失牙症状和体质适合采用种植牙。排除标准：患者存在过敏体质，对植牙过程中相关用药过敏；患者缺失牙症状不适合种植牙；患者年龄及其他特征不适合植牙；这些均排除研究。

1.2治疗方法

A组40例（36枚）进行即刻的种植，在治疗的过程中，使用微创的拔牙技术，这样可以清除拔牙窝里面残留牙周膜和肉芽组织，用导向让牙槽窝加深到1～2 mm，使用钻头逐号的扩大植入的牙床，还要结合GBR技术对腭侧骨板进行挤压，还可以人种植体，进而让拔牙的创口缩小。在拆线的时候，一定要在手术后的10 d进行，在佩戴临时的义齿时，必须在拔牙之后的6～8个月进行第二期的手术操作，在1个月之后进行相关的修复内容。而B组的30例患者（38枚）进行延期种植的方式，也就是不对拔牙窝进行处理，在里面钉人小钛钉作为定点的标志，在6个月之后，与小钛钉标记处进行种牙手术；C组40例（58枚）患者实施只顾后延期种植，于下颌骨颏部位取自体骨源，智齿拔牙后牙窝磨牙后面垫区，上颌结节以及下颌骨后的牙区颊侧外斜线，异体的骨源是Bio-Gide可以有效的吸收生物膜和Bio-Oss的骨粉，术后6～8个月完成常规的种植手术。

1.3评价方法

术后随访1年，对比三组患者的近期种植体稳定情况和远期临床疗效。ISQ数值越大代表种植体的稳定性越高。疗效判定，显效：在治疗后，种植体没有出现松动的情况，而且牙龈组织也非常正常，患者对种植牙的功能和外形都非常满意。有效：在治疗后，种植体会有轻微的松动，或者是牙龈边缘有轻度的充血情况，通过X射线能够发现有线形的阴影存在于牙槽骨和种植体之间。无效：在治疗后，牙的种植体有明显的松动问题，同时还不能行使正常的功能，除此之外，还有明显的牙龈溢脓，或者牙龈红肿的状况。总有效率=（有效数+显效数）/总人数×100%。

1.4观察指标

植牙后观察：①外形美观且无感染：②不伤邻牙且效果好；③稳定性好且无痛感。④患者近期ISQ值变化；⑤远期疗效。

1.5统计学方法

本次研究对数据采用SPSS17.0软件进行统计学分析，计量资料以（x±s）表示，计数资料以百分比表示；采用方差分析进行组间数据比较检验。以P<0.05为有统计学意义。

2结果

2.1治疗后三组患者近期的ISO值比较

比较三组患者随访期间ISQ值变化情况，三组近期ISQ值相近，且在第四周呈现最低值，而在地十二周后数值变化基本稳定。组间数据比较，差异没有统计学意义（P>0.05），多组数据方差分析比较，具有统计学意义（P<0.05）。如表1所示。

2.2三组患者治疗后远期疗效比较

对120例患者进行随访的过程中，三组的治疗效果进行对比，然后分别对三组患者在1年的远期临床总有效率进行分析，差异都没有统计学意义（P>0.05）。见表2。

3讨论

3.1患者在治疗后近期的ISQ值对比情况探讨

在目前临床上使用的骨移植材料有很多，比如同种的异体骨或自体骨，还有人工替代材料及异种骨等。自体骨在移植的过程中一般情况下都是比较安全而可靠的，通常情况下也没有发现有排异免疫的缺点，其中大部分的骨细胞在经过非血管化的自体皮质骨移植后，通过骨爬行的方式来代替形成的新骨，受植的位置在新骨形成前可以提供有效的机械支持。在这次研究中的三组人员中，其测得的ISQ值都是在术后的第4周有轻微的下降趋势，而到了第12周后又都逐渐的回升。相关人士认为，这种情况就应该是种植体周围的骨出现改建的现象.这次研究中在植骨术后的12周进行牙种植术，通过对三组患者的RFA测量比较，近期的ISQ值变化三组比较，差异无统计学意义（P>0.05），但多时间段数据方差分析比较，差异有统计学意义（P<0.05），这也说明在骨完全开始改建以前，移植骨有一定的支撑力，可以使义齿种植的需求得到很好的满足。对于那种因为外伤而导致的牙缺损患者，在对其进行常规的清创时，还应该进行行自体骨的移植，同时再进行延期种植的修复工作，患者取骨的位置通常都较隐蔽，而且暴露瘢的痕也不明显，在进行清创时，骨移植手术可以一期完成。该方案还可以让疗程缩短，减少手术的次数，患者很容易接受这种治疗。

3.2患者在治疗后远期的疗效对比情况

篇5：课程延期申请

关于赵梦的课程延期申请书，本人自2012年11月报名参加佰平会计学徒培训班课程，已上过一个星期的课程。并且于2012年11月底报暂停课程，已打过电话经谢老师批准，现谢老师让补交课程延期申请书。

学员赵梦，申请此延期期限自2012年12月至2013年10月。本人由于考职称及上班的原因实在无法抽出多余的时间去上课，请各位老师见谅！

篇6：申请延期说明

新华保险公司：

我公司承建的榆林市伟业新天商住小区5#、6#、7#楼及相应车库工程项目，在贵公司投保建筑工程团体意外伤害保险（保单号：）保险期间为2013年8月30日至2016年7月1日。现因停工整改原因，导致工程施工延误，不能如期完工，特向贵公司申请顺延保险期间至2017年12月1日

特此申请

甲方单位（签章）

横山县第二建筑工程公司

****年**月**日

篇7：保险延期申请

中国平安财产保险股份有限公司雅安中心支公司

我公司承建的宝兴县建联村灾后重建聚居点房屋工程，因气候、停电等不可抗拒因素推迟工期。我公司购买团体保险期限（保单号：***73703）申请顺延3个月。

特此申请。

申请人：四川桓源科技实业有限公司

篇8：延期纳税申请

金额单位：元（列至角分）

使用说明

1.本表依据《征管法》第三十一条设置。

2.适用范围：纳税人因有特殊困难不能按期缴纳税款，申请延期缴纳税款时使用。

3.填表说明：

（1）纳税人申请延期缴纳税款时，应分别填写此表。

（2）申请延期缴纳税款的附报以下材料：

A.所有银行存款账户的对账单；

B.资产负债表；

C.应付职工工资和社会保险费的支出预算。

篇9：延期申请书

本人自20xx年20xx月20xx日参加工作，截止到20xx年xx月xx日，累计工作年限xxxx年，xxxx年度年假xxxx天，截止20xx年xx月xx日，还有未休年假xxxx天，因工作繁忙现申请推迟到20xx年xx月xx日前休完。

本人承诺以上数据真实。

xxx

20xx年x月x日

★ 延期申请书

★ 车辆使用记录范文

★ 车辆使用管理制度

★ 延期举证申请书

★ 延期鉴定申请书

篇10：工程延期申请报告

广州广骏工程监理有限公司：

我公司承建的富强路（北江路至人民西路）道路工程于2010年4月9日正式开工，计划竣工时间为2011年10月9日，工程合同总工期为548日历天。

然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下：

一、征地拆迁问题

总体施工进度计划CFG桩软基处理计划施工时间2010年3月1日至2010年12月31日，共计305天（前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除，否则工期将顺延），但由于本工程分三次征地：第一次于2010年3月26日进行K1+080~K1+880段征地，第二次于2010年8月10日进行K0+560~K1+080段征地，第三次于2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地（其中K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付使用），因此我施工单位必须分两阶段进行施工，第一阶段K0+560~K1+880于2010年4月12日—2011年1月1日完成，第二阶段K0+090~K0+560于2011年5月4日—2011年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天（详见附件施组进度计划横道图、CFG桩现场施工工程量确认表）。

二、征地后遗留问题

本工程于2011年2月28日前完成K0+560~K1+880右幅沥青路面，于2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决：

1、第一次K0+160~K0+560段于2011年4月19日交付用地，存在的问题主要是K0+460~K0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁（其中有2栋居民楼在主车道上）、K0+460~K0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和K0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天（详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路（北江路至人民西路）道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期）。

2、第二次K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付用地，存在的问题主要是：K0+000~K0+030段树木（绿化）未征地迁移；K0+030~K0+080左幅养鸡场未征地拆迁；K0+080~K0+180段坟墓若干个未征地拆迁；K0+170处有高压线1条、家用电线（弱电）1条；K0+060~K0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天（详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路（北江路至人民西路）道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期）。

三、施工图变更问题

本工程因施工图经常变更，现有施工图纸与原招标图纸变更较大，导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后

重复施工，造成工期延误共184天，（详见附见富强路变更（签证）汇总表）。

四、海仔明渠改造工程问题

海仔明渠改造工程位于富强路（北江路至人民西路）道路工程东侧（具体桩号：K1+200~K1+880左幅），于2011年8月15日正式开工。由于富强路K1+260~K1+880左幅必须等海仔明渠挡墙工程完工后才能进行雨水管道、路基工程和路面工程施工，造成工期延误共30天（详见附件富强路道路工程K1+200~K1+880施工图设计）。

五、天气因素

因清远市春节后雨季天气较多，造成工期延误共105天（详见附件施工月报）。

综合上述因素，累计延误工期共507天，现根据合同条款第31条，进行工期顺延申请，使竣工日期从原来的2011年10月9日延迟到2013年2月27日。

请贵公司予以批复。

广州市恒盛建设工程有限公司

篇11：延期转正申请

我是2012年12月被批准为中共预备党员的，预备期为一年，到2013年12月预备期满。在此，我再次向党支部申请转正。

在这一年来，我认真按照一个正式党员的标准在严格要求自己，并且在各方面都有了较大的进步。在嘉兴外国语学校的校领导和党员同志的关心和帮助之下，无论从政治上还是思想上，我都有了很大的提高，努力做好自己手头的一切工作，认真学好党的章程，尽心竭力地成为新时代合格的共产党员。现在，我就这一年中的思想、学习、生活、工作情况想党组织做一个简单的总结：

在思想上，我认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，极力拥护科学发展观。积极参加学校组织的党员培训以及党员深造的活动，并且在活动中努力学习，不断提升自己的思想觉悟，让自己在思想上越来越贴近一个正式党员的标准。

在学习上，我深知自己身为一个人民教师的责任重大，所以我积极参加学校以及市属兄弟学校、教育局举办的各类教师交流研讨会，尽自己最大的可能汲取知识，提升自我，为自己的学习生涯增添新的色彩。

在生活上，我努力做到乐于助人、团结同事、关心同学，尽自己最大的努力帮助他人。身为一个教师，我也以身作则，为人师表，积极地完成一些自己力所能及的事务，倾心的投入到学生的思想品德教育之中,在提升自我的同时为下一代做好了一个优秀的榜样。

在工作上，我坚守岗位，对于自己管理的班级，每天第一个到学校，最后一个离开，将自己的本职工作做好之余，把学生的一切都考虑入微。在教学工作上，我虚心向师傅请教，认真听取前辈对自己的教导，尽自己一切力量让自己在工作上取得更加优秀的成绩。

这一年来，我在学校领导和学校老师的关心和帮助之下，有了非常大的提升。如今，我又重新回到了杭州师范大学理学院这个熟悉的大家庭，重新做回了一个学生。我想，在今后的学习和生活中，我需要更加严格的要求自己。把在嘉兴外国语学校工作的那份热情拿到学校的学习和生活中去，努力学好专业知识，努力成为一个为人正直、与时俱进的好党员。

至此，我恳请理学院党组织在各个方面监督我，考察我，向我提出宝贵的意见，更加希望党组织能够批准我延期转正的申请，并且持续不断的给我提出意见和建议。我一定会虚心的接受党组织和群众给我的每一个意见，让自己得到进一步提升，向一个优秀的共产党员靠近。希望组织批准我的申请。

申请人：王筱琛

篇12：延期退休申请

我校副高级女教师张立杰，1960年4月23日出生，1976年8月参加工作，1999年8月始，任职靖宇县第一中学英语教师，按相关规定应于2015年4月23日办理退休手续。但由于该同志自任职以来，工作负责，业绩突出，且现今身体健康状况良好，符合《吉组通字[2015]13号》文件规定的高级职称女性专业技术人员延期退休的相关要求，因其本人申请，经我校党组会讨论通过，同意其延期退休，继续工作。

特此请示

靖宇县第一中学

篇13：星级复核延期申请

厦门市旅游局：

非常感谢贵局在这几年对我们凯怡酒店的信任与支持，我们凯怡酒店的三星级复核时间原定于今年12月份，为保证酒店设施服务能完全达到三星级饭店标准，现申请延期复核时间。

主要原因有：

酒店于2011年4月开业至今，期间曾有几次小规模的翻新施工，但毕竟设施设备日渐陈旧，近年来酒店业竞争日趋激烈，住店宾客对酒店的舒适度、设施新旧情况、功能及餐厅用餐环境都很苛求，为了提高酒店的综合竞争力，投资方决定加大资金投入对酒店客房、大堂、餐厅及公共区域；进行大规模的翻新改造施工

根据优质工程和周期要求，我们酒店特向贵局申请将星级复核时间延期至2017年5月

特此申请

厦门凯怡酒店有限公司

篇14：资质延期申请报告

与违约金、赔偿损失等违约责任形式相比，继续履行的目的不在于对受害方所受损失的弥补，而是要求违约方继续履行合同约定的义务，因此它更有利于合同目的的实现。

1.2采取补救措施，合同法第111条规定了修理、重作、更换三种继续履行的违约责任方式，还规定了退货、减少价款或报酬的采取补救措施违约责任的方式。有部分人会将这五种形式全部作为继续履行责任的方式，是不对的，它们实际上是两种违约责任形式。

1.3赔偿损失，是指违约方依据合同的约定或者法律的规定所要承担的赔偿对方当事人遭受损失的责任。赔偿损失具有民事责任典型的补偿性特征。合同法采取金钱赔偿为主的的赔偿方式。承担赔偿损失责任的要件：（1）违约行为。包括不能履行、迟延履行、不完全履行、拒绝履行等违约形式。（2）债权人受有损失。一般认为，损失是指财产或者权益所遭受的不利益状态，包括直接损失和间接损失。（3）违约行为与损失的发生有因果关系。所谓因果关系是指违约行为与损失之间的相互联系，即损失是由违约行为造成的。

1.4违约金。违约金是指由当事人约定的或法律直接规定的，在一方违约后向对方支付的一定数额的货币或代表一定价值的财物。合同法114条1款规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”

。实务操作中当事人一般直接约定违约金数额较多。1.5定金罚则。《合同法》第115条规定“当事人可以依据《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当

双倍返还定金。”

定金是合同的一种担保方式。定金是指合同的一方当事人以担保其债务的履行为目的，而向对方给付的一定数额的货币。合同是否约定给付定金，是合同当事人的自由。定金的数额，有法律规定的，按法律规定执行；允许当事人自行约定的，由当事人自行约定，但一般不得超过合同标的额的20%。2建设工程施工合同中的违约责任建设工程施工合同是发包人（工程建设单位与施工单位）与承包人（施工承包单位或分包单位）为完成建筑工程，明确双方的权利、义务关系而签订的协议。遵照合同，承包人应完成发包人交给的建筑工程施工

任务；发包人应按合同规定提供必要的施工条件、支付工程价款。建设工程施工合同中的违约责任主要是建设工程施工合同双方当事人违反合同义务，所应承担的民事法律责任。建设工程施工合同违约责任形式有违约金、赔偿损失、继续履行（修理或者返工、改建）、采取补

救措施（减少价款或报酬）等几种形式。在实际操作中，大部分工程施工合同中几种违约责任形式是同时约定的。

2.1赔偿损失。目前工程施工合同中普遍以银行履约保函和赔偿责任同时约定来体现赔偿损失责任的。银行履约保函，是承包人通过银行向发包人提供的保证认真履行合同的一种经济担保方式。承包人不履行合同或未完全履行合同时，给发包人造成损失的，由出具保函的银行根据保函内容先行给予赔偿的一种担保方式。建筑领域银行保函金额一般为合同总价的10%，比如大部分银行履约保函在合同约定“承包人向发包人提交履约担保（合同价款的10%）作为本合同附件，履约金以银行保函形式提供”。

如果履约保函不够赔偿发包人损失的，发包人还在合同条款中约定由承包人继续承担赔偿责任。同时合同一般还约定

承包人未按约定时间质量完成施工任务的，发包人除不退还履约保函或保证金外，承包人还应承担发包人的全部损失。发包人损失约定为：

发包人已投入资金及利息[利率按银行同期固定资产贷款利率×1.10]、发包人所定购材料设备的各种损失以及由于项目受此影响而招致第三方

（业主、客户、商家）对发包人的索赔、诉讼等发包人所承担的所有损失和法律责任。

2.2违约金。GF-1999-0201示范文本发布实施前后，工程施工合同中关于违约金的约定主要针对承包人的工程质量和工期方面，发包人

价款支付方面。近几年，随着建筑管理市场管理规范化，和建筑市场新情况的出现，违约金的约定在包括上面几个方面的同时，扩大到现场人员管理、安全管理、文明达标、物资设备管理等各方面。比如，工期违约方面

“每延期竣工一天，承包人支付发包人违约金5000元；违约金最高限额为合同价款的4%”；现场人员管理方面，“承包人派驻施工现场的项目经理（或项目负责人）和项目技术负责人每月驻施工现场时间不少于22天，每少一天向发包人支付违约金1000元人民币”；“承包人更换项目经理的，须提前28天通知发包人，并征得发包人同意；该行为视为违约，承包人须支付发包人伍万元违约金。更换后的项目经理资历、水平

不得降低。更换项目部其他管理人员的，须提前28天通知发包人，并征得发包人书面同意；否则视为违约，对承包人将予以每人次贰万元每人的违约金处罚”；工程质量方面，“造成重大质量问题的，乙方除无偿返工、承担给甲方造成的损失及建设主管部门处罚外，乙方将向甲方承担5000元/次的违约金”；安全生产文明施工方面，“承包人负责所承建工程的安全生产、文明施工接受发包人及建管部门的安全生产、质量监

督，对检查整改不到位的，按2000元/条向发包人支付违约金；

如果工程的质量、安全存在问题而受到工程建管部门通报批评的，按20000元/次向发包人支付违约金”。

2.3继续履行和采取补救措施。采取补救措施和继续履行在建设工程施工合同违约责任中具体表现为修理或者返工、改建和减少价款或

报酬。具体在合同中一般会约定，“承包人承包的工程质量未能达到合同约定的质量要求，应采取返工或其他措施达到质量要求。对于修复后仍留下永久缺陷，影响外观及使用功能的部分，承包人根据实际影响程度向发包人支付违约金；未能按发包人要求限期修复或返工的，或经一次修复或返工后的工程仍不合格的，发包人有权不再支付该部分工程价款，不退还履约保函，承包人根据实际影响程度向发包人支付违约

金，最高按工程总价的5%支付”

。3实务操作中承包人尽量规避风险，减除违约责任的承担针对以上情况，承包人只能加强管理，合同签订前、合同履行中、工程结算付款时及时发现问题，与发包人积极沟通协商解决办法，协商不成时，提起诉讼或仲裁解决。

3.1投标前对项目招标文件的研究及投标文件的编制

营销部门首先要确定发包人的资金及信誉状况良好，然后再确定投标；对发包人的招标文件进行认真研究，充分考虑工程量和合同条件风险，在风险可控范围内，编制投标文件投标。

3.2中标后合同条款的协商签订

建设工程施工合同因其合同条款的复杂、合同履行周期长、工程本

身所涉及的领域多、行政管理部门多，所以在中标后，在不进行实质性条款变动的情况下，是有可能对部分合同条款进行调整的。此时，合同

签订人员就应积极将某些过于苛刻、不公平的、违反施工规律和行业惯例的条款与发包人进行充分协商，要求变更，以降低承包人违约责任风险。比如，在此阶段通常可与发包人协商修改的条款有，工期延误方面明确“因承包人原因引起的工期延误向发包人支付违约金”；工期延误

违约金比例及额度降低。工程结算方面，增加明示法规“《建设工程价款结算暂行办法》”；明确约定合同结算时间条款等。增加“变更签证办理完

毕后于当月进行计价”，“主材价差调整应明确类别，且调整后应于当月进行计价”。将现金担保协商变更为银行保函或部分现金部分保函，以缓解承包人现金压力等等。此类条款的协商变更可以给承包人在合同履行期间争取相对公平合理的条件，有利于保护承包人的合法权益，更有利于工程顺利进行，最终实现发包人工程预期目的。

3.3合同履行过程中对合同条款的修正及实际变更发生索赔事件及时索赔。合同履行过程中，因为政策及市场的风云变换，往往会发生合同签订时双方当事人都意想不到的变化，此时双方应及时通报情况，发包人的违约行为给承包人形成损失并符合索赔条件的，承包人要及时提出索赔。有些索赔如发包人不予签收也不予以认可，承包人可通过公证或邮寄送达索赔资料，并保相存证据，以备最后结算及发生纠纷时使用。

人工材料涨幅过高及时调整工期及付款比例。合同履行中，因为主要材料的涨幅超过合同约定的幅度，导致工程造价的增加过大，发包人不能及时筹措资金支付该费用，承包人也不能大量垫付该款项，双方此时可能沟通协商合同工期的顺延以及资金支付比例的变动；履约能力强变更分包项目。合同履行中经常会对分包工程内容进行增加或减少，一个好的项目经理对承包工程的管理和控制在得到发包人的认可和赞许后，往往会将发包人指定分包项目变更为由承包人进行分包，分包价款由发包人支付承包人后，由承包人根据分包合同支付分包人，此时承包人不但取得了对分包人的管理和绝对控制权，还取得了分包资金的短暂管理权，这些权力的获得会给承包人带来不可小视的利益。

3.4工程结算期间与发包人和结算审计单位的沟通协商工程结算期间，承包人要将施工中所有相关的资料进行整理归类，有理有据的与发包人和结算审计单位进行沟通协商。这些资料包括但

不限于合同协议书、专用合同条款、通用合同条款、招标会议纪要及评标议价会议纪录、设计图纸及明细表问题申覆单、投标承诺书、工程补充说明、投标须知、工程报价单（已标价工程量清单）、单价分析表、建材规格品牌明细表、现行建筑施工规范大全、其他合同文件、两方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、竣工图纸、工程变更单、签证单、批价单、工作联系单、经批准的施工组织设计、材料招投标文件、分包合同及材料合同、发包人自行采购材料明细、承包人缴纳水电证明、竣工验收报告、竣工验收证明、其他资料等。另外施工中承包人的索赔发包人没有响应的部分，承包人也应将相关证据资料整理一并提交发包人及结算审计单位再次进行沟通协商，此部分资料包括但不限于书面索赔意见及送达发包人证据资料，支持索赔意见的证据资料，如监理单位的签字、录相、录音、照片资料、公证文书、市场调查资料、政策法规文件等等。根据以上资料，在实操作中承包人是能够争取到比合同条件多的利益的。比如在结算定案最后时间，发包人和承包人往往综合评定双方违约和履行事实，在共同放弃对工期延误和延期付款违约索赔的前提下，按

合同结算条款进行结算付款。沟通协商顺利的，还有对承包人实际窝工损失进行部分补偿的案例。

3.5全程收集、保留证据，法律途径解决纠纷

遇到有些工程合同纠纷双方当事人实在无法达成一致意见的，承包人的要求又是有理有据的，发包人有财产却不愿支付或恶意拖延结算支付价款的，承包人只能通过诉讼或仲裁手段来维护自己的合法权益。在此承包人一定要在合同招投标阶段开始到提起诉讼或仲裁前收集、保留好相关证据资料，以便对自己的诉求提供相应的证据支持，合法权益得到法律的保护。