广西2015年上半年公路造价师《案例分析》施工机械使用费考试题

2024-05-18

广西2015年上半年公路造价师《案例分析》施工机械使用费考试题（共6篇）

篇1：广西2015年上半年公路造价师《案例分析》施工机械使用费考试题

广西2015年上半年公路造价师《案例分析》施工机械使用

费考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、工程量清单上，路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的。开工后，承包人提出对于超过20cm厚度的清表工作应予以计量。为保证清表质量，监理工程师认定，__。A．不予计量

B．为确保工程质量可予以计量 C．安排承包人与业主协商解决 D．给予计量。

2、处理路基设计高程以下60cm以内的树根等杂物的要求是__。A．必须清除并以好土回填夯实 B．必须清除并用余土回填即可 C．不用清除用碾压机压实即可 D．必须清除并以余土回填夯实

3、工程索赔计算时最常用的一种方法是__。A．总费用法

B．修正的总费用法 C．实际费用法 D．协商法

4、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。A．监理工程师 B．监理单位 C．项目经理 D．建设单位

5、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007)规定，建筑安装工程费包括__。

A．直接工程费、间接费、利润、税金 B．直接费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、利润

D．直接工程费、间接费、利润

6、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工 A．①②④ B．①③⑤ C．①②③④ D．②③④

7、为减少水泥稳定基层收缩裂缝，应采取如下措施__。A．控制集料中细料的含量和塑性指数 B．控制水泥剂量不超过6% C．增加粗集料的含量

D．控制施工碾压时的含水量

8、下列选项中债权人不可以行使撤销权来保全自己债权的是__。A．债务人放弃其到债权，对债权人造成损害的 B．债务人无偿转让其财产、对债权人造成损害的

C．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人不知道该情形的

D．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人知道该情形的

9、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度__。A．大 B．小 C．相等

D．可大可小

10、有资格代理招标的机构条件应包括__。①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库 A．①②③ B．②③④⑤ C．④⑤ D．①③④

11、承包人提出费用索赔是指工程实施过程中，由于__原因而造成的费用损失或增加。

A．不可预见因素 B．天气因素 C．业主因素

D．非承包人自身

12、承包人应__向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。A．每月 B．每日 C．每周 D．每旬

13、中、低价位报价；③招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿，④招标人预先内定中标人，⑤投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 A．①③⑤ B．①③④ C．①②③

D．①②③④⑤

14、某建筑公司总经理由于临时去外地出差，不能亲自参加施工合同的签字，于是他在上火车前给公司合同部经理张某打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是__。

A．这种代理属于委托代理，签字无效 B．这种代理属于法定代理，签字有效 C．这种代理属于指定代理，签字无效 D．这种代理属于委托代理，签字有效

15、大跨桥梁设计的阶段划分为__。A．

初步设计、结构设计、施工设计

B．

初步设计、技术设计、施工图设计

C．

方案设计、结构设计、施工设计

16、某路基工程在施工过程中，某天下午天下小雨，为了保证施工质量，监理工程师下达暂时停工的指令，结果工程停工一天，承包人就此停工提出费用索赔和工程延期的要求，对此要求，监理工程师应__。A．予以受理 B．拒绝受理

C．与承包人协商后再作决定 D．请示业主后再作决定

17、某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50万元，则该项费用应计入 A．建设期贷款利息 B．建设工程间接费 C．建安工程直接费 D．建设工程现场经费

18、下列关于动员预付款的扣还，说法错误的是__。

A．预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分率扣减的方式偿还 B．从达到合同总价的10%那个月起扣

C．本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还 D．合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减

19、预算编制办法规定，人工费由__构成。A．基本工资、工资性补助、职工福利费 B．生产工人辅助工资 C．基本工资

D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费 20、《公路工程国内招标文件范本》规定，如果承包人在监理工程师发出口头指令的3天内，未收到监理工程师的书面确认，承包人应立即以书面形式要求监理工程师确认上述口头指令。如果监理工程师在收到承包人的书面要求后的__天之内没有以书面形式驳回上述确认，则该口头指令应认为已被监理工程师书面确认。A．3 B．5 C．7 D．14

21、对大型桥墩混凝土浇筑工程的计量应采取的计量方法是__。A．凭证法 B．断面法

C．分项计量法 D．均摊法

22、缺陷责任终止证书签发的日期应从__为准。A．承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期 B．工程通过最终检验的日期

C．最终检查报告送达监理工程师的日期 D．业主指定的日期

23、第三者责任险是指__。

A．由于灾害或事故造成第三者受到伤害，被保险人获得赔偿的险种 B．被保险人受到第三者的伤害，被保险人获得赔偿的险种

C．被保险人有意或无意伤害到第三者，被保险人获得赔偿的险种 D．由于第三者的责任，造成工程损失，被保险人获得赔偿的险种

24、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。A．所有各组强度均大于设计强度

B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍

C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍 D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍

25、施工承包合同的担保合同是属于__。A．从合同 B．分包合同 C．主合同 D．无偿合同

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、粒料类基层，通常分为嵌锁型和级配型，嵌锁型结构强度主要取决于__。A．颗粒间的黏聚力 B．石料的强度

C．石料的形状、尺寸、均匀性、表面粗糙度 D．施工时的压实程度

2、建设项目竣工决算由__组成。A．竣工验收标准

B．竣工决算报告说明书 C．竣工工程平面示意图 D．竣工决算报表 E．工程造价比较分析

3、在实行经济体制转型中，欲振兴和发展我国建筑业，加强现代建设工程事业的科学管理，实行__，势在必行。A．项目法人责任制 B．招标投标制 C．工程监理制 D．合同管理制 E．财务公开制

4、申请建筑工程许可证的条件是__。

A．已经办理该建筑工程用地批准手续，或者在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求，或者已经确定建筑施工企业 C．有满足施工需要的施工图纸及技术资料 D．建筑合同书齐全，资金齐全

E．建筑资金已经落实，且法律、行政法规规定的其他条件也满足

5、下列费用应列入建筑安装工程直接费中人工工资综合单价的有__。A．生产工人劳动保护费 B．生产工人辅助工资 C．生产工人退休工资 D．生产工人福利费 E．生产职工教育经费

6、隧道工程施工可分为__等几个部分。A．防护工程 B．洞身工程 C．洞口工程

D．防、排水工程 E．附属设施工程

7、公路桥涵所用模板宜优先使用__。A．胶合板 B．木模板 C．钢模板 D．塑料模板

8、按力学性能，道路路面可分为（）A.弹塑性路面 B.柔性路面 C.半刚性路面 D.刚性路面

9、下列费用中属于人工单价组成内容的有__。A．生产工人的工资性津贴 B．生产工人的福利费 C．地区生活补贴

D．现场管理人员的工资

E．生产工人的工会经费和职工教育经费

10、招标工程的标底，在施工图预算基础上作出外，还应考虑__因素。A．目标工期的要求

B．概算定额及单价的水平C．招标方法的质量要求 D．施工现场条件 E．投标单位实际水平

11、沥青的三大指标指标是（）。A．稳定度 B．延度 C．软化点 D．针入度

12、施工监理包括__三个阶段。A．设计阶段监理 B．施工准备阶段监理 C．交工及缺陷责任期监理 D．施工阶段监理 E．质量监理

13、目前国内外通常采用的招标方式主要有__。A．公开招标 B．内定招标 C．邀请招标 D．委托招标 E．法定招标

14、在进行国民经济评价时，不应考虑为费用或收益的项目是__。A．土地费

B．国家和地方政府的税收 C．国内银行借款利息 D．国外银行借款利息

E．国家和地方政府给予项目的补贴

15、进行施工招标的项目，评标时一般主要对投标企业的__进行评审。A．投标报价 B．施工方案 C．垫资方案

D．主要材料用量 E．投标技巧

16、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划，主要比较__等方面内容。A．监理工作目标设置的合理性 B．项目监理班子组织机构的完备性 C．工作计划的可行性

D．承诺保证提前竣工时间的长短 E．提交的方案是否有创新性

17、分项工程质量检验内容包括__几个部分。A．基本要求 B．实测项目 C．外观鉴定

D．质量保证资料

18、招标工程项目，其标底的作用是__。A．作为招标方最高造价标准

B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度

19、项目经济评价常用的风险分析方法包括__。A．投资回收期法 B．盈亏平衡分析 C．敏感性分析 D．概率分析 E．内部收益率法

20、工程延期的计算主要有以下__方法。A．实测法 B．工时分析法 C．造价比较法 D．工期分析法 E．经验判断法

21、在价值工程活动过程中，分析出V＞1，则表明__。A．实际成本偏高 B．实际成本偏低 C．功能可能过剩 D．功能可能不足 E．无法确定

22、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停1个月，承包商可索赔的款项包括__。

A．人工窝工费 B．施工机械窝工费 C．材料的超期储存费用

D．工程延期一个月增加的履约保函手续费 E．合理的利润

23、价值工程评价方法的工作步骤一般可概括为__。A．方法选定 B．分析问题 C．方案决策 D．综合研究 E．方案评价

24、下列关于新增固定资产价值计算的说法正确的有__。A．新增固定资产的计算对象是单项工程

B．对于全部建成、交付使用的附属辅助工程，不应计算新增固定资产价值 C．凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，在交付使用后不计算新增固定资产价值

D．独立发挥效益的非生产性工程，建成交付使用后，应计算新增固定资产的价值

E．属于固定资产范畴的其他投资，应随同受益工程交付使用的，同时一并计入新增固定资产价值

25、水泥混凝土路面板的施工方法有（）。A．小型机具施工 B．轨模式摊铺机施工 C．滑模式摊铺机施工

篇2：广西2015年上半年公路造价师《案例分析》施工机械使用费考试题

造价的主要因素试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、招标文件中的工程量清单是__。A．准确的工程量 B．竣工结算的依据

C．投标单位计算标价的依据 D．总价承包时的工程量

2、下列合同中，免责条款有效的是__。A．造成对方人身伤害的

B．因故意造成对方财产损失的

C．因一般过失造成对方财产轻微损失的 D．因重大过失造成对方财产损失的

3、基本建设项目投资的最高限额为______。A．投资估算 B．批准的概算 C．施工图预算 D．工程标底

4、甲公司与乙公司签订合同(合同价款10000元)中约定如果一方违约，则支付合同价款8%作为违约金。同时，该合同还约定了甲公司向乙公司缴纳500元作为定金，结果由于乙公司违约致使合同没有履行。在保证甲公司最大获利的前提下，乙公司因违约应按违约金条款支付给甲公司的金额是__。A．1800元 B．1000元 C．800元 D．500元

5、下列可以构成一个有效的承诺是__。A．承诺是由非受要约人做出

B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D．向不特定的多数人同时做出承诺

6、某建筑公司总经理由于临时去外地出差，不能亲自参加施工合同的签字，于是他在上火车前给公司合同部经理张某打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是__。

A．这种代理属于委托代理，签字无效 B．这种代理属于法定代理，签字有效 C．这种代理属于指定代理，签字无效 D．这种代理属于委托代理，签字有效

7、方案寿命期内，使净现金流量的净现值等于零时的收益率称为__。A．净现值率 B．投资收益率 C．内部收益率 D．折现率

8、钻孔灌注桩按其支撑情况，有摩擦桩和__两种。A．打入桩 B．支承桩 C．沉入桩 D．群桩

9、世行贷款公路项目主要采用__。A．成本加酬金合同 B．总价合同 C．单价合同

D．设计施工总承包合同

10、下列合同不适用于《合同法》的是__。A．买卖合同 B．借款合同 C．委托合同 D．收养合同

11、项目的（）计算结果越大，表明其盈利能力越强。A．财务净现值 B．投资回收期 C．盈亏平衡点 D．借款偿还期

12、公路建设项目环境评价文件一般应在__阶段，报有关行政主管部门。A．项目设计

B．编制项目建议书 C．项目招标

D．项目可行性研究

13、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。A．高度不宜小于30cm，宽度不应小于1.0m B．高度不宜大于30cm，宽度不应大于1.0m C．高度不宜小于30cm，宽度不应大于1.0m D．高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0cm

14、动态投资回收期的评价标准是__。A．≤项目寿命期 B．≤基准投资回收期 C．≥项目寿命期

D．≤基准动态投资回收期

15、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。A．工程停工与返工权 B．工程验收与计量权

C．工程费用支付的签认与否决权 D．旁站与抽查权

16、甲冒充乙的名义与丙订立合同，乙知道后并不反对，则__。A．乙对甲的行为不负责任 B．乙应当对甲的行为承担责任 C．甲自己承担责任

D．甲、乙均不承担责任

17、监理设备的产权归__。A．监理单位所有 B．承包人所有 C．业主所有 D．三方共有

18、板跨中截面的主筋应放在__。A．上面 B．中间 C．下面 D．侧面

19、根据《合同法》规定，应当选(先)履行合同义务的一方当事人有确切的证据证明对该当事人缺乏履行合同的能力，可以先__。A．终止履行合同 B．解除合同

C．中止履行合同 D．要求赔偿损失

20、当配制水泥混凝土用砂由粗砂改为中砂时，其砂率__。A．应适当减少 B．不变

C．应适当增加 D．无法判断

21、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从__中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

22、根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是__。①保证，②抵押；③留置；④质押；⑤定金 A．①②④⑤ B．①②③ C．②④⑤ D．③④⑤

23、项目在计算期内财务净现值为零时的折现率为__。A．静态收益率 B．动态收益率

C．财务内部收益率 D．基准折现率

24、承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，__。A．可以拒绝执行

B．请总监理工程师确认 C．请业主批准

D．请行政主管部门确定

25、施工企业法人是指__。A．依法成立的路桥公司 B．公司总经理 C．公司股东大会 D．公司人事处

1、酸雨、除冰盐或硫酸盐等腐蚀环境影响范围内的混凝土路面和桥面，在使用硅酸盐水泥时，应__。A．掺加粉煤灰 B．掺加磨细矿渣 C．掺加硅灰掺和料

D．可单独使用硅酸盐水泥，可使用矿渣水泥或普通水泥

2、企业的货币资金包括下列__。A．库存现金 B．外埠存款 C．基金 D．股票

E．银行本票存款

3、水泥混凝土路面板横向缩缝的构造形式有__。A．原边型 B．假缝型 C．传力杆型 D．边缘钢筋型 E．垂直型

4、投标单位有以下行为时，__招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A．通过资格预审后不投标 B．不参加开标会议 C．中标后拒绝签订合同 D．开标后要求撤回投标书 E．不参加现场考察

5、确定沥青混合料松铺系数的方法是__。

A．根据混合料类型、施工机械、施工工艺等由试铺试压方法确定 B．根据马歇尔试验技术指标判定

C．无实际资料时，沥青混凝土混合料松铺系数机械摊铺1.15～1.35，人工摊铺1.25～1.50可供参考

D．由沥青混合料的施工工艺及面层强度决定 E．根据规范手册确定

6、监理工程师对进度计划的审查内容为__。A．工期安排的合理性 B．施工准备的可靠性 C．计划与能力的适应性 D．机械设备的协调性 E．实现目标的准确性

7、按招标的范围进行分类，可以分为__。A．国际招标 B．国内招标 C．施工招标 D．公开招标 E．邀请招标

8、质监站的岗位设置有__。A．监理工程师 B．监督工程师 C．监督员

D．专业监督工程师 E．监理员

9、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

10、路基填方压实施工中容易发生“漏压”的部位是__。A．填挖交界处 B．路基两侧边沿

C．靠近桥涵及各种构造物处 D．填方范围内的施工通道 E．换填基底部分

11、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

12、监理工程师必须具备的知识面包括__。A．文史 B．法律 C．经济 D．管理 E．技术

13、预算费用由以下__部分组成。A．建筑安装工程费 B．工程建设其他费用 C．计划利润 D．预留费用

E．设备、工具、器具及家具购置费

14、桥梁明挖基础的分类有__。A．刚性扩大基础 B．单独或联合基础 C．条形基础

D．片筏和箱形基础 E．柱形基础

15、承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用的情况包括__。A．设计文件有缺陷

B．由于业主原因造成临时停工 C．业主供应的设备和材料推迟到货 D．特殊恶劣气候造成施工停顿

E．任何情况承包商都不能要求索赔费用

16、工程延期天数的计算方法有以下几种。__ A．工期分析法 B．实测法

C．工时分析法 D．类推法 E．经验分析法

17、__情况下，施工合同可以解除。A．双方经协商达成协议

B．由于不可抗力的作用无法实现合同目的 C．由于一方法定代表人的变动

D．由于一方违约，使施工合同履行成为不必要 E．当事人一方破产而确实无法履行合同

18、搭设拱架和支架均应进行施工图设计，主要验算的内容有（）。A.承受施工荷载引起的弹性变形 B.支架基础在受载后的非弹性沉陷 C.支架拱架本身的结构承载力

D.超静定结构由混凝土收缩，徐变及温度变化引起的挠度

19、水泥混凝土配合比设计的主要任务是选好__。A．水灰比 B．用水量 C．砂率

D．结构层厚度 20、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，采用机械滑铺筑时，宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出厂温度__。A．南方不宜高于70℃ B．南方不宜高于65℃ C．北方不宜高于60℃ D．北方不宜高于55℃

21、公路工程质量政府监督管理体制和职能的说法，正确的有__。A．国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理

B．县级以上政府建设行政主管部门和其他有关部门履行检查职责时，有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料，但无权进入被检查单位的施工现场进行检查

C．国务院经济贸易主管部门按国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查

D．国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽查特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查

E．县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理

22、关于监理工程师控制工程质量的主要工作的说法中，正确的选项有__。A．项目实施过程中实行质量跟踪、监督、检查、控制

B．在施工图设计阶段，主要检查生产工艺及设备的选型、总平面与运输布置等 C．施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制。其中，工作的重点应是质量的事中控制 D．确定质量标准和明确质量要求

E．组织与建立本项目的质量监理控制体系

23、水泥混凝土路面的接缝除施工缝外，尚有（）。A．横向缩缝 B．横向胀缝 C．纵向缩缝 D．纵向胀缝

24、沥青混合料抽提试验的目的是检查沥青混合料的__。A．沥青用量 B．矿料级配 C．沥青的标号

D．矿料与沥青的黏附性 E．沥青的温度

25、材料组成类型以及结构强度和稳定性的不同，可将路面分成（）。A．高级路面 B．次高级路面

篇3：广西2015年上半年公路造价师《案例分析》施工机械使用费考试题

考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、施工现场的进度控制的影响因素有很多，被认为最大的影响因素是__。A．资金 B．技术 C．人工 D．设备

2、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。A．监控作用 B．保证作用

C．监控和保证作用 D．关键作用

3、《公路工程国内招标文件范本》规定的工程一切险和第三方责任险应由__投保，保险费由业主承担。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人联名 D．监理工程师

4、后张法预应力钢筋张拉，对钢丝束的张拉，若是夹片式锚具，其程序是0一初应力→__→锚固。A．1.00бk B．1.03бk C．1.05бk D．1.06бk

5、《公路工程国内招标文件范本》规定，在收到最后结账单和清账书__天之后，监理工程师签发最后支付证书。A．7 B．14 C．21 D．28

6、桥梁的分孔、桥道标高和__四个部分的内容。A．桥梁通航 B．孔数 C．纵坡

D．桥台位置

7、影响压实效果的最主要因素是__。A．含水量 B．土类 C．压实功能

D．压实土层厚度

8、公路工程施工合同纠纷的仲裁，由__的仲裁委员会仲裁。A．工程所在地 B．建设单位所在地 C．施工单位所在地

D．合同双方当事人选定

9、水泥稳定土路面基层碾压应在混合料（）状态下进行。A．处于或略大于最佳含水率 B．处于或略小于最佳含水率 C．小于最佳含水率 D．处于最佳含水率

10、某投资100万元的项目，计划10年内全部收回投资。若年利率为8%，则每年应收回__元。A．108000 B．118490 C．149030 D．153090

11、目的和交易习惯履行以下__义务。①通知；②保密；③公平交易；④协助 A．①②③ B．①②④ C．①④ D．②③④

12、下列价值工程一般工作程序的具体工作步骤中，不属于创新阶段工作步骤的是__。

A．方案创新 B．方案评价 C．成果鉴定 D．提案编写

13、__签订后即进入施工准备阶段的监理。A．工程承包合同

D．监理服务合同

C．设计委托合同

D．工程施工合同

14、被仲裁机构裁定为可撤销的合同，自__起合同不具备法律效力。A．合同开始履行 B．提交仲裁机构日 C．合同订立之日

D．仲裁机构发出裁决通知书日

15、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起__，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．15日内 B．30日内 C．40日内 D．50日内

16、审查确认施工分包单位是__的任务。A．施工招标阶段 B．施工阶段投资控制 C．施工阶段进度控制 D．施工阶段质量控制

17、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。A．六级 B．八级 C．十级 D．十二级

18、目标动态控制过程中，__组成一个连续不断的“循环链”。A．控制与信息 B．控制与计划 C．控制与决策 D．控制与组织

19、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指__。A．完成合同内注明的全部工程的时间 B．完成合同内外全部工程的时间

C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

20、监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交__。A．清账书 B．最后结账单 C．竣工报告 D．竣工报表

21、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。A．签字加盖章 B．签字或盖章

C．只能签字，不能盖章 D．只能盖章，不能签字

22、某人现在贷款20万元，按复利计算，年利率为10%，分五年等额偿还，每年应偿还__万元。A．4.0 B．4.5 C．5.0 D．5.3

23、第一次工地会议，必须在__举行。A．合同签订后 B．监理进场前 C．工程开工前 D．工程开工后

24、设名义利率为r，在一年中计息1次，则实际利率I与名义利率r的关系是__。A．I＝r B．I＜r C．I＞r D．不确定

25、材料消耗定额是指完成一定______所消耗的材料的数量标准。A．合格产品

B．产品数量 C．投资数额

D．单位合格产品

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列沥青类路面中，哪类结构不属于层铺法施工__。A．沥青混凝土 B．沥青碎石 C．SMA D．沥青贯入式

2、__属于国家规定的计价定额。A．概算指标 B．预算定额 C．施工定额 D．概算定额

3、建筑安全生产管理包括__。A．纵向管理 B．横向管理 C．纵横向管理 D．施工现场管理 E．委托管理

4、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

5、下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有__。A．质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押 B．抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿 C．抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿

D．可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 E．所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权

6、在财务现金流量表中，作为现金流入的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值 E．产品销售收入

7、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停1个月，承包商可索赔的款项包括__。

A．人工窝工费 B．施工机械窝工费 C．材料的超期储存费用

D．工程延期一个月增加的履约保函手续费 E．合理的利润

8、投标单位有下列情况的__，将被没收投标保证金。A．投标有效期内撤回其投标文件

B．中标单位未在规定期限内提交履约保证金 C．中标单位签订了投标合同后 D．领取招标文件，但未来投标

E．中标单位未在规定期限内签订合同

9、《合同法》规定，对违反合同者追究责任时，实行__。A．严格责任原则 B．以补偿性为原则 C．过错原则

D．违约金、定金并用原则

E．因不可抗力不能履行合同，部分或者全部免除责任

10、工程变更的提出者可以是__。A．业主

B．监理工程师 C．承包商 D．设计单位 E．当地政府

11、建设工程施工阶段进度控制的主要任务有__。A．确定工期总目标 B．编制项目总进度计划

C．编制施工总进度计划并控制其执行 D．编制详细的出图计划并控制其执行

E．编制施工年、季、月实施计划并控制其执行

12、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括__。A．有利于本地区的承包商 B．有利于本系统的承包商 C．施工内容的专业要求

D．避免施工现场的交叉干扰 E．对项目建设总投资的影响

13、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。A．12% B．10% C．11.33% D．11.67%

14、内部收益率和净现值两个评价指标共同的特点是__。A．都能够反映投资过程的收益程度 B．都能直接反映各年的经营情况 C．都考虑了项目计算期内的经济状况

D．都取决于投资过程的现金流量并且不受外部参数的影响 E．都可以用于独立方案的评价，而且结果相同

15、线性盈亏平衡分析要满足的前提条件是__。A．生产量等于销售量

B．总生产成本为生产量的线性函数 C．销售收入为销售量的线性函数 D．生产多种产品 E．只生产单一产品

16、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标的企业类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期

17、承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用的情况包括__。A．设计文件有缺陷

B．由于业主原因造成临时停工 C．业主供应的设备和材料推迟到货 D．特殊恶劣气候造成施工停顿

E．任何情况承包商都不能要求索赔费用

18、监理单位的义务包括__。

A．选择承担工程项目建设的实施单位 B．与承包人签订施工合同

C．公正地维护有关各方的合法利益 D．不得泄露与本工程有关的保密资料

E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动

19、经济分析的基本方法有__。A．现值法 B．年值法

C．内部收益率 D．投资回收期法 E．经验分析法

20、《公路沥青路面设计规范》中，下列哪几个指标不作为沥青混凝土层的抗拉强度采用__。A．15℃劈裂强度 B．20℃劈裂强度 C．15℃弯拉强度 D．20℃弯拉强度

21、__情况下，施工合同可以解除。A．双方经协商达成协议

B．由于不可抗力的作用无法实现合同目的 C．由于一方法定代表人的变动

D．由于一方违约，使施工合同履行成为不必要 E．当事人一方破产而确实无法履行合同

22、农用土地影子价格中新增资源耗费包括__。A．土地出让金 B．征地费 C．机会成本 D．拆迁费用 E．劳动力安置费

23、下列属于其他直接费的项目为__。A．夜间施工增加费 B．施工辅助费

C．施工中的水电费 D．雨季施工增加费

E．因场地狭小而发生的材料二次搬运费

24、选定监理单位，择优的首要条件有__。A．技术水平B．标价高低 C．人员组成 D．社会信誉 E．管理水平

25、下列关于工程量清单的作用说法正确的有__。A．提供公开的竞争环境

B．为办理工程结算提供了依据 C．编制估算指标的基础 D．询标评标的基础

篇4：广西2015年上半年公路造价师《案例分析》施工机械使用费考试题

考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、监理工程师对质量控制的技术措施是__。A．审核施工单位质量保证体系

B．完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任 C．制定协调控制程序

D．考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式

2、发包模式是__。A．平行承、发包 B．设计和施工总承包 C．工程项目总承包

D．设计和施工联合体承包

3、监理工程师应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，如发现存在一般安全事故隐患时，监理工程师应__。A．立即报告建设单位

B．立即下达工程暂停令，要求施工单位停工整改 C．立即报告有关主管部门

D．立即书面指令施工单位整改

4、中，当事人双方对发生的争议经协商未达成一致，则__。A．必须请第三方调解后才能申请仲裁 B．可以不进行调解而直接申请仲裁 C．可以直接向法院起诉

D．可以在仲裁或起诉两者之间择其一

5、东方路桥公司总经理委托代理人甲代签某工程合同，该代理人甲超越授权范围签订了该工程合同，事后获得总经理同意，此代理行为应认定为__。A．无效代理行为 B．无权代理行为 C．有效代理行为 D．无法律效力行为

6、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__ A．将合同全部分包 B．将合同部分转让 C．不履行合同

D．将工程部分分包

7、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由__的人员组成。A．仲裁委员会指定 B．政府管理机构指定 C．业主与承包商协商选定 D．行业协会指定

8、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。A．双方发生争议时 B．合同订立时

C．当事人一方提出时 D．被法院确认时

9、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款扣回办法是，当期中支付累计金额达到合同价格30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的__的固定比例，从每月的期中支付证书中的扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。A．1% B．1.5% C．2% D．3%

10、含水量较大的黏性土最适合的压实机械为__。A．振动压路机 B．小型振动夯

C．凸块式振动压路机 D．轮胎压路机

11、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款的支付办法是，业主在收到监理工程师签发的开工预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的__，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。A．50% B．60% C．70% D．80%

12、在下述各项中，不构成现金流量的是__。A．折旧 B．投资 C．经营成本 D．税金

13、根据FIDIC合同条件，动员预付款的条件是__。A．施工人员已进场施工

B．已提供履约押金或履约保函

C．承包商已签订材料、设备的采购合同 D．承包商购买的材料、设备已进场

14、预算定额水平与社会平均水平的关系是__。A．预算定额水平等于社会平均水平B．预算定额水平高于社会平均水平C．预算定额水平低于社会平均水平D．没有关系

15、保证合同的当事人是__。①权利人；②义务人；③保证人；④公证部门 A．①②④ B．②④ C．②③④ D．①④

16、变更公路工程施工监理合同的一个前提是__。A．监理自愿变更

B．业主监理双方一致同意变更 C．业主要求变更 D．因外界原因

17、保证合同的当事人是__。A．保证人和债务人 B．保证人和债权人

C．保证人、债务人和债权人 D．债权人和债务人

18、在工程网络计划中，如果工作A和工作B之间的先后顺序关系属于工艺关系，则说明它们的先后顺序是由__决定的。A．劳动力调配需要 B．原材料调配需要 C．工艺技术过程

D．机械设备调配需要

19、__是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施的操作性文件。

A．监理合同 B．监理目标 C．监理范本 D．监理细则 20、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即______。A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B．技术措施、降低成本措施、施工平面图 C．质量、工期、成本

D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标

21、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求__赔偿。A．监理单位 B．总监理工程师

C．监理单位的法定代表人 D．具体的监理人员

22、被撤销或者终止时，下列说法正确的是__。

A．不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 B．影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 C．只影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 D．部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力

23、公路工程环保监理的依据有（）。A．项目环境影响评价报告书 B．项目环境行动计划 C．国家文物保护法 D．国家环境保护法

E．地方有关环境保护法规

24、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。A．越好 B．越差 C．不变 D．无关

25、《公路工程国内招标文件范本》规定的工程一切险和第三方责任险应由__投保，保险费由业主承担。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人联名 D．监理工程师

1、监理工程师审查承包商的索赔要求时，承包商提出的__等证明材料可以作为合理的依据。A．中标意向书

B．经监理工程师认可的施工进度计划 C．监理工程师发布的各种书面指令 D．招标时的标前会议记录 E．各类财务凭证

2、钻孔灌注桩钻孔时使用泥浆起__作用。A．悬浮钻渣 B．润滑

C．减少水头损失 D．护壁

3、无权代理行为包括__。

A．代理人接受委托与自己签订合同

B．代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同 C．在授权书有效期内与第三人签订了超越代理权限范围的合同 D．代理人以被代理人的名义，与其所代理的另一人订立合同

E．代理人在委托授权书有效期终止后，与第三人签订了原委托授权书内容范围的合同

4、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应__。A．以自己的名义签定合同

B．与第三方商签过程中独立地表示自己的意志 C．在授权范围内单独与第三方谈判合同

D．在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务 E．在合同内约定委托人和第三方的权利义务

5、下列属于加速折旧法的有__。A．直线法 B．工作台班法

C．双倍余额递减法 D．年数总和法 E．平均年限法

6、下列哪些工程项目可以使用暂定金额__ A．施工过程中可能增加的工程细目 B．零星工程在招标时未能确定的 C．指定分包工程 D．分包工程

7、以下有关定额的作甩说法正确的是__。

A．定额是节约社会劳动和提高劳动生产率的工具

B．定额是国家对工程建设项目进行宏观调控和管理的手段 C．定额有利于推广先进的施工技术和施工工艺 D．定额有利于市场竞争，并对市场行为进行规范 E．预算定额是编制标底和企业投标报价的主要依据

8、要约与要约邀请的主要区别在于__。A．是否采用书面形式

B．在法律上是否须承担责任 C．内容是否具体确定 D．是否须送达对方

E．是否明示希望与他人订立合同

9、基层结构的稳定性，包括__。A．水稳定性 B．高温稳定性 C．温度稳定性 D．低温抗裂性 E．抗滑性

10、对能满足同一需要的各种技术方案进行动态评价时，如果逐年收益没有办法或没有必要具体核算时，可采用__。A．内部收益率法 B．净现值法 C．净现值率法 D．费用现值法 E．费用年值法

11、监理工程师一般只对__方面的工程项目进行计量。A．工程量清单中的全部项目 B．工程变更项目

C．合同文件中规定的项目 D．工程量清单中的部分项目 E．工程量清单的重点项目

12、应由监理工程师签发的文件包括__。A．临时支付证书 B．竣工结算支付证书 C．最终报表

D．最终支付证书 E．结算清单

13、沥青的三大指标指标是（）。A．稳定度 B．延度 C．软化点 D．针入度

14、对业主与承包人有约束力的合同包括__等文件。A．施工合同条件 B．施工合同协议书 C．施工监理合同

D．业主上级主管部门的书面指示 E．业主与承包人达成的补充协议

15、道路交通标志用的反光膜一般由__等材料组成。A．透明薄膜 B．胶黏剂

C．高折射率微珠 D．反射层

16、路基试验段一般是为了确定__等指标。A．压实机械组合 B．最大干密度 C．松铺厚度 D．最佳含水量 E．压实遍数

17、满布式拱架由（）组成。A．拱架上部 B．拱架下部 C．临时泄水 D．卸架设备

18、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

19、订立合同可采用的形式有__。A．承诺 B．要约 C．要约邀请 D．书面 E．口头

20、确定桥面标高需要考虑哪些因素__。A．排水的要求 B．桥下交通的要求 C．桥的外观

D．桥型及跨径的影响

21、安装工程一切险的保险标的有__。A．安装的机器及安装费

B．为安装工程使用的承包人的机器、设备

C．附带投保的土木建筑工程项目，其保额不得超过整个工程项目保险的25% D．场地清理费用

E．业主或承包人在工地上的其他财产

22、建设工程合同管理的根本目的是__。A．加强对建筑活动的监督管理 B．维护建筑市场秩序

C．保证建筑工程的质量和安全 D．增强建筑业的市场竞争力 E．促进建筑业健康发展

23、索赔是工程承包合同履行过程中经常发生的__。A．双方合作的方式 B．对立行为 C．惩罚行为

D．经济补偿行为 E．正常现象

24、已知现金流量如下所示，计算F的正确表达式是__。A．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F＝A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F＝A(F/A，i，6)(F/P，i，2)D．F＝A(F/A，i，5)(F/P，i，2)E．F＝A(F/A，i，6)(F/P，i，1)

篇5：广西2015年上半年公路造价师《案例分析》施工机械使用费考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列几种情况下，投标文件有效的是__。

A．投标文件无投标单位法定代表人或其授权的代理人签字，且无投标单位盖章 B．投标单位未参加开标会议 C．投标文件逾期送达 D．投标文件未密封

2、[2005年考题]《公路工程施工监理规范》明确规定监理技术档案不包括__。A．停工指令 B．现场指令 C．监理日报(记)D．试验记录

3、当路基填土较高时，路面底面以下__为路床部分。A．80cm B．100cm C．120cm D．150cm

4、浇筑板缝混凝土应在__时进行。A．在板缝宽度最大 B．在板缝宽度最小 C．在混凝土初凝时间内 D．在当日气温最低

5、根据《仲裁法》的规定，以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。A．请求仲裁的意思表示 B．仲裁事项

C．选定仲裁委员会

D．双方当事人对仲裁费用的承担方式

6、计量、支付办法；④投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；⑤投标人对合同条款没有重要保留 A．①②③⑤ B．①②③④ C．①②③⑤ D．①③④⑤

7、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款的支付办法是，业主在收到监理工程师签发的开工预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的__，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。A．50% B．60% C．70% D．80%

8、中标人在收到中标通知书的__内，招标人和中标人应订立书面合同。A．10d B．28d C．30d D．40d

9、__与出租者有机结合在一起的设备租赁形式。A．设备的型号 B．租金支付方式 C．承租人 D．贸易

10、建设项目环境影响报告书应由__编制。A．建设单位

B．有资质的环境影响评价机构 C．环保部门

D．行业主管部门

11、设备购置费组成为

A．设备原价+采购与保管费 B．设备原价+运费+装卸费 C．原价+运费+采购与保管费 D．设备原价+运杂费

12、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。A．拌和 B．摊铺 C．碾压 D．养生

13、FIDIC条款中，监理工程师有权__。①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系 A．①②④ B．②③④ C．①④ D．③④

14、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：项目总投资额在__人民币以上的必须进行招标。A．5000万元 B．4000万元 C．3000万元 D．1000万元

15、材料消耗定额是指完成一定__所消耗的材料的数量标准。A．合格产品 B．产品数量 C．投资数额

D．单位合格产品

16、业主和承包人联名投保的工程一切险保险期限应为__。A．从现场开始工作直至工程竣工颁发竣工证书为止 B．从投保之日到工程竣工移交之日 C．从投保之日到最终结算日

D．从现场开始工作到缺陷责任期结束

17、保证合同的当事人是__。A．保证人和债务人 B．保证人和债权人

C．保证人、债务人和债权人 D．债权人和债务人

18、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

19、《公路工程国内招标文件范本》规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至__止。A．交工证书上写明的交工日期 B．签发最后支付证书之日 C．承包人提交最后结账单之日 D．签发缺陷责任终止证书之日

20、某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50万元，则该项费用应计入 A．建设期贷款利息 B．建设工程间接费 C．建安工程直接费 D．建设工程现场经费

21、《公路工程国内招标文件范本》规定的材料预付款的退还办法是，当材料已用于永久工程时，材料预付款应从期中支付证书中扣回，扣回期不超过__个月。A．5 B．3 C．2 D．1

22、《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)中对总监理工程师的要求之一是应具有__的现场监理经历。A．6年以上 B．5年以上 C．4年以上 D．3年以上

23、材料等物资的采购，单项合同结算价在__人民币以上必须进行招投标。A．200万元 B．180万元 C．100万元 D．80万元

24、监理计划的内容中，监理工作__应当最先确定。A．目标 B．程序 C．制度 D．方法

25、监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交__。A．清账书 B．最后结账单 C．竣工报告 D．竣工报表

1、道路交通标线按形态可分为__。A．线条 B．字符标记 C．突起路标

D．路边线轮廓标 E．垂直路标

2、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

3、现行《公路路基施工技术规范》对潮湿地区的界定__。A．年平均降雨量800mm以上 B．年平均降雨量1000mm以上 C．潮湿系数大于2 D．潮湿系数小于2

4、下列关于网络图和横道图的描述，正确的有__。A．网络图可以明确表达各项工作的逻辑关系 B．网络图直观、形象 C．横道图不能确定工期

D．网络图可以确定关键工作和关键路线 E．网络图可以确定工作的机动时间

5、施工图预算是在施工图设计完成后，以施工图为依据，根据__进行编制的。A．预算定额 B．设计概算 C．取费标准 D．概算定额

E．地区人工、材料、机械台班的预算价格

6、有资格代理招标的机构应条件包括__。A．必须是法人组织

B．不得与行政机关有隶属关系 C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库

7、土的压实效果与哪些因素有关__。A．压实机械 B．含水量 C．土质

D．压实厚度

8、公路工程施工招标的项目应当具备的条件包括__。A．有意向修建的项目 B．初步设计文件已被批准 C．建设资金已经落实 D．正在进行设计的项目

E．项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求

9、下列应列入直接费中人工费的有__。A．生产工人劳动保护费 B．生产工人探亲假期工资 C．退休工资

D．生产工人福利费 E．生产工人教育经费

10、价值工程的工作步骤可归纳为__。A．功能收集 B．分析问题 C．综合研究 D．方案评价 E．提高价值

11、下列属于高级路面的有__。A．路拌沥青碎石路面 B．整齐块石路面 C．水泥混凝土路面 D．砂石路面

12、沥青混合料摊铺机摊铺作业时，应遵守（）。

A．驾驶台及作业现场要视野开阔，有碍工作的障碍物要清除 B．运料车向摊铺机卸料时，应协调动作，防止碰撞

C．熨平板预热时，应控制热量，防止因局部过热而变形，加热过程中必须有专人看管

D．清洗摊铺机时，如用柴油难以洗净，可以结合火烧的办法进行

13、由于建设单位的原因，导致工程暂停两个月，则施工单位可提出的索赔项目有__。A．利润

B．人工窝工费

C．机械设备窝工费 D．增加的利息支出

E．增加的履约保函手续费

14、挖孔桩只适用于__的地方。A．无水或少水 B．有水 C．任意土层

D．较密实的土层

15、进度前锋线的检查功能有__。A．确定检查时刻的实际进度 B．预测工序、项目的发展趋势 C．为计划调整提供依据 D．确定工期延期时间 E．确定工期延误时间

16、不能进入清标工作组成员的是__。A．本地交通主管部门人员 B．本地其他行政监督部门人员

C．与投标人法定代表人有近亲属关系人员 D．由招标人选派的人员

E．与投标人有利害关系的人员

17、夹具和连接器进场主要验收项目有__。A．外观 B．硬度

C．静载锚固性能试验 D．单位强度重量 E．饱和度

18、沥青三大指标是：__。A．针入度 B．含水量 C．延度 D．软化点

19、钻孔灌注桩钻孔时使用泥浆起__作用。A．悬浮钻渣 B．润滑

C．减少水头损失 D．护壁

20、对路面基层材料的主要要求是（）。A．足够的强度和刚度 B．良好的水稳定性 C．尽可能少的扬尘 D．足够的抗滑性 E．适当的抗磨耗能力

21、钢筋原材力学性能的检验项目包括__。A．屈服强度 B．极限抗拉强度 C．90°冷弯 D．180°冷弯

22、不计提折旧的固定资产范围包括__。A．不需用固定资产

B．以融资租赁方式租入的固定资产 C．以经营租赁方式租入的固定资产 D．已提足折旧但继续使用的固定资产 E．因修理停用的固定资产

23、在进行寿命期不同的互斥方案选择时，可采用的方法是__。A．最小公倍数法 B．内部收益率法 C．净年值法

D．差额净现值法 E．资金利润率

24、监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括__。A．设计依据 B．设计参数 C．设计规模

D．设备及结构的选型 E．项目组成及布局

篇6：广西2015年上半年公路造价师《案例分析》施工机械使用费考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、中、低价位报价；③招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿，④招标人预先内定中标人，⑤投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 A．①③⑤ B．①③④ C．①②③

D．①②③④⑤

2、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。A．14 B．21 C．28 D．35

3、吊桥的主要承重结构是__。A．桥面

B．缆索

C．桥台

4、在确定监理费用中，__适用于小型或中等规模的工程项目。A．费率法 B．固定价格法 C．按时计费法

D．成本加固定费用法

5、风险管理中，以下__工作最重要。A．风险的预测和识别 D．风险分析和评估 C．规划并决策 D．风险回避

6、下列（）结构层不宜用做高等级公路基层。A．石灰土 B．二灰碎石 C．水稳碎石 D．级配碎石

7、桥涵工程的荷载试验费用由__估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。A．业主 B．招标人 C．施工单位 D．监理工程师

8、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工 A．①② B．①③ C．②④ D．③④

9、《公路工程国内招标文件范本》规定，除非合同专用条款另有规定，凡是合同预期工期在__个月以上者，在合同执行期间，由于人工和材料的价格涨落因素应对合同价格进行调整，调价时，应按合同给出的公式计算，每年进行一次调整。A．12 B．18 C．24 D．32

10、履约担保的保证期限到__止。A．完成施工义务 B．完成保修义务 C．缺陷通知期

D．预付款被全部扣回

11、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为__。A．9年 B．10年 C．11年 D．12

12、根据《合同法》的规定，当事人订立合同应__。A．采用要约、承诺方式 B．不采用要约、承诺方式

C．由当事人约定是否采用要约、承诺方式

D．可以直接订立合同，而不采用要约、承诺方式

13、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。A．15 B．18 C．20 D．25

14、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。①建筑物；②工资表；③劳务行为：④建设资金；⑤工程量；⑥构筑物 A．①②③ B．①③④ C．③④⑤ D．⑤⑥

15、浇筑板缝混凝土应在__时进行。A．在板缝宽度最大 B．在板缝宽度最小 C．在混凝土初凝时间内 D．在当日气温最低

16、事项形成并由施工企业拥有的或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益，包括各种财产、（）。A．债权和其他权利 B．债权和债务 C．债权和税务

D．固定资产和税务

17、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。A．不确定 B．小于 C．等于 D．大于

18、工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在__所做的改变。①形式；②内容；③质量；④数量；⑤施工顺序 A．①②④ B．②③④⑤ C．①④⑤ D．①③④⑤ 19、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。若基准收益率为 8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝ 11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。A．12.426 B．10.325 C．9.156 D．11.428 20、资金具有时间价值的根本原因是__。A．市场供求关系的变化 B．资金能产生利润 C．资金具有增值性 D．投资和再投资

21、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。A．该当事人 B．第三人 C．该当事人和第三人连带

D．该当事人和第三人按一定比例

22、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件__。A．只交验企业法人营业执照 B．只交验企业等级证书 C．优良工程证书

D．企业法人营业执照和企业等级证书

23、根据我国税法规定，从国外进口的设备，其增值税按照（）计算其应纳税额。A．离岸价格 B．到岸价格

C．组成计税价格 D．交货价

24、对数据的解释，最准确的是__。

A．数据就是信息，数据是客观规律的记录

B．数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

C．数据是信息的载体，信息是数据的灵魂

D．数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

25、审查确认施工分包单位是__的任务。A．施工招标阶段 B．施工阶段投资控制 C．施工阶段进度控制 D．施工阶段质量控制

1、钢筋混凝土桩的收缩裂缝要求符合（）。A.宽度不得超过0.2mm B.深度不得超过20mm C.裂缝长度不得超过1/2桩宽 D.裂缝长度不得超过1/3桩宽

2、设备和防护措施。A．高墩台 B．大跨径 C．深水处 D．结构复杂

3、水泥混凝土路面横向采取的__等抗滑措施，其构造深度应符合施工规范要求。A．拉毛 B．压槽 C．刻槽 D．凿毛

4、基层结构的稳定性，包括__。A．水稳定性 B．高温稳定性 C．温度稳定性 D．低温抗裂性 E．抗滑性

5、下列费用中属于建筑安装工程间接费的是__。A．研究试验费 B．建设单位管理费 C．企业管理费 D．勘察设计费 E．财务费用

6、工程量清单中某一支付细目数量变更后，其单价调整的条件为__。A．该细目所列金额超过签约时合同价格的2% B．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的15% C．该细目所列金额超过签约时合同价格的15% D．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的25% E．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单所列数量的15%，且金额超过或低于签约时合同价格的2%

7、混凝土材料质量控制项目有__。A．水泥 B．细集料 C．粗集料 D．外加剂 E．砂土

8、经济活动。其包括__。A．没有代理权而为代理行为

B．代理行为开始前的“代理”行为 C．代理人超越代理权限为代理行为 D．代理权终止为代理行为 E．其他代理行为

9、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

10、现金流量图可以反映__。A．经济系统资金运动状态 B．现金流发生的时间点 C．净现值的大小 D．投资回收的快慢 E．现金流量的方向

11、设计合同规定设计人的义务包括__。A．按约定时间提交设计文件 B．组织设计审查会 C．负责设计交底 D．完成必要的设计变更 E．组织工程验收

12、承包人的违约，业主可以终止合同的情形包括__。A．承包人已强制性破产

B．承包人已违反合同关于禁止转包的规定

C．承包人未经监理工程师审查并报经业主批准自行分包工程 D．在保修期内，未能履行合同义务 E．承包人施工质量不合格

13、代理的特征表现为__。

A．代理人为被代理人从事一切法律行为