台风损失报告范文

2022-06-01

国民经济的快速发展下，越来越多的行业，开始通过报告的方式，用于记录工作内容。怎么样才能写出优质的报告呢？以下是小编收集整理的《台风损失报告范文》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇：台风损失报告范文

关于受台风损失的报告（本站推荐）

关于“纳莎”及“尼格”两次台风对中粮屯河崇左甘蔗制糖循环经济项目[1期]施工二标的损失报告

致中糖屯河崇左糖业有限公司领导：

我重庆隆西建设(集团)有限公司施工的贵公司甘蔗制糖循环经济项目[1期]施工二标工程，从9月29日开始遭受台风“纳莎”和“尼格”的影响，连续刮风下雨，使工地不能施工，处于停工状态，看天气预报，下雨天估计于10月8日晚上基本结束，对于这次台风对我工地造成的损失向贵公司作以下汇报：

1、工期损失：本次台风29日刮风一天，晚上开始下雨，下雨下了9天，直接损失10天工期，另外各个单位工程损失如下，

(1)热电站工程，本来计划29日晚浇筑完成7米平台砼，所有模板支设完成，钢筋绑扎完成，且已通过监理验收合格，由于天下雨没有浇筑完，现天下雨把模板下面的泥土浸湿，使整个模板撑系统下沉了十几公分，整个未浇筑砼的模板支撑系统已经失去支撑的作用了，也就不能再在上面浇筑砼了，如果要在上面浇砼，必须重新支设，才能保证质量，且下面的土还是软的，不能承受荷载，要等土到一定干才能施工，我们准备采取的方案是，用两台20吨的液压千斤顶一根一根的把模板支撑立杆顶到设计标高，然后每根立杆下面垫上三块50*200*500的木板，再用木枋和木楔垫到位，对于下沉的多且土软的比较厉害的再增加钢管支撑，同时再对钢管支架增设几根剪刀撑，以确保整个支撑系统的稳定，不过这种方案都得使土有一定干以后才能施工，也就是等雨停了至少两天后才能施工，加固需要两天，也就热电站这次台风损失工期至少14天。

(2)2#原糖仓工程，计划30日浇筑基础砼，连续浇筑两天两晚就完成，基础钢筋已绑扎完成，模板也支设完成，且已通过监理验收，由于天下雨，造成基槽大面积塌方，把模板和钢筋都埋了，同时造成基槽积水，积水我们已安排专人在进行抽水，对于该工程我们的处理方案是等雨停了，干了两天后，用人工把塌方地段的钢筋全部拆除，再用人工清理土方，估计清理需要8天才能从新绑扎钢筋和支设模板，绑扎钢筋和支设模板需要5天，该工程工期损失24天。

(3)废蜜塔工程，计划30日支设模板，环梁钢筋已绑扎完成，由于下雨，造成基坑塌方，把部分钢筋埋掉了，我公司准备采取的方案，天不下雨以后，等两天土稍干一些，因搭设绑扎钢筋的架子未拆除，把架子加固一下，先把周围的塌方清理掉，然后用10吨葫芦把钢筋吊起来，离地30公分，再把垫层上和钢筋上的土方清理干净，用少量水冲洗，再把钢筋放下去，清理完成需要3天。该工程工期损失15天。

(4)锅炉尾部工程，计划30日支设柱基模板，柱基钢筋已绑扎完成，由于下雨，造成基坑塌方，把部分柱子钢筋埋掉，我公司准备采取用人工清理土方，然后用少量水清洗干净，需清理两天，这也必须等天不下雨后，干掉两天后才能施工，该工程损失工期14天。

(5)烟囱工程，天不下雨了就可以干活，该工程损失工期10天。 2、经济损失部分：直接经济损失：

(1)机械部分：混凝土泵车租金：24天×0.5万元/天=12万元;混凝土罐车两台租金：24天×0.16万元/天=3.84万元;混凝土搅拌站：24天×0.1万元/天=2.4万元;常州955型装载机一台租金：24天×0.06万元/天=1.44万元;塔吊两台：14天×0.09万元/天=1.26万元。机械部分小计20.94万元。

(2)周转材料：钢管：142429.25米×0.018元/天×14天=35892元;扣件：91980个×0.0136元/个×14天=17513元;顶托：8160个×0.12元/个×14天=13708元。周转材料部分小计67113元。

(3)清理修复费用：热电站：加固人工：50人×2天×250元/天=25000元;材料费：木板3块×150×50元/块=22500元，木枋3根×150×8元/根=3600元，20吨千斤顶两个×200元/个=400元。2#原糖仓：钢筋拆除40人×3天×220元/天=26400元;清理塌方：30人×8天×120元/天=28800元;模板拆除：15人×1天×250元/天=3750元;钢筋清洗20人×2天×220元/天=8800元;钢筋绑扎：153吨×450元/吨=68850元;模板支设：180㎡×45元/㎡=8100元;需配机械跟踪清理机械费32000元;1#原糖仓：清理塌方人工费20人×3天×120元/天=7200元;废蜜塔：清理土方人工20人×3天×120元/天=7200元。锅炉尾部：清理塌方人费15人×2天×120元/天=3600元。修复部分小计246200元。

(4)职工生活费及管理人员工资：职工生活费补助：268人×60元/人.天×10天=160800元，管理人员工资33人×150元/人.天×10天=49500元。该部分小计210300元。

直接经济损失费用：733013元。

间接部分：公司自购机械折旧未计，管理费用未计(租地、房租、办公用品折旧等) 3、工期损失的补救措施：采取增加工人，延长工作时间来进行赶工处理，不过可能会造成成本增加，比如如果增加工人我公司现有的住房不能满足，只有采用在农民处租房，机械设备不能满足，再租赁一些机械。

第二篇：关于不可抗力台风灾害造成建设工程发承包双方损失费用计算问题的通知桂造价〔2014〕48号

关于不可抗力台风灾害造成建设工程发承包双方损失费用计算问题的通知各有关单位：

我区每年均遭受台风灾害，为合理确定和有效控制工程造价，根据国家有关法律法规的规定，结合我区实际，现将灾后发承包双方应承担不可抗力台风后果的原则明确如下：

一、不可抗力台风的确认：不可抗力台风等级应由承发包双方在合同专用条款中约定，合同专用条款中无约定的， 10级以上(含10级)台风按不可抗力规定计算。

二、发承包双方应承担不可抗力台风后果的原则

(一)因不可抗力台风引起的后果及损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力台风发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量和支付。

(二)不可抗力台风导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担： 1.永久工程本身、基坑抽水、服务于工程的措施项目(如脚手架、模板及支撑、安全网、围挡等)的损失、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担。

2.承包人的临时设施(具体内容详见费用定额规定)和施工设备损失，应由承包人承担。 3.发包人、承包人承担各自人员伤亡和财产损失。

4.因不可抗力台风影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资应由发包人承担。

5.因不可抗力台风引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。

6.承包人清理、修复工程和在停工期间按照发包人要求看管工程的费用，应由发包人承担。

不可抗力台风发生后合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力台风的，不免除其违约责任。

广西建设工程造价管理总站

2014年12月31日

第三篇：停工损失报告

至信地置业(合肥)有限公司：

因甲方未解决拆迁问题，造成拆迁户强停现场的施工用电引起现场停工(2016年9月7日7点至11点)，对我单位现场施工造成的一系列影响做如下阐述：

1、现场租赁材料的租赁费

2、设备的租赁费

3、施工人员的误工费和生活费

造成的直接经济损失约合人民币贰万肆仟元整(¥24000元)

上述一系列损失甲方应予以承担

汕头市南华建筑有限公司信地藏龙阁项目部 2016年9月8日

第四篇：坏账损失申请报告

企业坏帐损失所得税税前扣除申请报告

上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局第二税务所：

我单位(全称)

，企业性质是

，我单位经营范围：

，注册资金

元。20

，发生坏账损失

元，具体情况如下：

1、坏账形成的原因及催讨情况

注①

：

(1)详细说明债务人的基本情况：

(2)债务人破产、死亡、撤销或失踪以及被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的情况：

(3)债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务情况：

(4)债务人因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的情况：

(5)债务重组损失情况：

(6)企业提供与本身应纳税收入有关的担保而发生的担保损失情况：

(7)国务院财政、税务主管部门规定的其他条件而发生的损失情况：

2、有关部门(法院、工商、政府等)下达法律文书、证明、文件等情况：

3、坏账损失，已计入当年损益情况：

4、上级批复意见

为此，我单位20

发生坏账损失

元，根据财税(2009)57号和国税发(2009)88号规定，向贵所申请我单位坏账损失

元，在20

所得注②：坏账损失申请报告(续页)

第 2 页共 2 页

税税前扣除。

特此报告

有限公司(公章)

二〇一三年三月二十八日

注①：坏账损失损失原因(2)～(6)，企业若涉及哪一类情形的，自己可以选择并进行说明;

注②：上级批复意见是指董事会等权力机构决议或上级公司批复(国有企业由国有资产监管机构或由其授权的部门的批复)。

第五篇：财产损失报告正文

企业财产损失所得税税前扣除鉴证报告

编号：

XXX银行股份有限公司北京分行：

我们接受委托，于20013年03月16日至2013年03月19日，对贵行非货币性资产损失所得税税前扣除进行鉴证审核。贵行的责任是，对所提供的与财产损失相关的会计资料及证明材料的真实性和合法性负责。我们的责任是，按照国家法律法规及其有关规定对所鉴证的财产损失的真实性和准确性在进行职业判断和必要的审核程序的基础上，出具真实、合法的鉴证报告。

在审核过程中，我们本着独立、客观、公正的原则，依据企业所得税暂行条例及其有关政策规定，按照《企业所得税财产损失税前扣除鉴证业务准则(试行)》的要求，实施了包括检查核实所发生财产损失情况相关证据等我们认为必要的审核程序。现将鉴证结果报告如下：

一、财产损失的审核过程及主要实施情况

(一) XX银行北京分行的计划财务部门是固定资产的综合管理部门，负责制定各项固定资产管理规章制度，审批固定资产的购建、调配、报废等相关事项，对不需用或报废待变卖的固定资产，提出调拨、出售等处理意见，按有关规定进行申报和处置负责固定资产的日常核算与管理，。会计结算部门负责本行固定资产核算的科目设置和制定核算办法。行政后勤部门、信息科技部门是固定资产的实物管理部门，负责审核实物配置的必要性和配置标准、实物的日常使用、维护与保管，负责固定资产日常管理中有关资料的保管存档工作。

(二)我们已对XX银行北京分行所提供的200X需申报的财产损失相1

关的证明文件进行了检查、测算、核实。

(三) 我们认为上述财产损失符合我国税收法规及相关政策的规定，可以申请税前扣除。

二、鉴证结论

经对贵行非货币性资产损失税前扣除事项进行审核，我们确认，企业财产损失所得税税前扣除的金额为人民币17,341.12元，此财产损失为固定资产报废损失。

具体审核事项的说明详见附件。企业可以据此办理财产损失所得税税前扣除申报或审批事宜。

附件:

1、企业财产损失所得税税前扣除审核事项说明。

2、企业财产损失所得税税前扣除鉴证表。

3、企业财产损失所得税税前扣除鉴证明细表。

4、企业财产损失所得税税前扣除项目相关证明材料(复印件)。

5、税务师事务所和注册税务师执业证书复印件。