劳务分包合同钢筋工

第一篇：劳务分包合同钢筋工

钢筋工班组劳务分包合同

寿县广岩街新农村建设3期

楼工程

钢

筋

班

组

劳

务

分

包

合

同

寿县广岩街新农村建设项目部

2013年6月26日

钢筋工班组劳务分包合同

发包方(甲方)： 安徽金煌集团建设有限公司

寿县广岩街新农村建设项目部

承包方(乙方)：钢筋班组

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及

其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平、互惠互利和讲求

实效信用的原则，甲方将寿县广岩街道新农村建设3期工程楼钢筋制作安装分项工程发

包给乙方施工。为确工程的工期、质量、安全、文明施工，实现对业

主的合同承诺，明确甲乙双方在合同履约过程中责任和义务，特签订

本劳务分包施工合同，双方共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：寿县广岩街新农村建设3期楼工程

2、工程地点：寿县炎刘镇

3、结构形式：框架结构

4、工程质量要求：确保合格工程

5、工程安全要求：安全文明标化工地

二、工程承包范围：

包括材料进场后的卸车、分类堆放、挂牌标识、做下料单(报一

份甲方)、制作绑扎(含垫块)、场内水平运输及垂直运输的配合;废

料清理、施工机械(含磨损件的维护保养)，构造柱和圈梁的钢筋预

留，钢筋焊接(含电渣压力焊、砌体植筋)。

三、工程承包形式：

包清工。包小型材料及施工用具，如扎丝、垫块、粉笔、焊条、

闪光对焊机、电焊机、弯曲机、切断机、调直机及工人劳保用品(安

全帽、手套、胶鞋、雨衣)等。

四、工程承包价格：

1、钢筋制作安装按建筑面积叁拾贰元/m2承包给乙方。

2、以上单价为包干价格，包含完成该项目的所有钢筋工程，若

中途因是乙方原因造成停工或退场，甲方将按已完成工作量的60%结

算给乙方。本单价不受国家政策影响，单价不再做任何调整。

3、以上单价含安全风险金、职工医疗保险、劳动保险、工伤保

险与乙方违规操作引起的事故风险。

五、结算及付款方式：

1、结算方式：按图纸建筑面积进行结算。

2、付款方式：进厂施工工人生活费分包自理，待工程进行至春节前付已完工程量的70%，付款清单必须经甲方生产负责人、施工员、质检员、安全员、预算员、仓库保管员签字确认审核后付款。待工程竣工验收合格后付至完成工程量总价的70%，竣工验收合格决算审计后本年内款到付清尾款。

3、乙方必须保证农民工工资发放，不允许拖欠农民工工资，甲方负责监督。如因工资问题引起工人闹事等过激行为，甲方将追究乙方责任，乙方必须承担由此引起的建设单位对甲方的一切罚款。

六、双方责任：

(一)、甲方责任：

1、对工程质量、进度、安全、文明施工实施全面监督检查，并按甲方相关管理规定进行验收处罚。发现问题，甲方有权勒令其停工整顿直至调换施工班组，由此造成的损失(含工期)，均由乙方承担。

2、负责对乙方进行技术交底、技术指导和进场前的安全教育。

3、负责乙方施工轴线、标高交底。

4、甲方应为乙方进行提供施工方便，根据施工计划，依据工程施工进度及时组织材料进场。

5、负责提供乙方施工人员的住宿用房和生活用水、电，所有施工人员吃饭均由乙方自行安排。

6、负责提供乙方施工吊运机械和施工用电。

7、依据甲方与建设单位签订的承包合同的工期进度要求，甲方负责对乙方的进度进行监督。对乙方不能按时完成时，立即通知乙方组织调整，乙方必须在收到通知单两个工作日内见效，调整后工期仍有延误，甲方按总承包额的1‰每天进行处罚，若乙方仍无切实可行的措施，甲方有权调换施工队伍，其发生的一切费用在乙方工程款中直接扣除，同时乙方应承担相应的违约责任。

8、负责把材料送到施工现场并调拨给乙方使用。

(二)乙方责任：

1、乙方驻工地现场代表：(全权代表驻现场时间每月不少于24天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款500元/天)。

2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、身份证复印件，并确保进场施工人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。

3、乙方在进场时必须缴纳 壹 万元履约金，甲方在主体结构验收合格后退还。

4、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

5、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配，不得随意退场，禁止使用童工，如违反以上规定或造成事故者，均由乙方承担一切经济损失和责任。

6、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施，确保自身的施工安全。由于乙方施工人员自身安全措施不力或自身原因造成安全事故的，由此发生的一切费用均由乙方自行承担。

7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训，特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。

8、乙方作为本合同的执行人，应全面履行本合同的实施，所有乙方内部事宜均与甲方无关(关键是职工工资的发放和拖欠及所有质量、安全事故的处理)。

9、乙方应加强与甲方的沟通，根据现场工程量科学组织安排劳动力，必须提前一周以书面形式通知甲方备料，杜绝发生停工待料现象，否则由此造成的损失由乙方承担。

10、施工期限内乙方所用的甲方机械负责维护保养并应服从甲方调度。

11、严格按照甲方的要求搞好现场文明施工，做到工完料清场地清。搞好职工生活区卫生和安全保卫工作。

12、负责接收甲方的材料并负责卸货，负责领用施工现场周转材料等，并负有保管责任，损耗以外的丢失或损坏按租赁公司的要求赔偿。

七、工期、质量、成品保护、安全文明施工

1、工期：乙方保证按甲方现场安排、编制的工期组织计划施工，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按1000元/天罚款(除不可抗拒因素外)，多者累加。

2、质量：该工程质量目标为合格标准，乙方内部施工应严把质量关，要求分部分项验收达100%合格，达不到设计要求的质量其返工费用自负，且其结算单价按合同中第四大项第3条执行，单价下浮计算.

3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员

人为损坏成品者，甲方将视损坏程度做5倍罚款。非有意而损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工。在施工过程中，未做到工完料清场地清，或乙方原因造成材料浪费，甲方将视具体情节作相应罚款，按所浪费材料总价值的3倍罚款。

5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的相关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理，监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作，负责督促。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品，乙方不按规定发放劳动保护用品的，由甲方发放使用，劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查，采取必要的安全卫生及环境保护措施，消除事故隐患及环境造成的污染危险影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由此引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育，并对他们的安全健康负责。

6、材料领用：在保持质量的前提下，材料实行甲、乙方双控，乙方领用材料实行限额领料，作为合理使用材料，绝不容许浪费或多用材料，如超出领料范围外的材料由乙方承担。加工设备的日常维护保养由乙方承担。

7、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业，违章指挥，违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部补偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。

八、其他

1、乙方所有进出当地参加人员的差旅费自行解决，甲方不予承担。

2、由于乙方原因中途退场和违约的，已完工程量不再结算外，

给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权利;如甲方违反合同规定给乙方所造成的损失由甲方负责。

3、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，遵守地方及现场的综合管理要求，如因乙方原因(无论任何原因)造成打架斗殴违法行为，甲方一律不予调解，并以经济处罚方式追究乙方责任，第一次打架罚款2000元，第二次打架无条件退场，剩余工程量不予结算，视为罚款，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。

4、乙方未完成合同工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。

5、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责，甲方通知乙方两天后，乙方未见答复意见，甲方将自行处理，所有费用由乙方承担.

6、乙方进场施工人员必须带安全帽，否则每人每次罚款50元。

7、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。

8、乙方进场人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的十倍进行处罚，从工程结算中直接扣除，情节严重的移交司法机关处理。

9、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款500元，第二次罚款1000元，第三次甲方有权责责令乙方无条件退场。已施工的工程量不予结算。

九、未尽事宜：

本合同如有未尽事宜，双方协调解决。

十、合同生效：

合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，甲方公司备案壹份，双方签字盖章后生效，结清所有工程款后失效。

甲方(盖章); 乙方(盖章):

现场负责人： 现场负责人：

年月日 年月日

第二篇：劳务分包合同(钢筋)

发包人：承包人：

劳 务 班 组 分 包 合 同

成都神海建筑劳务有限公司

编号：SHLW

劳务承包合同

甲方： 成都神海建筑劳务有限公司 (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：

工程地点：

总建筑面积： m2 (竣工时以实际接触面积为准结算)

二、分包工作期限

开始工作日期： 年 月 日 结束工作日期： 年 月 日 总日历工作天数为： 天

三、承包方式：包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包机具、包与其他班组的配合、包场内材料的二次转运(垂直运输和水平运输)。包下车。按规定型号分批堆码、放样、制作、安装、复试钢筋制度安装、现场零星钢筋的施工、钢筋垫块、板凳筋、塑焊、对焊及零星材料如扎丝、火钩、焊条(焊药)、切割片、劳保用品、安全帽、安全带、安全绳等)

乙方不按甲方管理人员的要求来作业的班组，一旦出现安全、质量、进度等事故，每出现一项将对该班组给予生产总产值1%的处罚。由乙方原因造成的建设方的罚款由乙方承担。

四、承包内容：提供

， 其具体施工部位为 。

1、钢筋制作：施工现场内原材料及成型材料的二次转运，分规格、型号堆码整齐、挂牌、标号、放样、钢筋加工机械的安装、调试、保养，含钢筋配料(放样)在内，并按规范控制钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向、钢筋保护层厚度。乙方负责每批次钢筋试拉件的制作。1米以上的零星钢筋必须全部对接焊好再利用。

2、绑扎：按设计图纸，施工规范及技术交底进行绑扎，安放垫块或板凳筋，正确搭设必需的钢筋支撑架。绑扎结束后剩余钢筋及80CM以下的废钢筋必须分规格、分型号回收到加工棚内指定地点，并负责绑扎的清理回收、零星构件的绑扎;施工中严格控制箍筋间距，焊接质量等，严格按图纸设计图纸，施工规范及技术交底进行钢筋调直、切断、塑焊、对焊(80cm)以上的钢筋全部对焊并利用)、加工成型，禁止漏筋。烧筑砼时，钢筋班组必须派人在施工现场守筋，浇砼时的钢筋保护配合木工等班组完善施工工作。

3、钢筋施工区域的文明标化，钢筋施工现场的清理及清洁卫生等工作均属于钢筋班组的工作范围。

4、本班组钢筋工作不能影响其他班组及整体施工进度，若因钢筋班组拖延而造成的一切损失由钢筋班组负责。

五、质量标准：省优标化，按施工图纸、现行验收规范及分户验收进行施工，并遵守《施工现场安全生产管理处罚细则》，超过和超过验收规范造成的返工费用由乙方承担。

1、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检(填好自检表交我公司项目部经检查验收后再交由甲方检查)、互检工作后通知甲方现场质量管理人员检查、验收，经验收达到质量标准方可进行下道工序施工，并和下道工序的班组办理交接手续。若乙方施工质量达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求限期整改。如果乙方在整改后仍不能达到质量标准，甲方有权给予一定处罚或

终止合同。乙方需在限期内退出施工现场，退场费用由乙方自理，并且乙方的已完合格工程量只按合同单价的80%结算。

2、分项工程竣工后，由甲方交总包单位、监理单位、建设单位按国家验收标准进行评定，工程质量必须达标，未达标工程返工的材料、人工费由乙方自理。

3、施工期间乙方现场必须配备有全天兼职质检员(并须配备质检工具)和兼职安全员，对本项工程进行质量、安全自检，甲方每发现一次质量缺陷或安全隐患且乙方不及时整改的，将对乙方处以100～500元/次的罚款。

乙方制作、安装好的钢筋应保护好，设专人看护，严禁踩踏和污染成品。烧筑混凝土时必须设专人看护和修整钢筋，焊接前须配备防火人员和灭火设备。

六、工期要求：

工期要求：本工程

年 月 日(合同工期：

天)结构全部封顶。乙方应根据自己所承担的工程规模情况，组织足够的人力、物力，以保证对本工程的形象进度和工期要求。乙方必须在约定工期内按期完成。若不能按期完成并给甲方造成损失，乙方每拖延一天，将被处以

元/天的逾期罚款。

七、劳动报酬：

乙方施工质量达到合格以上标准并满足形象进度和工期要求的情况下，钢筋制作、绑扎、安装、焊接的综合单价按±0按 530 元/m2，，±0以上按34.00 元/m(以竣工的建筑面积为结算依据)，进度结算以±0以下 500 元/m，±0以上按31.50 元/m2;优质结构：1.50元 /㎡;现场文明施工1.00元/㎡(如未达到优质结构和现场文明施工标准，则优质结构和文明施工的价格2.50元/㎡不予结算)。

八、付款方式：

1、劳务款的支付必须要经现场管理人员的逐级签字后，公司财务才能支

3

22，

付。

2、甲方按工程月进度(实际完成工作量)的 70 %给乙方付款。本分项工程完工后，场地清理干净、剩余材料堆码整齐、手续交接清楚后，并且经各方验收合格，甲方与乙方在核实工程量后一个月内支付至工程款总额的 20%(扣除生活费预付款等)，剩余的10% ，在工程竣工交验质检站后1个月内付清。

3、所有进场班组将所在工地的民工工资卡办理好，工程款甲方将全部转入各班组的民工工资卡中，不会用现金支付。班组如不配合，后果自己承担，如果该事件出现停工现象或造成其他负面影响，将由乙方全部承担其后果，停工一天处罚2000元，停工2-3天将乙方视为违约，甲方将乙方清理出场，工程款按实际完成工作量的80%结算。

九、安全生产与文明施工：

1、施工现场内如乙方原因造成发生重大伤亡及其它安全事故，费用和责任由乙方全部承担(10000.00元以下,<含10000.00元>，见正规发票，由乙方自行负责解决，10000.00元以上的，班组承担总款的10%)。

2、施工现场发生的安全事故，或造成他人伤亡的由劳务公司乙方承担。总款的10%，劳务公司承担总款的90%

3、事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失，积极协助甲方解决，若乙方未尽防止损失扩大的义务，则损失扩大部分由其承担。

4、施工现场外(包括生活区)所发生的一切安全事故(包括打架斗殴、酗酒闹事等)由乙方自行承担。

5、乙方班组施工成员必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，必须严格按照安全操作具体规程施工。施工时必须做好安全防护措施(按要求佩带安全帽、安全带等)。对每个工人必须进行安全教育，签订“三级教育安全卡”并交一份到甲方处备案，把安全意识及责任全部落实，贯彻到每一个操作工人的头上。

6、乙方应按照“四川省标准化工地”要求的文明施工标准的要求，对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成，必须做到工完场清，能使用的材料必须使用，不得浪费。

7、乙方所进场普通作业人员必须准备身份证复印件三张，特种作业人员身份证复印件四张，照片六张，进场先办理“三级教育卡”后方可进入施工现场施工。不配合者清理出场。

十、综合管理：

1、乙方必须无条件服从甲方现场管理人员的安排及协调工作。乙方人员由乙方负责管理教育、甲方有权监督检查。所有进场人员必须服从甲方统一安排和调动，未经甲方允许、乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。

2、乙方进场的操作工人必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的壮年。严禁使用老弱病残孕、精神病人、神志不清者及童工，禁止使用不守法的少数民族工人，否则后果由乙方自负。

3、爱护甲方提供的各种设施和设备，如有损坏，照价赔偿。

4、在施工区域内包括生活区严禁寻衅闹事、打架、斗殴、赌博，如有发现，将给予500元~1000元/次的罚款，情节严重者，移交司法部门处理。

5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，点大灯泡。爱护公共卫生、严禁随处大小便，违者每次处以200元的罚款。

6、严禁在未经许可的前提下，擅自将工地财物带出工地，违者处以100—500元/次的罚金，财物必须无条件退赔。情节严重的，移送公安机关处理，并对乙方处以财物价值双倍的罚款。

7、乙方职工应遵守施工现场门卫制度，认真佩带出入证。

8、乙方必须按甲方要求穿戴甲方统一提供的工作服(工作服由乙方负责人扣除一定的押金后统一领取，不得遗失，按量返还，否则按成本价赔偿)。 十

一、质量保证金

为了保证乙方在工程质量、安全、进度对甲方的承诺，合同签订时，乙方须向甲方交纳

元(大写：

)保证金。待工程结束施工人员退场时，工程质量、进度和安全均达到要求的情况下，甲方将保证金全部退还给乙方。 十

二、补充条款

1、凡因劳务分包人违约或违反本合同条款，工程承包人要对分包人进行处罚的,不需要劳务分包人签字确认,只要工程承包人两个及以上管理人员签字就视为成立, 劳务分包人对被处罚事件及金额不得提出任何异议，并服从承包人安排，接受扣除。

2、凡本合同以外新的承包工作必须经承发包人双方另行确定，并在新承包工作开始20日内签定正式的补充合同(承发包双方盖章签字)，否则分包人其分包的工作内容及单价等均无效，不予结算。

3、凡本合同确定的分包工作内容和范围, 劳务分包人必须保质保量的全部完成。如劳务分包人有遗漏的或未完成的工作或因哪道工序不合格必须返工的，工程承包人则有权将未完成工作和返工工作按工程承包人核定的当时市场价格分包给其他劳务分包人,在本合同的决算中扣除此部分产值(含材料费、人工费和其他费用等),并对分包人按这部分工作产值的2倍加以处罚, 分包人不得有任何异议。

4、劳务分包人不能投入足够的劳动力而耽误工程的正常工期，工程承包人则有权代劳务分包人补充劳动力或扣除某项工作内容交给工程承包人指定的其他劳务人员实施，并且按工程承包人核定的劳务费扣减劳务分包人的这部分费用;情节严重的承包人则有权单方终止合同，劳务分包人负责赔偿由此带来的一切损失，并且履约保证金不退，用于支付这部分费用。

5、工程进度款支付时需民工工资发放表,否则不予支付，乙方必须派工人代表签字确认。

6、如乙方作业人员无法满足施工现场需要，甲方有权另行组织施工队伍施工，其单价按合同单价执行，并处乙方合同价格20%的罚款。

7、本合同签订后双方应严格履行合同，如发生纠纷应协商解决，如协商不成，提交合同签订地人民法院管辖。

8、因乙方成品质量不合格造成的返工费用由乙方承担，并造成其他工种返工费用的也由乙方承担。

9、甲方按合同约定按时足额支付工程款后，乙方出现劳务民工因工资原因闹事的，甲方一次性在工程尾款中扣除五万元作为罚款，情节特别严重者(到建委、安检、质检站聚众闹事)处以十万元罚款。

10、乙方必须安排足够劳务人员进行文明施工，由于乙方原因造成甲方安排人员进行文明施工时，其费用按实从结算中扣除。

11、本工程劳务报酬的支付，必须是本合同签订人持相应的票据和结算单办理，其他任何人持本合同签订人出具的票据和结算单均无任何效力，与本公司无任何责任关系。

(1)乙方分包的工程项目，不得再行分包，如发现有此类情况，甲方可没收保证金或作清退处理;合同签订后如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，保证金没收，由乙方赔偿甲方造成的经济损失;

(2)乙方应组织有关施工人员认真全面熟悉施工图、对施工图中存在疑问的地方应及时与甲方联系，乙方未按施工图要求施工、违反有关施工规范要求，给甲方造成损失的，乙方除赔偿甲方的一切损失外，甲方给予乙方罚款5000～10000元。

(3)乙方如违反第十一条等有关安全的合同约定条例，甲方视情况给予500～2000元/次的罚款。

(4)乙方不服从甲方现场管理人员管理或对管理人员的督促拖拉的，甲方项目管理人员可对其处以500～1000元罚款，并赔偿甲方的损失。

(5)如发现乙方职工在生活区或施工区有问题不找办公室，擅自辱骂、打架、斗殴、闹事，不论对错，对乙方进行1000元以上罚款。

(6)为了保障每个工人的合法权益，甲方有权监督乙方对工人人工费的发放情况。甲方每次支付乙方人工费后的三日内，乙方应向甲方提供每个工人的工资发放表(上面需有工人本人的签字、盖手印及身份证复印件)。如乙方发生职工因工资发放或其它问题向有关部门投诉、告状，由乙方自行处理，同时甲方将对乙方罚款5000元直至取消承包资格。

(7)因乙方问题，受到监理、业主、公司等上级部门批评的，甲方视情况可对乙方罚款500～2000元。

十三、其它未尽事宜，由双方另行协商。

十四、本合同正本两份，具有同等效力，双方各执 一 份。

十五、本合同自签字之日起生效，工程竣工验收合格后双方帐款全清后自动失效。

甲方：

乙方：

现场负责人： 现场责任人： 电话： 电话：

年 月 日签订

第三篇：钢筋班组劳务分包合同

发包方：浙江宝华南门新天地工程项目部

(以下简称甲方) 承包方：

身份证号：

(以下简称乙方) 经双方友好协商，甲方将南门新天地工程的钢筋工程以包清工形

式委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：长兴南门新天地工程 2.工程地点：长兴县煤球厂原址

二、承包范围及方式：

1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、二次转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆放等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高施工人工降效费等等; 2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。 3.钢筋的材料水平运输(从成型场地至绑扎点)、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。

4.论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。

5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。

三、工期要求及结算单价

1.施工工期及工人进场时间：本工程工人进场施工，按甲方制订的每月施工进度计划进行施工，月进度计划经乙方认可并签字后，必须保证按时完成，如不能按期完成每拖延一天罚款5000元。如屡次拖延影响工期，质量、安全、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，甲方有权随时终止合同。按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量× 元/吨×70%计算所得给予结算)

2.结算钢筋数量：按现场实际向仓库领用的净量计算，如乙方浪费严重，废料超过0.8%按市场单价扣乙方浪费钢筋费用(扣除废料价);(乙方领用的钢筋数量必

须经仓库管理员签字确认，工程施工完成剩余部分钢筋或钢筋不合核部分必须退回仓库并经仓库管理员签字确认数量) 3.非施工图的承包范围内甲方点工(除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外，其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中)，点工费用按项目部规章制度执行

4、结算单价：(1)本工程中的所有钢筋制作、绑扎、电闸压力焊按570元∕吨计算;乙方不准以任何理由提高单价。(本合同所有单价内含工资、劳保用品费、福利费、加班费、文明标化费、劳务费、工具费、扎丝及其他辅材费等。乙方在收款前必须提供正式发票或1.2%劳务费)。

四、质量目标 主体结构优质。

五、双方职责、义务及权利: 1.甲方

1.1提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。 1.2负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。

1.3编制施工进度计划，提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。

1.4按工程进度做好材料供应工作。

1.5项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。 1.6有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

1.7协助乙方搞好施工人员的暂住证办理，其费用由乙方负责。

1.8负责班组所有职工工作服的购买，其费用甲、乙方各负责50%。其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理。 1.9甲方派驻现场代表负责全面管理。 2.乙方

2.1组织年龄在20~45岁之间，身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。 2.2进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报项目部备案。 2.3严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。

2.4所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行采购或甲方代购，若委托甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为采购价*105%。

2.5按施工预算到仓库领料。如施工中浪费，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除。

2.6必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽。

2.7因钢筋绑扎造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。 2.8垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输. 2.9乙方自制施工中的各种垫块,原材料由甲方提供;墙体塑料垫块由甲方提供。

2.10乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系。

六、材料节约及工具使用：

1.安全帽、卷尺、钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理。

2.乙方在施工中必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担。 3.乙方应及时按照甲方要求的时间提交钢筋进场计划，对于施工过程中的浪费现象，甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。

七、安全生产：

1 、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担;

2、乙方施工人员在进场一周内必须向甲方项目部进行施工人员登记，如发生事故其医药费可向保险公司报销部分的费用可由项目部代表乙方向保险公司报销，如由于乙方原因未能及时进行人员登记产生的事故医药费及其他所有费用全部由乙方承担

3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如施工过程造成伤亡事故，费用由乙方承担;若甲方因该事故对外已承担全部或部分赔偿金，可向乙方追偿，直接在乙方的工程款中扣除相应已付款项;

4、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽，特殊工种必须持证上岗，违反上述规定造成的安全事故损失由乙方负责;

5、遵守地方政府有关部门对施工场地交通、施工嗓音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定，因乙方责任造成的罚款由乙方自负;乙方应编制施工现场管理制度，施工现场严禁吸烟、使用电炉和明火，违者重罚。

八、付款方式：

(1)乙方自带一个月生活费，次月开始每月25日结算上月工资，按完成工程量的75%付款;本工种完成所有承包范围并办理结算后二个月内,甲方支付至结算总额的95%,剩余5%在工程竣工验收合格后三个月内付清。(2)乙方领取工资时，必须向甲方提供工资表(甲方财务按工资表发放到每位职工。领取工资随带身份证和工作证，否则甲方财务有权拒绝支付其工(3)乙方在每个月领取工程款时需提供正式发票或1.2%劳务费。 十

五、违约责任

1.乙方分包的工程项目，不得再行分包，如发现有此类情况，甲方可没收保证金或作清退处理;合同签订后如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，保证金没收，由乙方赔偿甲方造成的经济损失;

2.乙方职工因工资发放或其它问题向有关部门投诉、告状，每发生一次对乙方罚款300—5000元直至取消承包资格。

3.因乙方问题，受到监理、业主、公司等上级部门批评的，甲方视情况对乙方罚500—2000元罚款。

4.对无能力执行各项制度和履行本协议的各项条款的分包单位，甲方有权清退，

其一切经济损失由乙方自负。

九、其它

1.合同签定后乙方向甲方交合同保证金30000元(甲方出具收据)。履约保证金包括工程质量、工期、安全、文明施工、民工工资发放及承包人到位率履约保证金，所占比例分别为：25%、25%、10%、10%、20%、10%，如承包人不能按合同要求履约，发包人将有权按照上述约定向承包人追究违约责任。承包人在合同履约期间，各项指标达到项目要求，在中间结构验收合格后三个月内退还。(不计利息) 2.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。

3. 积极配合甲方和其他工种班组，加强团结，友爱互助，展开劳动竞争，争当先进班组。保证做好工期、质量、安全、文明施工等各项工作;同意接受甲方的管理和处罚条例。

4.乙方严禁在工地内发生打架斗殴事件，不论对错乙方每次处罚3000元，并对当事人处以罚款每人500元，情节严重送公安机关处理。处罚款外及对方的误工费、医药费及治安部门处罚金等全部由乙方自负。

5.乙方带班人必须住现场，承包人必须参加每星期生产例会，特殊情况需向项目部事先请假，如不事先请假，发现一次罚款200元。

6.乙方家属不得在现场住宿，严禁儿童进入施工现场。如违反，甲方有权处以罚款。

7.乙方严禁招用童工未成年工、盲流人员和社会闲散人员。

8.爱护公物，搞好宿舍卫生，并有值班和卫生检查制度，严禁随地大小便，集体宿舍严禁使用煤气、煤油炉、电饭煲、热得快、电炉，如有发现没收器具，并罚款200元。

9.乙方必须配备一名工作能力强、责任心强、素质全面的骨干担任兼职安全员及后勤工作，在甲方安全员的指导下全面负责乙方承包范围内的安全生产工作及后勤管理工作。

10.乙方职工不得以任何理由直接向甲方要求发放工资。如有发生，甲方按所发生金额的双倍对乙方进行处罚。如乙方职工有劳资纠纷向上级主管部门投诉，同上罚款。

11.乙方承包范围内的工作无法按甲方要求完成，甲方有权另请他人施工完成，其费用由甲方代为支付并从乙方工程款中扣回，乙方需无条件确认其费用。

十、双方应严格履行合同。如擅自中断合同，影响工程进度，造成经济损失、责任方应负责任，并赔偿经济损失。

十一、 未尽事项，双方本着实事求是的原则协商解决。

十二、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。

甲方(代表)签字盖章：

乙方(代表)签字盖章：

签订日期：

年

月

日

签订日期：

年

月

日

第四篇：钢筋施工班组劳务分包合同

劳务承包合同

工程名称：

工 种：

承 包 人：

年 月 日 1

钢筋班组劳务分包合同

乙 方： 甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，签订本合同，以便双方共同遵守。

一、合同期限：合同期限以总包与建设方所签订的工程合同为准。

二、承包范围：

1、承包方式：

甲方将 工程以包人工、包辅材、包机械、包电渣压力焊(材料及人工)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。施工所需一切辅助材料及机械(除垂直运输机械外的闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、电渣压力焊设备等)均由乙方自备，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所有材料用量按计划单用量控制。

2、工程量验收：

依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理或项目技术负责人的验收意见为准。

3、工作内容：

施工前的准备，钢筋翻样，计划编制，含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车，对焊工作，制作下料解捆冷轧，配料划线放线弯曲捆扎、标识半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁，钢筋绑扎为配合木工施工人员 2 放线，搭自用架子，清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋，按设计要求绑扎放入模内，放好保护层垫块(含材料)，浇砼时看护，清理每次绑扎后多余的钢筋，并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样，钢筋垫块制作、安装，以及部分预制二次构件的钢筋制作与绑扎(混凝土泵剩余料)。

三、合同价款与调整方法：

钢筋按实际面积计算： 元/㎡或公斤： /kg(地下室不算面积)大写 元。《含电渣压力焊、扎丝、垫块、闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、机械连接设备 等机械》。

此单价为综合不含税包干价格，包含完成本工程后所需的劳保(安全帽、安全带、雨衣、雨鞋等)、保险及医疗费，人工费、辅材费(垫块、扎丝、粉笔、焊条等)，机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。计时工如发生时按市场单价计算，由项目开出工日数为准。

本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。以上单价均为合格工程单价。

工程款支付与结算 工程款支付条件

1、每天上午及下午上班前各班组长或代班长上报所有施工人员人数。做为考勤依据，项目部核实后备案。

2、每名工人须与甲方或班组签订劳动用工协议，由项目负责人监督执行。

3、每次工程付款由分包方依据考勤依据和劳务用工协议编制工人工资

3 表，工资表上由项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。

以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。

4、合同项目的基础工程验收合格后30日内支付本合同总价款的 %，在基础工程及其地下室未全部完成顶板混凝土浇筑之前，不支付±0.000以上的分段进度款。主体工程至验收合格期间，主体工程验收合格后30日内支付该单位工程价款的 %。五方主体参建单位竣工验收合格后30日内支付该单位工程价款的 %，工程审计完成后一个月内付 5 %，余款 半年内一次 付清。

五、安全责任

1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担40﹪的费用，乙方承担60﹪的费用;

2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担60﹪的费用，乙方承担40﹪的费用;

3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款

4 200-500元/次。

5、乙方严禁招聘使用16岁以下、55岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。

6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。

7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

六、乙方责任、义务

1、乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。

2、乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚直至解除劳动合同。

3、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、从业人员资质证书、技术人员证书，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至五十五周岁的青壮年。

4、乙方施工人员使用的弯钢机、断钢机、调直机、电焊机、闪光对焊机等机械，焊条、扎丝、垫块等辅助材料，卷尺、手拉葫芦、从三级配电

5 箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具。

5、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

6、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规，服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工，如违反以上规定或造成事故者，均由乙方承担一切经济损失和责任。

7、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施，确保自身的施工安全，由于自身安全措施不力或自身原因造成事故的责任由乙方承担且因此发生的一切费用均由乙方自行承担。同时应协助甲方共同创文明施工样板现场。

8、乙方进场人员自带生活费(起码满一周生活费)。乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

9、全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训，特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。

七、工期、质量、成品保护、文明施工、材料领用等：

1、工期：乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按5000元/天罚款(除不可抗拒因素外)，多者累加。

2、质量：该工程质量目标确保 “ 昆仑杯” 标准，争创“天山杯”

6 标准，乙方内部施工应严把质量关。要求分项验收达100%合格，达不到设计要求的质量其返工费用自负，且其结算单价按合同单价下浮10%计算。

3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护措施，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，未做到工完场清，或乙方原因造成材料浪费，甲方将视具体情节作相应罚款，按所浪费材料总价值的1.5倍赔偿给甲方。甲方将视具体情况作200-2000元的罚款，当月完成工程量合同单价下浮10%。

5、材料领用：在保证质量的前提下，材料实行甲乙方双控，乙方领用材料实行限额领料，根据乙方钢筋翻样人员翻样并经甲方工程负责人审核的钢筋料表作为合理使用材料，绝不允许浪费或多用材料，实际用钢筋应在料表的基础上节约3%。钢筋废料不得超过总量的0.5%，如超出领料范围外的材料由乙方承担，在结算中甲方按钢筋供应合同中的单价予以扣除。加工设备的日常维护保养由乙方承担。

6、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关

7 部门签订《安全生产责任书》。

其他：

1、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，遵守地方及现场的综合管理要求，如因乙方原因(无论任何原因)造成的打架斗殴违法行为，甲方一律不予调解，并以经济处罚的方式追究乙方责任，第一次打架罚款5000元，第二次打架无条件退场，剩余工程量不予结算，视为罚款，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。

2、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，项目主管开出计时工单，该工单作废，不予认可。

3、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责，甲方通知乙方三天后，乙方未见答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担。

4、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

5、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款10元。

6、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的200倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。

7、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。

八、劳动合同的解除

经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

1、 在施工过程期间，发现乙方不符合使用条件的;

2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;

3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失;

5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外，还须承担全部工料损失;

6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。

九、违反劳动合同的责任

甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金

20000.00元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

十、劳动争议

甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解, 劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。若双方不能协商解决的，当事人应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向人民法院提起诉讼。

十一、其它约定

1、乙方上岗前要接受施工质量、安全教育，熟悉所施工项目的安全注意事项。严格遵守项目的安全规章制度，服从管理人员的指挥;

2、乙方要严格按照安全生产操作规程进行施工，未按安全技术交底操作造成安全事故的，均由乙方承担;

3、严厉打击偷盗行为、恶意损坏项目财物行为，一经发现，加倍处罚;

4、 特殊工种必须持证上岗，禁止非电工私拉乱接电线，禁止酒后上岗作业。

5、禁止打架斗殴或打群架现象，一经发现首先对责任人处以500元罚款，然后追究分包队伍的经济责任，构成犯罪的，依法移交公安机关处理。

6、不得使用未满18周岁和55周岁以上人员、高血压、心脏病、精神分裂症等不符合建筑法要求的职工上岗作业。

7、正确穿戴安全防护用品，禁止穿拖鞋或带钉子、易滑的鞋上岗作业。

8、乙方要按期完成项目部安排的施工任务，如因施工进度造成的罚款或其他损失由乙方承担。

9、乙方应坚持对工人进行班前安全、质量教育，并做好记录。 十

二、 合同一式二份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方一份，乙方一份。

本合同未尽事宜，按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法律、法规和政策为根据。

乙 方(签字)：

身份证号码： 身份证号码：

日

第五篇：(钢筋)工程施工劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同

建设工程施工(钢筋分项)劳务分包合同

合同编号：

签订时间：2014年 月 日 签订地点：

承包人： ××× (以下称甲方)

分包人： ××× (以下称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1.工程名称： 1.2.工程地点: 1.3.建筑面积: 1.4.结构形式: 1.5.合同工期：

二、责任承包范围和承包方式

2.责任承包范围： 工程设计施工图范围内的所有 钢筋 工程，具体工作内容包括但不限于以下几点：

3.钢筋工程：

3.1 施工图纸以内钢筋调直、放样、制作、绑扎; 3.2 设计变更(技术联系单)部分的钢筋制作绑扎;

3.3 阳台栏板、女儿墙、设备基础、吊车基础、客货梯基础钢筋制作绑扎; 3.4 构造柱、过梁、窗台压顶、墙体、地沟盖板等钢筋制作绑扎以及墙拉筋制作; 3.5后浇带、管井后浇板、施工用后浇板钢筋制作绑扎及修复等; 3.6钢筋连接(电渣压力焊除外);

第1页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

3.7钢筋取样，钢筋卸货， 植筋下料，自备小型设备、马凳焊接等; 3.8配合相关工种的钢筋作业(如电渣压力焊钢筋吊装及分配到要求位置); 3.9钢筋班组按照项目部要求定期提供材料下料单供总包审核及核算部参考; 3.10临时配合项目外部检查的文明施工的各项工作;

其它补充内容(项目部填写)： 4. 承包方式：人工费清包 。

4.1乙方包质量、包安全、包进度、包文明施工、包扬尘治理、包工完场清。 4.2乙方提供高标准、成建制的施工队伍，即由管理人员、普通工种及特殊工种人员组成，在保证现场施工管理正常运行条件下，乙方可根据工程需要配备施工员，技术人员、专职质检员、专职安全员、材料员、测量员、放线员(其中质检员和安全员必须配备专职或兼职)。其中专职人员和特殊工种人员必须持有有效资格证或上岗证，相关证件必须报甲方项目部审核备案。

4.3凡属于合同内约定由乙方完成的工作，乙方均需保质、保量、保安全按时完成。对乙方不能按合同约定完成或不能按甲方书面要求完成的工作，甲方有权另行安排第三方进行施工，因此所发生的费用，乙方必须按照甲方与第三方另行约定的费用从其工程款中扣除，并承担因此对甲方造成的一切损失及预期收益，且承担按违约条款计算的违约金以及相关处罚的连带责任。

三、工期

5.按甲方确定的进度计划的工期要求，即从 年 月 日至 年 月 日完工(以下详细列出各栋号或节点起止施工日期)。

6.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的施工进度计划，确保各节点计划的完成。 7.由于甲方及不可抗力的原因造成工程延误，工期可以顺延，甲乙双方另行商定进度计划，但乙方应当采取积极措施进行抢工以减少损失，相应的措施费用不需乙方承担。

第2页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

8.由于乙方的原因造成工程停工，除按违约条款计算违约金外，为避免造成更大损失，乙方应主动采取积极措施追回损失的工期。

四、工程质量标准和安全目标

9.本工程质量标准为： 。各分部分项工程施工质量必须符合国家颁发的现行标准及规范、工程所在地颁发的工程质量的规定。

10.乙方的专职或兼职质量检查员应配合并服从项目部质量管理工作，并做好相应的自检记录。

11.本工程的安全管理目标为： 重伤、死亡率为0，其它要求详见《建筑施工安全生产协议书》。

五、双方职责 12.甲方的职责

12.5首先甲方向乙方提供具备施工的作业条件。

12.5根据施工图及施工说明以及开发单位所发的图纸变更联系单，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。

12.1在乙方承包的每个分项工程施工前，向乙方提供该部分工作的施工进度计划 1 份。

12.2每周在工地会议室由甲方组织生产例会，对一周的生产、质量、安全、文明施工等进行总结，并对下周的工作进行安排。

12.3委派 为现场负责人，派驻现场的技术负责人： 、质检员： 、安全员： 。

12.4负责该工程全过程管理和协调，协调解决属于甲方职责范围的问题。

12.6负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。

12.7在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或疾病，甲方将积极配合乙方进行抢救，如代付抢救款的，则从乙方工程结算款中扣除。

12.8对乙方人员不服从甲方管理、打架斗殴、寻衅滋事、偷盗等行为，以及严重影响甲方声誉者，甲方有权辞退，并处以 2000~5000元/次的处罚，造成的损失由乙方承担。

12.9向乙方提供大型施工机械设备(施工电梯及塔吊)及操作人员，周转工具和工具库房等资源。

第3页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

12.10负责将施工现场内的临时用电接至相应配电箱。 12.11提供标高控制线、轴线控制线，乙方予以配合。 12.12对乙方工程款使用及分配情况监督与检查。 12.13按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

12.14甲方有权对乙方承包的工作范围和内容进行调整。 13.乙方职责

13.1合同签定后，根据任务情况自行组织经验丰富、责任心强、素质高、能满足施工需要的施工人员参加本工程建设。在所承包工程开工前 2 天进场，向甲方报送管理人员联系电话，参加施工前教育及交底(如安全、技术交底、操作规程)并办理有关手续。

13.2 乙方进入施工现场后，必须绝对服从甲方的施工指挥与管理，并遵守甲方现场管理的有关规定，配备相应的岗位管理人员。负责人： 、质检员： 、安全员： 。

13.3参加每周在工地会议室由甲方组织的生产例会，若无故缺席，甲方有权从乙方工程款中扣除 200~500 元/次的处罚金。

13.4 向甲方提供进场人员名单并填写务工人员登记表，协助甲方办理进场手续及出入证，严禁未办理手续的人员进入施工现场;若当地派出所需要外来人员办理暂住证的，乙方应配合甲方办理并自行承担相关费用。

13.5乙方必须按合同要求对承包工程的施工质量负责，达到约定标准，若经现场监理或甲方管理人员检查本工种工作不符合要求，乙方必须无条件进行返工处理，并且承担由此造成的一切费用与损失以及合同约定的处罚金。

13.6 工程用材料计划，乙方在需使用前 3 天向甲方报送需用计划，否则造成的工期延误由乙方负责。

13.7 乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好所有成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。

13.8乙方施工人员施工应严格按安全技术交底及安全操作规程作业，如因乙方违反安全操作规程等原因造成伤亡事故，事故责任由乙方负责。

13.9 为确保工程施工的连续性和施工进度的要求，凡遇农忙和节假日，乙方事先必须制定详细的劳动力安排计划，组织好劳动力，保证工程施工进度。乙方不得因农忙、节假日等原因影响工程施工，若因人员问题影响工程进度，乙方同意按本合同相关条款执行。

13.10每月 25日前上报当月完成工程量报表，经审核后作为支付工程劳务款的依据;

第4页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

同时申报内部资金分配计划，并提供由劳务人员本人签字的工资单。乙方应按时发放工人应得工资，不得挪用、拖欠、拒发工人工资，否则乙方应承担违约责任，且甲方有权停止支付工程进度劳务款。

13.11施工现场甲方供应的原材料和半成品，需要取样送检的，乙方应按甲方资料员或技术员的要求配合完成取样工作。

13.12乙方负责施工用各级配电箱以下的电闸箱、电线、电缆、灯具等的保管并按时返还仓库;乙方使用人员必须遵守操作规程。

13.13乙方应积极承担由于设计变更、委托或甲方原因造成的返工和拆除工作，不得因上述事宜未达成一致意见，而造成施工的中断，或拒绝施工。

13.14 不得将本工程再分包或转包。

乙方应无条件接受甲方的所有指令(如工作联系单、处罚通知单等)，如乙方无原因拒绝则每次罚款 元/次。

六、材料考核

14. 工程用主要材料按预算定额分析的用量作为考核用量，使用量超过考核用量的部分全额扣款，节约部分给予乙方 50% 比例的奖励。

15. 工程用主要材料进场验收时，若接到甲方通知，乙方必须参加并共同签收。 16.周转材料的使用和管理严格执行甲方的有关规定。

七、安全和文明施工管理要求

17. 乙方进场时需提供全体现场施工人员花名册一式三份(含身份证复印件，且过程中根据新增人员及时更新)，按甲方要求办理劳务人员个人工资卡，进入现场人员必须按要求佩戴胸卡即出入证(视工地情况而定)。( 乙方劳务人员进场前必须有经过甲方要求的体检或提供近期的体检报告，对于有严重的高血压、心脏病、高度近视等存在问题的劳务人员严禁进场施工。) 18. 特殊工种(架子工、电工、电焊工等)必须持有有效的特殊工种上岗操作证。 19. 施工现场要求达到 文明工地。

20. 乙方人员的交通、饮食由乙方自行解决，并符合相关要求。临时设施用房及水电由甲方提供。乙方生活区的安全保卫等责任由乙方承担。

21. 施工现场内乙方人员不得以任何理由发生打架、斗殴等事件。如发生一次，扣罚人民币 2000~5000 元，所有医药费由责任方承担，情节严重的送交当地公安机关处理。

22. 乙方承诺遵守甲方制定的各项规章制度，不得以任何理由拒绝执行。

第5页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

八、工程结算价款的确定

23. 结算依据： 。 24.包清工单价： 24.1根据施工图纸，按照国标《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-2005)计算建筑面积，按完成施工图纸、及本合同约定事项内容计算劳务费用。甲方按月或按节点对乙方进行考核。

25.上述单价除包含预算定额所规定的全部工作内容外，包括但不限于： 25.1 乙方的管理费，利润，应由乙方缴纳的税金等一切费用。 25.2赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班费等。

25.3按施工组织设计现场不设置垂直运输机械或现场设置的垂直运输机械有可能覆盖不到的区域和甲方按总体进度安排拆除垂直运输机械后，乙方又需垂直运输时的人工增加费以及施工机械连续出现故障时的人员窝工费用。

25.4甲方库存旧品(如旧模板、旧木方等)的利用有可能增加的人工费用。

25.5停水、停电、设计图纸和变更、施工用材料和周转材料连续影响的人员窝工费用。 25.6不在施工图中但在施工方案中明确必须施工的工作内容产生的人工费。 25.7建筑物超高费、人工降效费。

25.8乙方施工区域内专人清洁卫生等人工费用;

25.9工程施工所用机械的就位、调试、维修保养、拆除、装卸等费用。

26. 如部分项目在乙方承包范围内而乙方宣称自己没有能力完成或故意甩项的，甲方可另行安排他人完成，该部分费用及增加的费用甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

27.结算程序

27.1乙方在全部施工项目达到国家现行验收规范和合同要求，经甲方验收合格后，正常进入结算程序;

27.2乙方结算书经甲方项目部内部审核、项目负责人审批签字后，必须经项目部上级有关部门审查批准后方可作为工程最终结算价款。

27.3所有签证单必须有甲方项目负责人签字后方才有效。

九、付款方式

28.双方约定甲方向乙方支付工程款的时间和方式：

第6页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

29.未经甲方审查的结算书不能作为最终支付工程款的依据。

十、争议

30.甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

31.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果，除非双方已同意解除合同或《合同法》要求解除合同。

十一、合同解除

32. 当出现以下情况之一者，甲方有权单方解除合同并追究乙方的责任：

32.1 乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求(出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不及时)。

32.2 非甲方原因乙方善自停工三天及以上者。

32.3 施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。

32.4 不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。 32.5 内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。

32.6 未严格遵守合同或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资，或挪用工程款造成不良后果。

32.7 工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。 32.8乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。 十

二、违约责任

33.当有以下几种情况出现时，乙方应承担违约责任：

33.1 乙方未按甲方指定的施工计划完成工作，乙方应向甲方支付 元/节点的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间，如在总工期上赶回则结算时返还。

33.2 因乙方原因，造成的工期延误，乙方应向甲方支付 元/天的违约金并承担建设单位对甲方的违约罚金。

33.3 由乙方负责的分部分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付 元的违约金。

33.4 若乙方不服从甲方管理，或违反甲方的有关规章制度，甲方有权按照自定的相

第7页

共8页

建设工程施工劳务分包合同

关文件从乙方工程款中扣除相应的违约金。

十三、其他

34 劳务管理费为合同总额的0.4%，其中甲方(投资人)和乙方(劳务承包人)各自承担合同总额0.2%，此费用在支付第一次进度款时直接转入劳务公司专门账户，以作为劳务部门管理费用。

35. 未尽事宜双方协商解决。

36.双方约定本项目施工完毕且双方工程劳务款结清后本合同自动解除。

十四、本合同一式四份，甲方执 三 份，乙方执 一 份，经双方签字或盖章后生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

投资人(签字)： 劳务承包人(签字)：

合同签订日期： 年 月 日 合同签订日期： 年 月 日

第8页

共8页