第一篇：关于物资采购合同
施工合同与物资采购合同
22106020施工合同与物资采购合同复习要点 1.施工承包合同的主要内容
《标准施工招标文件》中，“通用合同条款”主要内容包括：词语定义与解释，明确了监理人的概念;发包人与承包人的责任与义务;进度控制条款，包括进度计划、开工日期与工期、工期调整、暂停施工;质量控制条款，包括承包人的质量管理与检查、监理人的质量检查、隐蔽部位覆盖前的检查、清除不合格工程、试验和检验;费用控制条款，包括预付款、工程进度付款、质量保证金、竣工结算、最终结清;竣工验收条款，包括竣工验收申请报告、验收、施工期运行、试运行、竣工清场、施工队伍的撤离;缺陷责任与保修责任条款，包括缺陷责任期的起算时间、缺陷责任、缺陷责任期的延长、进一步试验和试运行、缺陷责任期终止证书、保修责任。“通用合同条款”可通过“专用合同条款”进行补充、细化，但不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。 2.施工专业分包合同的内容
《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF一2003～0213的主要内容包括：工程承包人(总承包单位)的主要责任和义务;专业工程分包人的主要责任和义务，包括对分包工程的责任、与发包人的关系、承包人指令、分包人的工作;分包合同价款及支付，分包合同价款可采用固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式中的一种，并与总包合同约定的方式一致。 3.施工劳务分包合同的内容 劳务作业分包，是指施工承包单位或者专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位。《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》OF—2003 0214的主要内容包括：工程承包人与劳务分包人的主要义务;有关保险的规定，包括承包人自有人员及第三人的保险，材料设备、施工机械的保险，以及为从事危险作业人员办理的意外伤害保险;劳务报酬的计价方式与调整，劳务报酬可采用固定劳务报酬、约定计时单价、约定计件单价三种方式中的一种;工时及工程量的确认;劳务报酬的最终支付。 4.物资采购合同的主要内容
工程建设过程中的物资包括建筑材料(含构配件)和设备等。相应地，物资采购合同可分为建筑材料采购合同和设备采购合同，合同当事人为供方和需方。供方应对其生产或供应的产品质量负责，而需方则应根据合同的规定进行验收。
建筑材料采购合同的主要内容.包括标的、数量、包装、交付及运输方式、验收、交货期限、价格、结算、违约责任。
设备采购合同的主要内容，包括设备价格与支付、设备数量、技术标准、现场服务、验收和保修。
一 单项选择题
1.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底应由(
)组织。 A.监理人
B.发包人 C.承包人
D.设计单位
2.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，项目参与各方中应对发包人提供的测量基准点、水准点及书面资料，以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料的真实性、准确性和完整性负责的是(
)。 A.承包人
B.监理人 C.发包人
D.有关勘测单位 3.如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应(
)。
A.承担由此增加的费用，但不承担工期延误
B.承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用
C.承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失
D.承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润
4.某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，正确的说法是(
)。 A.承包人负责办理，并承担有关费用
B.承包人负责办理，发包人承担有关费用
C.发包人负责办理，并承担有关费用
D.发包人负责办理，承包人承担有关费用
5.某工程在施工过程中，由于承包人的原因发生事故，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后的通知程序是(
)。 A.承包人应立即通知发包人 B.承包人应立即通知新闻媒体
C.承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人
D.如没有造成人员伤亡，承包人可自行处理
6.某工程在施工过程中发生事故，并造成毗邻财产受损，承包人随即组织人员清理现场，判断这一行为的合理性，关键在于它是否已经(
)。 A.得到了行政主管部门的批准
B.得到了毗邻财产损失者的同意
C.根据发包人的指令处理 D.按规定保护了事故现场
7.某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失，应由(
)。 A.承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失
B.承包人承担由此增加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失
C.发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失
D.发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失
8.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应在(
)内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。 A.收到中标通知书后28天内
B.工程开工前l4天内
C.接到开工通知后7天内
D.接到开工通知后28天内
9.某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意
见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由(
)承担。 A.发包人
B.监理人
C.发包人与承包人共同
D.承包人 10.某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天;②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天;③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天;④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为( )天。
A.13
B.15
C.19
D.27
11.某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以(
)。 A.立即自行复工
B.向监理人提交书面通知后自行复工
C.取消该工作
D.向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工
12.某工程由于发包人原因暂停施工28天后，承包人认为工程已具备复工条件，向监理人提交书面复工通知，但被监理人当场拒绝，则承包人(
)。 A.可通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作
B.如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约 C.可自行复工
D.应遵守监理人的指令，但有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润 13.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用(
)。
A.应由承包人承担 B.应由发包人承担
C.应视重新检验结果，确定由哪方承担
D.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担 14.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用(
)。 A.应由承包人承担
B.应由发包人承担
C.应视重新检验结果，确定由哪方承担 D.由承包人和发包人各承担50% 15.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人出具进度付款证书，则(
)。 A.视为监理人已同意承包人完成的该部分工作
B.视为发包人已接受承包人完成的该部分工作
C.发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人 D.不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作
16.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度应包括(
)。
A.预付款的支付
B.承包人完成的安装工程款
C.价格调整的金额 D.预付款的扣回
17.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则(
)。 A.监理人可要求延长核查时间
B.监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书
C.视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意
D.视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意
18.某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发
的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，该笔款( )。 A.工程师无权扣除
B.应在本次进度付款中扣除
C.应在本次进度付款中扣除一半
D.应在竣工付款中扣除
19.某工程项目承包人于2009年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2009年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2009年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2009年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为( )。 A.2009年7月12日
B.2009年8月5日
C.2009年8月i0日
D.2009年8月20日
20.某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到2006年7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应( )。
A.承包人应继续承担工程保管责任
B.承包人可以自行组织竣工验收
C.视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56天为准 D.视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准
21.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人的缺陷责任期应自( )起计算。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.工程接收证书中写明的实际竣工日期 C.发包人签认工程接收证书之日
D.监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日
22.某承包人承揽一房屋建筑项目，现已按合同约定通过竣工验收。在缺陷责任期内发包人发现部分卫生间存在漏水现象。对这一缺陷，(
)。 A.应由承包人承担修复和查验的费用
B.应由发包人承担修复和查验的费用
C.监理人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因，所需费用根据缺陷和损坏原因处理 D.发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期延长最长不超过2年
23.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—o213的规定，承包人应当向分包人提供( )。
A.全套总包合同供分包人查阅 B.合同专用条款中约定的设备和设施，费用由分包人承担
C.与监理公司签订的合同
D.与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料 24.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是(
)。
A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
B.分包人可以直接致函发包人或工程师
C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
25.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF一2003一0213的规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当(
)。 A.一致
B.没有连带关系
C.分包价款低于总包价款
D.分包价款高于总包价款
26.建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由(
)负责供应。 A.发包人
B.工程师
C.劳务分包人
D.工程承包人
27.某工程项目中，甲公司作为工程承包人与乙公司作为劳务分包人签订了劳务分包合同，约定由乙公司负责现场的脚手架搭设，甲公司负责提供该分包工程所需的材料，对运至施工场地用于该分包工程的材料，应由(
)办理或获得保险。 A.发包人
B.乙公司
C.甲公司
D.工程师
28.建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是(
)。 A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
D.第三方人员生命财产
29.根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的劳务分包合同，可以调整劳务报酬的情况是( )。
A.由于劳务分包人原因造成的返工
B.通货膨胀导致劳务价格变化 C.法律政策变化导致劳务价格变化
D.由于劳务分包人原因造成的安全事故 30.某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。该劳务分包合同在履行过程中应(
)。 A.由工程师确认劳务分包人的工时和工程量
B.由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认
C.由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认
D.不计算劳务分包人的工时和工程量 31.《建筑工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF一2003一o214中规定，从工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料到工程承包人向劳务分包人支付劳务报酬尾款，最长不得超过(
)天。 A.7
B.14
C.28
D.30
32.某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，防火门设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中对该材料的质量标准约定应是(
)。 A.按颁布的国家标准执行
B.按设计要求执行
C.按颁布的国家标准与设计要求折中执行
D.由承包人视情况而定
33.建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定，通常情况下是(
)。
A.由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费 B.由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费
C.由建筑材料的供应方负责供应，不另计包装费
D.由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费
34.某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是( )。 A.以需方收货戳记的日期为准
B.以供方按合同规定通知的提货日期为准
C.以承运单位签发的日期为准
D.以供方向承运单位提出申请的日期为准 35.某项目业主作为采购方与钢材生产厂家签订了物资采购合同，合同中规定供货方负责将钢材送达采购方指定地点，由采购方人员对到达的钢材进行检查，发现问题当场作出记录。本合同中，双方约定的验收方式是(
)。 A.驻厂验收
B.提运验收
C.接运验收
D.入库验收
36.某物资采购合同履行中，由于供货方的错误，实际交付的钢材型号与合同约定不符。对这一问题，正确的处理方式是(
)。 A.采购方同意利用，仍按原合同价格计价
B.采购方同意利用，应当按质论价，且供货方应按合同约定向采购方支付违约金
C.采购方不同意使用，应由供货方负责更换，采购方承担相关运费 D.采购方不同意使用，应由供货方负责更换，并承担相关费用
37.某设备采购合同中，约定由采购方负责安装，供货方应向采购方提供必要的技术服务和现场服务。下述事项中属于技术服务和现场服务内容的是(
)。 A.负责组织设备的调试
B.向采购方提供所需的配件
C.处理设备的质量问题 D.组织试车和验收试验 二 多项选择题 1.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，下列有关费用中，应由发包人承担的费用有( )。
A.工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失
B.工程缺陷责任期内，由于承包商原因造成缺陷的维修费用 C.施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护费用
D.办理施工许可证及其他施工所需证件、批件的费用
E.向承包人提供施工场地、办公室和临时设施的费用
2.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，属于发包人违约的情形 有(
)。
A.由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏 B.发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误
C.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
D.由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同
E.发包人未协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件
3.某工程项目施工中，监理人在检查中发现由于承包人的施工机械进场时间延后，导致实际进度与经过确认的合同进度计划不符，承包人按照监理人的要求对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的计划进行了确认。针对这一事件，以下说法中正确的有(
)。 A.承包人可就改进措施要求追加合同价款
B.承包人无权就改进措施追加合同价款
C.监理人应对改进措施的效果负责 D.监理人不对改进措施的效果负责 E.所有的后果都应由承包人自行承担
4.某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，承包商可获得工期顺延的有(
)。 A.由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工
B.由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工
C.由于施工机械发生故障，承包人暂停施工
D.由于监理人未能及时发布复工指令，承包人暂停施工
E.承包人提出复工申请，因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工 5.《标准施工招标文件》中“通用合同条款”规定应由承包人自行承担责任的情况有(
)。 A.经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷
B.因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工
C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格
D.监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格
E.由于承包人原因造成的工程停工
6.某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下述说法正确的有(
)。
A.承包人有权拒绝监理人重新检验的要求
B.监理人应判定质量合格
C.承包人损失的工期和费用均不予补偿
D.应补偿承包人费用，但工期不顺延
E.承包人应自费对该部分工程进行修复
7.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人报送竣工验收申 请报告的条件有( )。
A.除甩项工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作已完成 B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
C.已按合同要求对施工场地进行清理，监理人检验合格
D.施工队伍已撤离现场
E.已按合同要求向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料
8.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》Gll—2003一0213规定，下述说法中正确的有(
)。
A.承包人应组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底
B.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
C.分包人不得允许承包人之外的第三方进入分包工程施工场地或材料存放的地点
D.分包合同价款不得高于总包合同相应部分价款
E.分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系
9.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—0213规定，专业工程分包人应承担违约责任的情况有(
)。
A.未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件
B.未履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任
C.经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 D.已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏
E.为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令
10.施工劳务分包合同示范文本中，由工程承包人承担费用的有(
)。
A.涉及劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费
B.由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款
C.劳务分包人所需的生产、生活临时设施
D.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备的保险
E.劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险
11.建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有(
)。
A.需方提货的，以需方提货日期为准 B.供方负责送货的，以货发出日期为准
c.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准
D.需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准 E.委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准 【22106020答案与解析】
一、单项选择题
*1.B;
2.C;
*3.D;
*4.C;
5.C;
*6.D;
*7.A;
8.D;
9.D;
*l0.C;
*11.D;
*l2.D;
*l3.C;
*14.A;
15.D;
*16.B;
17.C;
*l8.B; *19.A; *20.D;
21.B;
*22.C;
23.D;
*24.A;
*25.B;
26.D;
27.C;
28.C;
*29.C;
*30.D;
*31.C;
32.B;
33.C;
34.B;
35.C;
*36.D;
*37.C 【解析】 1.答案B：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底由发包人负责组织。监理、承包人、设计单位参加。故选项B正确。
3.答案D：
在《标准施工招标文件》的通用合同条款中，特别明确了哪些情况下发包人应向承包人支付合理利润。本案例中发包人提供的测量基准点错误，即构成发包人应向承包人支付合理利润的情况。故选项D正确。 4.答案C：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。因此，选项C正确。 6.答案D：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后，发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。这一规定的目的是为分析事故原因，明确事故责任提供条件。故选项D正确。 7.答案A：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应对施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并避免对公众与他人的利益造成损害。本案例中，场地狭窄并非业主方过失，事故发生的真正原因是由于承包人塔吊安装缺陷所造成，因此承包人应承担所有责任。故选项A正确。 10.答案C：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因发包人原因造成暂停施工的，相应顺延工期;由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期;因承包人原因造成暂停施工的，工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸，以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工，均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工，属于承包人原因。因此，承包人可获得的工期顺延为19天。故选项C正确。 11.答案D：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于承包人违约的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按变更规定的可取消工作。因此，选项D正确。 12.答案D：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，暂停施工持续56天以上，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许继续施工。如监理人不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约。本题在时间上并不满足上述规定。因此，选项D正确。 13.答案C：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，隐蔽工程施工完成后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部分进行重新检验。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因此，选项C正确。 14.答案A：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用由承包人承担。因此，选项A正确。 16.答案B：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。因此，当期承包人完成的安装工程款应包括在质量保证金的计算额度内，按专用条款规定进行扣除。故选项8正确。 18.答案B：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。故选项B正确。
19.答案A： 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。故选项A正确。 20.答案D：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。故选项D正确。 22.答案C：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，缺陷责任期内产生的缺陷和损坏，应由监理人和承包人共同查清缺陷和损坏的原因，并据此判定修复和查验费用的承担方。同时，由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。故选项C正确。 24.答案A：
根据专业分包合同示范文本的规定，分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。故选项A正确。
25.答案B：
分包合同与总包合同形成的是在不同合同当事人之间的二个不同的合同关系。因此，根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—0213规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。因此，选项B正确。 29.答案c：
根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的，除合同约定或法律政策变化导致劳务价格变化以外，均为一次包死，不再调整。因此由于劳务分包人原因造成的返工或安全事故，以及通货膨胀导致劳务价格发生变化，均不得调整价格。故选项C正确。
30.答案D：
根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。只有在劳务分包合同约定采用计时单价或计价单价计算劳务报酬的情况下，才需要劳务分包人向工程承包人报送有关劳务人数或工程量的报告，由工程承包人确认。故选项D正确。 31.答案C：
本题主要考察劳务报酬最终支付的程序规定。根据施工劳务分包合同示范文本的规定，全部工作完成，经工程承包人认可后l4天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料。工程承包人收到资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后l4天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。故选项C正确。 36.答案D：
在材料采购合同，供货方交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同约定，如果采购方同意利用，应当按质论价;采购方不同意使用时，由供货方负责包换或包修。当采购方同意利用并按质论价时，不应再要求供货方按合同约定支付违约金。故选项D正确。
37.答案C：
设备采购合同约定由采购方负责安装，采购方可以要求供货方提供必要的技术服务、现场服务，包括：供方派必要的技术人员到现场进行技术交底，指导安装和调试，处理设备的质量问题，参加试车和验收试验等。因此，本题中的组织设备调试、组织试车和验收，均不属于技术服务和现场服务。故选项C正确。
二、多项选择题
*1.A、C、D;
2.B、C、D、E;
*3.B、D、E;
*4.A、D、E;
5.A、C、E;
*6.C、E;
*7.A、B;
*8.A、B、E;
*9.B、D、E;
*l0.A、C、D;
*ll.C、D 【解析】
1.答案A、C、D：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，工程缺陷责任期内，由于承包商原因造成缺陷的维修费用，由承包人承担。发包人负责向承包人提供具备施工条件的施工场地.但承包人自行负责其所需的办公室和临时设施的费用，这些费用已包括在合同价格中。发包人负责办理施工许可证及其他施工所需证件、批件的费用，以及施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护费用。故选项A、C、D正确。 3.答案B、D、E：
本题要点是实际进度与合同进度计划不符是由于承包人的原因所造成。因此承包人无权就改进措施追加合同价款，监理人的批复并不减轻承包人应承担的责任。故选项B、 D、E正确。 4.答案A、D、E：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因为发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任。对于施工过程中出现一些意外情况导致停工的，工期是否顺延，应视风险责任应由谁承担而确定。故选项A、D、E正确。 6.答案C、E：
如果承包人的施工质量未达到合同约定的质量标准，尽管其满足行业规范的要求，仍应视为承包人的施工质量不合格。因此，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，重新检验的所有后果应由承包人自行承担，承包人损失的工期和费用均不予补偿，且承包人应自费对该部分工程进行修复。故选项C、E正确 7.答案A、B：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，场地清理、施工队伍的撤离和提交竣工付款申请单，均为在工程接收证书颁发后所进行的活动，不作为承包人报送竣工验收申请报告的前提条件。故选项A、B正确。 8.答案A、B、E：
根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF～2003一o213规定，承包人应组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系。分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点。分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。因此，选项 A、B、一E正确。 9.答案B、D、E： 本题综合考察《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF_2003一o213中有关工程承包人和专业工程分包人的主要责任和义务规定。承包人应负责向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和相关资料。分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务和责任;未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系;已竣工工程未交付承包人前，分包人负责已完分包工程的成品保护工作。因此，选项B、D、E正确。
10.答案A、C、D.
本题综合考察施工劳务分包合同中有关双方当事人的主要义务，以及保险的规定。根据施工劳务分包合同示范文本，工程承包人负责办理劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费，负责向劳务分包人提供生产、生活临时设施，负责对运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备办理保险。而劳务分包人则对由于自身原因造成的损失和罚款负责，并负责为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。故选项A、C、D正确。 11.答案C、D：
建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有：供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准;需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准;而凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准，不以向承运单位提出申请的日期为准。故选项C、D正确。
第二篇：物资采购合同
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就关于砖块采购有关事宜达成协议如下：
第一条乙方对建设育苗基地所需砖块的基本要求及价格：规格25mm×25mm，单价4.00元每块，共计1515块，合计金额：陆仟零陆拾元(大写)整
第二条运输条件：统一堆放，运到所需地点后堆放整齐，方便取用。
第三条付款方式及期限：甲方必须在2013年11月20日前交付砖块给乙方，砖块经验收合格后，乙方一次性付清货款。
第四条交货地点：运费由甲方方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由甲方承担责任。
第五条双方的权利和义务：
1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。
2、如甲方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如乙方拒收，甲方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由甲方承担责任。
3、甲方必须向乙方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准。
4、乙方应在甲方所送的货物到达后及时进行验收，如发现质量问题，甲方须立即现场处理善后事宜。因此给乙方造成损失的，甲方应承担乙方为此支付的所有费用，此责任不因乙方已进行质量检验而免除。
5、如甲方未按照本合同规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿乙方违约金2000元。
6、双方都应保守对方的商业机密。
第六条合同有效期：年月日起至年月日止。
第七条本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方(签章)：
电话：
开户行：
账号：
签字日期：年月日 乙方(签章)： 电话： 开户行： 账号： 签字日期：年月日
第三篇：物资采购框架合同
广州市地下铁道总公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就甲方向乙方采购物资事宜，经过平等协商一致，签订本合同，并共同遵守本合同所列的各条款。
1. 标的、数量、交货及合同有效期
1.1物资名称、品种、型号规格、产地、商标、计量单位、单价、金额见 “采购清单”，乙方交付的货物必须
与“采购清单”的内容要求相一致。
1.2 “采购清单”中的合同金额含安装、包装、运输、装卸、保险、税金、经甲方验收合格之前发生的所有费用，
“采购清单”执行期内，清单内的货物单价固定不变。
1.3供货数量和交货时间：供货数量和交货时间以 “采购清单”中供货数量和交货时间为准。
1.4合同有效期内，双方同意甲方授权广州市地下铁道总公司运营事业总部发出 “采购清单”。“采购清单”
加盖甲方“广州市地下铁道总公司运营事业总部采购专用章”和乙方的公章或合同专用章，是本合同的组成部分。
1.5本合同有效期：从合同生效之日起至24个月止。
2. 交货时间
2.1 交货时间以“采购清单”上的交货时间为准。
2.2 乙方接到甲方的“采购清单”后，必须按 “采购清单”规定的时间内将货物送到采购清单规定的地点。
2.3 交货时必须携带送货清单(一式四份，加盖乙方公章并注明物资编码、名称、型号规格、厂家/品牌、单位、数量、单价、总价和本合同编号、甲方计划号)及当次“采购清单”;并同时按采购清单开具普通发票(发票顾客名称为:广州市地下铁道总公司，且注明本合同编号与甲方计划号)。
3. 交货地点
“采购清单”约定的地点。
4. 支付
本合同以人民币采用支票或电汇或转帐方式支付。
4.1乙方按照“采购清单”送货后, 各条线路合同物资验收合格后在甲方收到乙方下列完整单据后30个工作日内,由甲方一次性向乙方支付当次“采购清单”的货款;“采购清单”中要求分批送货的,可在当批货物送齐后办理支付。
1)乙方出具的金额为本次支付金额百分之一百100%的正式发票正本一份;
2)经甲方签收的送货清单。
5.侵权
5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标
等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若甲方受到此类索赔或起诉，其责任及给甲方造成的一切损失由乙方承担，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付当次“采购清单”货物总金额的10%的违约金。
6. 包装和装运
6.1 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成货物在运
输过程中有任何损坏由乙方负责。
6.2 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣
气候等)和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
6.3 包装费、运费、保险费及其他相关费用已包含在合同价内。
7. 质量标准
7.1 根据国家或行业的有关标准。
7.2 以产品技术性能要求和质量标准作为本合同货物的质量标准。
8. 验收与质量保证
8.1 验收标准
a)、甲方对货物制订的检验标准。
b)、以合格证书、技术性能参数、质量参数和国家质量标准作为对货物的检验标准，非标产品收货按图纸收货。
8.2 检验方法
a)、采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照合格证书对产品进行检验。
b)、采取送验的方法对货物进行检验，如检验不合格，检验费由乙方承担。
c)、采取使用的方法对货物进行检验。
8.3 质量保证
a)、乙方保证合同物资是全新的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的品牌、质量、规格和性能的要求，并有产品“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。
b)、合同货物质保期为验收合格后之日起计12个月，如“采购清单”有不同约定的，以“采购清单”的约定为准，在质保期内出现质量问题，由乙方在7天内负责修复或更换，修复不好或经过三次修复仍不好或不能更换的，予以退货，造成甲方的损失，由乙方负责，甲方应尽快以书面形式或口头通知乙方，并向乙方提出索赔。
c)、化工类物资按照出厂时注明的使用有效期或保质期限，交货时物资在使用有效期或保质期内
仍有二分之一以上的时间。
d)、乙方履行其服务承诺。
9. 伴随服务
除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
10. 违约索赔与赔偿
10.1误期索赔
10.l.1除非甲方书面同意延迟到货，若乙方未能按双方约定的货期交货的，应当向甲方支付迟延履行违约金。
每延迟一天，乙方应当向甲方支付相当于当次采购清单货款总额的千分之一的违约金。若乙方延迟交货超过60天时，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。
10.1.2如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行时，甲方有权：
1)要求乙方在限定的时间内补救上述失误、疏忽，或
2)单方解除部分或全部合同。解除部分或全部合同后，甲方可自己或由任何其他供应商(承包商)
完成本合同或“采购清单”的采购项目，因此而增加的费用应由乙方承担。
10.2 质量索赔
10.2.1乙方应提供与合同要求相符的货物，如经检验，证实所供货物与合同不符或存在缺陷，或使用的材料
不合适，甲方可根据本合同有关质量保证或检验的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
1)甲方退货，乙方应将甲方已付的该批货物所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包
括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它所需的费用，并向甲方支付当次“采购清单”货物总金额的10%的违约金。
2)根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经甲乙双方商定，降低货物成交价格。
3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物
达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。
10.3乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后
10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款或履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
10.4所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的任何责任和义务。如果甲方所遭受的实际损失超过违
约金，乙方应对超出违约金部分的损失给予赔偿。
10.5乙方提交的货物产生的任何人身伤亡或其他产品责任事故适用相关法律的制约。
10.6乙方在履行合同义务时，因其过失(合同项下的过失、侵权或其他)直接对甲方设备或财产造成的物
质损失或损害，乙方应向甲方赔偿。
11. 不可抗力
11.1签约各方任何一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长
的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件是指签约各方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、洪水、台风、地震等。
11.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后十四(14)天内
将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续六十
(60)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
12.合同变更与修改
12.1因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如
因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后15天内提出。
12.2采购物项的调整不能免除或减轻乙方对其提供货物应承担的责任。
12.3除了甲乙双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任
何变化或修改。
13. 税费
13.1根据中国政府现行税法及相关法规规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。其他税费
均由乙方承担。
13.2在中国境外和香港、澳门及台湾区域发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。
14. 争端的解决
14.1凡与合同有关的一切争端，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果友好协商后还不能解决，双方同意任
何一方可以向甲方所在地的法院起诉。
14.2诉讼发生的费用除法院另有判决外均应由败诉方负担。
14.3在法院审理期间，除正在进行审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。
15. 合同解除和终止
15.1合同自然终止
买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。
15.2违约违规终止合同
乙方如出现以下情形时，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：
1)没有甲方的书面同意转让合同或将整个合同项目或主要项目分包出去，或
2)破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达
成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停
业清理;或
3)如果乙方未能在清单规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物;或
4)如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务;或
5)如果乙方在本合同签订前和履行过程中有违反法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，
包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方等行为。
15.3定期评估不合格时的终止：甲方每年对乙方的服务进行评估，评估内容包括但不限于货物质量、交货期、
售后服务等，评估不合格，甲方有权终止合同，对乙方不做任何补偿。
15.4如果甲方根据本条15.2，15.3的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购
买与未交货物相同或类似的货物，乙方应对购买相同或类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
15.5乙方应在甲方提出索偿要求后三十(30)天内对甲方作出赔偿。
15.6由于乙方未尽责任或违约，甲方有权终止合同。
16. 适用法律
本合同适用中华人民共和国的现行法律。
17. 合同生效
17.1 合同双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后本合同生效，双方签字盖章日期不一致的，以后签字盖章的日期为合同生效日。
17.2 “采购清单”自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖甲方“广州市地下铁道总公司运营事业总部采购专用章”和乙方的公章或合同专用章后生效，双方签字盖章的时间不一致的，以后签字盖章的日期为合同生效日。
18. 主导语言
本合同语言为中文。
19. 银行费用
在甲方银行发生的费用由甲方承担，在乙方银行发生的费用由乙方承担。
20. 其它
20.1在执行本合同的过程中，所有经买卖双方法定代表人或其授权代表签署确认的文件(包括会议纪要、补充
协议、合同修改书、往来信函等)均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。
20.2除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。 20.3本合同正本一式两份，双方各执一份;副本一份，甲方持有。
甲方：广州市地下铁道总公司
地址:
法定代表人或授权代表人：
签字日期：
电话:
传真:
签约地点：中国广州市
乙方:地址:法定代表人或授权代表人：签字日期： 电话: 传真:
第四篇：物资采购廉政合同
购货单位(甲方)：
供货单位(乙方)：
为杜绝物资采购中违纪违法行为，保护国家、集体和甲乙双方的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方同意，签订如下协议。
第一条 甲乙双方的权利和义务
(一)严格遵守国家有关法律、法规和相关政策。
(三)业务活动严格遵守公开、公平、公正、诚实信用的原则，不得为获取私利，损害国家、集体和对方利益。
(五)加强反腐倡廉建设，对本方人员开展廉政教育，加大监督力度，认真查处违纪违法行为。
(六)发现对方工作人员有违纪违法行为或违纪违法嫌疑的，及时提醒其纠正。对拒不纠正的，向其主管部门或纪检监察部门举报。
第二条甲方责任
(一)向乙方介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定。
(二)督促本方人员严格遵守本单位各项工作制度，在物资采购中保持廉洁自律。发现违反规定的，给予批评教育，情节严重的，提交本单位纪检监察部门处理。
(三)在物资采购中发现乙方有不廉洁行为的，应及时采取措施，防止不廉洁行为继续发展，情节严重的，报告主管领导或本单位纪 1
检监察部门。
(四)与乙方保持正常的业务交往，不得以任何形式向乙方索要或接受乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。难以拒收的，必须按有关规定登记上交。
(五) 不得参加乙方安排的超标准宴请和高消费娱乐活动。
(六) 不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。
(七) 不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。
第三条乙方责任
(一)应了解甲方有关廉政建设的各项规章制度，支持甲方有关制度和规定的执行。
(二)应对本方人员进行廉政教育(包括甲方制定的有关廉政建设的规章制度)。
(三)应通过正常途径开展相关业务工作，发现甲方有违反本协议的不廉洁行为的，应及时提醒并采取措施，终止不廉洁行为，情节严重的应向甲方纪检监察部门举报。
(四)不得向甲方工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(五)不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游、安排超标准宴请和高消费娱乐活动。
(六)不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方单位或个人支付的费用。
第四条违约责任
(一)甲方有违反本协议的不廉洁行为的，根据情节和造成的后果，支付乙方物资合同金额1-5%的违约金。
(二)甲方工作人员收受乙方贿赂，被司法机关立案查处，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
(三)乙方有违反本协议的不廉洁行为的，根据情节和造成的后果，支付乙方物资采购合同金额1-5%的违约金;因此给甲方造成的经济损失由乙方承担。
(四)乙方在物资采购中贿赂甲方工作人员，被司法机关立案查处的，甲方有权终止物资采购合同，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。
第五条 本协议书为物资采购合同的附件，与物资采购合同具有同等法律效力。
第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至物资采购合同履行完毕时止。
第七条 本协议一式二份，由甲、乙双方共同签订，双方各执一份。
购货单位(盖章)供货单位(盖章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
第五篇：采购合同管理：采购合同签订的程序
2010-12-07
签订采购合同的程序根据不同的采购方式而有所不同，这里主要谈采购合同订立的一般程序。普遍运用的采购合同的签订要经过要约和承诺两个阶段。
1)要约阶段
这是指当事人一方向他方提出订立经济合同的建议。提出建议的一方叫要约人。要约是订立采购合同的第一步，要约应具有如下特征。
①要约是要约人单方的意思表示，它可向特定的对象发出，也可向非特定的对象发出。当向某一特定的对象发出要约，要约人在要约期限内不得再向第三人提出同样的要约，不得与第三人订立同样的采购合同。
②要约内容必须明确、真实、具体、肯定，不能含糊其辞，模棱两可。
③要约是要约人向对方做出的允诺，因此要约人要对要约承担责任，并且要受要约的约束。如果对方在要约一方规定的期限内做出承诺，要约人就有接受承诺并与对方订立采购合同的义务。
④要约人可以在得到对方接受要约表示前撤回自己的要约，但撤回要约的通知必须不迟于要约到达。对已撤回的要约或超过承诺期限的要约，要约人不再承担法律责任。
2)承诺阶段
承诺表示当事人另一方完全接受要约人的订约建议，同意订立采购合同的意思表示。接受要约的一方叫承诺人，承诺是订立合同的第二步。它具有如下特征。
①承诺由接受要约的一方向要约人做出。
②承诺必须是完全接受要约人的要约条款，不能附带任何其他条件。即承诺内容与要约内容必须完全一致，这时协议即成立。如果对要约提出代表性意见或附加条款，则是拒绝原要约，提出新要约，这时要约人与承诺人之间的地位发生了交换。在实践中，很少有对要约人提出的条款一次性完全接受的，往往要经过反复的业务洽谈，经过协商，取得一致的意见后最后达成协议。
供需双方经过反复磋商，经过要约与承诺的反复，形成具有文字的草拟合约，再经过签订合同和合同签证两个环节，一份具有法律效力的采购合同便正式形成了。签订合同是在草拟合约确认的基础上，由双方法定代表签署，确定合同的有效日期。合同签证是合同管理机关根据供需双方当事人的申请，依法证明其真实性与合法性的一项制度。在订立采购合同时，特别是在签订金额数目较大及大宗商品的采购合同时，必须经过工商行政管理部门或立约双方的主管部门签证。