修建房屋协议

2024-05-13

修建房屋协议（共10篇）

篇1：修建房屋协议

房屋修建合作协议

一、合作修建当事人

姓名：***、**、***、**、**、**。

二、合作项目概况：

地点：***********

占地面积约23亩。

建筑面积7万平方米左右，具体详细情况请看***建安公司与*****房地产开发公司签订合同。

三、项目现况

该项目第一期各方面手续已全部办齐，等待我方各方面手续齐备进场。二期时在进行拆迁赔偿

四、合作方式，共同组建项目公司方式。1、2、3、项目公司名称为**市建筑安装工程公司***东城时代广场项目部出资情况，暂定16股，每股50万，合计人民币800万元。出资比例：**占：**占：**占：**占：***占：**占：

项目管理，由**、**、**三人现场负责施工、财务、账务、工地管理等各方各面，其余

三人即：（**、**、***三人不得参与经营管理）

特殊约定：**、**、**在项目管理和商讨问题遇到1：1：1时，由全部股东参与表决，如再次遇上3：3时，则***主动放弃表决权。

4、5、出资时间，在2014年3月30日前各股东应该把投入资金全部到位。项目运作思路。

①当事人出资修建房屋劳务由承建。

②房屋修建劳务的施工队伍的确定，须由股东会议决定

6、利润分配方式按投资股份额比例分配（即多投多分的原则）

五、项目资金投入方式，各当事人按投资比例即时足额将现金转入专用账户。

六、合作当事人的权利和义务。

1、2、当事人之间必须以诚信合作、互相尊重、加强沟通、共同奋进为原则。当事人按投入的出资额享有相应的资产受益权（即获得红利和股息），和相应的民事法律责任。

七、项目日常管理1、2、项目部设现场管理部一个，办公司一个。各当事人应不定期召开股东会议，股东会议由合作当事人参加，决定项目管理的各项方针，并监督各项既定方针的实施。每次会议有会议记录，各当事人应在所决策事物的会议记录上签字。

3、各当事人个人前期投入资金的利息，按月息30%统一按月实际计算，以项目名义共同借贷的利息由项目承担且在以后利润中先支付。

4、财务管理制度由股东会适时制定和修改（以下为基本的财务制度）： ① 三位现场管理人员有权在人民币1000元或2000元内自由支配，但是开支时应与其他二位当事人商量，并应征得其它当事人的同意。

② 本项目实行报账制度，先由当事人预先垫资支出，后按程序即时报销入账，结账时间以每月为限（且限于每月10号前），会计和出纳应每月月底对账一次。

③ 所有支出都应有票可寻，合不开支。如无票据的事项，当事人应自制单据，并说明理由。报账时，各票据上应有现场三位当事人签字同意后方可入账。注意票面清洁，不得涂改痕迹，否则视为虚假票据，不得报销。

④ 如项目资金有剩余时，按各当事人投资比例强制退回，如项目资金不足开支

时，项目部应在15日前提前通知其他当事人按投资比例再根据实际需要再出资。

八、解决争议的方法。

1、2、各当事人必须在规定时间内出足自己占股份的金额，否则视为自动放弃。当事人主动放弃的股权，其余当事人有优先获取的权利，内部转让的股权，只能与当方面投入的股份作为计算标准。

3、股权原则上不得转让与第三方，如转让与第三方，其股权比例不能按交易额计算，只能按原始出资比例计算股权。

4、项目运作过程中，各当事人产生争议时，召开股东会议，多数票通过即可形成决议，一票方须无条件严格执行会议决定并记录在案，并且各当事人不得投弃权票。

九、禁止行为。

1、未经股东会通过，禁止任何当事人私自以公司名义进行其它与本项目无关的任何业务活动。

2、禁止当事人与本项目承包商和材料商产生不正当的经济关系，如有徇私舞弊行为，按直接经济损失的3-5倍罚款，罚款额直接分配给其他当事人。

3、各当事人在项目经营活动中，如遇不可回避关系，应自觉主动回避。

十、项目完成后的事项。

1、2、全体当事人参与清算。清算后的盈利，则按“收取债权、清楚债务、返还出资、按比例分配剩余的红利和财产”的顺序进行。

3、固定资产和不可分物，可作价卖给当事人或第三者，同等条件下先满足当事人，其价款参与分配。

4、清算如有亏损，不论当事人出资多少，先以共同财产偿还，共同财产不

足偿还的部份，由当事人按出资比例承担。

十一、违约责任。

1、当事人在项目运行过程中因个人行为对项目的顺利进展造成阻碍的，由该当事人独立承担相应的经济损失。

2、各当事人的项目运行过程中产生的违法违纪事宜，由相关当事人独立承担民事和法律责任。

十二、本协议一式六份，各当事人同时签字盖手印后生效，具有同等法律效力。

篇2：修建房屋协议

房主人：（以下简称甲方）承建人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《建筑法》的有关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确乙方在承揽建筑，甲方把新农村工程的权利、义务，经双方协商同意签订本合同。

第一条：建筑项目

1、项目名称：

2、建设内容：

3、房屋从二楼作起，共修三层，二楼平板，三楼平板，四楼斜坡项，室外散水；

4、整体建筑建设内容：主体工程施工，室内外墙面抹灰，室内地板砖二楼三楼，楼梯贴楼步砖，厕所洗脸间、墙面贴瓷砖，室内水电安装；

5、一楼内外墙面抹灰9元/平方米，不扣门窗，打地板25元/平方米。

第二条：

1、甲方将私人，新农村工程以单包工的方式承包乙方承建；

2、甲方应及时提供工程所需全部材料；

3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机，振动器等，施工机械以及模板架子等。

第三条：承建工程价格及付款方式

1、整体建筑包工费（不计材料）按照建筑面积定价，本房屋的建筑面积为360平方米，具体以实际测量为准，测量时，二三楼以滴收方，房顶以斜坡、斜面收方，卫生间、洗脸间、楼梯间面积按中到中，实际测量×2包工费，二三楼246元/平方米，四楼房顶286元/平方米，房顶水池按平方计算工资历。

2．付款方式，第一次二楼浇灌打好，付人民币20000元，三楼浇灌打好付人民币20000元，四楼浇灌打好付人民币30000元，办拌灰抹完付5000元，外抹来抹完付人民币10000元，其余款项在全部完工，一次性付清，甲方预留工人工资的总数的3%作为房屋质量保证金，要房屋交付1年无质量问题，甲方向乙方支付质量保证金，双方的经济住来以双方共同订立的字据为准。

第四条：施工安全要求

1．乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全，三大要素加强全面检查和督促，2．乙方必须按照安全施工规范技术要求，采取的安全防护措施，在施工过程中特别注意施工安全，杜绝一切事故发生，在施工过程中发生的一切事故（包括交通事故）和纠结全部由乙方承担，并承担发生的一切费用，甲方不承担任何责任及费用。

第五条：工程质量

1．乙方按甲方提供的图纸（要求）施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得时确一致的施工方案后，乙方再进行施工。

第六条：协议的生产与终止

1．本协议一式贰份，甲乙双方当事人各执壹份。

2．本协议自签订之日起生效。

3．在工程竣工验收合格，乙方将工程交付甲方，甲方支付工程款完毕后，本协议自动失效。

4．本协议代替此前双方达成口头协议和约定。

5．本协议未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方签字（手印）：乙方签字（手印）：

身份证号：身份证号：

篇3：修建房屋协议

一、房屋征收搬迁类型与协议搬迁的定义

《宪法》第十条规定,城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;宅基地和自留地、自留山,也属于集体所有。国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。

土地的所有权与使用权分离,使用者只享有土地使用权,这是我国土地制度的基本特征。对于国有土地上的房屋征收,《征收条例》作了明确的规定,而集体土地上房屋搬迁目前没有专门的法律规定,只是土地管理方面的法律规定了属于集体土地征地过程中涉及房屋及地上附着物的补偿。

从实践来看,房屋征收搬迁主要有三种类型:一是政府依法组织实施国有土地上房屋征收。在《征收条例》出台前,适用《城市房屋拆迁管理条例》(简称《拆迁条例》),在对房地产权利人进行补偿安置后实施房屋拆迁。2011年《征收条例》施行后,拆迁为征收所取代,对于因公共利益需要征收房屋的,由市县级人民政府作出征收决定实施征收,对房屋所有权人进行补偿和安置,土地使用权同时收回。二是集体土地征地过程中,按照法律规定对使用集体所有土地的集体经济组织成员和建设用地使用人的房地产实施评估补偿。三是国有土地上非征收项目和办理征地手续前的集体土地上房屋及附着物搬迁。本文所指主要是第三种情形。因此,协议搬迁方式可定义为:为了项目建设需要,对国有土地上的非征收项目的房屋和办理征地手续前的集体土地上房屋及附着物,根据民事自治的原则,通过协商签订补偿安置协议,给予房地产所有权人合理补偿和安置,实现房屋搬迁的方式。协议搬迁方式所涉及土地权属转移需依法办理相关手续。

二、当前房屋征收搬迁现状与原因分析

我国的房屋征收拆迁制度经历了政府拆迁-市场化拆迁-政府征收的转变过程。由于拆迁制度目的是为项目建设需要,与《宪法》和《物权法》为了公共利益的需要,依照法律规定的权限和程序,可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产的精神相悖,所以出台了《征收条例》。《征收条例》已经施行4 年多时间,对市县级人民政府组织实施的国有土地上房屋征收行政行为作了许多程序性规定,其实施要比拆迁规范严格得多。但由于《征收条例》限定征收的范围须是为了公共利益需要,比过去缩小很多,而城乡建设、经济社会发展(包括项目建设、城中村改造等)对土地的需求并没有减少,因而出现了以民事的方式解决困局而打“擦边球”的现象。

据笔者调查,《征收条例》实施后征收拆迁的主要特点呈现为:房屋征收项目少,一般城市由政府作出征收决定的项目只占三分之一左右,有些小城市和县城城区甚至没有征收项目。以盐城市区为例,今年以来实施征收项目(含上年结转)30个,占征收搬迁项目总数的26%。11个县(市、区)有7个没有新的征收项目。协商搬迁比例大,一般城市征地拆迁和协商搬迁占三分之二以上,甚至更多。盐城市区今年前三个季度实施114 个征收搬迁项目,其中协商搬迁项目84 个、占74%,完成面积占58.6%。搬迁项目矛盾多。《征收条例》实施后征地拆迁引发的信访矛盾总体呈现下降趋势,但是因过去拆迁遗留问题和协议搬迁纠纷引发的信访呈上升势头。有些已经拆迁5年、10年,甚至更长时间的遗留问题,仍在不断信访和诉讼之中。协议搬迁项目一般没有统一的政策标准和规范,信息公开不够,尺度把握上区域之间差异较大,导致被搬迁人诉讼和信访比较多。分析出现当前现状的原因主要有两个方面:

一是经济发展的需求与集约节约用地、建设用地规模从严控制的矛盾。城市要扩张、项目要实施,受制于老城区存量国有土地开发成本高,新征集体土地指标紧、难度大、周期长等,基础设施、项目建设、城中村改造等“边用边征”“先用后征”“先租后征”等现象比较普遍。由于土地性质所限无法实施房屋征收,征地手续难到位难以实施征地拆迁,只能采取协议搬迁的方法解决问题。

二是城市扩张的需求与法定征收程序要求严、法律规范不完善的矛盾。城市扩张和更新改造必然要实施旧城区和城中村改造,历史原因形成了国有土地和集体土地混杂交错的状况,按照房屋征收的程序难以进行,采用协议搬迁方法处理比较简单。城乡结合部、各类园区建设、城市新区建设土地性质一般仍为集体,国家层面的《集体土地上房屋征收与补偿条例》尚未出台,现行征地过程中对于农民宅基地上的房屋和集体建设用地上的房屋补偿没有顶层的法律规定,在征地过程中一般也不作处理,而是留给用地过程中参照征收处理。最高法2005年曾经有答复,行政机关征用农村集体土地之后,被征用土地上的原农村居民对房屋仍享有所有权,房屋所在地已被纳入城市规划区的,应当参照《城市房屋拆迁管理条例》及有关规定,对房屋所有权人予以补偿安置。这也是造成协议搬迁比例大的原因。

三、协议搬迁房屋涉及的法律问题与思考

协议搬迁方式从法理上分析应当属于民事行为。根据民法意思自治的原则,签订协议只要体现当事人的真实意图在法律上就应当予以支持。协议搬迁房屋涉及以下几个法律问题需要研究。

一是政府和基层组织在协议搬迁过程中的角色问题。在实际操作中,协议搬迁方式离不开基层组织的推进,项目建设同样为政府行为,这就导致被搬迁人对将协议搬迁定义为民事行为的不认可。笔者认为,协议搬迁方案以村集体经济组织或其他经济组织为实施主体,更能体现民事的性质。政府或者基层组织可以作为组织者和推动者的角色,这样可以规避行政复议和行政诉讼的风险。

二是搬迁协议的属性定位和形式要求。利用民法的意思自治原则破解用地和项目建设难题应当把握好协议的过程和形式。协议搬迁方案应当广泛征求意见,协议的过程应当充分协商,不应违背当事人的意愿。《行政诉讼法》修订后,对于房屋征收补偿协议所涉及的诉讼是作为行政案件处理的,协议搬迁既然定位为民事行为,就应避免政府和基层组织的直接介入;搬迁协议的内容和格式也不宜采用征收协议格式,这样能够真正体现其民事性质。

篇4：修建房屋协议

一、房屋征收搬迁类型与协议搬迁的定义

《宪法》第十条规定，城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。

土地的所有权与使用权分离，使用者只享有土地使用权，这是我国土地制度的基本特征。对于国有土地上的房屋征收，《征收条例》作了明确的规定，而集体土地上房屋搬迁目前没有专门的法律规定，只是土地管理方面的法律规定了属于集体土地征地过程中涉及房屋及地上附着物的补偿。

从实践来看，房屋征收搬迁主要有三种类型：一是政府依法组织实施国有土地上房屋征收。在《征收条例》出台前，适用《城市房屋拆迁管理条例》（简称《拆迁条例》），在对房地产权利人进行补偿安置后实施房屋拆迁。2011年《征收条例》施行后，拆迁为征收所取代，对于因公共利益需要征收房屋的，由市县级人民政府作出征收决定实施征收，对房屋所有权人进行补偿和安置，土地使用权同时收回。二是集体土地征地过程中，按照法律规定对使用集体所有土地的集体经济组织成员和建设用地使用人的房地产实施评估补偿。三是国有土地上非征收项目和办理征地手续前的集体土地上房屋及附着物搬迁。本文所指主要是第三种情形。因此，协议搬迁方式可定义为：为了项目建设需要，对国有土地上的非征收项目的房屋和办理征地手续前的集体土地上房屋及附着物，根据民事自治的原则，通过协商签订补偿安置协议，给予房地产所有权人合理补偿和安置，实现房屋搬迁的方式。协议搬迁方式所涉及土地权属转移需依法办理相关手续。

二、当前房屋征收搬迁现状与原因分析

我国的房屋征收拆迁制度经历了政府拆迁-市场化拆迁-政府征收的转变过程。由于拆迁制度目的是为项目建设需要，与《宪法》和《物权法》为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序，可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产的精神相悖，所以出台了《征收条例》。《征收条例》已经施行4年多时间，对市县级人民政府组织实施的国有土地上房屋征收行政行为作了许多程序性规定，其实施要比拆迁规范严格得多。但由于《征收条例》限定征收的范围须是为了公共利益需要，比过去缩小很多，而城乡建设、经济社会发展（包括项目建设、城中村改造等）对土地的需求并没有减少，因而出现了以民事的方式解决困局而打“擦边球”的现象。

据笔者调查，《征收条例》实施后征收拆迁的主要特点呈现为：房屋征收项目少，一般城市由政府作出征收决定的项目只占三分之一左右，有些小城市和县城城区甚至没有征收项目。以盐城市区为例，今年以来实施征收项目（含上年结转）30个，占征收搬迁项目总数的26%。11个县（市、区）有7个没有新的征收项目。协商搬迁比例大，一般城市征地拆迁和协商搬迁占三分之二以上，甚至更多。盐城市区今年前三个季度实施114个征收搬迁项目，其中协商搬迁项目84个、占74%，完成面积占58.6%。搬迁项目矛盾多。《征收条例》实施后征地拆迁引发的信访矛盾总体呈现下降趋势，但是因过去拆迁遗留问题和协议搬迁纠纷引发的信访呈上升势头。有些已经拆迁5年、10年，甚至更长时间的遗留问题，仍在不断信访和诉讼之中。协议搬迁项目一般没有统一的政策标准和规范，信息公开不够，尺度把握上区域之间差异较大，导致被搬迁人诉讼和信访比较多。分析出现当前现状的原因主要有两个方面：

一是经济发展的需求与集约节约用地、建设用地规模从严控制的矛盾。城市要扩张、项目要实施，受制于老城区存量国有土地开发成本高，新征集体土地指标紧、难度大、周期长等，基础设施、项目建设、城中村改造等“边用边征”“先用后征”“先租后征”等现象比较普遍。由于土地性质所限无法实施房屋征收，征地手续难到位难以实施征地拆迁，只能采取协议搬迁的方法解决问题。

二是城市扩张的需求与法定征收程序要求严、法律规范不完善的矛盾。城市扩张和更新改造必然要实施旧城区和城中村改造，历史原因形成了国有土地和集体土地混杂交错的状况，按照房屋征收的程序难以进行，采用协议搬迁方法处理比较简单。城乡结合部、各类园区建设、城市新区建设土地性质一般仍为集体，国家层面的《集体土地上房屋征收与补偿条例》尚未出台，现行征地过程中对于农民宅基地上的房屋和集体建设用地上的房屋补偿没有顶层的法律规定，在征地过程中一般也不作处理，而是留给用地过程中参照征收处理。最高法2005年曾经有答复，行政机关征用农村集体土地之后，被征用土地上的原农村居民对房屋仍享有所有权，房屋所在地已被纳入城市规划区的，应当参照《城市房屋拆迁管理条例》及有关规定，对房屋所有权人予以补偿安置。这也是造成协议搬迁比例大的原因。

三、协议搬迁房屋涉及的法律问题与思考

协议搬迁方式从法理上分析应当属于民事行为。根据民法意思自治的原则，签订协议只要体现当事人的真实意图在法律上就应当予以支持。协议搬迁房屋涉及以下几个法律问题需要研究。

一是政府和基层组织在协议搬迁过程中的角色问题。在实际操作中，协议搬迁方式离不开基层组织的推进，项目建设同样为政府行为，这就导致被搬迁人对将协议搬迁定义为民事行为的不认可。笔者认为，协议搬迁方案以村集体经济组织或其他经济组织为实施主体，更能体现民事的性质。政府或者基层组织可以作为组织者和推动者的角色，这样可以规避行政复议和行政诉讼的风险。

二是搬迁协议的属性定位和形式要求。利用民法的意思自治原则破解用地和项目建设难题应当把握好协议的过程和形式。协议搬迁方案应当广泛征求意见，协议的过程应当充分协商，不应违背当事人的意愿。《行政诉讼法》修订后，对于房屋征收补偿协议所涉及的诉讼是作为行政案件处理的，协议搬迁既然定位为民事行为，就应避免政府和基层组织的直接介入；搬迁协议的内容和格式也不宜采用征收协议格式，这样能够真正体现其民事性质。

三是被搬迁人的财产等权益保障问题。保障被搬迁对象的实体利益是协议搬迁的核心所在。对于国有土地上的非征收项目协议搬迁，补偿安置应当与当地的房屋征收政策和标准一致，既不能压低也不能抬高，压低了当事人利益受损，抬高了会影响其他征收项目的实施。对于办理征地手续前的集体土地上房屋及附着物的协议搬迁，其补偿标准亦应参照国有土地上的征收标准。根据最高人民法院2011年8月7日发布的《关于审理涉及农村集体土地行政案件若干问题的规定》（法释〔2011〕20号）规定，征收农村集体土地时未就被征收土地上的房屋及其他不动产进行补偿安置，补偿安置时房屋所在地已纳入城市规划区，土地权利人请求参照执行国有土地上房屋征收补偿标准的，人民法院一般应予支持，但应当扣除已经取得的土地补偿费。办理征地手续的应当这样处理，在办理征地手续前的协议搬迁更应这样处理，以保证集体土地使用人利益不受损害。按照《物权法》第四十二条规定，协议搬迁过程中，要给予宅基地使用人合理的安置，确保其居住条件不降低；办理征地过程中，失地农民的其他利益也应当得到有效保障。

篇5：修建房屋承包协议2014

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

本着平等互利原则，甲乙双方达成以下协议，以资共同遵守。

一、乙方将承包甲方的丽江市福慧村一幢面积约为2400㎡六层钢混结构建房。

二、承包性质，乙方带机械模板单包工，由甲方提供内容，乙方简图施工。

三、承包范围：挖基础，毛石、混凝土、砌砖钢筋，水电及内外粉刷，室内卫生问，墙地砖，楼梯砖，室内双飞粉，背面外墙白灰，正面外墙涂料室内石膏线条，屋顶挑阳盖瓦，卫生间防水及卫生用户吊顶，屋顶防水，化粪池。乙方负责的有工价，甲方负责材料（小五除外）。

1、基础部份：乙方必须做到放大脚，深度、宽度达标。

2、走道墙砖乙方负责贴1.2M高，(一楼满贴)。

四、工程质量，严格按照甲方要求规范施工。

五、甲方付给乙方的人工费单价为：356元／㎡（大写：叁佰伍拾陆元每平方米)，按实际面积结算，雨棚按平方的1/2结算，东面房屋如要加盖，则单位为356元/㎡，老房子拆墙1-4楼则由乙方免费拆除。

六、乙方进入工地时，甲方必须做到三通一平，即水通、电通、路通，基础部份与地面平行。

七、基础部份±0，1.8米以内由乙方负责，超深部份由甲方补贴(按每立方米100元补贴)。

八、施工中，甲方必须保证材料到位，停工待料由甲方负责。

九、在施工中左邻右舍对施工造成人为影响，由甲方承担。

十、建筑垃圾由乙方负责运到工地旁，由甲方处理。

十一、付款方式，基础至±0时，甲方付给乙方捌万元整，一层板面浇灌完时，甲方付给乙方捌万元整，二层板面浇灌完时，甲方付给乙方捌万元整，三层板面浇灌完时，甲方付给乙方捌万元整，四层板面浇灌完时，甲方付给乙方捌万元整，五层板面浇灌完时，甲方付给乙方捌万元整，六层板面浇灌完时，甲方付给乙方捌万元整，其余部份待工程完工后，验收合格(扣除壹万元保修金，保修金一年之后付清)一次性付清给乙方。

十二、安全要求：安全方面由乙方自负，加强施工现场安全管理，严格文明施工，查找及时消除安全隐患。

十三、在施工过程中，甲方如需更改或发现问题，必须及时提出，乙方即时纠正，否则完工后，乙方不负任何责任。

十四、开工日期：日。

竣工日期：日。

十五、其它未尽事宜，按相关规定办理，施工中如发现题，双方协商解决。

十六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字效，工程完工后，余款付清此协议解除。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

篇6：房屋修建承包协议书

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商，本着互惠、互利、确保工程质量、工期的基础上，甲方将农家乐、茶房、餐厅等承包给乙方修建，修建的所有材料、工费、辅料以大包干的形式承包给乙方，协议如下：

一、甲方提供水、电及场地平整，保证乙方顺利施工，按乙方思路制作。

二、该工程所有建筑材料及辅料、小型机具等均由乙方采购提供，其所有费用均包含在综合单价内，甲方概不负责。

三、乙方采购材料不得偷工减料，不得以次充好，不得随意变更材料型号、规格，需安约定的样品采购。

四、乙方在施工中应安全施工，不得违章施工，若施工中发生的安全责任事故及人员伤亡事故由乙方自行承担，相关责任及发生的一切费用由乙方自行承担，甲方慨不负责。

五、综合单价，经甲、乙双方约定，本工程的工程量确定按房顶面积计算，验收按元每平方结算，中间隔断面积另计算，按元每平方结算，天沟元每平方结算，女儿墙单瓦按元每平方结算，前玻璃按实际面积计算，按元每平方结算，窗按实际面积计算，按元每平方结算，门按每道计算，按元每平方结算，地弹门按元每道结算。

六、付款方式

乙方进场后，甲方应预付一部分材料款，待工程完工验收后，甲方按总价款支付乙方50%工程款，余下50%工程款于次年付清全部余款。

七、本协议一式二份，双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方签字：

乙方签字：

篇7：房屋修建承包协议书 2

甲方:_____________

乙方:_____________

今甲乙双方协议商定，甲方将原旧址危房拆倒，进行重新改建，改建工程承包于乙方，双方商定协议如下：

一、经双方商定，每平方米为六百元承包价，按实际修建面积计算。

二、乙方所履行承建责任，除门窗和电路外，所有修建项目都由乙方承担。

三、在施工期间，所有设备及设施等要确保施工人员的人身安全，如发生意外事故，由乙方全部承担，与甲方无任何责任。

四、在该协议签字生效后，甲方先付乙方10000元预付款，剩余款项由工程进度陆续付出。

五、工程完工后，由甲方对乙方工程进行检验，如发现质量问题，乙方要遵从甲方意愿进行整改。

六、工程施工期间，如发现结构改动，需和甲方共同商量解决，不得私自做主以造成返工现象，否则后果由乙方自负。

七、完工后，乙方将所有场内场外的卫生清理干净。此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方签约人：_________________

乙方签约人：_________________

篇8：修建房屋协议

甲方黄某与乙方吴某于2008年7月签订了一份房屋买卖协议, 黄某将自己一套住宅房屋出售给吴某, 双方申请房屋登记机关办理了所有权转移登记。时隔三个月, 黄某的父母一张诉状将吴某告上了法庭, 请求法院判决确认该房屋买卖协议无效, 主要理由为黄某属于限制民事行为能力的人, 无权处置该房产, 作为黄某的法定监护人请求法院依法判决确认该协议无效, 撤销前述转移登记并恢复到黄某为所有权人的状态。

法院查明, 黄某于2004年发生车祸脑部受伤, 经过司法鉴定属于限制民事行为能力人, 2008年7月与吴某签订房屋买卖协议的时候, 吴某并不知道这一事实, 从表象上也看不出黄某属于限制民事行为能力的人, 黄某的监护人也不知道出售房屋的事实, 吴某支付了大部分房款且并未要求黄某交付该房屋, 只是与黄某共同申请办理了所有权转移登记。之后, 吴某在该房屋上设定了抵押权, 向银行申请了贷款。目前, 该房屋实际上仍由黄某和黄某父母居住, 黄某卖房得到的房款也被其本人挥霍。法院终审判决黄某和吴某的买卖协议无效。随后, 黄某的父母以该民事判决向登记机关申请撤销吴某的房屋所有权登记, 且将所有权恢复到黄某名下。

问题:

1.登记机关是否可以该民事判决直接撤销吴某的房屋所有权登记?

2.该房屋上存在的他项权如何处理?登记机关是否有义务告知抵押权人?

3.假如吴某的贷款还不了, 银行的债权如何实现?

4.登记机关的登记是否违法?登记机关是否承担行政赔偿责任?

5.吴某的权利如何救济?

●剖析

1.登记机关是否可以该民事判决直接撤销吴某的房屋所有权登记?

登记机关不可以该民事判决“直接”撤销吴某的房屋所有权登记。理由如下:

尽管登记是由行政机关作出的, 但是登记确定的是不动产物权变动的事项, 涉及的是民事权益问题。在登记发生错误的情况下, 自然也应当按照私法自治的原则, 原则上由权利人或者利害关系人提出申请。在私权领域应遵守私权自治这一最高准则, 国家登记机关不得随意凭借公权力越俎代庖, 直接强制办理登记。

另外, 从程序上讲, 登记机关也不能“直接”撤销吴某的房屋所有权登记。无论是根据《上海市房地产登记条例》第六十二条之规定, 还是住建部《房屋登记办法》第七十五条的规定, 都要求登记机关履行先行通知的义务。更何况, 《上海市房地产登记条例》规定更正登记适用的前提是“房地产登记簿记载与原申请登记文件不一致”。

2.该房屋上存在的他项权如何处理?登记机关是否有义务告知抵押权人?

依据《物权法》第一百零六条第三款的规定, 作为抵押权人的银行可依善意取得制度拥有该房屋上设定的他项权 (抵押权) 。在抵押登记行为本身并无不当的情况下, 不能因转移登记行为被更正而轻易撤销抵押登记, 以避免作为善意第三人银行的合法权益受到侵害。

在本案情形下, 《房屋登记办法》和《上海市房地产登记条例》都仅规定登记机关有义务通知房地产权利人和利害关系人, 而没有把抵押权人明文列入应通知之列, 故依据法定条文, 登记机关没有法定义务。但笔者认为, 此时登记机关如能通知抵押权人更为妥当。虽然理论上抵押权人的权利不因抵押物所有人的变化而丧失, 但客观上将造成其权利无法实现, 况且其所持他项权利证明中涉及不动产的权利人发生了变化, 抵押权人此时的权利在实质上还是受到一定影响的, 故登记机关以通知抵押权人为宜。在房地产登记实践中, 也出现过因没有通知抵押权人, 抵押权人以此为由诉请法院撤销更正登记行为的案例。

3.假如吴某的贷款还不了, 银行的债权如何实现?

本案中, 抵押权人银行善意取得了抵押权, 应当受到法律的保护。正如上文所述, 抵押权人的权利不因抵押物所有人的变化而丧失。故假如吴某的贷款还不了, 银行可以就本案房屋实现抵押权。

4.登记机关的登记是否违法?登记机关是否承担行政赔偿责任?

本案中登记机关的登记行为不违法。

在回答本题目之前, 要理清审判机关对登记行为的司法审查标准。在目前的司法实践中, 人民法院将登记机关的审查标准基本定位为形式审查。如上海市人民法院的司法审查标准是:从我国房地产登记的实际情况看, 并无实质审查和形式审查的分类, 登记机构主要是按照法定的各类登记的具体审核内容和要求, 对有关登记申请进行审核。所以, 我们审理房地产登记类案件, 不要去纠缠是实质审, 还是形式审, 而应按照法律、法规对各类房地产登记行为审查的法律要件的规定, 根据登记机构的职权范围, 作全面审查。北京市的标准与上海市的在本质上是一样的:“《北京市高级人民法院关于行政审判适用法律问题的解答 (二) 》也规定, 登记机关在进行行政登记时, 根据相关法律、法规及规定对申请人提交的证件、证明材料进行审查应理解为是否符合法律规定的要求进行审查。例如, 对于基于虚假、无效合同的房地产登记案件, 上海市的人民法院往往会裁判为:本院认为, 房地产登记机关的登记行为系依法对当事人提供的证据进行判断和认定, 没有能力和权力对这类权利的归属和合同的效力作出认定, 原告认为自己的权益受侵害, 首先应当通过民事诉讼等途径在法律关系上予以确认。当事人不同意提起民事诉讼的, 应当判决驳回原告的诉讼请求。

目前, 我国国家赔偿采取的是违法的归责原则。本案中, 因登记机关的登记行为不违法, 故登记机关不承担行政赔偿责任。

5.吴某的权利如何救济?

因黄某为限制民事行为能力人, 故吴某的损失可依《民法通则》第一百三十三条之规定向吴某的监护人请求赔偿。具体来讲, 被监护人黄某有财产的, 应首先从其财产中支付, 不足部分由其监护人 (黄某父母) 赔偿。因被监护人致人损害责任采无过错责任原则, 故黄某父母承担此项责任不以具有过错为要件。

●专家点评

本案例的焦点问题有两个:一是登记机构能否凭法院生效的判决直接办理相关的登记;二是撤消登记后抵押权人的利益如何保护。对本案可从两个层面来评价:一是法院的审理和判决, 二是法院判决对当事人和登记机构产生的后果。

一、法院的审理程序可以做得更好, 其判决也本可以采取更合理的办法来彻底解决纠纷、平衡各方利益, 减少副作用。

从审理程序上看, 《民事诉讼法》第56条规定:“对当事人双方的诉讼标的, 第三人认为有独立请求权的, 有权提起诉讼”。“对当事人双方的诉讼标的, 第三人虽然没有独立请求权, 但案件处理结果同他有法律上的利害关系的, 可以申请参加诉讼, 或者由人民法院通知他参加诉讼。”在本案中, 受让人吴某已经在该房屋上设定了抵押权, 案件的处理结果与抵押权人有法律上的利害关系, 但抵押权人往往无从得知诉讼情况、从而无法及时申请参加诉讼, 因此法院应当通知抵押权人作为第三人参加诉讼。

从判决内容看, 合同无效的判决是基于对黄某系限制行为能力人的认定, 但是并不是限制行为能力人的所有行为均无效。《民通意见》第67条规定:“间歇性精神病人的民事行为, 确能证明是在发病期间实施的, 应当认定无效。”“行为人在神志不清的状态下所实施的民事行为, 应当认定无效。”可见, 限制行为能力人在神志正常的情况下作出的行为不能认为无效。如案例中所述, 黄某从表象上看不出来是限制民事行为能力的人, 而且转让房屋、办理转移登记并不是一件简单的行为, 而是由一系列复杂的行为组成, 历时较长、所需资料和手续较多, 在整个过程中居然没有露出破绽;另外, 黄某所得房款大部分被其挥霍掉, 这应当是相当大的一笔数额, 一个限制行为能力人如何能挥霍掉一笔巨款也是颇为可疑的。因此, 仅凭一纸鉴定书无法证明其行为时的精神状态不足以进行该民事行为, 也就不能当然作出合同无效的结论, 还需要其他证据的支持。

另外, 即使有足够的证据支持合同无效, 仅仅作出合同无效的判决也是不够的, 应当就合同无效所导致的财产处理做出判决。《合同法》第58条规定:“合同无效或者被撤销后, 因该合同取得的财产, 应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的, 应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失, 双方都有过错的, 应当各自承担相应的责任。”可见, 合同无效后不一定必然导致财产返还, 也可能存在“不能返还或者没有必要返还”的情形, 判决应当交待清楚。根据《物权法》第106条, 无处分权人处分不动产的, 只要满足下列三个条件, 即“ (一) 受让人受让该不动产或者动产时是善意的; (二) 以合理的价格转让; (三) 转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记, 不需要登记的已经交付给受让人”, 受让人即可取得该不动产的所有权。本案中三个条件均具备, 因此受让人吴某已经取得了所有权。同样, 根据该条第三款“当事人善意取得其他物权的, 参照前两款规定”, 吴某设定的抵押权也已经被银行善意取得, 在这种情况下, 是否还有必要返还财产?法院的判决没有交待。

可见, 法院在审理过程中, 应当通知抵押权人作为第三人参加诉讼;在判决中, 应当在对合同效力做出判断的基础上, 对房屋所有权、抵押权、购房款作出明确的处理。

二、在现有的法院判决生效的情况下, 登记机构和当事人应当如何处理。

应答者对案例问题的剖析有一定深度, 运用法理、引用法条基本恰当, 阐述较为清晰。如对登记机构不能直接注销吴某的登记、登记机构的登记是否违法、抵押登记如何处理、吴某的权利如何救济的阐述, 条理比较清楚;对于银行债权的实现, 从抵押权的善意取得、抵押权的物上追及性着手分析, 也较为透彻 (虽然现实操作可能未必如此理想) 。现仅作3点补充:

1. 除了极少数情况下登记机构可以径行登记外, 登记总是以依申请或依嘱托 (如协助法院执行) 为原则的, 因此不能直接撤销吴某的房屋所有权登记。这是无疑义的。那么如果黄某提出申请将如何?这要看判决内容。如果仅判决合同无效, 而没有对房屋所有权作出处理, 这是一个残缺的判决, 它没有明确是否返还财产、是否存在“不能返还或者没有必要返还”的情形, 登记机构无从办理。那么, 如果判决中已明确吴某应当将房屋所有权返还黄某, 则又如何?很显然, 判决已经隐含着这样一个结论, 吴某已经取得了所有权 (已经登记) , 但是他负有将财产返还给黄某的义务, 即, 他应当通过转移登记的形式将房屋所有权返还给黄某, 此时吴某应当与黄某 (由其父母作为代理人) 共同向登记机构提出转移登记申请;如果吴某不配合, 黄某可以申请法院执行。这种情况下, 要么是双方申请, 要么是法院执行, 登记机构仍然不能径行撤销吴某的所有权登记。

2. 如果基于合同无效的判决, 吴某将房屋所有权返还给了黄某, 则黄某应当返还吴某已经支付的大部分购房款, 吴某得到救济所依据的不应是《民法通则》第133条表述的侵权责任, 而是合同责任, 直接适用《民法通则》第61条或《合同法》第58条即可。由于黄某已将吴某支付的购房款大部挥霍掉, 本人现有动产往往不足返还购房款, 则剩余部分可从黄某的其他财产 (不动产, 如吴某刚刚返还的、作为本案标的物的房屋) 中支付, 这样不排除以该房屋作价支付、吴某补足差价从而所有权复归吴某的戏剧性结果。

篇9：修建房屋协议

我和丈夫因感情不合，去年办理了离婚手续，孩子不满三岁。我们在离婚协议中约定，离婚后，孩子由我抚养，将我们共同所有的房屋赠与孩子。前夫则搬了出去。前几天，前夫突然找上门来，说他再婚需要房子，房子赠与孩子说是说了，可并没有过户到孩子的名下，他要撤销赠与，重新和我商量房屋的分割问题。请问：前夫撤销赠与的主张能否得到法律的支持？

答：

篇10：修建房屋协议

2018房屋修建协议书

1甲方：

乙方：

根据《建筑法》、《经济合同法》及有关

法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠互利的原则下，甲方有位于高村镇逢爷社区城南停车场住宅小区的一处房屋建筑，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，双方必须严格执行，共同遵守。

一、建筑工程概况

本工程位于高村镇逢爷社区城南停车场住宅小区，为民用住宅建筑，工程设计为混凝土全构造柱结构，建筑面积为500㎡。

二、建筑设计要求

1、本工程为混凝土全构造柱建筑，建筑面积约500㎡.2、砌体材料采用mu10机制红砖，m75混合砂浆砌筑，墙体厚度按设计图纸注明为准。

3、外装修：房屋立面均为瓷砖贴面，色泽自定。

4、内装修：内墙面均须中级搓沙抹面，车库地面打水磨石。

5、屋面由坡面和平屋面组成，为木制屋面。一层楼瓦面和冒屋瓦面为现浇结构，二层楼瓦面为木质结构，坡屋瓦面贴红色琉璃瓦。

三、结构设计要求

1、本工程采用条型基础，深度开挖至老土地，架空层往下挖1米，要求分层打混凝土，±0以下做好防水措施。

2、基础圈梁、压顶圈梁、梁板均以设计图纸为准。

四、线路设计要求

1、采用一相二线电压供电，进户线管统一采用暗管（包括电视、电话、网络线管），配电箱、照明、普通插板、大功率用电等线路分级控制，分层单独控制。

2、进户线处重复接地处理，利用上下圈梁钢筋焊接引至下下。

3、导管穿线管保护，在墙、圈梁、顶棚吊顶上面暗设，管径由甲方自定。

4、配电箱为铁制成品暗装，设置位置自定。暗箱开关中心距地1.4m，暗箱插座中心距地0.3m，厨房、卫生间暗装插座中心距地1.5m，距吊顶0.3m，具体位置及数量按甲方要求自定。

5、安装一根避雷线杆。

五、排水管设计要求

1、给水设计：冷水采用自来水及井水进屋上顶，在冒屋修建一个蓄水池，全栋楼房水管采用暗管，“三室”要求有冷热水管、混合阀。

2、排水设计：采用联塑管排水，搞地基时做好地沟，修建一个化粪池1.5m×3m,其中分清水池和粪池，配合土建预留安装

洞及套管施工，“三室”要求安装地漏。

六、承包施工方式

1、本工程施工前，甲方保证通电、通水，与周边邻居因地界、线路等，发生纠纷由甲方出面解决。

2、本工程基本框架，采用单包形式，包工不包料，面积价格一次性包定，每平方米198元。

3、乙方承建甲方住宅工程所有建筑施工（铝合金门、窗安装、仿瓷涂料和室内地面砖、内墙砖除外）。

4、乙方自行负责工程中所需的一切工具、机械设备和脚手架、模板等，甲方概不负责。

5、乙方必须按甲方提供的建房设计施工图纸进行施工，若甲方要求进行合理更改，乙方必须配合，小部分更改不计价。

6、乙方在修建本工程时，均应按国家对建筑行业的有关规定精心施工，不得随意改变图纸设计，更不得偷工减料。

7、甲方负责所有工程需要的一切原材料及采购，所购材料符合图纸设计要求，因原材料不合格造成的质量问题，乙方概不负责。

8、楼房周围散水及明沟由乙方负责修建。

9、乙方在施工过程中必须做到安全生产、安生施工，要有足够地安全保障措施和机制，因乙方不按规程操作等，出现的任何安全事故，甲方概不负责。

10、乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工，并接受合理化建议及采纳。

11、本工程工期为三个月，乙方须如期交付甲方使用（不可抗拒的因素除外）。

七、付款方式

1、本工程付款方式为现金支付。

2、该住宅楼工程验收以该栋房屋建筑占地墙面包边为准。内阳台、内晒台、雨棚、地下室按全面积计算；盖瓦屋面按半面积收方计算为准。

3、工程付款方式：一楼倒制打好，甲方付一楼工程款的60%（或贰万），二楼打好倒制，付二楼工程款的60%（或贰万），三楼打好倒制，付三楼的工程款的60%（或贰万），瓦面搞好付伍仟元，冒屋、水池完工付伍仟元，内墙粉好付伍仟元，水电安装完工付伍仟元，全部完工一次性付清，保质期为一年（保质期从竣工验收合格后算起），余下叁仟元保质期（一年）后无质量问题一次全部付清。

八、违约责任

1、乙方在施工过程中，经检验达不到国家验收规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方须全部赔偿，如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

2、合同签订后，不经双方协商，任何一方不得随意变更或解除，如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲

方因影响施工计划造成的经济损失，如甲方解除合同，同样要对乙方进行经济赔偿。

九、甲乙双方应遵循诚实守信，相互尊重的原则，施工途中甲方不得随意降价，乙方不能因工资上涨要求甲方增加价格。其他未尽事宜，应友好协商处理，也可签订补充合同，其补充合同与本合同具有同等效力。

十、本合同自签字之日起生效，双方应共同遵守，不得违约，否则造成的经济损失由违约方负责。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

二○**年六月十日

2018房屋修建协议书

2房主人（甲方）：身份证号码：

承建人（乙方）：身份证号码：