劳务承包补充协议

2024-04-12

劳务承包补充协议(通用13篇)

篇1:劳务承包补充协议

合[2014]

编号:

******工程施工合同的补充协议

发包人(甲方):

承包人(乙方):

签约地点:

签订日期:

年 月 日

*****工程施工合同的补充协议

发包人(全称):(下称:甲方)承包人(全称):(下称:乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就 文澜雅筑项目灯具采购 承包事项协商一致,订立本合同。

第一条 承包工作地点及内容

工作地点:

工作内容:

第二条 工期

合同工期从 2014 年 月 日至 2014 年 月 日,工期为 天。第三条 合同价款

合同价款计算方式:。第四条 合同价款的支付方式

每月按照已完形象进度支付至已完工程总造价的60%,工程竣工验收后付至已完工程量的85%,工程结算且经外审审计后付至审定价款的90%,剩余10%为质保金,质保期为两年,第一年无质量问题付至审定价款的95%,第二年无质量问题付至审定价款的100%。第五条 安全操作、重大伤亡及其他安全事故处理

5.1乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准实施。

5.2在实施承包劳务工作过程中发生的一切安全责任事故及人身伤亡由乙方全部自行承担。因此给甲方造成损失的,乙方应当予以赔偿。

5.3发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录双方签字确认。

5.4乙方应对其在工作场地的工作人员进行安全教育、检查,并对他们的安全负责。乙方不得要求其工人违反安全管理规定进行施工。乙方人员在甲方现场发生的任何安全责任事故或人身伤害,均由乙方负责处理,与甲方无关。5.5对有特殊要求的劳务工作,乙方应当配备由具有相关从业资质证的人员从事作业。第六条 工程质量、验收

乙方承包的劳务工作必须达到甲方要求的标准,以甲方验收合格为准。达不到要求标准的,乙方应当无条件返工。

特别要求: 第七条 违约责任

7.1工期每延误一天,乙方应当向甲方支付合同总价款0.2%的违约金; 7.2乙方人员在工作过程中给甲方财产造成损害的,应当予以赔偿;

7.3乙方人员发生工伤事故或乙方人员造成第三人人身、财产损害,乙方拖延赔偿的,给甲方造成的任何损失,乙方应当予以赔偿。

7.4上述违约金、赔偿款,甲方有权直接从乙方承包费中扣除。

7.5在合同履行过程中,甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定,保持廉洁自律,如甲方工作人员故意刁难、索取财物(或回扣)或提出其他不正当要求的,乙方应向甲方举报,与甲方主要负责人沟通。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实的乙方,在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。如甲方发现乙方采用不正当的手段行贿甲方工作人员时,甲方有权解除合同,同时有权扣除乙方全部剩余款项作为乙方违反廉洁自律的违约金。

第八条 材料机具供应

乙方工作过程中使用的材料、机具全部由乙方自备。第九条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,由合同签订地人民法院管辖。第十条 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效。

第十一条 本合同正本一式 五 份,具有同等法律效力,甲方持 三 份,乙方持 一 份。

第十三条 本合同未尽事宜双方可达成补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第十四条 甲乙双方承诺本合同中所确认通讯地址全部可以送达,任何一项通知送达下面地址的视为送达,尽到通知义务。如任何一方地址变更的应当书面通知对方。任何一项通知及书面材料在送达时接收方应当配合送达方签字确认,否则送达方有权申请公证送达,由此产生的费用由接收方承担。[以下无正文]

发包人(盖章): 承包人(盖章): 法定代表人 法定代表人

(或授权签约人):(或授权签约人): 投诉监督电话: 投诉监督电话: 发包人地址: 电子邮箱:

邮编: 传真: 联系电话: 联系人:

承包人地址:

电子邮箱:

邮编: 传真: 联系电话: 联系人:

合同签订时间: 年 月 日 合同签订地点:

篇2:劳务承包补充协议

甲方:浙江一建十堰市上海路北片区一期A区住宅项目部

乙方:

一、工程慨况

1、工程名称:十堰市上海路北片区一期A区住宅项目

2、工程地点:十堰市上海路

二、补充条款

就上海路北片区一期A区住宅1#、2#、3#楼共计6个单元工程项

目钢筋工劳务承包补充事宜,双方本着平等、互利、自愿的原则,经双方友好协商一致,特订立本补充协议。

1、屋面造型变更钢筋制作安装工程每单元补偿人工费人民币五仟元(¥5000.00元),共计人民币叁万元整(¥30000.00元)。

2、工伤事故凭有效票据结算时一并结清。

其它条款及本补充协议各单项序列施工作业内容按甲乙双方原钢

筋工劳务承包合同执行。

三、其它事项

1、本协议是甲乙双方原钢筋工劳务承包合同的组成部分。

2、本协议一式肆份,甲方执三份,乙方执一份。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(签章):乙方(签章)

联 系 电 话:联 系 电 话:

篇3:劳务承包补充协议

对于此案如何定性存在不同的认识,其中主要有两方面不同的意见。

一种意见认为,此案属于雇佣法律关系。理由是:单看丙从事该项铺地板工作的条件和报酬就能确定他们之间存在的是雇佣关系。如丙是根据甲和乙的要求来进行工作,是乙分派给丙的劳动任务,丙完成所分派的任务后取得劳动报酬。这些现象都符合雇佣法律关系的特征,因此应属于雇佣法律关系。

第二种意见认为,此案属于承揽法律关系中的工程施工劳务作业承包关系,民间俗称之为“揽活”、“包活”。

笔者同意第二种意见。理由如下:

“承揽法律关系”是一个广义的法律用语,囊括了各种各样的承揽合同和行为,其中建设工程类的各种承揽关系最为常见。其基本法律特征是:一、有工程的发包人和承包人,发包人和承包人都应当是具备一定条件的单位,个人一般不能成为该类合同的当事人。二、合同标的仅限于基本建设工程。三、合同的基本内容是,承包人应按合同约定完成工程建设任务并有权要求发包人给付报酬;而发包人有权要求承包人按照合同的约定完成工程建设任务,同时,有义务接受该建设工程并支付工程价款。

而在实践中,常常会出现工程承包人或分包人将所承包工程中的劳务作业部分分包或发包给具有相应资质的企业或者其他单位,如建设工程中的粉墙、刷白、管线安装等,这种情况并不是对工程的再次转包或分包,劳务作业分包是将简单劳动从复杂劳动中剥离出来单独进行承包施工的劳动,这类合同适用合同法律规范,同时又受工程建设法律规范的约束。所以,发包人与承包人之间不是劳务关系,也不是劳动合同关系,更不是雇佣关系,而仍然是建设工程施工合同关系。在这种合同关系中,劳务作业承包人对其承担的劳务作业成果向劳务作业发包人负责;承包人向发包人就建设工程成果进行负责。但其中劳务作业部分的建设成果应当由劳务作业承包人与承包人共同向发包人负责。从劳务作业发包或分包的行为主体上看,发包劳务施工作业的可以是工程的总承包人,也可以是分包工程的承包人。从发包劳务施工作业的程序上看,承包工程的承包人分包或发包合同范围内的劳务作业,不需经过工程发包人或上级工程发包人的同意。从对外关系上看,因劳务作业承包合同仍然是建设工程施工合同种类之一,劳务作业承包人与发包人之间不存在隶属关系,不是领导与被领导的关系,在履行合同方面,应当独立完成施工合同义务,独立承担对外法律责任。

这些法律特征与雇佣关系的法律特征是明显不同的。即雇佣关系的合同当事人之间是一种管理与被管理、领导与服从的工作关系,雇员有义务根据雇佣合同的约定完成雇主安排的工作任务,并有权活动相应的劳动报酬;雇主有权依照合同的约定获得雇员交付的劳动成果,并有义务给付雇员劳动报酬;在雇佣关系中,雇员为完成雇主安排的任务而实施的行为属“履行职务”的行为,其法律后果应当由雇主承担。对于雇员在履行职责过程中造成第三人损害的,只有在雇主依法承担对外民事责任后,才有权依照法律的规定向雇员行使追偿权。

根据以上分析,能够看出上述案例的法律性质:甲在把地板砖卖给乙时,承诺免费为乙铺地板,乙同意,甲与乙之间形成了地板铺设的施工合同。这个施工合同不同于其他施工合同之处,在于双方存在地板砖的买卖关系,从现象上看,铺地板砖的费用由甲承担而无需乙承担。这样甲就获得了乙家地板砖的铺设权,即施工承包权。在甲、乙之间,甲有义务根据甲的要求完成地板砖的铺设工程,乙有权获得乙交付的施工工程。而后,乙又将地板砖铺设的施工作业交给丙来完成,条件是由丙独立完成地板砖的铺设,乙按面积每平方米给丙5元钱的报酬。这些条件已经反映出乙与丙之间是一种建设工程施工作业的发包与承包关系,丙有义务完成地板砖铺设的施工作业,且有权从乙处获得报酬;乙有权从丙处获得地板砖铺设的施工作业的成果,并有义务向丙支付报酬。综上,乙与丙之间是一种建设工程施工作业的发包与承包关系,而且乙与丙就地板砖的铺设对甲承担连带的法律责任。在这种法律关系的范畴,依照相关法律规定,丙对外只承担交付施工作业成果的法律义务,并有获得劳动报酬的权利,而其在独立完成施工作业工程中的行为及损害后果则应自行承担。当然,在诉讼中如果查明发包人、承包人、施工人的资质存在问题,或者合同效力存在问题,则应当按照法律的有关规定确定相关人的责任,并依法处理,但这并不影响案件的定性。

篇4:劳务派遣补充协议

甲方:**市**职业介绍有限公司

乙方:**高新技术产业开发区国家税务局

派遣范围和岗位:

甲方根据乙方工作需要派遣员工,派遣范围为**高新技术产业开发区国家税务局办税服务厅。乙方为甲方派遣员工提供由办税服务厅负责的服务工作岗位。

工资、保险、福利支付方式

派遣员工的劳动工资由甲方根据国家、省、市政府相关规定及经与乙方协商同意后确定,并受乙方委托进行发放。

派遣员工的工资按月发放,工作满一个月发放一次(本月工资由下月发放),新招用人员试用期满经考核合格办理各项社会保险手续,次月缴纳上月的社会保险金。

乙方将派遣员工的社会保险、管理服务费用等在下月的十日前支付给甲方。甲方收到上述款项后,向乙方出具劳务派遣服务费正式纳税票据,五日内将各项社会保险缴到各社会保险经办机构,十日内将社保缴费单据(复印件)交乙方留存。

劳务用工的使用

合同期内乙方需要新增或变更派遣劳务用工时,由乙方向甲方提出需求,经甲、乙双方对拟录用人员进行考试、考核,协商确定后,甲方提供《新增(变更)派遣劳务用工花名册》,由甲方向乙方派遣劳务用工,并办理相关手续。

甲方权力和义务的其他事项

甲方负责处理劳务工在工作期间发生的病、伤、残、亡的善后处理工作,并负担相关费用。

甲方负责处理劳务工在工作期间发生的违法、违纪事件及发生的民事纠纷问题,并负担其相关费用。

甲方负责处理因劳动、社会保障等待遇引发的劳动纠纷。

本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法人代表:法人代表:

或委托代理人:或委托代理人:

单位地址:**市擂鼓石路西首单位地址:**市东湖路东首

篇5:餐饮外包-劳务外包补充协议

本协议依XXXXXXXXX与XXXXXXX人力资源有限公司签订的《劳务服务外包协议》为基准,补充该协议之具体操作细节,与上述签订的协议具有同法律效益。协议人:

XXXXXXX(以下称甲方)XXXXXXX(以下称乙方)细则如下:

1、由甲方提供供餐区域(XXXX)之供餐服务人员承包给乙方。

2、承包劳务服务人员XX人,每人每月XXXX元,依甲方客户端供餐数XXXX份餐次为参照数。

3、若单餐供餐数超过XXXX份,但不足XXXX份,承包人员数即维持现状。

4、单餐供餐数超过XXXX份,并稳定一周以上,甲方给乙方增加X人服务人员费用。

5、单餐供餐若减少,亦依XXX份为梯次,服务人员做相关减少,单餐数低于XXXX份,劳务服务承包人数由甲乙双方重新协商。

6、XX厂区每日供四餐(中餐、晚餐、夜宵、子餐),如何合理安排服务人员操作,由乙方自主。

7、承包费中包含服务人员薪资、住宿房租水电、交通、年终奖、保险等。

8、乙方人员之工作服由甲方提供,首次领取工作服为XX套(包含帽子、围裙),在合同期限内,增补换新,乙方需要支付服装费XXX元/套。

9、因乙方服务品质出现问题,包括违反客户禁令,违规操作,被甲方之客户惩处受罚,其责任(包括经济责任)由乙方全部承担。

10、甲方每月XX日(节假日顺延)支付给乙方上月份承包服务费,乙方须在每月XX日前依实际承包费金额开具劳务服务费发票给甲方,产生税金费用由乙方承担。

11、乙方在承包服务期内,服务人员的一切意外伤害及其他风险(包括交通、疾病、劳务纠纷等)均由乙方负责承担。

12、乙方人员须办理健康证方可进入服务现场,进入厂区的识别证由甲方代为办理,由乙方支付费用每人每张押金XX元。协议期内退卡,押金不退;协议期内增补识别卡,费用由乙方支付。协议到期退卡,退还押金,但与初办时的数字相符。

13、若终止本协议,甲乙双方须提前30天通知对方。

14、本补充协议期限与主体协议期限一致。

15、未尽事宜,甲乙双方协商解决。

16、本合约一式两份,甲乙双方各执一份,盖章签字后生效。

甲方:XXXXXXXX

乙方:XXXXXXXX

签章:

签章:

电话:

电话:

日期:

篇6:劳务派遣补充协议书

甲方:

地址:

乙方:

地址:

根据甲乙双方签订的《劳务派遣协议书》,现就双方在执行劳务派遣过程中相关事宜达成以下补充协议:

一、劳务派遣所具备的条件:

1、异地求职者或者农村偏远地区人员,身体状况良好。

2、初中以上学历,能够吃苦耐劳,具有鼻炎、咽炎等影响工

作的一律不接收。

二、劳务派遣过程中双方的职责及权限:

(一)甲方职责及权限

1、负责对具体用工标准及条件提出要求,对上岗人员任职条件进行审核,对派遣人员有推荐权、最终使用权和分配建议权。

2、负责对派遣人员进行工作分配、统计、日常管理、考勤与考核,并对工作质量进行评定。

3、负责指导派遣人员按劳动安全规章进行工作。

4、负责乙方委托甲方的其它事宜。

5、负责向派遣人员发放劳保用品。

6、对乙方向派遣人员发放工资、建立养老、工伤保险关系、劳动关系等情况有监督权。

(二)乙方职责及权限

1、负责按甲方的需要派遣劳务人员,并与派遣人员建立劳动关系,进行劳资、人事和社会保险管理。

2、负责劳动纠纷、工伤事故的协调处理。

3、劳务公司在员工入职之前就把公司提出的要求跟入职员工说明清楚:(1)员工离职要提前一个月申请,到劳务公司拿《员工离职申请表》,劳务公司在员工提出申请的当天联系综合管理部人事管理。

(2)工人在两个星期内先暂时顶岗操作,综合管理部会在一个星期内召集新员工面试及其培训等,等新员工熟悉工作,新员工接替离职员工的工作以后,才能办理离职手续。如果员工不按公司规定的程序办理离职,那么,就按旷工处理,旷工一天扣两天的工资(40/天),直到扣完为止。如果劳务公司没有按照零部件公司派发劳务人员,每人考核300/人。

三、本补充协议未尽事宜,由双方协商解决。

四、本补充协议一式六份,甲、乙双方各执三份,在双方签字盖章后生效,并与《劳务派遣协议书》具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人或委托法定代表人或委托 代理人:代理人:

篇7:承包荒山补充协议

甲方: 乙方:

为进一步明确甲、乙双方权利与义务,就甲方承包乙方 荒山事项,特签订如下补充协议:

一、甲方承包乙方荒山期限为 年,时间从 年 月 日到 年 月 日。

二、承包期间,甲方有权从事种植、养殖等农业生产活动,并享有生产经营自主权和产品收益权,乙方负责监督管理但不得横加干涉。

三、承包期限内,如 荒山被国家建厂建矿征用,甲方有权得到应有的补偿。

四、本补充协议书与正本协议书一样都具有法律效力,受法律保护,双方违约方需要负相应法律责任。

五、本协议书一式贰份,甲、乙双方各执一份,从签字盖章后生效。

甲方(盖章): 负责人:

乙方(盖章): 负责人:

篇8:承包合同条款补充协议

甲方广州市交通运输职业学校(以下简称甲方)

乙方广州市煜业物业管理有限公司(以下简称乙方)

一、2009年6月1日甲乙双方签订了三年物业管理承包合同,合同期从2009年6月1日-2012年5月31日止,合同履行至今,经甲方认真考核,认为乙方在承包物业管理期间能认真的履行承包合同条款,紧密配合甲方,积极完成的承包后勤工作,受到学校师生的好评;乙方在2010年12月30日书面向甲方提出终止承包或者变更相应合同条款的请示,乙方提出终止承包或者变更相应合同条款的原因有以下方面;

1、由于广州市人力资源和社会保障局调整我市企业职工最低工资标准的通知,乙方要补充员工(卫生工)低位的工资标准,乙方每年差额为23040元;

2、广州市人力资源和社会保障局,关于调整2010年企业提导线的文件精神,乙

方要求按新企业工资指导11%增加员工工资,其(水电、物业维修)员工工资增加为43699.92元/年,以上两项增加费用的税金为6340.26元,共计增加金额(含税金)73080.2元,乙方表示由于上述原因,在经营上出现了经营危机,因此提出请甲方终止承包或者变更相应的合同条款;

二、根据乙方的提议经双方协商,甲方物业后勤管理部分仍然由乙方继续承包管理;另外甲乙双方达成以下的合同条款变更协议;

1、甲方同意在承包合同中参照广州市新调整的员工工资标准的规定,增加乙方

(卫生工)的工资为33010.00元/年;

2、甲方同意在承包合同中参照广州市新调整的企业工资指导线,低位线的文件

增加乙方其他员工工资11%的标准,其增加工资为43699.92元/年;

3、甲方同意在承包合同中给予乙方上述两项增加工资费用的支出形成的税金为

6340.29元/年(按9.5%的税率计算);

以上合同条款变更后费用增减相抵,甲方实际给予乙方增加承包费用为73080.21元,承包费用由原来的1225415.96元/年增加至1298496.17元/年(大写:壹佰贰拾玖万捌仟肆佰玖拾陆元玖角贰分),月平均费用为108208.02元/月;

三、补充协议的有效期:

补充协议条款从2011年1月1日起生效于2012年5月31日终止;

四、付款方式:

承包费用采用月转账或支票结算方式,甲方每月5号前支付承包管理费108008.00元给乙方,余额2496.24元在承包期最后一个月结算,乙方及时向甲方提交相应费用的正式发票;

五、协议附件:、1、本次补充协议在2009年6月1号甲乙双方签订的合同书同时执行,补充协议

主要调整乙方承包员工工资费用,承包项目及服务质量不变;

2、补充协议一式四份,甲乙双方各持两份;

甲方单位盖章:乙方单位盖章:

甲方法人代表签名:乙方法人代表签名:

篇9:食堂承包合同补充协议

甲方: 广州市

有限公司

乙方:佛山市

膳食管理服务有限公司

现经甲、乙双方友好协商,对《饭堂伙食承包合约》进行以下补充协议:

一、乙方在合同期内如违约,需向甲方一次性支付违约金_________元;

二、合约期满,甲、乙双方是否继续合作,双方都必须提前一个月以书面形式通知对方;

三、在合约期间,乙方如造成甲方员工无法在正常时间用餐(按甲方公布的时间),乙方需承担甲方报餐人员数的三倍餐费,金额直接在乙方月结金额中扣除;

四、乙方食堂工作人员须接受甲方人事部监督,并遵守甲方规章制度,服从甲方人事部管理;如无故严重违反规定三次以上,并造成严重后果的,甲方有权单方面终止合约;

五、补充协议具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

甲方代表签字盖章:

签定日期:

****年**月**日

乙方代表签字盖章:

签定日期:

篇10:学生食堂承包补充协议

1、学生食堂的饭菜质量由学校学生伙委会组织评议,伙委会原则上每周评议一次,学生满意度达不到75%,学校收取违约金200元/次;如果连续3次测评学生的满意度达不到70%,学校将停止乙方承包人合同,应缴学校的承包费按已承包的时间结算。

2、学校食堂如因修建等原因不能使用时,承包人想办法自己解决学生的吃饭问题,保证一日三餐,不能影响学校的教学秩序,否则收取一定数量的违约金。(违约金总数不限于3000元/学期)

3、学生食堂的各类档案资料(健康证、卫生许可证、进货台账等)按上级有关规定执行。办理有关证件的费用承包人负责,无证人员不能上岗工作,如因档案资料不符合规定等罚款承包人负责,屡教不改的,学校终止合同,按第1条结算承包费。

4、承包人有义务负责食堂内的设施、设备,若有损坏及时修理。

5、承包人有义务清理食堂周围的环境卫生,保持室内室外干净卫生。

篇11:劳务承包协议

发包方:

以下简称甲方 承包方:

以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,按照工程具体情况经双方协商一致,签订本劳务用工协议,双方共同遵照执行。

一、用工工程名称

二、用工方式,包干制(包质量、包进度、包安全)。

三、工期

从年月日至年月日止,按甲方编制的施工组织设计及生产计划执行。

四、劳务费用

4.1本工程项目的劳务费用按甲方所提供的图纸为准,实行包干制。

4.1.1厨房墙体砌砖:包干价200元/平方米,不含税金。包括以下内容:从地梁开挖至房盖完工,包含地梁开挖、模板制成、钢筋制安、砖砌体、房盖制作、青瓦覆盖、粉水地坪、地沟、周材、辅材、机具及用具、混泥土制拌、内外架材、木方、二次转运及吊装设备费用。

4.1.2餐厅雅间墙体砌砖:包干价200元/平方米,不含税金。包干价包括内容同4.1.1条。

4.1.3出洞口商住房墙体砌砖:包干价200元/平方米,不含税金,包干价包括内容同4.1.1条。

4.1.4厨房贴地砖:包干价18元/平方米,不含税金。(含洞内透水砖挖补部分)4.1.5贴墙砖:包干价23元/平方米,不含税金。4.1.6休闲广场步道石板砖:包干价15元/平方米,不含税金。

4.1.7甲方只负责提供钢材,水泥,砂石,砖瓦,房盖木料,水电。测量按地面积计算每平方米,其余周材,辅材由乙方自行购买并承担其费用。其单价已综合包括了完成该作业项目所需全部劳务用工费用,单价不做任何调整。4.2劳务费用计算以现场实际发生的工作量收方为准。

五、施工作业标准

5.1乙方必须按照甲方提供的作业图纸及有关技术资料进行施工作业。5.2乙方的施工作业,必须满足甲方提供的技术文件要求和达到国家或行业现行的工程质量验收标准;本项目执行的质量验收规范、标准。

5.3施工作业质量不合格的,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到质量验收标准合格后。

六、甲方责任

6.1及时为乙方提供作业指导书和相关技术资料。

6.2甲方在乙方施工作业前必须对乙方按规定进行技术交底,下达该工程的安全、质量措施和工程技术标准。

6.3及时组织测量 要求进行隐蔽工程检查及办理签证手续。

6.5对本工程的施工作业质量、安全、技术、物资采购、作业进度进行全方面的管理、控制。

6.6负责需要安装设备和所有材料的采购供应。

6.7按本合同约定办理劳务计量、计价手续,按本合同约定时间支付劳务费。6.8监督乙方对劳务人员的持证上岗、培训、考核、待遇等的实施。

七、乙方责任 7.1乙方必须严格按照甲方提供的图纸和相关技术资料进行施工作业 7.2乙方必须按甲方编制的施工组织工期要求,及时组织满足劳务作业所需的劳动力,按甲方同意的开工时间施工作业。

7.3乙方必须确保进场施工作业人员的身体状况及相应的业务素质,满足相关工作的要求。施工作业人员必须稳定,调动更换时,必须经甲方同意。7.4乙方必须树立良好的环保意识,坚持文明施工作业,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

7.5按规定办理特殊工种上岗操作手续。进场时向甲方人事部门报送名单及相关上岗证明。

7.6乙方收到已付款项后及时支付劳务人员工资和相关费用。

八、施工作业的检查

8.1为有效控制工程质量,乙方在施工作业时应随时接受甲方检验,对检查发现的问题,乙方根据甲方通知书,限期返工或整改。

8.2隐蔽工程的作业未经监理工程师及甲方检查签认,不得自行隐蔽而转入下道工序作业。乙方如因自身原因,发生安全及质量事故,甲方将根据企业管理的相关规定给予乙方经济处罚。

九、安全责任

9.1 在施工中,甲方应贯彻执行JGJ59-99标准及公司制订的安全生产管理办法。严禁违章指挥,有权制止施工现场的违章操作、违章作业。

9.2在施工中,乙方应遵守国家、行业安全生产法规。具有安全生产许可证,杜绝违章操作、违章作业。对施工现场的违章指挥、安全隐患,有权暂缓实施,并提出改进意见。由于甲方的疏忽,发生的安全事故并不能免除乙方的安全责任和承担相应经济损失的责任。

9.3乙方必须对施工作业人员进行专业安全教育,作业中发生人员伤亡事故,应按国家有关规定认真组织调查,乙方自理并承担相应经济损失。

十、工程材料

10.1甲方按定额消耗量,根据施工组织和进度情况,供给乙方材料,材料经双方验收签单后,乙方妥善保管,甲方派专人对材料的使用进行监督。

十一、劳务费的结算

11.1每月25日前由甲方按设计要求组织现场质检人员、技术负责人和施工员签认完成的合格作业量。

11.2按项目预算人员核准的作业量及附表单价结算劳务费。

十二、劳务费的拨付(根据谈判结果填写)

12.1.劳务费按月结算,根据当月完成工程量比例支付。甲方根据施工任务书(代结方单)进行劳务费结算,结方单应由项目有关人员核定签认,项目经理签批后,于当月报送财务处审核,作为甲方拨款的依据。

12.2工程验收合格后,支付工程总价的80%,尾款工程总价的10%留作项目质保金,期限一年。

十三,在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时,乙方应采取有效防护措施,并立即通知甲方,甲方在收到通知后,应及时与建设单位及有关管理部门协商处理意见。

十四、违约责任

14.1甲方按合同要求应及时拨付劳务费。如甲方不能按时支付,每月按结算总价款的百分之一作违约金。14.2乙方不能按合同规定的要求进行组织施工作业,并给甲方造成不良影响,甲方有权调整乙方的施工作业任务,乙方不履行合同时,甲方有权解除合同,由此造成的经济损失由乙方承担。甲方解除合同,乙方应无条件的在24小时内让出工作面与临设,否则视为违约,违约金按1000元每天计算。

14.3因一方原因使合同无法履行,另一方提前7天书面通知对方解除合同。合同解除后,双方应对已完工作量进行盘点,并据此进行末次结算。

十五、争议解决

15.1合同在执行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则,及时协商处理。协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼。

十六、合同生效与终止

16.1本合同自甲、乙双方签章之日起生效,完工帐清后自动失效。

十七、补充协议

17.1在合同执行中情况变化时,甲乙双方可以签订补充协议,补充协议与原合同具有同等的法律效力,本合同一式两份,甲乙双方各一份, 甲方:

乙方;

电话

电话 身份证

身份证 年 月 日

篇12:食堂劳务承包协议

甲 方:

(以下简称“甲方”)

乙 方:裕丰

(以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方就食堂劳务承包事宜,在平等友好、协商一致的前提下,达成以下协议:

一、合作方式

(一)乙方提供3名厨房工,为甲方制作工作日的早餐、中餐、晚餐、每年5月至9月的清凉饮料,并提供售饭、厨房和餐厅的卫生打扫、清洁等服务,具体分工由乙方负责。

(二)甲方每月支付给乙方劳务费作为劳动报酬,劳务费计算方式为:

劳务费 = 5500 ×(80% + 20% × 食堂月度工作绩效考评得分%);

食堂月度工作绩效考评办法见附件一;各月的劳务费为税前工资,具体由乙方负责人自行分配。

在双休日或单休日(双休或单休以公司通知为准),休息日的工资以食堂当班人员的双倍日薪计酬,法定假日按当班人员的三倍日薪计酬。

(三)所制作早餐花样不限、中、晚餐为二荤二素一 汤(供选择的为四荤二素一汤)、清凉饮料为一粥一汤,米饭任食。各餐食物要求菜谱、样式翻新,每周周内不重复。

(四)甲方提供厨房、餐厅、全套厨房设备、厨房员工劳保用品(包括衣服、口罩、帽子,每人两套),并负责水电和燃料;乙方负责厨房设施的日常维护和管理。

(五)设备的数量、质量,在乙方接收前进行盘点,交接前签字确认;此后盘点工作随公司管理规定执行,若财产发生人为损坏、丢失,乙方需照价赔偿。

(六)甲方于用餐当日的前1日下午4点钟前,提供用餐日的用餐人数给乙方,乙方应在知晓次日用餐人数后半小时内提供次日菜谱及原料数量给甲方,由甲方负责采购食物原料。

(七)采用刷卡售饭方式,员工凭饭卡用餐,用餐时由乙方工作人员相应刷扣餐费。

(八)需添置或更换厨房设备,由乙方提出,经甲方同意后由甲方负责。

二、双方权利及义务

(一)甲方权利及义务

1)按合作协议监督乙方履行合同,做好各项协调工作。

2)按照《食堂月度工作绩效考评表》对乙方各项工作进行考评,根据考评结果核算乙方月度劳务费,对不足之处,有权要求乙方及时整改。

3)甲方应协助乙方维持食堂治安秩序,并加强对员工的教育。

4)次月28日前向乙方支付上月的劳务费。

(二)乙方权利及义务

1)组织食堂员工学习掌握《食品卫生安全法》、《广西壮族自治区食品卫生条例》,并严格遵守。

2)遵守甲方各项管理规定,服从管理。3)严格按照《食堂月度工作绩效考评表》的要求开展工作,接受甲方的月度工作绩效考评,及时按照甲方整改要求进行整改。

4)负责食堂的管理,具体包括食堂人事、考勤、餐饮器具及各种设备。

5)若发生食物中毒等事件,经法定机关核定属于乙方责任的,由乙方负责赔偿并承担相应的法律后果。

三、合同期限:

试行 3 个月,合同期定为一年,即从

****年**月**日至

****年**月**日止。试行期满,若双方均无修改或终止要求,则直接进入正式合同期。合同期满,双方如无异议,自动续约。

四、合同终止条例

若甲方有意终止合作关系,须提前15天通知乙方;乙方有意终止合作关系,须提前30天通知甲方;

五、违约责任:

(一)甲方无故未按时结清乙方劳务费超过15日的,应按5500元的0.3%每天的标准,额外支付给乙方费用。

(二)一方有意终止合作而没有按此约定提前通知对方,须一次性赔偿对方5500元。

六、其它:

附件一:《食堂月度工作绩效考评表》。

食堂月度工作绩效考评办法.xls

本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签章后生效。未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

乙方:

甲方代表:

乙方代表:

签约日期:

****年**月**日

签约日期:

篇13:劳务用工承包协议

编号: 20140621

雇用方(甲方):江苏协诚科技发展有限公司

劳务方(乙方):杨善祥

根据甲方生产经营的具体情况,经双方协商一致,签订本劳务用工协议,以便双方共同遵照执行。

一、用工项目:

二、用工方式:

三、工资结算:以工资表形式支付乙方人员工资。(共计贰万柒仟元整)

四、工作要求:

(1)乙方必须按照甲方提供的工作环境,按规定时间、工作要求开展工作。

(2)乙方的工作,必须满足甲方制定标准和要求;

五、甲方责任

(1)甲方及时为乙方提供生产生活设备及相关资料。

(2)乙方工作期间不得损害甲方工厂利益和声誉。

(3)甲方有权负责对乙方劳务人员的劳动纪律、日常工作的管理和考核。

(4)负责提供生产所需的工具、用具。

(5)甲方不提供乙方所有劳务人员的各项劳动保险费用及其他费用,提供核定的乙方工作人员在协议期内因工作原因而必需的食

宿。

六、乙方责任

(1)乙方必须按甲方管理规定要求工作。按规定办理特殊工种上岗操作手续。

(2)乙方必须确保工作人员的身体状况及相应的业务素质,满足相关工作的要求。工作人员必须稳定,调动更换时,必须经甲方同意。

(3)乙方必须树立良好的环保意识,遵守甲方制定的管理规定,若出现违纪情况,甲方有权根据管理规定进行处理。

七、其他约定:

1、在协议期限内,甲方有权辞退不合格的劳务人员;乙方的劳务人员亦有辞职的权利,但乙方必须提前一个月以书面方式提出;乙方人员由于健康原因不能履行本协议的,需双方协商。

2、乙方劳务人员同意医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。

3、因本协议引起或与本协议有关的任何争议,由当地劳动部门申请仲裁。

八、本协议一式两份,甲、乙双方签字盖章,双方各执一份。

九、本协议有效期为 壹个月,即从2014年5月1日至2014年5月31日。

甲方:乙方:

上一篇:语境视域下的汉语词义研究论文下一篇:望天眼与诗人王之涣